建设工程设计合同示范文本

合集下载

建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)

建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)

建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)1. 合同背景该合同是由建设项目的业主和设计单位就房屋建筑工程进行的设计合作,并明确了双方在设计阶段的权益和责任。

2. 合同目的本合同的目的是明确双方的权利和义务,确保设计单位按照业主的要求和国家相关法律法规进行设计,并按时提供合格的设计文件。

3. 术语定义业主:指建设项目的权利人或其授权的代理人。

设计单位:指与业主签订设计合同,负责进行房屋建筑工程设计的单位。

合同变更:指合同签订之后,双方根据实际情况对合同内容进行修改的行为。

4. 设计要求设计单位应根据国家相关法律法规、行业标准和业主提供的技术要求,合理设计房屋建筑工程,确保设计文件的合格性。

5. 设计内容5.1 方案设计设计单位应根据业主的要求,提供方案设计文件,并与业主进行充分沟通和协商,确保方案设计符合业主的需求和预期。

5.2 施工图设计设计单位应在方案设计阶段结束后,根据业主的审查意见进行修改和完善,并最终提供施工图设计文件。

施工图设计应满足国家相关法律法规和行业标准的要求,确保施工过程的顺利进行。

5.3 设计变更如果发生设计变更,设计单位应及时与业主进行沟通并协商,形成书面变更协议。

变更后的设计文件应及时提交给业主,确保双方对变更内容的认可。

6. 质量保证设计单位保证所提供的设计文件符合国家相关法律法规和行业标准的要求,且具备实用性和可行性。

设计单位应对其设计质量承担相应的责任,并在设计合同期内提供免费的后续设计咨询服务。

7. 合同价款及支付方式7.1 合同价款合同价款为人民币(具体金额)元。

7.2 支付条件设计文件初稿完成后,业主支付合同价款的50%。

设计文件全部完成并通过业主的验收后,业主支付合同价款的40%。

设计文件最终审查通过后,业主支付合同价款的10%。

8. 合同履行本合同的履行地为(具体地点)。

9. 合同争议解决双方因履行本合同而发生的争议,应通过友好协商解决。

如协商不成,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

建设工程设计合同示范文本(G(2024版)

建设工程设计合同示范文本(G(2024版)

建设工程设计合同示范文本(G(2024版)合同编号:__________合同双方:甲方:(全称)乙方:(全称)一、工程概述1.1 工程名称:(工程名称)1.2 工程地点:(工程地点)1.3 工程性质:(工程性质)1.4 工程规模:(工程规模)1.5 工程投资估算:(工程投资估算)二、设计范围与内容(详细列举设计工作内容)2.2 设计深度和要求:(详细描述设计深度和要求)2.3 设计进度安排:(详细描述设计进度安排)三、合同价格与支付3.1 乙方向甲方提供设计服务的合同价格为:(合同价格)元。

(详细描述付款条款)四、设计与修改4.1 乙方应按照甲方的要求进行设计,并保证设计质量。

4.2 甲方有权在设计过程中对设计内容进行修改,乙方应按照甲方的修改要求进行修改。

4.3 设计修改的次数和范围:(详细描述设计修改的次数和范围)五、知识产权与保密5.1 乙方保证其提供的设计服务不侵犯他人的知识产权。

5.2 乙方应对在设计过程中获取的甲方相关信息予以保密,未经甲方同意,不得向第三方泄露。

六、违约责任6.1 若乙方未能按照约定完成设计工作,应承担违约责任。

6.2 若甲方未能按照约定支付合同款项,应承担违约责任。

七、争议解决7.1 对于因履行本合同而产生的任何争议,双方应通过友好协商解决。

7.2 若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为:(有效期)年。

8.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:__________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1 甲方变更权:甲方在本合同有效期内,有权根据工程实际需要对设计内容进行变更。

乙方应积极响应甲方的变更需求,并按照甲方的要求进行相应的调整。

变更工作的费用及进度将根据实际情况另行协商确定。

1.2 甲方监督权:甲方有权对乙方的设计工作进行监督和检查,以确保设计质量符合甲方的要求。

建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)

建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)

建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)一、合同背景该合同是由建设工程设计单位和建设工程施工单位之间签订的,针对房屋建筑工程设计的合同。

