专业工程分包安全协议书范本正式模版
专业工程分包安全协议书范本3篇
专业工程分包安全协议书范本3篇篇1专业工程分包安全协议书范本为了确保专业工程分包过程中的安全和质量，我们特制定以下分包安全协议书范本，希望各方能够遵守并执行，确保工程顺利进行。
一、安全管理责任1.1 总包方应当确保本工程的安全管理体系符合国家有关规定，组织专业工程的安全检查，做好安全管理，对分包单位的安全工作进行指导和检查。
1.2 分包方应当加强安全管理，明确安全管理责任，建立健全安全管理体系和工作机制，加强职工安全教育，确保分包作业的安全、质量和顺利进行。
1.3 分包方应当在施工过程中，出现危险源时及时通报总包方，并采取有效措施控制和消除危险，保证工程施工的安全。
二、安全技术措施2.1 分包方在施工过程中，应当根据实际情况制定科学合理的安全技术措施，确保工程施工的安全，同时要遵守有关法律法规，不得违规操作。
2.2 分包方应当对施工现场的安全隐患进行定期检查，及时整改，确保施工现场的安全。
2.3 分包方应当对施工作业人员进行安全培训，增强安全意识，做好安全预防工作，保证施工过程中的安全。
三、安全防护措施3.1 分包方在施工现场应当设置明显的安全警示标志，保证施工现场的通道畅通，设立防护栏杆，落实好安全防护措施。
3.2 分包方应当提供安全用具和设备，保证作业人员安全操作，按照规定配备劳动防护用品，确保施工作业的安全。
3.3 分包方应当建立安全管理档案，定期检查安全设施的使用情况，加强安全检查，提高施工现场的安全等级。
四、责任追究4.1 若分包工程出现安全事故或质量问题，分包方应当立即组织应急处置，上报总包方并协助调查处理。
4.2 对于由于分包方违规操作或安全管理不当导致的事故，分包方应当承担相应的责任，总包方有权追究其法律责任。
4.3 总包方在发现分包方存在安全隐患时，应当立即提出整改要求，如分包方未能及时整改，总包方有权暂停施工，并保留终止合同的权利。
五、签署总包方（公司名称）：______________________分包方（公司名称）：______________________日期：______________________请各方认真履行协议内容，确保工程施工安全、质量和顺利进行。
分包单位安全协议书7篇
分包单位安全协议书7篇篇1甲方：XXXXXX有限公司乙方：XXXXXX分包单位为了确保工程的顺利进行，保障双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就分包单位安全事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXXXXX工程2. 工程地点：XXXXXX地点3. 承包范围：XXXXXX范围4. 承包方式：XXXXXX方式二、安全责任1. 甲方责任（1）甲方应提供必要的安全生产条件，确保施工现场的安全。
（2）甲方应对乙方的安全生产工作进行监督，发现问题及时提出整改意见。
（3）甲方应按照合同约定及时支付乙方的安全生产费用。
2. 乙方责任（1）乙方应建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度，加强安全管理。
（2）乙方应严格按照安全生产标准进行施工，确保施工质量。
（3）乙方应加强对员工的安全教育，提高员工的安全意识。
（4）乙方应按照合同约定使用安全生产费用，确保安全生产投入。
三、安全生产费用1. 甲方应按照合同约定支付乙方的安全生产费用，确保专款专用。
2. 乙方应合理使用安全生产费用，确保安全生产投入。
3. 如果乙方因安全生产费用不足而导致安全事故，乙方应承担全部责任。
四、安全事故处理1. 乙方在施工过程中发生安全事故，应立即报告甲方，并积极配合甲方进行处理。
2. 乙方应承担因安全事故造成的人员伤亡和财产损失的全部责任。
3. 甲方有权对乙方的安全事故进行处理，并有权扣除乙方的安全生产费用。
五、其他事项1. 甲乙双方应加强沟通和协作，共同确保工程的安全进行。
2. 甲乙双方应严格按照合同约定履行各自的义务，确保合同的顺利执行。
3. 本协议自双方签字之日起生效，有效期至工程结束之日止。
甲方（盖章）：XXXXXX有限公司代表人（签字）：XXXXXX乙方（盖章）：XXXXXX分包单位代表人（签字）：XXXXXX日期：XXXX年XX月XX日篇2甲方（发包单位）：_________乙方（分包单位）：_________根据《中华人民共和国安全生产法》和相关法律法规，为保障工程顺利进行，防止事故发生，经甲、乙双方协商，达成如下安全协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程造价：_________二、安全目标1. 乙方在施工中必须贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，确保施工不发生事故。
专业工程分包协议书范本推荐6篇
