2017建设工程造价管理真题
造价工程师考试建设工程计价真题及答案
2017年造价工程师考试建设工程计价真题及答案全一、单项选择题共72题,每题1分;每题的备选项中,只有1个最符合题意二、1.根据现行建设项目工程造价构成的相关规定,工程造价是指三、A.为完成工程项目建造,生产性设备及配合工程安装设备的费用四、B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资五、C.为完成工程项目建设,在建设期内投入且形成现金流出的全部费用六、D.在建设期内预计或实际支出的建设费用答案：D P12.关于进口设备到岸价的构成及计算,下列公式中正确的是A.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运输在内费+进口从属费答案：C P63.某进口设备到岸价为1500万元,银行财务费,外贸手续费合计36万元;关税300万元,消费税和增值税税率分别为10%、17%,则该进口设备原价为万元;答案：B P74.关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算,下列说法中正确的是A.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税B.一般计税法,简易计税法中的建筑业增值税税率均为11%C.采用简易计税法时,税前造价不包含增值税的进项税额D.采用一般计税法时,税前造价不包含增值税的进项税额答案：D P145.根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定,下列费用项目中,属于施工机具使用费的是A.仪器仪表使用费B.施工机械财产保险费C.大型机械进出费D.大型机械安拆费答案：A P116.下列费用项目中,包含在国外建筑安装工程材料费中的是A.单独列项的增值税B.材料价格预涨费C.周转材料摊销费D.各种现场用水、用电费答案：B P207.采用工程总承包方式发包的工程,其工程总承包管理费应从中支出;A.建设管理费B.建设单位管理费C.建筑安装工程费D.基本预备费答案：A P268.下列费用项目中,属于联合试运转费中试运转支出的是A.施工单位参加试运转人员的工资B.单台设备的单机试运转费C.试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用D.试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用答案：A P299.某建设项目静态投资20000万元,项目建设前期年限为1年,建设期为2年,计划每年完成投资50%,年均投资价格上涨率为5%,该项目建设期价差预备费为万元;答案：C P3110.某项目建设期为2年,第一年贷款4000万元,第二年贷款2000万元,贷款年利率10%,贷款在年内均衡发放,建设期内只计息不付息;该项目第二年的建设期利息为万元;答案：C P3111.关于建设工程的分部组合计价,下列说法中正确的是A.适用于没有具体图样和工程量清单的建设项目计价B.要求将建设项目细分到最基本的构造单元C.是利用产出函数进行计价D.具有自上而下、由粗到细的计价组合特点答案：B P3412.下列定额中,项目划分最细的造价定额是A.材料消耗定额B.劳动定额C.预算定额D.概算定额答案：C P4013.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013,下列费用项目中需纳入分部分项工程项目综合单价中的是A.工程设备暂估价B.专业工程暂估价C.暂列金额D.计日工费答案：A P4814.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013,一般不作为安全文明施工费计算基础的是A.定额人工费B.定额人工费+定额材料费C.定额人工费+定额施工机具使用费D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费答案：B P4615.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013,关于计日工,下列说法中正确的是A.计日工包括各种人工,不应包括材料、施工机械B.计日工按综合单价计价,投标时应计入投标总价C.计日工表中的项目名称由招标人填写,工程数量由投标人填写D.计日工单价由投标人自主确定,并按计日工表中所列数量结算答案：B P5016.已知人工挖某土方1m3的基本工作时间为1个工作日,辅助工作时间占工序作业时间的5%,准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、15%,该人工挖土的时间定额为答案：B P6317.确定施工机械台班定额消耗量前需计算机械时间利用系数,其计算公式正确的是A.机械时间利用系数=机械纯工作1h正常生产率×工作班纯工作时间B.机械时间利用系数=机械台班产量定额1C.机械时间利用系数=）一个工作班延续时间（工作时间机械在一个工作班内纯h8 D.机械时间利用系数=工作时间机械在一个工作班内纯一个工作班延续时间（)h8答案：C P6618.已知砌筑1m3砖墙中砖净量和损耗量分别为529块、6块,百块砖体积按计算,砂浆损耗率为10%;则砌筑1m3砖墙的砂浆用量为m3;答案：A P6519.关于材料单价的计算,下列计算公式中正确的是;A.供应价格+运杂费×1+运输损耗率x1+采购及保管费率答案：A P6920.其挖掘机配司机1人,若年制度工作日为245天,年工作台班为220台班,人工工日单价为80元,则该挖掘机的人工费为元/台班;答案：C P7321.在计算预算定额人工工日消耗量时,含在人工幅度差内的用工是A.超运距用工B.材料加工用工C.机械土方工程的配合用工D.工种交叉作业相互影响的停歇用工答案：D P7922.某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为100m3/台班;当机械幅度差系数为20%时,该机械挖二类土方1000m3预算定额的台班耗用量应为台班答案：C P8123.概算定额与预算定额的差异主要表现在的不同;A.项目划分B.主要工程内容C.主要表达方式D.基本使用方法答案：A P8324. 设备工器具基期单价、购置数量分别为p0、q0,报告期单价、购置数量分别为p1、q1,则利用派氏公式表达的设备工器具价格指数为 A.）（）（0q *01q *1P P ∑∑B.）（）（0q *00q *1P P ∑∑C.）（）（0q *01q *0P P ∑∑D.）（）（1q *01q *1P P ∑∑答案：D P10925.