本合同包括了合同的基本条款、双方的权利义务、工程设计范围和内容、合同期限以及合同的终止等方面的内容,旨在确保设计方和施工方之间的协作、明确双方的权益,以及保证房屋建筑工程设计的质量和进度。

二、合同的基本条款1. 合同标题和信息设计单位和施工单位应在合同中注明双方的名称、地质、法定代表人或负责人的姓名和职务,以及合同签订日期等基本信息。

2. 合同价款设计单位和施工单位需在合同中约定工程设计费,明确支付方式、计算方式和支付时间等相关细则。

3. 合同生效和终止合同生效的条件以及合同的终止条件应在合同中明确表示,双方应根据合同约定采取相关措施。

三、双方的权利与义务1. 设计单位的权利与义务设计单位应按照国家标准和法律法规要求进行设计工作,保证所提供的设计方案符合合同约定的要求。

设计单位还应协助施工单位解决与设计有关的技术问题,并按时提供设计过程中必要的资料和文件。

2. 施工单位的权利与义务施工单位应按照设计方案和设计要求进行施工工作,确保工程设计的正确实施。

施工单位还应积极配合设计单位进行工程设计过程中的土建、结构等各专业节点的合作。

四、工程设计范围和内容1. 设计范围该合同约定的工程设计范围包括但不限于房屋的基础设施、结构设计、电气设计、给排水设计、暖通空调设计等方面。

2. 设计内容设计单位需根据施工单位的具体要求,提供设计方案、详细的施工图纸以及相关技术说明;确保所提供的设计方案符合国家标准和相关规定。

五、合同期限和工程进度1. 合同期限在该合同中应明确工程设计的开始时间和完成时间,并按照项目实际情况确定工程设计的合理期限。

2. 工程进度双方应合作制定工程设计的进度计划,并按照计划要求合理安排工程活动和工序,确保工程设计按预定进度顺利进行。

建设工程设计合同示范文本(4篇)

建设工程设计合同示范文本(4篇)

建设工程设计合同示范文本工程名称:合同编号:发包人:设计人:签订日期:发包人:设计人:发包人委托设计人承担工程设计,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目经协商一致,订立本合同。

第一条本合同依据下列文件签订:1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

第三条发包人应向设计人提交的有关资料:第四条本合同的设计期限为天,自____年____月____日起计算,设计人应向发包人交付的设计资料及提交日期如下:第五条本合同设计收费估算为元人民币。

设计费支付进度详见下表。

说明:1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

2.本合同开始履行后,定金抵作设计费。

3、本合同的设计费包含人防部分设计费。

4、设计人的设计工作满足付费节点条件后,应向发包人提供阶段性的设计资料并书面通知发包人对所提交的设计资料进行审查,发包人在接到设计人的通知后___日内组织相关人员对设计人的设计资料进行审查,经发包人审查通过后的次日,发包人按本合同第五条约定支付相应的设计费。

如审查不通过,设计人应无条件进行修改,由此产生的额外费用及设计期限延误责任均有设计人自行承担。

5、若发包人所发包的设计项目为带方案招投标的项目,若最终发包人未能竞得该项目用地土地使用权的,则本设计合同自行终止,包人只需向设计人支付其已完成工作量%的设计费。

如合同终止时,发包人已支付的设计费超过%的,设计人应将超过的部分返还发包人。

6、在设计人阶段性设计工作完成(方案设计阶段或施工图设计阶段),且相应设计通过发包人及相应政府主管部门的审查后,设计人应书面通知发包人对项目的建筑面积进行核对确认并计算出最终的设计费总额,在设计费总额确定后的七日内,除预留现场服务阶段的设计费外(若有),发包人应将设计费余款支付给设计人。

建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)

建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)

建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)一、合同背景为规范和保障房屋建筑工程的设计过程,确保设计质量和工程安全,甲方与乙方达成一致,签订本设计合同。

本合同包括甲方与乙方之间的权益和责任,双方应严格按照本合同的约定履行。

二、合同条款1. 合同双方甲方(委托方):[甲方公司名称]乙方(设计方):[乙方公司名称]2. 工程描述本合同的工程是[房屋建筑工程名称],具体位置位于[具体地址]。

