总包工程分包施工合同协议书
建设单位总包单位分包单位协议书

建设单位总包单位分包单位协议书协议书甲方:建设单位(以下简称甲方)乙方:总包单位(以下简称乙方)丙方:分包单位(以下简称丙方)第一条合同背景为确保工程建设正常进行,甲方决定将工程分包给乙方,乙方再将部分工程分包给丙方。
甲乙丙三方根据各自的专业能力和优势,在工程建设过程中积极合作,互相协作,确保工程的顺利进行。
第二条合同范围本合同的工程范围详见附件《工程分包清单》,具体责任划分及工程要求详见图纸和技术规范文件。
第三条合同内容1.甲方的责任:甲方负责提供工程资金,并按照合同要求按时支付工程款项;负责提供工程施工环境和相关手续,并确保施工场地的安全;根据工程进度要求,配合乙方和丙方的施工进度,并保证按时提供物资和设备。
2.乙方的责任:乙方作为总包单位,负责整个工程的管理和实施;负责组织施工人员、采购材料和设备,按时完成工程,并确保工程质量符合相关要求;在施工过程中,乙方有权对丙方的工作进行监督和检查,提出合理的指导和建议。
3.丙方的责任:丙方作为分包单位,负责乙方委托的分包工程;严格按照合同要求进行施工,确保工程进度和质量;在施工过程中,丙方应与乙方保持密切的沟通和合作,及时报告工程进展和问题,并接受乙方的监督和指导。
第四条付款方式1.甲方应按照合同约定的进度和标准及时支付工程款项给乙方,并提供相应的付款凭证。
2.乙方应按照合同约定,将分包款项按时支付给丙方,并提供相应的付款凭证。
3.丙方应按照合同约定的进度和标准及时支付工程款项给其分包商,并提供相应的付款凭证。
第五条合同变更和终止1.对合同的任何修改或补充应经甲乙丙三方协商一致,并以书面形式确认。
2.出现以下情况之一,任何一方有权解除合同:a.经书面通知后,对方未在约定时间内履行合同义务的;b.违反合同约定,不可挽回地影响了工程进度和质量的;c.因不可抗力等原因无法继续履行合同的。
第六条争议解决甲乙丙三方如发生争议,应友好协商解决;协商不成时,可向法院提起诉讼。
分包单位与总包单位的合同6篇

分包单位与总包单位的合同6篇篇1合同协议书甲方(总包单位):___________________公司地址:____________________________________法定代表人:___________________ 职务:___________________联系电话:____________________ 邮编:____________________乙方(分包单位):___________________公司地址:____________________________________法定代表人:___________________ 职务:___________________联系电话:____________________ 邮编:____________________鉴于甲方为某工程项目的总包单位,乙方具备相关专业技术能力和施工经验,双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,就甲方将部分工程分包给乙方事宜,达成如下合同协议:一、工程概况1. 工程名称:___________________工程项目。
2. 工程地点:____________________________________。
3. 工程内容:_________________________(具体分包内容)。
二、合同工期1. 分包工程开工日期:_______年____月____日。
2. 分包工程竣工日期:_______年____月____日。
3. 如遇下列情况,经甲方同意,工期相应顺延:设计变化、工程量增加、不可抗力因素等。
三、工程价款及支付方式1. 工程价款:人民币________元整(¥________)。
2. 支付方式:甲方按照工程进度支付乙方工程款,具体支付细节按照双方另行签订的支付协议执行。
四、工程质量和检查验收1. 乙方应按照设计文件、国家规范及甲方要求进行施工,确保工程质量。
2. 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,并提供相关质量资料。
总包工程分包施工合同协议书

6.2乙方未按合同约定完成工程,总包方有权解除合同,并要求乙方支付合同总价款__________%的违约金。
6.3总包方未按合同约定支付工程款,乙方有权暂停施工,并要求总包方支付逾期付款金额__________%的违约金。
七、争议解决
7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
7.2如协商不成,任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