“工程造价信息应针对不同层次管理者的要求进行适当加工,针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息;”这体现了工程造价信息管理应遵循的原则; A.标准化 B.有效性 C.定量化 D.高效处理 答案：B P11026.项目决策阶段对环境治理方案进行技术经济比较时,不作为比较内容的 A.技术水平对比 B.管理及监测方式对比 C.安全生产条件对比 D.环境效益对比 答案：C P12327.关于项目投资估算的作用,下列说法中正确的是A.项目建议书阶段的投资估算,是确定建设投资最高限额的依据B.可行性研究阶段的投资估算,是项目投资决策的重要依据,不得突破C.投资估算不能作为制定建设货款计划的依据D.投资估算是核算建设项目固定资产需要数的重要依据 答案：D P12428.关于我国项目前期阶段投资估算的精度要求下列说法中正确的是 A.项目建议书阶段,允许误差大于±30% B.投资设想阶段,要求误差控制在±30%以内 C.预可行性研究阶段,要求误差控制在±20%以内 D.可行性研究阶段,要求误差控制在±15%以内 答案：C P12529. 在国外某地建设一座化工厂,已知设备到达工地的费用E 为3000万美元,该项目的朗格系数K 及包含的内容如下表所示;则该工厂的间接费用为万美元;答案：C P13030.按照形成资产法编制建设投资估算表,下列费用中可计入无形资产费用的是A.研究试验费B.非专利技木使用费C.引进技木和引进设备其他费D.生产准备及开办费答案：B P13831.关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响,下列说法中正确的是A.建筑周长系数越高,建筑工程造价越低B.多跨厂房跨度不变,中跨数目越多越经济C.大中型工业厂房一般选用砌体结构,以降低造价D.建筑物面积或体积的增加,一般会引起单位面积造价的增加答案：B P14532.某建筑工程的造价组成见下表,该工程的含税造价为答案：A P1433.当初步设计深度不够,只有设备出厂价而无详细规格、重量时,编制设备安装工程费概算可选用的方法是A.设备价值百分比法B.设备系数法C.综合吨位指标法D.预算单价法答案：A P15834.用全费用综合单价法编制施工图预算,下列建筑安装工程施工图预算费计算式正确的是;A.∑子目工程量×子目工料单价+企业管理费+利润+规费+税金B.∑分部分项工程量×分部分项工程全费用综合单价C.分部分项工程费+措施项目费D.分部分项工程费+措施项目费+其他项目+规费+税金答案：C P16935.施工图预算的二级预算编制形式是指;A.编制人编制、亩核人审核B.建筑安装工程预算,设备工器购置费预算C.单位工程预算、建设项目总预算D.单项工程综合预算、建设项目总预算36.工料单价法编制施工图预算的工作有:①计算主材料②套用工料单价③计算措施项目人材机费用④划分工程项目和计算工程量⑤进行工料分析,下列工作排序正确的是;A.④②⑤①③B.④⑤①②③C.②④⑤①③D.④②③⑤①答案：D P16637.根据标准施工招标文件2007年版,进行了资格预审的施工招标文件应包括A.招标公告B.投标资格条件C.投标邀请书D.评标委员会名单答案：C P17538.为编制招标工程量清单,在拟定常规的施工组织设计时,正确的做法是A.根据概算指标和类似工程估算整体工程量时,仅对主要项目加以估算B.拟定施工总方案时需要考虑施工步骤C.在满足工期要求的前提下,施工进度计划应尽量推后以降低风险D.在计算工、料、机资源需要量时,不必考虑节假日、气候的影响答案：A P177~17839.关于招标工程量清单中其他项目清单的编制,下列说法中正确的是A.投标人情况、发包人对工程管理要求对其内容会有直接影响B.暂列金额可以只列总额,但不同专业预留的暂列金额应分别列项C.专业工程暂估价应包括利润、规费和税金D.计日工的暂定数量可以由投标人填写答案：B P179~18040.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013,关于招标控制价的编制要求,下列说法中正确的是A.应依据投标人拟定的施工方案进行编制B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的费用C.应由招标工程量清单编制单位负责编制D.应使用行业和地方的计价定额与相关文件计价答案：C P182~18641.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013,招标控制价的综合单价组价工作包括:①确定工、料、机单价:②确定所组价定额项目名称;③计算组价定项目的合价:④除以工程量清单项目工程量:⑤计算组价定额项目工程量,下列工作排序正确的是;A.②⑤①③④B.①②⑨④③C.②③①⑤④D.①②⑤④⑤答案：A P18542.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013,在招标文件未另有要求的情况下投标报价的综合单价一般要考虑的风险因素是A.政策法规的变化B.人工单价的市场变化C.政府定价材料的价格变化D.管理费、利润的风险43.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013,关于施工发承包投标报价的编制,下列做法正确的是A.设计图纸与招标工程量清单项目特征描述不同的,以设计图纸特征为准B.暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写,不得变动C.材料、工程设备暂估价应按暂估单价,乘以所需数量后计入其他项目费D.总承包服务费应按照投标人提出的协调、配合和服务项目自主报价答案：B P193~19944.施工招标工程量清单中,应由投标人自主报价的其他项目是;A.专业工程暂估价B.暂列金额C.工程设备暂估价D.计日工单价答案：D P19845.关于联合体投标需遵循的规定,下列说法中正确的是A.联合体各方签订共同投标协议后,可再以自己名义单独投标B.资格预审后联合体增减、更换成员的,其投标有效性待定C.由同一专业的单位组成的联合体,按其中较高资质确定联合体资质等级D.联合体投标的,可以联合体牵头人的名义提交投标保证金答案：D P20346.下列施工评标及相关工作事宜中,属于清标工作内容的是;A. 投标文件的澄清B.施工组织设计评审C.形式评审D.不平衡报价分析答案：D P20447.我国某世界银行货款项目采用经评审的最低投标价法评标,招标文件规定借款国内投标人有%的评标优惠,若投标工期提前,则按每月25万美元进行报价修正,现国内甲投标人报价5000万美元,承诺较投标要求工期提前2个月,则甲投标人评价标为万美元答案：D P20648.