3. 合同目的甲方委托乙方进行[房屋建筑工程]的设计工作,确保设计满足相关法规和标准的要求,且在预算范围内完成工程。

4. 设计范围乙方应根据甲方的要求和工程需求,完成以下设计任务:概念设计:包括方案设计、外观设计、功能布局等;施工图设计:包括建筑平面布置、立面图、剖面图等;结构设计:包括结构框架、承重墙、地基等设计;给排水设计:包括供水、排水管道、设备等设计;强电设计:包括供电系统设计、照明系统设计等;弱电设计:包括方式、网络、安防系统等设计。

5. 设计标准乙方应按照国家相关法律法规和行业标准进行设计,确保设计方案和施工图符合规范要求。

6. 设计工期甲方应向乙方提供项目所需资料,并协助乙方了解相关要求;乙方应在[具体日期]前完成概念设计,并报送给甲方审查;甲方在[具体日期]前向乙方确认并反馈意见;乙方在甲方确认后,在[具体日期]前完成全部设计工作。

7. 设计变更如在设计过程中需进行设计变更,须经甲方与乙方协商一致,并签署变更协议,明确设计变更的内容、费用等。

8. 设计报酬甲方应按照合同约定支付设计报酬给乙方,报酬金额为人民币[具体金额];设计报酬分为两次支付,首次支付[具体金额]作为预付款,在签订合同时支付,剩余设计费在乙方完成全部设计工作后支付。

9. 设计责任乙方应负责设计的合法性、技术可行性和安全性。

如设计方案造成甲方经济损失或违反法律法规,乙方应承担相应的责任和赔偿。

10. 知识产权设计过程中产生的所有设计文件和成果均属于乙方所有。

2024年-《建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)》(GF——0201)

2024年-《建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)》(GF——0201)

《建设工程设计合同示范文本(房屋建筑工程)》(GF—2024—0201)甲方(委托方):____________________乙方(设计方):____________________根据《合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承担房屋建筑工程设计项目事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1工程名称:____________________1.2工程地点:____________________1.3工程规模:____________________1.4工程性质:____________________1.5工程设计阶段:____________________二、设计内容2.1乙方应根据甲方提供的设计任务书、工程可行性研究报告、地质勘察报告、设计规范和标准、政府部门的相关规定以及甲方对工程的具体要求等资料,进行房屋建筑工程设计。

2.2设计内容包括但不限于:总平面布置、建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、消防、人防、室外工程、景观绿化、室内装修、智能化系统等。

2.3乙方应按照甲方的要求,提供相应的设计成果,包括设计说明书、设计图纸、计算书、工程概算等。

三、设计进度3.1乙方应在合同签订后____个工作日内向甲方提交设计进度计划,经甲方确认后执行。

3.2乙方应按照设计进度计划完成各阶段的设计工作,并向甲方提交相应的设计成果。

3.3甲方应在收到乙方提交的设计成果后____个工作日内进行审查,并将审查意见书面通知乙方。

乙方应根据甲方的审查意见进行修改,直至满足甲方的要求。

四、设计费用4.1设计费用包括基本设计费、其他设计费和税金等。

4.2基本设计费为人民币____元,其他设计费为人民币____元,税金为人民币____元。

4.3甲方应按照合同约定的付款方式和时间向乙方支付设计费用。

五、知识产权5.1乙方对设计成果享有署名权,甲方对设计成果享有使用权。

九部委建设工程设计合同示范文本

九部委建设工程设计合同示范文本

九部委建设工程设计合同示范文本下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!1. 引言介绍九部委建设工程设计合同示范文本的背景和目的。

