地下连续墙浮浆层凿除工程合同
工程凿除合同
工程凿除合同甲方（委托方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲方需进行工程项目的凿除工作，乙方具有相应的资质和能力承担该工作，根据《中华人民共和国民法典》及相关法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概述1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 凿除范围及内容：________________4. 工程标准及要求：________________二、合同价格1. 工程总价款为：___________元人民币，包括了材料费、人工费、机械使用费等所有相关费用。
2. 价格构成及支付方式：详细列明预付款、进度款、结算款的支付条件、比例和时间。
三、工期与进度1. 开工日期：____年____月____日2. 竣工日期：____年____月____日3. 工程进度计划：详细列出各阶段完成的预期日期。
四、质量要求1. 乙方必须按照国家及行业规定的质量标准执行工程。
2. 如发生质量问题，乙方应负责无偿修复直至达到要求的标准。
五、安全生产1. 乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，采取有效措施保障施工现场安全。
2. 如因乙方原因导致安全事故，由乙方承担责任并赔偿由此造成的损失。
六、违约责任1. 如甲方迟延支付款项，应按合同约定向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按约定完成工程或工程质量不符合要求，应按合同规定承担违约责任。
七、争议解决1. 双方应通过友好协商解决合同履行过程中出现的任何争议。
2. 协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 合同未尽事宜，由双方另行协商补充。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日。
地下连续墙合同范本
地下连续墙施工合同合同编号:甲方（工程发包人）：乙方（工程承包人）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，公司与公司就地连墙工程施工相关事宜，签订如下施工合同。
一、工程概况（一）工程名称：（二）工程地点：市（三）工程范围：地下连续墙工程（四）工作内容：1、地连墙施工图纸内的全部施工工作内容，并包含预埋安装各种物件。
2、钢筋、砼、应力计及预埋管线、控制地连墙主筋保护层的滑道钢板、地连墙与砼水平支撑连接措施中发生的主材如钢筋套管、钢板网片、聚氨酯泡沫塑料板等由甲方供应。
3、甲方提供750m2砼地面钢筋加工场地给乙方。
二、承包方式：专业分包三、合同价款（一）合同价款确定方式：按图纸计算理论用量加高度500mm的超灌乘单价元/m3；钢筋网片加工单价元/吨。
变更增减另计。
检测、注浆钢管、预埋件直螺纹套管由乙方安装另外计费，单价为元/吨。
（二）合同单价：1、合同单价已包含了乙方完成本工程所需的所有人工费、机械费、水电费、社会保险费用、由乙方自行采购除甲方供料以外的其他材料费，及人员设备进出场费、人员食宿费及乙方自检的检验试验费、管理费等。
本合同项下的全部费用均包含在综合单价中，未列出的项目费用应视为已分配到项目合价中。
2、本工程的合同单价均为一次包死，不会因工料机市场的价格浮动、地质条件等因素在做调整。
（三）合同总价：暂定大写：元（小写：元）。
（四）工程施工税金：本工程乙方承包范围内施工税金（即营业税、城市维护建设税及教育费附加）由乙方自行缴纳。
四、工期（一）本项目自年月日开工，至年月日竣工。
(开工日期以甲方书面开工令通知为准)（二）工程延期：不可抗力事件发生并且影响到乙方施工时，乙方应在事件发生后14天内以书面形式向甲方提出延期报告，甲方接到乙方的书面延期报告后于14日内予以答复，逾期不予答复视为同意顺延工期。
（三）工期责任：乙方若不能按期完成施工任务，甲方按每延误一天罚乙方合同总价的万分之三作为工期违约罚金，累计不超过合同总额的1%；若乙方提前完成，每提前一天奖励1000元。
地下连续墙施工合同范本
地下连续墙施工合同范本甲方（委托方）： __________乙方（承包方）： __________鉴于甲方拟进行地下连续墙施工项目，乙方愿意承担该项目的施工工作，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，就甲方委托乙方进行地下连续墙施工事宜，达成如下合同条款：第一条项目概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：地下连续墙施工，包括但不限于墙体设计、材料供应、施工安装、质量检验等。