关于评标过程中,对投标报价算术错误的修正,下列做法中正确的是A.评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正B.修正的价格,经评标委员会书面确认后具有约束力C.投标人应接受修正价格,否则将没收其投标保证金D.投标文件中的大写与小写金额不一致的,以小写金额为准答案：A P20549.工程总承包企业承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作,对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的工程总承包类型是A.交钥匙总承包总承包C.设计—施工总承包D.工程项目管理总承包50.工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本,其成本费用应由等组成A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、总部管理费B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润C.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用D.公司本部美用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用答案：C P21651.国际竟争性招标投标过程中只对标书的报价和其他因素进行评比不对投标人资格进行评审的工作是A.清标B.审标C.评标D.定标答案：C P22252.为合理划分发承包双方的合同风险,对于招标工程;在施工合同中约定的基准日期一般为;A.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第28天B.招标文件中规定的提交投标文件截止时同前的第42天C.施工合同签订前的第28天D.施工合同签订前的第42天答案：A P22753.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013,中标人投标报价浮动率的计算公式是;A.1-中标价/招标控制价×100%B.1-中标价/施工图预算×100%C.1-不含安全文明施工费的中标价/不含安全文明工费的招标控制价×100%D.1-不含安全文明施工费的中标价/不含安全文明市工的施工图预算×100%答案：C P22854.某分项工程招标工程量清单数量为4000㎡,施工中由于设计变更调减为3000㎡,该项目招标控制价综合单价为600元/㎡,投标报价为450元/㎡;合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时,综合单价以招标控制价为基础调整;若承包人报价浮动率为10%,该分项工程费结算价为万元;答案：A P23055.某施工合同约定采用价格指数及价格调整公式调整价格差额;调价因素及有关数据见下表;某月完成进度款为1500万元,则该月应当支付给承包人的价格调整金额为万元;答案：B P23256.根据标准准施工招标文件2007年版通用合同条款,下列引起承包人索赔的事件中,只能获得工期补偿的是A.发包人提前向承包人提供材料和工程设备B.工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工C.因发包人原因导致工程试运行失败D.异常恶劣的气候条件导致工期延误答案：D P23857.关于施工过程中的现场签证,下列说法中正确的是;A.发包人应按照现场签证内容计算价款,在竣工结算时一并支付B.没有计日工单价的现场签证,按承包商提出的价格计算并支付C.因发包人口头指令的现场签证事项,其发生的费用应由发包人承担D.经发包人授权的工程造价咨询人,可与承包人做现场签证答案：D P24358.某施工合同约定人工工资为200元/工日,窝工补贴按人工工资的25%计算,在施工过程中发生了如下事件:①出现异常恶劣天气导致工程停工2天,人员窝工20个工日:②因恶劣天气导致场外道路中断,抢修道路用工20个工日;③几天后,场外停电,停工1天,人员窝工10个工日;承包人可向发包人索赔的人工费为元;答案：C P24259.关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则,下列说法中正确的是A.在初始延误发生作用期间,其他并发延误者按比例承担责任B.若初始延误者是发包人,则在其延误期内,承包人可得到经济补偿C.若初始延误者是客观原因,则在其延误期内,承包人不能得到经济补偿D.若初始延误者是承包人,则在其延误期内,承包人只能得到工期补偿答案：B P24360.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013,关于工程计量,下列说法中正确的是A.合同文件中规定的各种费用支付项目应予计量B.因异常恶劣天气造成的返工工程量不予计量C.成本加酬金合同应按总价合同的计量规定进行计量D.总价合同应按实际完成的工程量计算答案：A P24561.关于施工合同工程预付款,下列说法中正确的是A.承包人预付款的担保金额通常高于发包人的预付款B,采用起扣点计算法抵扣预付款对承包人比较不利C. 预付款的担保金额不会随着预付款的扣回而减少D.预付款的额度通常与主要材料和构件费用占建安费的比例相关答案：D P24662.关于施工合同工程价款的期中支付,下列说法中正确的是A.期中进度款的支付比例,一般不低于期中价款总额的60%B.期中进度款的支付比例,一般不高于期中价款总额的80%C.综合单价发生调整的项目,其增减费在竣工结算时一并结算D.发承包双方如对部分计量结果存在争议,等待争议解决后再支付全部进度款答案：A P24863.发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的,承包人正确的做法是;A.将该工程自主拍卖B.将该工程折价出售C.将该工程抵押货款D.催告发包人支付,并索要延迟付款利息答案：D P25164.关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权力和期限,下列说法中正确的是;A.承包人接受竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔C.承包人提岀索赔的期限自缺陷责任期满时终止D.承包人提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止答案：D P25365.调解是解决工程合同价款纠纷的一种途径,下列关于调解的说法中正确是A.