五、质量保证
5.1乙方应按照国家及地方相关标准、规范进行施工,确保工程质量和安全。
5.2工程验收合格后,乙方应提供__________年的质保期。
5.3质保期内,如发生质量问题,乙方应在接到通知后__________小时内到达现场进行维修。
六、违约责任
6.1任何一方违反本合同约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任。
4.2乙方在合同签订后,按照工程进度向总包方提交工程量清单,总包方审核确认后支付相应工程款。
4.3工程款支付方式:
(1)预付款:合同签订后,总包方向乙方支付合同总价款的__________%作为预付款。
(2)进度款:乙方完成相应工程量后,总包方按实际完成工程量的__________%支付进度款。
(3)结算款:工程验收合格后,总包方支付至合同总价款的__________%,余款在质保期满后无息支付。
八、其他约定
8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至合同约定的质保期满止。
8.3本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。
甲方(总包方):__________乙方(分包方):__________
授权代表:__________授权代表:__________
建筑工程施工总承包分包协议书

建筑工程施工总承包分包协议书协议书范本甲方(总承包方):住所:法人代表:乙方(分包方):住所:法人代表:鉴于甲、乙双方为了确保建筑工程施工的准确进行,根据有关法律法规,经友好协商,达成如下协议:第一条工程描述1.1 甲方将委托乙方进行以下工程的承包和施工,项目的详细描述如下:(描述工程项目的名称、地点、规模、内容和要求等)1.2 乙方同意接受以上承包和施工任务,并按照合同约定的计划、标准和质量要求进行工程施工。
第二条工期和计划2.1 工程施工的起止日期为(具体起止日期)。
2.2 乙方应按照工程计划完成各项工程内容,并保证按期交付。
2.3 甲方有权对工程进展进行监督和检查,乙方应积极配合并提供所需的相关材料和资料。
第三条分包内容和支付3.1 乙方同意按照以下方式承担工程分包任务:(描述具体的分包内容和工作范围)3.2 甲方应按照合同约定的支付方式和标准,及时支付乙方相应的工程款项。
第四条质量保证4.1 乙方应按照相关标准和技术要求执行工程施工,并保证工程质量符合国家相关规定和标准。
4.2 在工程竣工后的一定期限内,乙方应承担维修保养的责任,确保工程达到合同约定的使用寿命。
第五条合同变更和解除5.1 若在工程施工期间,因设计变更、施工难度、材料供应等原因需要进行合同变更,甲乙双方应按照法律法规和合同约定进行协商和修改。
5.2 若甲乙双方在合同履行过程中出现争议,应积极协商解决。
如无法协商一致,可以按照相关法律规定申请仲裁或通过诉讼解决。
第六条保密协议6.1 甲乙双方应对双方在合作过程中所涉及的商业秘密、技术资料和工程信息等保密,未经对方书面同意,不得向第三方透露或泄露。
第七条违约责任7.1 若甲乙任何一方违反合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的违约责任,并赔偿对方的损失。
第八条适用法律和争议解决8.1 本协议适用中华人民共和国的有关法律法规。
8.2 若甲乙双方在合同履行过程中发生争议,应尽量友好协商解决;如协商无果,双方同意提交相关争议给适当的法院进行解决。
建设工程施工分包合同范本4篇

建设工程施工分包合同范本4篇篇1建设工程施工分包合同范本甲方(总包方):(以下简称甲方)乙方(分包方):(以下简称乙方)为明确甲方和乙方在建设工程项目中的权利和义务,依据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规,经双方友好协商,订立本合同,以信守承诺,共同完成工程项目。
一、项目基本情况1. 项目名称:__________2. 项目地址:__________3. 项目规模:__________4. 工程内容:__________5. 工程开工日期:__________6. 工程竣工日期:__________7. 工程造价:__________8. 工程质量要求:__________二、分包工程内容乙方接受甲方的委托,负责承包以下内容的分包工程:1. 分包工程名称:__________2. 分包工程范围:__________3. 分包工程质量要求:__________4. 分包工程工期:__________5. 分包工程报价:__________三、合同价款及支付方式1. 乙方承包的分包工程总价为__________元,合同价款包括各项工程费用,税费以及管理费等。