第二条承包方式2.1 乙方以包工包料的方式承包本工程。
2.2 乙方应自行完成工程所需的全部工作，并承担相应费用。
第三条工程质量3.1 乙方应按照国家及地方相关规范、标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量符合规定。
3.2 乙方应提供必要的技术资料和施工方案，并经甲方审核同意后执行。
第四条工程进度4.1 乙方应根据甲方的要求，制定合理的施工进度计划，并严格按照计划执行。
4.2 乙方应按时完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
第五条工程费用5.1 双方确认本工程的总费用为人民币____元整（大写：____________________元整）。
5.2 甲方支付乙方工程款的期限和方式如下：（1）预付款：合同签订后____日内，甲方支付乙方工程款的____%，即人民币____元整。
（2）进度款：乙方完成工程进度达到____%时，甲方支付乙方工程款的____%，即人民币____元整。
（3）尾款：工程验收合格后____日内，甲方支付乙方剩余工程款的____%，即人民币____元整。
第六条违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
6.2 乙方未能按照约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。
第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
原混凝土面打凿及清理协议书
协议书甲方：集团有限责任公司深圳分公司乙方：劳务队经甲乙双方协商一致就工程地下室底板后浇带混凝土打凿及清理项目由乙方包工完成，为了双方的合法权益，特订立本协议，由双方共同遵守执行。
一、工程内容及承包范围：1、工程内容：甲方施工的工程原完成混凝土打凿、清理（场内垃圾堆放地点由现场施工工长指定）项目，由乙方全部负责施工。
2、承包范围：⑴地下室底板所有后浇带混凝土按项目部要求进行打凿及清理（场内垃圾堆放地点由现场施工工长指定）。
⑵地下室剪力墙（带止水钢板）砼面层浮浆及松动石子凿除、清理（成堆堆放）。
⑶地下室已浇筑柱、剪力墙砼面层浮浆及松动石子凿除清理（成堆堆放）。
二、工程技术质量要求及工期：乙方进场后，要服从甲方管理人员的现场指挥，遵守“安全生产、文明施工”条例，做好防火防尘措施。
砼打凿及清理时间：1.剪力墙（带止水钢板）：自2012年3月1日开始，至2012年3月4日完工；2.后浇带：自2012年3月2日开始，至后浇带其它碎模、杂物清理完成后二天完成；3.已浇筑柱、剪力墙：自2012年3月5日开始，至2012年3月9日完工。
三、安全生产、文明施工：劳务队施工人员进场应遵守项目部关于现场安全、文明施工管理制度，人员进场登记，不准穿拖鞋，正确佩戴安全帽及其它防护用品，不准在工地吵闹打架。
四、承包单价及违约责任：1、承包单价：⑴底板后浇带打凿、清理按35.00元/m计算；⑵剪力墙（带止水钢板）按20.00元/m计算；⑶已浇筑砼柱面：14.00元/根；⑷已浇筑砼剪力墙顶面：14.00元/m2、在合同期间，如乙方工人发生任何意外伤害均由乙方承担全部赔偿责任，如导致甲方承担责任的，则甲方可以向乙方予以全部追偿。
3、乙方必须按工期要求完成本工程项目，工期超过按1000.00/天进行处罚，罚款于结算时扣除。
五、工程款结算和付款及合同有效期：1、本工程全部完成，经甲方验收合格后，工程款在10内付清。
2、合同有效期：工程款付清合同自行失效。
混凝土破碎凿除劳务承包合同
后浇带混凝土破碎凿除劳务承包合同甲方：乙方：身份证号码：甲方为确保工程后浇带施工的顺利进行，决定将该工程地下室底板及剪力墙后浇带处混凝土进行破碎凿除清理，并将该施工任务交乙方承包施工。
根据有关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方经协商一致，签订本合同。
一、工程名称：工程地下室底板及剪力墙后浇带处混凝土破碎凿除清理工程二、施工地点：三、承包方式：包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
甲方提供空压机一台、高压水枪一台及施工用电，其余所有破混凝土机械和修凿清理工具均由乙方自备。
四、工程承包价和结算内容：1、混凝土破碎凿除清理单价：按目前地下室后浇带长度每延长米30元包干（大写：人民币叁拾元整），长度按现场实际长度测量。