承包人对调解书有异议时,可以停止施工B.发承包双方签字认可的调解书不能作为合同的补充文件C.发承包双方可在合同履行期间协议调换或终止合同约定的调解人D.调解人的任期在竣工结算经发承包双方确认后终止答案：C P25466.下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷,法院不予支持的是A.工程竣工验收合格,承包人请求按合同支付工程价款B.工程竣工验收不合格、但修改后合格,发包人要求承包人承担修复费用C.工程竣工验收不合格、修复后仍不合格,承包人请求支付工程价款D.承包人超越资质等级签订施工合同,但竣工前取得相应资质等级,请求按照有效合同处理答案：C P25667.根据建设项目工程总成本合同示范文本试行GF-2011-0216,下列变更事项,属于采购变更的是A.对设备规格和数量的调整B.改变检查、检验、检测、试验地点C.重新进行竣工试验D.对配套工程系统的工艺调整答案：B P26168.根据 FIDIC施工合同文件1999版通用合同条件,关于发包人对保留金的保留和返还,下列说法中正确的是A.每次期中支付时扣留%~5%作为保留金B.签发整个工程的接收证书后,返还40%的保留金C.工程最后一个缺陷通知期满后,返还剩余的保留金D.如承包人有尚未完成的工作,不应返还剩余的保留金答案：C P27369.根据建设工程质量管理条例,建设工程竣工验收应当具备的条件包括;A.工程质量监督机构签署的工程质量监督报告B.施工单位签署的质量合格文件C.竣工结算报告D.施工单位签署的工程保修书答案：D P27570.下列竣工财务决算说明书的内容,一般在项目概况部分予以说明的是A.项目资金计划及到位情况B.项目进度、质量情况C.项目建设资金使用与结余情况D.主要技术经济指标的分析、计算情况答案：B P28171.某工业建设项目及其中K车间的各项建设费用如下表所示;则K车间应分摊的建设单位管理费为答案：C P29172.关于工程质量保证金,下列说法中正确的是;A.质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的5%B.已经缴纳履约保证金的,不得同时预留质量保证金C.采用工程质量保证担保的,预留质保金不得高于合同价的2%D.质量保证金的返还期限一般为2年答案：B P294二、多项选择题共24题,每题2分;每题的备选顶中,有2个或2个以符合题意,至少有1个错项;错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得分73.计算设备进环节增值税时,作为计算基数的计税价格包括A.外贸手续费B.到岸价C.设备运杂费D.关税E.消费税答案：BDE P774.根据现行建筑安装工程费用项目组成规定,下列费用项目中,属于建筑安装工程企业管理费的有A.仪器仪表使用B.工具用具使用C.建筑安装工程一切险D.地方教育附加费E.劳动保险费答案：BDE P1175.国外建筑安装工程费用中的开办费一般包括等A.工地淸理费B.现场管理费C.材料预涨费D.周转材料费E.暂定金额答案：AD P2176.下列建设用地取得费用中,属于征地补偿费的有A.土地补偿费B.安置补助费C.搬迁补助费D.土地管理费E.土地转让金答案：ABD P2477.根据分部组合计价原理,单位工程可依据等的不同分解为分部工程;A.结构部位B.路段长度C.施工特点D.材料E.工序答案：ABC P3478.根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013,关于工程量清单计价的有关要求,下列说法中正确的有A.事业单位自有资金投资的建设工程发承包,可以不采用工程量清单计价B.使用国有资金投资的建设工程发承包,必须采用工程量清单计价C.招标工程量清单应以单位工程为单位编制D.工程量清单计价方式下,必须采用单价合同E.招标工程量清单的准确性和完整性清单编制人负责答案：BC P4179.根据建设工程工程量清单计价规范GB-50500-2013,关于分部分项工程量清单的编制,下列说法正确的有;A.以重量计算的项目,其计量单位应为吨或千克B.以吨为计量单位时,其计算结果应保留三位小数C.以立方米为计量单位时,其计算结果应保留三位小数D.以千克为计量单位时,其计算结果应保留一位小数E.以“个”、“项”为单位的,应取整数答案：ABE P4580.下列工人工作时间中,属于有效工作时间的有A.基本工作时间B.不可避免中断时间C.辅助工作时间D.偶然工作时间E.准备与结束工作时间答案：ACE P5481.下列费用项目中,构成施工仪器仪表台班单价的有A.折旧费B.检修费C.维护费D.人工费E.校验费答案：ACE P7482.确定预算定额人工工日消耗量过程中,应计入其他用工的有;A.材料二次搬运用工B.电焊点火用工C.按劳动定额规定应增减计算的用工D.临时水电线移动造成的停工E.完成其一分项工程所需消耗的技术工种用工答案：BD P7983.下列工程造价指数中,用平均数指数形式编制的总指数有A.工程建设其他费费率指数B.设备、工器价格指数C.建筑安装工程价格指数。
2017年造价工程师《建筑工程造价案例分析》真题及答案解析
某城市拟建设一条免费通行的道路工程，与项目相关的信息如下：1.根据项目的设计方案及投资估算，该项目建设投资为100000万元，建设期2年，建设投资全部形成固定资产。
2.该项目拟采用PPP模式投资建设，政府与社会资本出资人合作成立了项目公司。
项目资本金为项目建设投资的30%，其中，社会资本出资人出资90%，占项目公司股权90%；政府出资10%，占项目公司股权10%。
政府不承担项目公司亏损，不参与项目公司利润分配。
3.除项目资本金外的项目建设投资由项目公司贷款，贷款年利率为6%(按年计息)，贷款合同约定的还款方式为项目投入使用后10年内等额还本付息。
项目资本金和贷款均在建设期内均衡投入。
4.该项目投入使用(通车)后，前10年年均支出费用2500万元，后10年年均支出费用4000万元。
用于项目公司经营，项目维护和修理。
道路两侧的广告收益权归项目公司所有，预计广告业务收入每年为800万元。
5.固定资产采用直线法折旧：项目公司适用的企业所得税税率为25%；为简化计算不考虑销售环节相关税费。
6.PPP项目合同约定，项目投入使用(通车)后连续20年内，在达到项目运营绩效的前提下，政府每年给项目公司等额支付一定的金额作为项目公司的投资回报，项目通车20年后，项目公司需将该道路无偿移交给政府。
问题：1.列式计算项目建设期贷款利息和固定资产投资额。
2.列式计算项目投入使用第1年项目公司应偿还银行的本金和利息。
3.列式计算项目投入使用第1年的总成本费用。