2. 甲方应按照工程进度和质量验收情况,及时支付相应款项,具体支付方式为__________。
3. 若工程质量不符合要求,甲方有权扣留相应款项,并要求乙方进行整改。
四、工程质量保证1. 乙方应保证分包工程的质量符合国家标准和相关法律法规的要求,保证合同约定的交付日期。
2. 如因分包工程质量问题造成甲方损失的,乙方需承担相应的经济赔偿责任。
3. 乙方应按照甲方的要求提供相应的质量保证证书和检测报告。
五、安全生产及保险1. 乙方应加强施工安全管理,全面落实施工安全措施,确保施工过程安全。
2. 乙方应按照国家相关规定进行劳动保险、意外险等保险的购买,确保工程施工过程中出现意外事故的赔偿。
3. 如因乙方未能落实安全措施而导致事故发生,乙方需承担相应的法律责任。
总承包与分包协议书范本

总承包与分包协议书甲方(总承包方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________乙方(分包方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________鉴于甲方作为总承包商已与[建设单位名称]签订了[工程名称]的总承包合同(以下简称“总包合同”),经甲方考察和评估,乙方具备承担本工程部分分包工程的能力和资质,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定,就乙方分包[分包工程名称]事宜达成如下协议:一、分包工程概况1. 工程名称:[具体分包工程名称]2. 工程地点:[详细地址]3. 工程内容:[详细描述分包工程的工作内容、范围,包括但不限于施工图纸所示内容、技术规范要求等]4. 工程工期:- 计划开工日期:____年__月__日;- 计划竣工日期:____年__月__日;- 总工期:____天。
具体工期以甲方根据总包合同和工程实际情况下达的书面开工通知为准。
二、分包方式及价款1. 分包方式:[明确分包方式,如包工包料、包工不包料等]2. 分包价款:本分包工程总价为人民币______元(大写:________________元整)。
此价格为固定总价/暂定价(请注明),除因设计变更、甲方指令调整工程内容或本协议约定的价格调整因素外,不因任何原因调整。
3. 价格组成:分包价款包括但不限于完成本分包工程所需的人工、材料、机械、设备、管理费、利润、税金、风险费、措施费(包括安全文明施工措施费)、规费等一切费用。
三、质量标准1. 乙方应严格按照国家现行的工程建设标准、规范、施工图纸及技术要求进行施工,确保分包工程质量达到[具体质量标准,如国家优质工程标准、当地质量验收合格标准等]。
建设工程分包合同书6篇

建设工程分包合同书6篇篇1甲方(总承包人):_________________________地址:_____________________________________电话:____________________________________法定代表人:_____________________________乙方(分包人):_________________________地址:_____________________________________电话:____________________________________ 法定代表人:_____________________________ 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方总承包的工程项目中的部分工程分包给乙方施工事宜,达成如下协议:一、工程概况(一)工程项目名称:_________________________________________(二)工程地点:_________________________________________ (三)分包工程范围和内容:_________________________________________ 具体分包工程内容详见附件《分包工程内容和范围清单》。
(四)分包工程造价及支付方式等详见附件《分包工程价款支付条款》。
二、工期要求乙方应按照甲方的总体施工进度要求,按时完成分包工程。
具体开工日期、竣工日期及关键节点工期等详见附件《工期安排表》。
三、工程质量要求(一)乙方应按照施工图纸、技术规范和甲方要求进行施工,确保工程质量达到合同约定的标准。
(二)在施工过程中,甲方有权对乙方施工进行监督检查,并提出整改意见和要求。
乙方应认真执行整改要求,确保工程质量符合要求。