本工程承包单价中已包括乙方所属人员的劳动保护费用，乙方及所属人员发生的各种安全事故，其费用均由乙方负责自理。
五、工期要求：乙方应于本合同签订后的 20 天内（8月15日前）完成后浇带混凝土的破碎、修凿和清理任务，并接受甲方与监理在施工中的质量监督与检验，如乙方逾期完成，每延误一天罚款 500.00 元，施工过程中乙方根据甲方要求决定后浇带的先后施工顺序。
六、承包施工内容：包括移除地下室后浇带盖的模板及清理模板上的废渣，后浇带混凝土及余渣破碎、修凿、清理垃圾并堆放到后浇带两边、凿出前期后浇带拦截所用的木方及钢筋。
七、质量要求：乙方应严格按设计要求控制混凝土面修凿，后浇带底层钢筋需全部露出，后浇带内不得有松动的砼块，前期拦后浇带的方料、钢筋全部凿除砼清理出来。
八、付款办法：在乙方完成所有后浇带混凝土及余渣的凿除任务，经甲方对其施工质量进行验收合格后，甲方在 1 个星期内向乙方付清承包工费，同时扣除应有乙方承担的各项费用（包括甲方对其罚款）。
如后浇带未清理完不办理付款。
九、本合同一式贰份，甲方执壹份、乙方执壹份，双方签字后生效。
至工程结束、款项结清时终止。
甲方：乙方：代表人：电话：签订日期：年月日。
地下连续墙施工合同范本
地下连续墙施工合同范本第一篇范文：合同编号：_______地下连续墙施工合同一、工程概述1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：乙方负责本工程的地下连续墙施工，包括但不限于墙身、墙底、墙顶等部位的施工。
1.4 工程规模：____________________二、合同期限2.1 合同生效日期：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2.2 工程施工期限：自合同生效之日起至工程验收合格之日止。
三、合同价款3.1 合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
3.2 付款方式：按工程进度分期支付，具体付款方式双方另行约定。
四、质量标准4.1.1 地下连续墙墙体质量应符合《建筑基础工程施工质量验收规范》的要求；4.1.2 工程验收合格后，乙方应提供完整的施工资料，包括但不限于施工图纸、施工方案、施工记录、材料报告等。
五、安全生产5.1 乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，建立健全安全生产责任制，确保施工过程中的人员安全和财产安全。
5.2 乙方应按照甲方提供的安全生产要求，制定相应的施工安全方案，报甲方备案。
六、违约责任6.1 若乙方未能按照合同约定的期限、质量标准完成施工任务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的____%。
6.2 若甲方未能按照约定支付工程进度款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额的____%。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、附件附件一：施工图纸附件二：施工方案附件三：安全生产协议附件四：其他相关资料九、其他约定9.1 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
9.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
地下连续墙施工合同范本
地下连续墙施工合同范本《地下连续墙施工合同》甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]地下连续墙工程2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：地下连续墙的设计、施工、土方开挖及运输等相关工作，具体详见施工图纸及工程量清单。
二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]，以甲方书面通知为准。
2. 竣工日期：[预计竣工日期]，总工期为[工期天数]日历天。
3. 如遇不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素，导致工期延误，双方应协商解决。
三、工程质量及标准1. 工程质量应符合国家及地方现行的有关工程施工及验收规范、标准的要求，达到合格标准。
2. 乙方应严格按照施工图纸及甲方的要求进行施工，确保工程质量。