4.项目投入使用第1年，政府给予项目公司的款项至少达到多少万元时，项目公司才能除广告收益外不依赖其他资金来源，仍满足项目运营和还款要求？5.若社会资本出资人对社会资本的资本金净利润率的最低要求为：以贷款偿还完成后的正常年份的数据计算不低于12%；则社会资本出资人能接受的政府各年应支付给项目公司的资金额最少应为多少万元？(计算结果保留两位小数)问题1：1.项目建设期贷款总额：100000×70%=70000(万元)第1年建设期贷款利息=70000×50%×1/2×6%=1050(万元)第2年建设期贷款利息=(70000×50%+1050+70000×50%×1/2)×6%=3213(万元)建设期贷款利息=1050+3213=4263.00(万元)固定资产投资额=100000+4263=104263.00(万元)问题2：项目投入使用第1年项目公司应偿还银行的本利和=(70000+4263)(A/P,6%,10)=10089.96(万元)项目投入使用第1年项目公司应偿还银行的利息=(70000+4263)×万元)项目投入使用第1年项目公司应偿还银行的本金=10089.85-4455.78=5634.18(万元)问题3：万元) 问题4：设政府给予的补贴应至少为X万元。
2017年造价工程师考试《建设工程计价》真题及答案(完整版)
2017年造价工程师考试《建设工程计价》真题及答案（全）一、单项选择题（共72题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（）A.为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.在建设期内预计或实际支出的建设费用答案：D P12.关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）A.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运输在内费+进口从属费答案：C P63.某进口设备到岸价为1500万元，银行财务费，外贸手续费合计36万元。
关税300万元，消费税和增值税税率分别为10%、17%，则该进口设备原价为（）万元。
A.2386.8B.2176.0C.2362.0D.2352.6答案：B P74.关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的是（）A.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税B.一般计税法，简易计税法中的建筑业增值税税率均为11%C.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额D.采用一般计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额答案：D P145.根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工机具使用费的是（）A.仪器仪表使用费B.施工机械财产保险费C.大型机械进出费D.大型机械安拆费答案：A P116.下列费用项目中，包含在国外建筑安装工程材料费中的是（）A.单独列项的增值税B.材料价格预涨费C.周转材料摊销费D.各种现场用水、用电费答案：B P207.采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（）中支出。
A.建设管理费B.建设单位管理费C.建筑安装工程费D.基本预备费答案：A P268.下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是（）A.施工单位参加试运转人员的工资B.单台设备的单机试运转费C.试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用D.试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用答案：A P299.某建设项目静态投资20000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，计划每年完成投资50%，年均投资价格上涨率为5%，该项目建设期价差预备费为（）万元。
【造价工程师】造价-计价-2017年真题解析-04、2017造价工程师《建设工程计价》真题解析(四)【精品】
54.某分项工程招标工程量清单数量为4000m2，施工中由于设计变更调减为3000m2，该项目招标控制价综合单价为600元/m2，投标报价为450元/m2。
合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时，综合单价以招标控制价为基础调整。
若承包人报价浮动率为10%，该分项工程费结算价为（）万元。
A.137.70B.155.25C.186.30D.207.00【答案】A【解析】3000÷4000=75%,工程量减少超过15%，需对单价做调整。
P2×（1-L）×（1-15%）=600×（1-10%）×（1-15%）=459万元P0<P2×（1-L）×（1-15%），450<459，P1按照P2×（1-L）×（1-15%）调整。
结算价=459×3000=137.7万元55.某施工合同约定采用价格指数及价格调整公式调整价格差额，调价因素及有关数据见下表。
某月完成进度款为1500万元，则该月应当支付给承包人的价格调整金额为（）万元。
B.36.45C.112.5D.130.5【答案】B【解析】P0=1500×{（0.3+[0.1×（90÷80）+0.1×（102÷100）+0.15×（120÷110）+0.15×110÷120）+0.20×120÷115）]-1}=36.45万元56.根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，只能获得工期补偿的是（）。
A.发包人提前向承包人提供材料和工程设备B.工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工C.因发包人原因导致工程试运行失败D.异常恶劣的气候条件导致工期延误【答案】D【解析】异常恶劣的气候条件导致工期延误是属于不可抗力，只索赔工期。
一级造价师之建设工程造价管理练习题附答案
一级造价师之建设工程造价管理练习题附答案单选题（共20题）1. 下列对于工程项目策划的主要作用描述错误的是（）。
下列对于工程项目策划的主要作用描述错误的是（）。
A.工程项目管理工作的中心任务是进行工程项目目标控制B.工程项目策划是工程项目管理的前提C.工程造价管理是工程项目策划的前提D.没有科学管理作支撑的工程项目策划将会成为纸上谈兵【答案】 C2. 根据《注册造价工程师管理办法》，属于注册造价工程师业务范围的是（）。