四、安全生产和文明施工要求乙方应严格遵守安全生产和文明施工的相关规定,加强施工现场管理,确保施工安全和文明施工。
分包单位与总包单位的合同5篇

分包单位与总包单位的合同5篇篇1甲方(总包单位):_________________________乙方(分包单位):_________________________鉴于甲、乙双方为了共同实现某项工程项目,本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经友好协商,就本次工程项目分包事宜达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程内容:_________________________4. 工程规模:_________________________二、合同范围1. 乙方的分包工作内容:具体描述分包单位的工作范围和内容,包括但不限于施工、设计、采购等。
2. 分包工作的期限:明确分包工作的开始和结束时间。
三、合同价格及支付方式1. 合同总价:明确合同的总价,包含各项费用明细。
2. 支付方式:确定支付方式、时间节点及支付条件等。
3. 变更调整:如发生工程变更,双方应协商确定价格调整方式。
四、工期与质量保证1. 乙方应严格按照约定的工期完成分包工作。
2. 工程质量应符合国家相关标准和规范,确保工程安全、质量达标。
3. 乙方应建立健全质量管理体系,确保工程质量。
五、安全施工与文明生产1. 乙方应遵守国家安全生产法律法规,确保安全施工。
2. 乙方应负责施工现场的文明生产,保持现场整洁有序。
3. 如因乙方原因造成安全事故,由乙方承担全部责任。
六、材料设备供应与管理1. 材料的供应与保管:明确材料的供应方式、保管责任及损耗处理等。
2. 设备的租赁与采购:如涉及设备,应明确设备的租赁或采购方式、使用及保养责任。
七、双方责任与义务1. 甲方责任:如提供施工图纸、现场协调等。
2. 乙方义务:如按照约定完成分包工作、配合甲方工作等。
八、违约责任1. 如一方违反合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方损失。
2. 违约金的计算方式和赔偿范围应明确约定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
总包工程分包施工合同协议书
总包方:
分包方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》以及其他相关法律、行政法规,根据总包方《工程项目管理实施细则》、《施工现场管理标准》、《质量·环境·职业健康安全一体化管理手册》以及其他各项管理制度的要求,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目的工程和劳务分包施工有关事项协商一致,订立本总包工程分包施工合同。
一、分包项目概况
1、分包项目名称:
2、分包项目地址:
3、分包项目的施工组织形式:
4、分包项目的施工内容及范围:详建设工程施工合同
二、分包项目工期
1、分包项目开工日期:年月日
2、分包项目竣工日期:年月日
3、分包项目工期总日历天数:
三、价款
1、工程分包和劳务分包:
金额暂订(大写):元(人民币)
其中:工程分包:元(人民币)
劳务分包:元(人民币)
2、主体工程甲供(或委托乙方购买)钢材、砼等主要材料、设备小计
元(人民币)。
四、质量标准:合格
五、甲乙双方责任与义务
1、甲方责任与义务
(1)具体负责协调或组织该项目投标与合同洽谈工作。
(2)做好开工前的各项准备工作、组建工程项目部。
(3)甲方派驻该项目的项目经理:、项目技术负责人:、财务负责人:、质量员:、安全员:。
(4)协助乙方做好工程预(结)算工作。
(5)协助乙方回收工程款。
若建设方未能按合同规定及时拨付工程款,甲方不承担代垫资金的义务,且乙方不得以此追究甲方责任,但甲方可协助乙方追收欠款。
(6)代乙方缴纳各种税费(含个人所得税等)。
(7)管理好项目公章。
2、乙方的职责与义务
(1)组建施工队伍,派出乙方项目负责人、物资供应、施工机械管理人员和兼职安全员等,负责完成本联合承建协议承包范围的所有工程内容,负责工程项目部日常管理工作,乙方项目负责人:。
(2)接受甲方对工程质量、安全进度监督,并接受甲方在主合同中对业主的所有承诺,接受甲方对工程进度款的控制,以保证工程顺利实施。
(3)该项目的基层管理人员和作业人员由乙方聘用,其人员必须按国家要求持证
上岗。
(4)该项目所有材料、设备,甲方可委托乙方采购和租赁,乙方所购(租)材料、设备及其他物资等必须确保产品质检报告时间的有效性及检验单位必须具有法定检验资格,并保证材料设备规格、质量符合标准和具有出厂证明,做好材料设备的检验试验,确保材料设备性能符合工程要求。