四、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元），此价款为固定总价，不因任何因素而调整。
2. 支付方式：（1）合同签订后[具体天数]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]作为预付款；（2）工程进度达到[具体节点]时，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]；（3）工程竣工验收合格后[具体天数]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]；（4）剩余合同总价的[百分比]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
五、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务（1）提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件。
（2）及时向乙方提供施工图纸及相关技术资料。
（3）派驻现场代表，对工程进度、质量进行监督检查。
（4）按照合同约定支付工程价款。
（5）协助乙方协调与其他施工单位之间的关系。
2. 乙方的权利和义务（1）编制施工组织设计，报甲方审批后严格按照施工组织设计进行施工。
（2）严格遵守国家及地方有关安全生产、文明施工的法律法规和规章制度，确保施工安全。
（3）按照合同约定的工期和质量标准完成施工任务。
地下连续墙劳务合同
甲方（建设单位）：________________乙方（劳务单位）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行地下连续墙施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程规模：________________4. 工程工期：________________二、劳务内容1. 乙方负责地下连续墙的施工，包括但不限于挖槽、钢筋笼制作、混凝土浇筑、接头处理等工序。
2. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工，确保工程质量符合国家相关标准。
3. 乙方负责施工过程中的安全、文明施工，确保不发生安全事故。
三、劳务费用1. 劳务费用总额为人民币______元整（大写：______元整）。
2. 劳务费用支付方式：（1）合同签订后，乙方需向甲方支付合同总额的______%作为预付款；（2）工程进度达到约定节点时，甲方按实际完成工程量支付劳务费用；（3）工程竣工后，甲方验收合格，乙方提交竣工结算资料，甲方在收到乙方提交的结算资料后______个工作日内支付剩余劳务费用。
四、施工进度及节点1. 乙方应按照甲方要求，在规定工期内完成地下连续墙施工。
2. 甲方有权根据工程实际情况调整施工进度及节点，乙方应予以配合。
五、工程验收及保修1. 工程竣工后，乙方应按照国家相关标准进行自检，并将自检报告提交甲方。
2. 甲方在收到乙方提交的自检报告后______个工作日内组织验收，验收合格后，甲方支付剩余劳务费用。
3. 工程验收合格后，乙方应按照国家相关标准进行保修，保修期为______年。
六、违约责任1. 乙方未按约定工期完成地下连续墙施工，每逾期一日，应向甲方支付合同总额的______%作为违约金。
2. 乙方在施工过程中发生安全事故，应承担相应的法律责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
地下连续墙浮浆层凿除工程施工合同合同编号：发包方：XXXXXXX工程公司承包方：XXXXXXXX建设工程有限公司工程名称：XXXX市轨道交通XXXX号线工程【施工1标】土建工程——地下连续墙浮浆层凿除工程工程地点：XXXX市XXXX区签约地点：XXXX市签订日期：XXXX年月建设工程施工合同发包方（甲方）：XXXXXXX工程公司承包方（乙方）：XXXXXXXX建设工程有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条工程项目（一）工程名称：XXXX市轨道交通XXXX号线工程【施工1标】土建工程——地下连续墙浮浆层凿除工程（二）工程地点：XXXX市XXXX区（三）工程内容：1、负责完成地下连续墙浮浆层凿除工程所涉及到的一切工作内容及产生费用。
其中应包括：地下连续墙凿除施工作业平台搭设及拆除，地下连续墙导墙凿除，地下连续墙浮浆层人工凿除至设计墙顶标高，地下连续墙凸出块人工凿除，声测管、测斜管的保护，包凿除后连续墙顶钢筋的调直,并清理凿除的混凝土渣到甲方指定地点。