专业工程分包协议书范本推荐6篇篇1甲方（总承包方）：___________________________地址：___________________________法定代表人：___________________________电话：___________________________乙方（分包方）：___________________________地址：___________________________法定代表人：___________________________电话：___________________________鉴于甲方需要将其承包的工程项目中的部分专业工程分包给具备相应资质和能力的乙方完成，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________________。
2. 工程地点：___________________________。
3. 工程内容：分包的专业工程内容详细说明。
4. 工程期限：按照甲方要求的工期完成。
二、工程分包范围及内容乙方应按照甲方的要求，承担以下专业工程的分包工作：具体分包工程内容。
包括但不限于施工设计、材料采购、施工安装、调试、验收等。
三、合同价格及支付方式1. 合同总价：明确合同总价款。
2. 支付方式：约定支付条件、时间、方式等。
如预付款、进度款、结算款等。
3. 甲方有权根据乙方的实际完成情况进行调整合同总价款。
若因设计变更等原因导致工程量增加或减少，双方应另行签订补充协议。
四、工程质量管理要求1. 乙方应按照甲方的质量标准和要求，完成分包工程。
确保工程质量符合相关规定和标准。
2. 乙方应建立健全质量管理体系，配备专业质量管理人员，确保施工过程中的质量控制。
如发生质量问题，乙方应及时采取整改措施并承担相应责任。
分包工程安全管理协议书模板(9篇)
分包工程安全管理协议书模板甲方：建设工程有限公司乙方：项目负责人：为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签订本协议。
一、管理目标1.杜绝重大安全事故，死亡、重伤事故为零。
2.轻伤几率控制在千分之一以下。
3.现场内的安全隐患整改率必须保证在时限期内达到100%，杜绝现场内的重大隐患出现。
4.现场内部发生火灾事故，火灾隐患整改必须保证达到100%。
5.不发生重大中毒事故及群发性传染病。
6.必须保证施工现场创建市级文明施工工地。
二、安全生产要求1.乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，由于自身安全措施不利而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。
2.乙方应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范。
自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁发实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。
3.乙方必须遵守并且服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方职责。
4.乙方必须执行下列安全管理制度。
4.1、安全技术方案报批制度：乙方必须按照甲方下发的《安全技术交底书》中明确的需编安全技术方案的项目，编制并报甲方审批后方可执行，若改变原方案必须重新报批。
4.2、乙方必须执行安全技术交底制度，周安全例会制度与班前安全教育培训制度，并做好跟踪检查管理工作。
4.3、乙方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度。
（1）、乙方必须组织项目管理人员进行安全培训，并经考核合格后办理“现场管理人员工作证”后方可进场施工。
（2）、乙方入场工人一律接受三级安全教育，考核合格并办理“操作人员工作证”后方准进入现场施工，如果乙方的人员需要变动，必须提出计划报告甲方，按规定进行教育培训，考核合格后方可上岗。
专业工程分包安全协议书范本6篇
专业工程分包安全协议书范本6篇篇1甲方（发包方）：__________________________乙方（承包方）：__________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，为确保工程分包过程中的安全生产，明确甲乙双方的安全责任，确保人员、财产安全，经甲乙双方友好协商，达成如下安全协议：一、协议背景鉴于乙方具备从事某项专业工程分包工作的资质和能力，甲方将部分工程任务分包给乙方完成。
为明确双方的安全责任，保障工程顺利进行，双方签订本安全协议。
二、协议目的通过签订本协议，甲乙双方明确安全责任，加强安全管理，确保工程分包过程中的安全生产。
三、双方责任1. 甲方责任：（1）提供符合国家安全生产要求的施工现场及必要的安全条件。
（2）负责施工现场的安全监管和协调。
（3）对乙方进行安全交底，明确安全要求和注意事项。
（4）对乙方履行安全职责的情况进行检查和监督。
2. 乙方责任：（1）严格遵守国家安全生产法律法规、政策和标准，确保承包工程的合法性和安全性。
（2）制定详细的安全施工方案，确保施工过程的安全可控。
（3）对作业人员进行安全教育培训，提高员工的安全意识和操作技能。
（4）加强施工现场安全管理，确保施工现场秩序井然。
（5）及时报告安全事故，配合甲方进行事故调查处理。