(5)乙方不得以任何形式或借口拖欠乙方必须肩负起自身的债务责任,当甲方发现乙方有拖欠管理人员工资以及材料供应商货款等不良行为发生时,甲方有权扣下乙方工程款按实直接支付给债权人,而不需经乙方同意,且乙方不得有任何异议。
由乙方引起的经济纠纷导致甲方被告上法庭名誉受损,甲方将对乙方处以判决书中应付总额20%的违约金。
(6)乙方必须按照国家规定办理工程责任保险,并按保险条例执行,在工程施工全过程中的人身、设备、安全事故责任由乙方承担主要法律责任和经济赔偿。
(7)本工程禁止乙方对外分包和转包。
(8)乙方应及时做好竣工资料,工程预结算、决算资料。
(9)政府相关部门、建设方及甲方相关部门发出涉及工程方面的书面整改通知,如工程质量、进度、安全、文明施工、环保等,乙方必须在整改期限内按规范要求整改完毕,并书面给予回复,否则,甲方有权作出相应的处罚或拒绝支付工程款。
(10)乙方承担甲方机构人员现场办公场所及费用。
(11)乙方必须遵纪守法,不得以甲方或甲方项目名义私刻印章、签订经济合同、骗取钱财、拖欠债务、从事违法等活动,由此造成的一切后果均由乙方负全部法律责任。
若甲方发现乙方有违法活动,有权终止本合同,追究乙方的违约责任并向司法部门报案。
六、工程项目部印章的保管与使用
1、项目部的印章由甲方项目经理负责保管使用。
2、项目部的印章只能用于对业主的财务往来以及竣工资料、预结算、决算资料。
七、甲方人员费用和管理费用的收取管理
1、甲方派出人员的每月工资性收入按照甲方制度执行,其中项目经理
元;技术负责人元;财务负责人元;施工员元;质量员元;安全员元。
合计:元,乙方按月支付,由甲方统一收取,统一考核后再计发。
2、甲方在本项目向乙方收取按与业主建筑工程结算总造价%的管理费用,管理费用不因本项目施工组织形式变化而降低。
八、资金管理
1、由甲方统一进行资金回收,扣除税金,人工工资性费用与管理费和其它应留款项后。
划付乙方指定帐号。
甲方在乙方银行帐户印鉴上监章,对资金的使用和流向实施监控。
乙方应将工程款使用在本工程中,不能挪作它用,乙方同意甲方在保证工程正常施工需要的前提下分期支付。
2、甲方管理等费用的收取:乙方按每次工程进度款回收基数,按在建的比例同步支付,在工程竣工验收次月甲方收取的费用到位率100%。
九、履约保证
1、乙方同意按照以下三种(选择一种)向甲方提交履约保证金或履约保证。
(1)若本工程对业主合同采用履约保函,乙方同意按照甲方制度交纳一定资金做为开据对业主履约保函的条件,同时此资金做为乙方对甲方履约保证金。
(2)若本工程对业主合同采用履约保证金,乙方同意将自有资金划入甲方计财处,
由甲方计财处支付给业主,甲方开据收据给乙方;业主给甲方开据的履约保证金收据由甲方项目部财务负责人保存,同时业主开据给甲方的履约保证金收据同时转为乙方对甲方履约保证。
(3)若本工程业主合同无履约保函或履约保证金要求,乙方必须向甲方交纳5-10%的履约保证金,即元,做为工程履约保证。
2、保证金在合同期内不退,合同期满后如数退还,不计利息。
如因乙方原因造成的所有损失,甲方有权在保证金中赔付。
十、奖罚规定:对工期、质量、安全、文明施工等奖罚一律执行对业主的承包合同之规定;乙方在施工过程中发生的质量事故,延误工期事件等所造成的一切损失和一切处罚及相关法律责任均由乙方负责;乙方在施工过程中发生的安全检查事故,由乙方承担主要法律责任和经济赔偿。
十一、该工程实施过程中,当乙方无力履行甲方与建设方签订的施工总承包合同及补充合同条款(因不支付农民工工资、材料款、租金等造成相关人员闹事或影响恶劣的行为均视为无力履行合同),甲方有权收回该工程的经营管理权,乙方必须无条件在限定时间内,自动退出并赔偿相应损失。
十二、工程质保金管理:执行总包合同的全部约定。
十三、工程竣工后,乙方应及时将一套完整的竣工资料交回甲方。
十四、本协议未尽事宜,在执行中双方协商解决,签订补充协议作为本协议的附件,具有同等法律效力。
十五、本协议诉讼管理地为甲方住地所在地人民法院,任何一方违反本协议约定条款,经双方协商不能解决争议的,另一方有权向本协议约定的诉讼管辖地人民法院提起诉讼。
十六、本协议属(重大、重要)经济合同,需要签订廉洁共建协议作为本协议附件(为标准附件,视为签署)。
十七、本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
地址:地址:
电话:电话:
年月日年月日
本合同附件:
1、乙方营业执照、施工资质证书、安全生产许可证、税务登记证的复印件以及法人授权委托书加盖鲜章。
2、廉洁协议。
精品文档word文档可以编辑!谢谢下载!。