施工场地的安全文明施工（包括安全防护措施、工完场清等）。
具体内容以甲方提供的施工方案及施工图纸（含设计变更图纸）为准。
2、满足现场施工要求的专业施工人员，其中应包括现场施工管理员、架子工、杂工、电工等，各工种均需提供上岗证到甲方现场管理部门备案。
乙方施工人员的人身意外伤害综合保险、工伤保险、医疗费用、临时户口、暂住证、计划生育证、平安卡、工地出入卡等费用均由乙方负责。
3、施工人员均需购买两套并着由XXXXXXX工程公司定制的工作服、安全帽及其他配套装束。
费用已含在合同固定综合单价中，并按XXXXXXX工程公司XXXX市轨道交通XXXX号线工程【施工1标】土建工程项目部规定的费用在工程进度款中扣除。
4、甲方提供施工用水，提供一级、二级施工用电，三级施工用电（按甲方现场安全部门要求配置统一规格的配电箱、线路牵引）由乙方负责。
若三级施工用电配电箱由甲方提供，其费用在乙方工程款中相应扣除。
为规范甲方现场管理工作，甲方有偿提供住宿地方，按200元/ 间房/月收取乙方住宿费用，15元/人/月收取乙方生活用水费，免费提供乙方住宿用电20度/人/月标准，超过该电费标准的，按实际超额用电量扣除相应费用，每间房间设双层床架4张，乙方自带空调、棉被、生活用品等，乙方对此无异议，同时，乙方须严格遵守甲方项目部后勤管理规定，否则甲方有权按章处罚，上述费用在乙方月度计量中相应扣除。
甲方项目部设有食堂，乙方需自费解决伙食，费用已含在合同固定综合单价中不另计。
5、乙方在施工中发现未探明管线应停工保护并向甲方汇报。
（四）承包范围：按甲方提供的施工方案、施工图纸（含设计变更图纸）及有关文件要求完成上述工程内容（但不仅限于此）。
甲方保留根据业主及设计单位对本项目工程的变更进行调整的权利。
（五）乙方不得再分包本工程，否则，甲方有权终止本合同。
（六）承包方式：乙方以包人工、包机械设备、包材料、包乙方设备材料人员进退场、包五金劳保、包质量、包工期、包安全文明施工、包税金等的方式承包施工。
第二条本工程采用固定综合单价含税包干。
总造价暂定人民币：￥380006.2元（大写：叁拾捌万零陆元贰角零分）。
工程量汇总表（一）上述固定综合单价包含以下费用：含人工费，机具设备费，材料费，所有的劳保费和劳务费，乙供设备材料及施工人员不限次数进退场费，施工现场内安全文明施工用机用工，工期，质量，人工机具窝怠，赶工费，工伤死亡事故费用及因工受伤、医疗等所需费用，保险费，统一制式服装费，生活水电费，食宿费，税金(含企业所得税、个人所得税)及完成该项目施工中不可预计的其他费用。
（二）甲方视乙方为有经验的施工队伍，并已将本工程的项目技术措施、赶工措施、风险及利润考虑在合同固定综合单价中，甲方不再对乙方进行任何合同内签证。
固定综合单价在合同执行期间不因劳务、材料价格浮动、设备或其它影响合同实施成本的事件发生变动而进行调整。
（三）根据甲方提供的施工图纸按乙方实际完成工程量计量。
1、根据甲方提供的设计施工图纸计量，即：按乙方实际完成的工程量，800mm地下连续墙浮浆层凿除以延米计量，600mm地下连续墙浮浆层凿除以延米计量，地下连续墙凸出块凿除以立方米计量。
2、工程量汇总表中的数量为暂定工程数量，若乙方实际施工无法满足甲方要求，甲方有权将其承包的工程划分给其他施工单位，乙方无异议。
乙方完成工程量须甲方现场施工员、现场施工负责人、项目经理签字确认方为有效。
3、合同内工程量确认手续须按甲方管理规定办理，签认工程量若超过业主及相关评审单位在本范围内审定量，则以业主及相关单位审定计量。
合同外签证手续按甲方管理规定办理，合同外签证计价与否以甲方各审批部门最终审定为准。
合同外变更依据变更金额的大小实行分级审批，变更金额小于10万元，由分公司审批；变更金额大于10万元及本项目累计变更金额大于10万元，由公司审批。
对于同一项变更项目，不得肢解拆分为若干项变更进行办理。
第三条合同工期（一）乙方应严格按照甲方要求的节点工期施工，且须无条件接受。
乙方必须配备足够的施工人员及机械设备以满足工地24小时施工需要，确保工程质量、安全、文明按期完成。
（二）如因设计变更或业主责任影响致使乙方暂时无法进行正常施工时，所延误的工期，乙方要想方设法弥补，并必须严格执行甲方对工期所提出的要求。
（三）如因乙方的原因，发生安全、质量事故而影响工期属乙方责任，不能借此顺延工期。
因此造成甲乙双方的行政经济处罚均由乙方负责。
（四）若乙方的施工进度达不到业主、监理、甲方的工期要求时，乙方应无条件增加劳动力及机械设备，其费用不作调整；此后若仍无改观，甲方有权再增加劳动力和机具设备，所发生费用均由乙方负责，甲方在乙方当期工程进度款中扣除。
（五）乙方接到甲方进场施工通知之日起2个日历天内，配备满足甲方要求的施工人数及机械设备进驻施工现场。