四、安全要求与保障措施1. 甲乙双方应共同制定安全技术措施和应急预案，确保工程分包过程中的安全生产。
2. 乙方应按规定为作业人员配备劳动保护用品，并监督作业人员正确使用。
3. 乙方应严格执行施工现场的安全生产规章制度和操作规程。
4. 甲乙双方应定期对施工现场进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。
5. 乙方应对承包工程的危险性较大的部位进行重点监控和管理。
6. 甲乙双方应建立安全联络机制，及时沟通安全生产信息。
五、违约责任与处理1. 若甲乙双方中任何一方违反本协议约定的安全责任和义务，均应承担违约责任。
专业工程分包协议书范本（精选20篇）
专业工程分包协议书范本专业工程分包协议书范本工程分包一般由总包或者业主负责，总包负责一般分包，业主负责指定分包。
[1] 分包管理归总包负责，并对其进行全方位监督管理。
以下是小编帮大家整理的专业工程分包协议书范本（精选20篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
专业工程分包协议书范本1甲方：__________________乙方：__________________依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，然后遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。
订立本合同。
第一条工程概况工程名称：______________工程地点：______________第二条工程承包范围___________________________________第三条工程工期1、计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天；2、主要节点工期：___________________________________3、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。
第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量务必到达_____________________。
第五条组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1、本合同；2、本合同附件；3、招投标文件；4、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范；注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的状况下由双方协商解决。
第六条标准规范本合同适用标准规范：____________________________第七条甲方职责和义务1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、礼貌施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
专业工程分包协议书范本
专业工程分包协议书范本专业工程分包协议书范本「篇一」担保人：承诺人：为了明确责任，提高企业经济效益，强化财务管理，确保工程质量，加强安全及文明施工管理，调动工人的积极性，在平等自愿的前提下，我自愿向公司作出以下承诺：一、工程承包的经济责任1、经本人申请，公司研究决定，将__________________________工程承包给我。
工程项目承包人包质量、包安全、包工期、包上交管理费全额；包工地现场文明施工；包《建设工程施工合同》中所有条款及责任，按有关法律法规及县、局公司规定的奖优罚劣条款执行。
2、工程质量实行承包人终身制，工程经济责任从工程合同的签订至竣工验收交付使用，结清账款、偿还清所有欠款账务，按国家规定至工程保修期满为止。
3、开竣工时间按公司与甲方（建设单位）签订的'《建筑工程施工合同》约定的工期执行。
二、工程质量本人严格按照现行的国家施工规范、验收规范及施工组织设计要求组织施工，建立质量管理体系和质量管理制度，健全质量保证体系、安全保证体系和落实岗位责任制，确保工程施工质量达到合同要求标准，若造成质量问题愿承担一切责任。
三、安全生产、文明施工1、本人在工程施工过程中，保证遵守现行国家、地方及行业有关建筑施工安全方面的法律、法规、建立健全施工安全管理体系和安全管理制度，确保施工安全。
2、本人在施工过程中，必须按相关要求采取安全防护措施，承担由于安全措施不力造成事故的责任和因此发生的全部费用。
3、非施工有关人员严禁进入施工现场，一旦进入施工现场并发生任何事故，都由本人承担事故的责任和所发生的一切费用，及法律责任。
4、本人在施工过程中，严格遵守建设行政主管部门有关文明施工的规定，并按此执行搭设双排钢管外脚手架必须按文明施工强制性标准《JGJ59-99》执行。
确保文明施工。
四、应承担的责任和义务1、本人按《建设工程施工合同》的约定施工，保质量、保工期、保安全。
杜绝安全事故，争创文明土地。
分包单位安全协议范本(六篇)