根据《注册造价工程师管理办法》，属于注册造价工程师业务范围的是（）。
A.建设项目投资估算的批准B.工程索赔费用的计算C.工程款的支付D.工程合同纠纷的裁决【答案】 B3. 根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，项目总经理的基本职责是（）。
根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，项目总经理的基本职责是（）。
A.筹措工程建设资金B.组织工程建设实施C.提出项目开工报告D.审定债务偿还计划【答案】 B4. （2020年真题）对于投保建筑工程一切险的工程，保险人不承担赔偿责任的是（）。
（2020年真题）对于投保建筑工程一切险的工程，保险人不承担赔偿责任的是（）。
A.因暴雨造成的物质损失B.发生火灾引起的场地清理费用C.工程设计错误引起的损失D.因地面下沉引起的物质损失【答案】 C5. 某施工企业需用一台价值20万元的施工机械，若采用经营租赁方式租入该种设备，年租金额为4．5万元，已知所得税率为25%，则其资金成本率为（）。
某施工企业需用一台价值20万元的施工机械，若采用经营租赁方式租入该种设备，年租金额为4．5万元，已知所得税率为25%，则其资金成本率为（）。
A.16.55%B.15.08%C.16.88%D.16.75%【答案】 C6. （2018年真题）下列投资方案经济效果评价指标中，属于动态评价指标的是（）。
（2018年真题）下列投资方案经济效果评价指标中，属于动态评价指标的是（）。
2017年造价师考试真题-计价
2017年造价师考试真题-计价DA.13.33B.13.16C.13.13D.12.50答案：B P6317.确定施工机械台班定额消耗量前需计算机械时间利用系数，其计算公式正确的是（）A.机械时间利用系数=机械纯工作1h正常生产率×工作班纯工作时间答案：C P6618.已知砌筑1m3砖墙中砖净量和损耗量分别为529块、6块，百块砖体积按0.146m3计算，砂浆损耗率为10%。
则砌筑1m3砖墙的砂浆用量为（）m3。
A.0.250B.0.253C.0.241D.0.243答案：A P6519.关于材料单价的计算,下列计算公式中正确的是()。
A.(供应价格+运杂费)×(1+运输损耗率)x(1+采购及保管费率)20.其挖掘机配司机1人,若年制度工作日为245天,年工作台班为220台班,人工工日单价为80元,则该挖掘机的人工费为()元/台班。
A.71.8B.80.0C.89.1D.132.7答案：C21.在计算预算定额人工工日消耗量时。
含在人工幅度差內的用工是(）A.超运距用工B.材料加工用工C.机械土方工程的配合用工D.工种交叉作业相互影响的停歇用工答案：A22.某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为100m3/台班。
当机械幅度差系数为20%时。
该机械挖二类土方1000m3预算定额的台班耗用量应为()台班A.8.0B.10.0C.12.0D.12.5答案：C23.概算定额与预算定额的差异主要表现在()的不同。
A.项目划分B.主要工程內容C.主要表达方式D.基本使用方法答案：A24.设备工器具基期单价、购置数量分别为p0、q0,报告期单价、购置数量分别为p1、q1,则利用派氏公式表达的设备工器且价格指数为()25.“工程造价信息应针对不同层次管理者的要求进行适当加工,针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息。
”这体现了工程造价信息管理应遵循的（）原则。
A.标准化B.有效性C.定量化D.高效处理答案：B26.项目决策阶段对环境治理方案进行技术经济比较时,不作为比较内容的（）A.技术水平对比B.管理及监测方式对比C.安全生产条件对比D.环境效益对比答案：C27.关于项目投资估算的作用,下列说法中正确的是()A.项目建议书阶段的投资估算,是确定建设投资最高限额的依据B.可行性研究阶段的授资估算,是项目投资决策的重要依据,不得突破C.投资估算不能作为制定建设货款计划的依据D.投资估算是核算建设项目同定资产需要数的重要依据答案：D28.关于我国项目前期阶段投资估算的精度要求下列说法中正确的是(A.项目建议书阶段,允许误差大于±30%B.投资设想阶段,要求误差控制在±30%以內C.预可行性研究阶段,要求误差控制在±20%以內D.可行性研究阶段,要求误差控制在±15%以內答案：C29.在国外其地建设一座化工厂,已知设备到达工地的用(E)为3000万美元，该项目的朗格系数(K)及包含的內容如下表所示。
第02讲2017造价工程师《建设工程造价案例分析》真题解析(二)
试题三：（20分）国有资金投资依法必须公开招标的某建设项目，采用工程量清单计价方式进行施工招标，招标控制价为3568万元，其中暂列金额280万元，招标文件中规定：（1）投标有效期90天，投标保证金有效期与其一致。
（2）投标报价不得低于企业平均成本。
（3）近三年施工完成或在建的合同价超过2000万元的类似工程项目不少于3个。
（4）合同履行期间，综合单价在任何市场波动和政策变化下均不得调整。
（5）缺陷责任期为3年，期满后退还预留的质量保证金。
投标过程中，投标人F在开标前1小时口头告知招标人，撤回了已提交的投标文件，要求招标人3日内退还其投标保证金。
除F外还有A、B、C、D、E五个投标人参加了投标，其总报价(万元)分别为：3489、3470、3358、3209、3542。
评标过程中，投标委员会发现投标人B的暂列金额按260万元计取，且对招标清单中的材料暂估单价均下调5%后计入报价；发现投标人E报价中混凝土梁的综合单价为700元/m³，招标清单工程量为520m³，合价为36400元。
其他投标人的投标文件均符合要求。
招标文件中规定的评分标准如下：商务标中的总报价评分占60分，有效报价的算术平均数为评标基准价，报价等于评标基准价者得满分（60分），在此基础上，报价比评标基准价每下降1%，扣1分；每上升1%，扣2分。
问题：1．请逐一分析招标文件中规定的（1）~（5）项内容是否妥当，并对不妥之处分别说明理由。
2．请指出投标人F行为的不妥之处，并说明理由。
3．针对投标人B、投标人E的报价，评标委员会应分别如何处理？并说明理由。
4．计算各有效报价投标人的总报价得分。
（计算结果保留两位小数）参考答案：问题1：(1)妥当。
(2)不妥。
投标报价不得低于成本价，并不是低于企业的平均成本。
(3)妥当。
(4)不妥。