（六）合同工期已计入晴、阴、雨、风、雾、20年一遇的洪水、十级以下台风、停水、停电、窝工等影响施工的时间。
现场非乙方原因造成的停工，乙方不得向甲方提出任何人工机具窝怠补偿费用。
第四条工程质量标准和保修期（一）工程质量标准：根据国家现行施工技术规范、施工验收规范，按业主与甲方签订的施工合同文件要求，做到一次通过验收，达到优良标准。
（二）本工程质量保修期按甲方与业主签订的合同要求。
（三）执行甲方现行质量、环境、职业安全健康工作文件的规定。
（四）如乙方有违反操作规程或施工质量不符合规定的，甲方有权令其停止施工或无条件拆除及返工，由此造成的一切损失及行政及经济处罚均由乙方负责。
第五条材料设备供应（一）本工程所需的所有材料（含五金劳保用品）均由乙方负责。
乙方提供的材料须符合设计图纸及相关技术规范的要求，须有建材质检部门的检验报告和厂家的产品合格证书，经业主、监理及甲方验收合格后方可使用。
相关材料出厂检验合格证复印件须交由甲方存档备案。
乙方提供的材料施工场外装卸、运输、保管、养护均由乙方负责，所有甲乙双方提供的材料场内装卸、运输、归堆、保管、养护均由乙方负责，因此产生的相关人工、材料﹑机械费用已含在合同固定综合单价中，不另计。
（二）本工程所需的机械设备（含冲击钻、风枪、风炮、空压机、混凝土切割机、打磨机等）均由乙方负责。
乙方施工时配备的机械设备必须满足甲方工地的施工进度的要求，并自行解决机械用油。
乙方提供的机械设备使用证件复印件须交甲方安全部门备案。
机械进场数量由甲方根据现场要求决定，乙方无条件接受。
甲方提供的机械设备施工场内外装卸运输、安装由甲方负责，乙方提供的机械设备施工场内外装卸运输、安装、制作、养护维修由乙方负责。
所有甲乙双方提供机械设备的保管、养护维修均由乙方负责，因此产生的相关人工、机械费用已含在合同固定综合单价中，不另计。
（三）由于乙方原因造成本工程材料、机械设备损坏或失窃，一切责任均由乙方负责，并由乙方负责相关维修、赔偿费用。
第六条工程款支付和结算（一）本工程没有工程预付款。
（二）工程价款支付方式：1、甲方每月收到业主工程进度款后，按当月乙方完成工作量的（指实际扣除应扣款项后月度计量）80%支付工程进度款。
剩余20%分别作为：9%月度安全文明施工暂留金及11%工程质保金。
2、若当月乙方安全文明施工达到甲方及业主要求，甲方于次月支付工程进度款的同时将当月9%月度安全文明施工暂留金支付给乙方；若当月安全文明施工未达到甲方及业主要求，但在规定时间内按甲方要求整改达标时，甲方于次月支付工程进度款的同时将当月9%月度安全文明施工暂留金支付给乙方；若当月安全文明施工未达到甲方及业主要求，且未在规定时间内按甲方要求整改达标时，甲方于次月支付工程进度款的同时暂停支付当月9%月度安全文明施工暂留金支付给乙方，暂留金每月累加顺延，直至整改达标后再支付。
3、因乙方造成的安全文明施工处罚及相应整改费用均由乙方负责。
4、余下11%工程质保金在保修期满且甲方收到业主相应质保金后一个月内甲乙双方办理完工程结算后支付给乙方。
5、每次工程款支付均以甲方收到业主相应的工程款为前提。
如果发生超付，甲方有权要求乙方返还超付款。
（三）甲方在没有收到业主工程款的情况下，乙方应预备一定的自有资金确保工程施工的资金周转，不能以资金不足为由停工，由此造成的损失一概由乙方负责。
（四）乙方收款时须提交工程所在地建安统一税务发票。
（五）甲方以人民币支付。
乙方的工程款收款帐户开户银行名称：，收款帐号：，委托收款人：，身份证号码：。
（六）本工程完工，待工程整体竣工验收合格，甲方与业主办理完结算且收到业主支付的结算款后30天内，甲、乙双方办理工程结算，结算书须加盖“XXXXXXX工程公司预结算专用章”方为有效。
第七条双方责任（一）甲方责任：1、做好开工前施工放线定位工作，负责施工的定位测量。
2、甲方委派林友纯为现场管理代表，监督检查工程质量、安全、进度、文明施工；设计图纸的变更；工程实施期间的质量验收及其他事宜。
3、组织对工程竣工验收和办理竣工结算。
（二）乙方责任： 1、按施工安全规范做好施工、质量、安全管理，遵守甲方文明施工管理规定，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通。
凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并上报甲方及有关部门。
2、乙方委派朱建军为现场管理代表，负责施工期间的施工质量、安全、进度等。
3、按合同要求的竣工时间和甲方的进度安排，配备足够的技术力量及机械设备施工。
4、固定综合单价内已包含了乙方施工作业所需的一切协调费用。
若由于乙方工作不到位，致使有关政府部门的罚款，甚至返工，所造成的一切费用由乙方承担。