分包单位安全协议范本土建专业建设工程分包安全协议发包单位：_____（以下简称甲方）承包单位：_____（以下简称乙方）为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程承发包合同的同时，经协商一致，签订本协议。
一、承包工程项目1.工程项目名称：____________________________________。
2.工程地址：________________________________________。
3.承包范围：________________________________________。
4.承包形式：________________________________________。
二、协议内容1.安全文明施工目标（1）不发生重伤及以上人身事故，轻伤事故在1人次以下。
（2）不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故，以及环境影响事件。
（3）不发生因工程建设原因造成的电网、设备事故。
（4）达到甲方提出的现场安全文明施工要求。
2.本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于：（1）《中华人民共和国安全生产法》;（2）《建设工程安全生产管理条例》;（3）《生产安全事故报告和调查处理条例》;（4）《电力建设安全工作规程》（DL5009.1—20_____）;（5）国家部委办相关安全的规定;（6）《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》;（7）《国家电网公司电力安全工作规程》;（8）国家电网公司相关安全文明施工的规定和规程;（9）建设工程所属的地方安全、环境法规;（10）建设单位、总包单位有关安全文明施工的规章制度。
3.甲乙双方的安全文明施工权利和义务（1）认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行建设单位有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
专业工程分包安全协议书范本
正式模版
Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed
( 协议范本 )
甲方：______________________
乙方：______________________
日期：_______年_____月_____日
编号：MZ-HT-060407
专业工程分包安全协议书范本正式模版
总承包单位（甲方）：————————————公司
专业分包单位（乙方）：———————————公司
为了认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“以人为本”的安全管理理念，切实把《建设工程安全生产管理条例》贯穿到施工生产的全过程，加强安全管理，减少伤亡事故，明确双方责任，特订立本协议。
一、工程名称：
分包内容：
二、责任期限：自年月日至年月日
三、甲方责任
1、认真贯彻执行国家、上级有关安全生产的法律法规和政策，监督分包方各项安全生产制度和措施的落实，对本工程的安全生产
负总责。
2、审核分包方的安全生产资格和专项施工方案，对分包方的安全生产管理进行监督检查。
四、乙方责任
1、认真履行安全生产职责，自觉接受甲方对安全生产的监督管理，遵守当地行业主管部门安全生产方面有关管理规定，执行甲方在安全生产方面的规章制度，服从甲方的安全生产管理，对本分包工程项目的安全工作负责。
2、施工现场应配备专职安检人员和专业人员进行现场监督，及时消除施工过程中的不安全因素。
3、加强对现场从业人员的安全教育与培训，作业前应针对分包工程项目特点进行再教育，提高从业人员的安全素质及自我防护意识，严格按照安全标准组织施工，消除事故隐患，保证作业环境的安全。
现场从业人员未经安全生产教育培训合格，不得上岗作业。
特种作业人员必须持证上岗。
4、根据本分包工程项目的特点，负责编制专项安全施工方案，
采取必要的安全防护措施，并根据施工进度有针对性地进行安全技术交底。
交底要交到所有作业人员，并严格履行签字手续。
5、提供的防护设施及施工设备，应符合国家及行业标准。
6、对甲方的安全防护设施不得随意拆除，需拆除的必须书面报甲方批准。
7、必须使用甲方推荐的安全防护用品、劳动保护用品及安全设施，严禁购买假冒伪劣产品；并监督、检查从业人员是否按规定正确佩戴、使用劳动保护用品。
8、执行甲方的职业健康安全制度，为现场从业人员提供符合国家规定的职业安全卫生条件，防止和减少职业危害，加强对女职工的劳动保护，严禁使用未成年工和年龄超过55周岁的作业人员。
9、施工现场生产安全事故发生后，应当立即上报甲方并按有关规定组织调查处理。
10、因乙方安全管理不善、不服从管理或作业人员违章操作导致生产安全事故发生的，其责任和由此发生的费用由乙方承担。
五、生产安全事故责任裁定
生产安全事故的责任裁定由甲方安全管理部或当地建设行政主管部门负责，任何一方对裁定结果不服的，可向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。
六、其他：（根据分包工程特点约定）
甲方：（章）乙方：（章）
代表人：代表人：
签订日期：年月日
云博图文设计
本文档文字均可以自由修改。