对于主要由市场价格波动导致的价格风险，发承包双方应在招标文件中或在合同中对此类风险的范围和幅度予以明确约定，进行合理分摊。
2017年造价工程师《造价管理》：建设工程总承包合同管理试题
2017 年造价工程师《造价管理》精选：建设工程总承包合同管理试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、当基础较深，地下水位较高，降水深度超过8m 时，较为经济的降水方法，应选用__。
A •明排水法B. 轻型井点C •喷射井点D.管井井点2、掺有活性掺和料的防水混凝土，水泥用量不得少于__kg/m3。
A. 280B. 320C. 300D. 4003、某拟建项目的生产能力比已建的同类项目生产能力增加了 1.5 倍。
设生产能力指数为0.81，价格调整系数为1，则按生产能力指数法计算拟建项目的投资额将增加__倍。
A. 3.101B. 2.275C. 1.101D. 1.1754、欲设计C30普通混凝土（c =5），其试配强度为（）。
A. 21. 8 MpaB. 38.2 MpaC. 30 MpaD. 40 Mpa5、寿命周期成本分析是为了使用户所用的系统具有经济的寿命周期成本，在系统的__阶段将寿命周期成本作为设计参数，而对系统进行彻底的分析比较时做出决策的方法。
A .使用B. 维护C. 施工D. 开发6、根据我国现行规定，下列权利中属于造价工程师权利的是__。
A .申请设立工程造价咨询单位B. 签订工程施工合同C. 依法裁定工程经济纠纷D. 审批工程变更文件7、某项目第一年初投资1000万，第二年初投资1500 万，第二年末开始有收益，每年末净收益为500 万元，连续10 年若该行业基准收益率为10%，则该项目的静态投资回收期及净现值为（）。
A. 5年和429.35万元B．6 年和429.35万元C．5 年和708.65 万元D．6 年和708.65万元8、在下列给定的方法中，可以用于成本计划编制的方法是__。
A ．工期—成本同步分析法B ．挣值法C ．价值工程方法D ．目标利润法9、用于为工农业生产、采暖及居民生活提供蒸汽或热水的锅炉称为__。
A ．动力锅炉B ．蒸汽锅炉C ．工业锅炉D ．热水锅炉10、离心式耐腐蚀泵均为__悬臂式结构。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、单项选择题（共60小题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意。
）1.建设项目的造价是指项目总投资中的（）。
P3A.固定资产与流动资产投资之和B.建筑安装工程投资C.建筑安装工程费与设备费之和D.固定资产投资总额2.政府部门，行业协会，建设单位、施工单位及咨询机构通过协调工作，共同完成工程造价控制任务，属于建设工程全面造价管理中的（）P4A.全过程造价管理B.全方位造价管理C.全寿命期造价管理D.全要素造价管理3.根据《注册造价师管理办法》，以欺骗收段取得造价工程师注册被撤销的，（）年内不得再次申请注册。
P12A.1B.2C.3D.44.根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业应办理而未及时办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理，逾期不办理的，可处以（）以下的罚款。
P17A.5000元B.1万元C.2万元D.3万元5.美国建造师学会（AIA）的合同条件体系分为A、B、C、D、E、F系列，用于财务管理表格的是（）。
P23A.C系列B.D系列C.F系列D.G系列6.根据《建筑法》在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工起（）个月内，向发证机关报告。
P25A.1B.2C.3D.67.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自（）之日起计算。
P31A.工程交付使用B.竣工审计通过C.工程价款结清D.竣工验收合格8.根据《招投标法》，对于依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。
P37A.10B.20C.30D.609.根据《招标投标法实施条例》，招标文件中要求中标人提交履约保证金的，保证金不得超过中标合同金额的（）.P44A.2%B.5%C.10%D.20%10.根据《会同法》关于要约和承诺的说法，正确的是（）P471 / 10A.撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之后到达受要约人B.承诺的内容应当与要约的内容一致C.要约邀请是合同成立的必经过程D.撤回承诺的通知应当在要约确定的承诺期限內到达要约人P52 。
11.根据《合同法》，执行改府定价或政府指导价的合同时，对于逾期交付标的物的处置方式是（）价格下降时，按照新价格执行A.遇价格上涨时，按原价格执行:价格下降时，按照原价格执行B.遇价格上涨时，按照新价格执行:无论价格上涨或下降，均按新价格执行 C. 无论价格上涨或下降，均按照原价格执行丁 D. 除特殊情况外，对于采用直接投资和资本金注入方式的改府投资项目，根据《国务院关于投资体制改革的决定》，12.P64 。
政府主管部门不再审批（）项目建议书 A.项目初步设计B.项目开工报告C.项目可行性研究报告D.）技术，在包含进度数据的建筑模型上加载BIM建筑信建槙（13.为了实现工程造价的模拟计算和动态控制，可应用P71费用数据而形成（）模型。
D.3D B.5D C.4D A.6DP78 14.建设工程采用平行承包模式的特点是（）A.有利于缩短建设工期B.不利于控制工程质量业主组织管理简单C.工程造价控制难度小 D.P82 。
15.直线职能制组织结构的特点是（）信息传递路径较短 A. 容易形成多头领导B.各职能部门间横向联系强C.D.各职能部门职责清楚16.下列计划表中，属于建设单位计划体系中工程项目建设总进度计划的是（）p85A.年度计划项目表B.年度建设资金平衡表C.投资计划年度分表D.年度设备平衡表17.编制单位工程施工进度计划时，确定工作项目持续时间需要考虑每班工人数量、限定每班工人数量上限的因素是（）。
P95A.工作项目工程量B.最小劳动组合C.人工产量定额D.最小工作面18.应用直方图法分析工程质量状况时，直方图出现折齿型分布的原因是（）。
P105A.数据分组不当或组距确定不当2 / 10少量材料不合格 B. C.短时间內工人操作不熟练D.数据分类不当19.下列流水施工参数中，属于时间参数的是（）A.施工过程和流水步距B.流水步距和流水节拍C.施工段和流水强度流水强度和工作面 D.、22、:33、5天、、3、4、3天:4、2、220.其工程有3个施工过程，分为4个施工段组织流水施工。