建设工程设计合同示范文本

建设工程设计合同示范文本

建设工程设计合同示范文本一、合同双方。

甲方,(甲方单位名称、地址、法定代表人、联系方式等详细信息)。

乙方,(乙方单位名称、地址、法定代表人、联系方式等详细信息)。

二、合同背景。

鉴于甲方拟开展某项建设工程项目,现需要委托乙方进行设计工作,为明确双方权利义务,特订立本合同。

三、合同内容。

1. 项目名称,(填写项目名称)。

2. 项目地址,(填写项目地址)。

3. 项目概况,(对项目的基本情况进行描述)。

4. 乙方承诺按照国家有关法律法规和技术标准,认真、细致地开展设计工作,保证设计质量。

5. 甲方承诺提供项目相关资料和必要协助,及时支付设计费用。

6. 设计范围,(具体描述设计范围)。

7. 设计内容,(具体描述设计内容)。

8. 设计标准,(根据国家相关标准和规范,明确设计标准)。

9. 设计费用,(明确设计费用的支付方式、金额、时间等)。

10. 设计工期,(约定设计工期,确保设计工作按时完成)。

11. 设计变更,(对设计变更的程序和责任进行约定)。

12. 设计文件,(约定设计文件的归属、使用和保管)。

13. 合同变更,(对合同变更的程序和要求进行约定)。

14. 合同解除,(约定合同解除的条件和程序)。

15. 其他约定事项,(根据实际情况增加其他约定事项)。

四、合同履行。

1. 甲方应按时提供项目资料,配合乙方进行设计工作。

2. 乙方应按照约定的设计范围和内容,保质保量地完成设计工作。

3. 甲方应按时支付设计费用。

4. 乙方应按时提交设计文件,并保证设计文件的完整性和准确性。

五、合同变更和解除。

1. 合同变更应经双方协商一致,并签订书面变更协议。

2. 出现下列情况之一,甲乙双方有权解除合同:(1)一方未履行合同义务,经催告后仍不履行;(2)一方严重违反合同约定,致使合同无法履行;(3)其他应解除合同的情形。

六、争议解决。

因本合同引起的争议,应协商解决。

协商不成的,提交有管辖权的人民法院解决。

七、合同生效。

本合同自双方代表签字盖章之日起生效。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

GF-2000-0209
建设工程设计合同(一)(示范文本)
(民用建设工程设计合同)
工程名称:______________________________
工程地点:_______________________________
合同编号:______________________________
(由设计人编填)
设计证书等级:__________________________
发包人:________________________________
设计人:________________________________
签订日期:______________________________
中华人民共与国
建设部监

国家工商行政管
理局
发包
人:___________________________________________________________________________ _________
设计
人:___________________________________________________________________________ _________
发包人委托设计人承担_______________________________工程设计,经双方协商一致,签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订:
1、1《中华人民共与国合同法》《中华人民共与国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1、2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规与规章。

1、3建设工程批准文件。

第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:
第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:
第五条本合同设计收费估算为________________________元人民币。

设计费支付进度详见下表。

说明:
1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

2、在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。

3、实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。

实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。

4、本合同履行后,定金抵作设计费。

第六条双方责任
6、1发包人责任:
6、1、1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时问内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。

6、1、2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。

6、1、3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。

6、1、4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。

6、1、5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件与专利技术。

未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。

6、2设计人责任:
6、2、1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。

6、2、2设计人采用的主要技术标准就是:
6、2、3设计合理使用年限为_____________________年。

6、2、4设计人按本合同第二条与第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6、2、5设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。

设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题与参加竣工验收。

在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人
适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。

6、2、6设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。

如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。

第七条违约责任:
7、1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

7、2发包人应按本合同第五条规定的金额与时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。

逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。

发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按7、1条规定支付设计费。

7、3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。

损失严重的根据损失的程度与设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的__________________%。

7、4由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。

7、5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。

第八条其她
8、1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8、2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。

本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。

8、3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件与设备。

应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。

发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。

8、4发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。

出国费用,除制装费外,其它费用由发包人支付。

8、5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。

8、6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

8、7本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。

也可由当地建设行政主管部门调解,
调解不成时,双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。

双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。

8、8本合同一式______________份,发包人________________份,设计人___________份。

8、9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。

8、10本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。

双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。

双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

8、11本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

8、12其它约定事项:
发包人名称: 设计人名称:
(盖章) (盖章)
法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)
住所: 住所:
邮政编码: 邮政编码:
电话: 电话:
传真: 传真:
开户银行: 开户银行:
银行帐号: 银行帐号:
建设行政主管部门备案: 鉴证意见:
(盖章) (盖章)
备案号: 经办人:
备案日期: 年月日鉴证日期: 年月日。

相关文档
最新文档