流水节拍分别为P115 天。
则流水施工工期为（）4D.21 C.20 B.19 A.17其工程双代号网络图如下图所示，存在的绘错误是（）。
21.多个起点节点A.B.多个终点节点C.节点编号有误D.存在循环回路，持续时的最开始时间为1220，工作D工程网络计划中工作，22.D有两项紧后工作，最早开始时同分别为17和P123 D的自由时差为（）间为3，则工作D.2 C.3 A.5 B.4工程网络计划资源优化的目的是通过改变（），使资源按照时间的分布符会优化目标。
23. 工作间逻辑关系 A.工作的持续时间B.工作的开始时间和完成时间C.D.工作的资源强度1200万元等值的是（）24.在资金时间价值的作用下，下列现金流量图（单位：万元）中，有可能与现金流入现值无图年8年末还款3000万元，剩余本在第年每年初借款1000万元，按年复利计息，年利率为8%，第5325.其企业前P156、年末需还本付息（）万元。
P152末全面还清，则第81372.49 D. C. B. 990.89 1270.83 A. 981.49，计息周期为月，则有效利率是（）26.其项借款，名义利率10%A.8.33%B.10.38%3 / 10C.10.47%D.10.52%P173 利用投资回收期指标评价投资方经济效果的不足是（）。
27. 不能全面反映资本的周转速度A. 不能全面考虑投资方案整个计算期内的现金流量 B. 不能反映投资回收之前的经济效果C. 不能反映回收全部投资所需要的时间 D.投资方案经济效果评价指标中，利息备付率是指投资方案在借款偿还期内的（）的比值。
28. 息税前利润与当期应付利息金额 A.息税前利润与当期应还本付息金额B.税前利润与当期应付利息金额C.税前利润与当期应还本付息金额D.下列投资方案经济效果评价指标中，能够直接衡量项目未回收投资的收益率的指标是（）。
29. D.內部收益率C.投资回收期 A.投资收益率 B.净现值率30.对于效益基本相同、但效益难以用货币直接计量的互斥投资方案，在进行比选时常用（）替代净现值。
A.增量投资B.费用现值C.年折算费用D.净现值率关于投资方案不确定性分析与风险分析的说法，正确的是（）31. 敏感性分析只适用于财务评价 A. 风险分析只适用于国民经济评价 B. 盈亏平衡分析只适用于财务评价 C. 盈亏平衡分析只适用于国民经济评价 D.下列价值工程对象选择方法中，以功能重要程度作为选择标准的是（）32. 因素分析法A.B.强制确定法C.重点选择法D.百分比分析法按照价值工程活动的工作程序，通过功能分析与整理明确必要功能后的下一步工作是（）。
33. 功能评价 A. 功能定义 B.C.方案评价D.方案创造价值工程活动中，方案评价阶段的工作顺序是（）34. A.综合评价一经济评价和社会评价一技术评价综合评价一技术评价和经济评价一社会评价 B. C.技术评价一经济评价和社会评价一综合评价4 / 10经济评价一技术评价和社会评价一综合评价 D.工程寿命周期成本分析评价中，可用来估算费用的方法是（）。
35. 参数估算法 D.B.因素分析法 C.挣值分析法 A.构成比率法根据《国务院关于调整和完善固定资产项目资本金制度的通知》，对于保障性住房和普通商品住房项目，项目资36. 本金占项目总投资的最低比例是（）A.20%B.25%C.30%D.35%P222 根据《外商投资产业指导目录》，必须由中方控股的项目是（）37. 综合建筑项目A.综合水利枢纽项目B.超大型公共建设项C.农业深加工项目D.P225 38.与发行债券相比，而是发行优先股的特点是（）A.融资成本较高E.股东拥有公司控制杈C.股息不固定D.股利可在税前扣除P231 39.项目公司为了扩大项目规模往往需要追加筹集资金，用来比较选择追加筹资方案的重要依据是（）。
个别资金成本A.综合资金成本 B. 组合资会成本 C. 边际资金成本 D.2300，发行价格为，发行费用率为6%40.其公司力新疆项目发行总面额为2000万元的十年期债券票面利率为12%P234 ，则发行债券，而的成本率为（）万元，公司所得税为25%A.7.83%B.8.33%C.9.57%D.11.10%( )。
41.为新建项目筹集债务资金时，对利率结构起决定性作用的因素是进入市场的利率走向A. 借款人对于融资风险的态度 B. 项目现金流量的特征C.D.资金筹集难易程度。
( )42.下列项目融资工作中，属于融资决策分析阶段的是评价项目风险因素 A. B.进行项目可行性研究分析项目融资结构 C. D.选择项目融资方式5 / 10( )。
43. 下列项目融资方式中，通过已建成项目为其他新项目进行融资的是D.PFI C.BOT A.TOT B.BT( )。
融资方式与BOT融资方式的相同点是44. PFI A.适用领域B.融资本质C.承担风险D.合同类型项目需要从预算中安排的支出占一半公共预算支出的比例，应当PPP45.为请确保政府财政承受能力，每一年全部。
不超过( )D.XXX C.10% B.15% A.20%的比例税率。
但对于符合条件的小型微利企业，减按（）的税率征收企业所得稅。
46.企业所得税应实行25%D.20% B.10% C.15% A.5%我国城镇土地使用税采用的税率是（）47. D.差别比例税率幅度税率 B.超率累进税率C. A.定额税率48.根据《关于工伤保险率问题的通知》，建筑业用人单位缴纳工伤保险费最高可上浮到本行业基准率的（）D.200% C.180% A.120% B.150%49.工程项目经济评价包括财务分析和经济分析，其中财务分析采用的标准和参数是（）。
市场利率和净收益 A. 社会折现率和净收益 B. 市场利率和净利润 C. 社会折现率和净利润 D.①生产经营耗费②偿还借款利息③;50.对有营业收入的非经营性项目进行财务分析时，应以营业收入抵补下列支出缴纳流转税④计提折旧和偿还借款本金①②③④ A.B.①③②④C.③①②④D.①③④②施工图预算审查方法中，审查速度快，但审重精度较差的是（）51. 标准预算审查法 A. 对比审查法 B.分组计算审查法C.D.全面审查法52.下列不同计价方式的合同中，建设单位最难控制工程造价的是（）成本加百分比酬金合同 A.B.单价全同目标成本加奖罚合同 C. 总价合同 D.6 / 10关于《标准施工招标文件》中用合同条款的说法，正确的是（）。
53. A.通用合同条款适用于设计和施工同属于一个承包商的施工招标B.通用合同条款同时适用于单价合同和总价合同C.通用合同条款只适用于单价合同D.通用合同条款只适用于总价合同（）除专用合同条款另有约定外，争议评审组应在54.根据《标准施工招标文件》合同双方发生争议采用争议评审的，P316內做出书面评审意见。