期房买卖合同范本
期房买卖合同协议书7篇
期房买卖合同协议书7篇篇1甲方（卖方）：___________________身份证号码：_____________________联系方式：_____________________乙方（买方）：___________________身份证号码：_____________________联系方式：_____________________鉴于甲方与乙方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就甲方向乙方出售期房事宜达成如下协议：一、协议目的甲乙双方同意按照本协议的条款和条件，甲方出售给乙方位于____________的期房（以下简称“该物业”）。
本协议旨在明确双方的权利和义务，保护双方的合法权益。
二、物业描述物业地址：____________________物业类型：____________________建筑面积：____________________套内面积：____________________房屋结构：____________________交房时间（预计）：_____________等。
（具体描述物业的详细情况）三、交易价格及支付方式1. 交易总价为人民币______元（大写：______元整）。
2. 乙方应在签订本协议之日起______日内支付定金人民币______元（大写：______元整）给甲方。
3. 剩余款项人民币______元（大写：______元整）在房屋交付时一次性支付。
4. 甲方应提供收款账户信息，乙方应按照甲方要求将款项支付至指定账户。
四、期房交付1. 房屋交付时间为______年______月______日，具体以甲方发出的交付通知书为准。
2. 甲方应在交付前对房屋进行质量检测，确保房屋符合交付标准。
3. 乙方应在接到交付通知书之日起______日内办理交接手续。
逾期未办理，视为默认交付完成。
五、风险承担1. 期房风险自交付之日起由甲方转移给乙方承担。
2. 在房屋交付前，因自然灾害、政策调整等因素导致的风险由甲方承担。
期房购买合同范本
期房购买合同范本合同编号：[合同编号]甲方（买方）：[甲方姓名] 身份证号码：[甲方身份证号码] 联系地址：[甲方联系地址] 联系电话：[甲方联系电话]乙方（卖方）：[乙方姓名] 身份证号码：[乙方身份证号码] 联系地址：[乙方联系地址] 联系电话：[乙方联系电话]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方通过友好协商，达成以下协议，并共同遵守：一、房屋买卖基本信息1.房屋名称：[房屋名称]2.位置：[房屋所在位置]3.房屋结构及面积：–主卧室：[面积]–厨房：[面积]–客厅：[面积]–卫生间：[面积]4.使用权：[使用权类型]5.建筑结构：[建筑结构类型]6.建筑年代：[建筑年代]7.装修情况：[装修情况]8.售价：[房屋售价]二、交易条件1.甲方按照以下方式支付房屋购买款项：–首付款：[首付款金额]，在签订合同之日起 [首付款期限] 内支付；–尾款：[尾款金额]，在[尾款支付日期]之前支付。
2.乙方承诺在甲方支付所有款项后，按照约定的时间将房屋所有权证照交付给甲方。
3.若甲方未能按约定时间支付款项，乙方有权解除合同，甲方所支付的首付款项将不予退还。
4.乙方承诺所售房屋无法在支付所有款项之前，被其他方通过任何形式侵占或转让。
5.乙方保证所售房屋的合法性，不存在共有权纠纷、三角债务等任何纠纷或嫌疑。
6.甲方在购房过程中需自行承担相应的税费，包括但不限于契税、印花税等。
三、权益和义务1.乙方承诺在房屋交付前，妥善保管房屋，确保其不受任何损坏、破坏或改动。
2.甲方享有房屋的所有权，可以自由使用、建造、装修等。
3.甲方在使用房屋期间，负责合理维护和保养房屋设施，若因甲方故意或过失造成的房屋损坏，甲方应承担维修费用。
4.乙方承诺在合同生效之日起的一年内，对房屋的主要结构和质量问题承担维修责任。
四、其他约定1.本合同生效后，除非甲乙双方另有书面约定，否则任何一方不得随意解除合同。
2.若因法律法规变动导致本合同无效或发生争议，甲乙双方愿意友好协商并及时修改合同内容。
期房购房合同范本 标准版
期房购房合同范本标准版合同范本。
标题，期房购房合同范本标准版。
合同编号，【编号】。
甲方（购房人），【甲方名称】。
证件类型，【证件类型】。
证件号码，【证件号码】。
乙方（开发商），【乙方名称】。
法定代表人，【法定代表人姓名】。
注册地址，【注册地址】。
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方经平等协商，就甲方购买乙方所建楼盘中的期房达成如下合同：第一条房屋基本信息。
1. 项目名称，【项目名称】。
2. 房屋坐落，【房屋坐落地址】。
3. 房屋建筑面积，【建筑面积】平方米。
4. 房屋用途，住宅。
5. 房屋总价款，【总价款】元人民币（￥）。
6. 付款方式，【付款方式】。
第二条交付标准。
1. 乙方应按照国家有关规定，按时、按质、按量完成建设任务，保证所售房屋符合国家强制性技术标准和规定。
2. 甲方应按照约定的付款方式及时支付房款。
第三条房屋交付和验收。
1. 乙方应在房屋竣工验收合格后，通知甲方到指定地点办理交房手续。
2. 甲方应在收到交房通知后，到指定地点办理房屋交接手续，并对房屋进行验收。
如有质量问题，应当及时提出书面整改要求。
第四条违约责任。
1. 甲方逾期付款的，应按照约定支付逾期违约金。
2. 乙方未按约定时间交付房屋的，应按照约定支付违约金。
第五条其他约定。
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章），__________ 日期，__________。
乙方（盖章），__________ 日期，__________。
本合同经双方当事人确认无误后生效。
合同附件，1. 《房屋交接验收单》。
2. 《房屋销售合同补充协议》（如有）。
特别提示，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，未尽事宜双方协商解决。
期房买卖定金合同书6篇
期房买卖定金合同书6篇篇1甲方（卖方）：____________________乙方（买方）：____________________鉴于甲方拥有一项尚未完成的房地产项目（下称“期房”），乙方有意购买该期房。
为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，双方在公平、平等、自愿的基础上，就乙方向甲方购买期房事宜，达成如下协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲、乙双方在期房买卖过程中的定金支付、房屋交付、违约责任等相关事宜，以维护双方合法权益。
二、房屋基本情况1. 期房位置：____________________（详细地址）。
2. 房屋类型：____________________（如：公寓、别墅等）。
3. 房屋面积：____________________平方米。
4. 房屋交付时间：预计于____年____月____日前交付。
三、定金条款1. 乙方同意在签订本合同时向甲方支付定金人民币____元（大写：____元整）。
2. 定金支付时间：乙方应于本合同签订之日起____日内支付定金。
3. 定金退还：若因甲方原因导致不能签订正式房屋买卖合同，甲方应双倍返还定金；若因乙方原因导致无法签订正式房屋买卖合同，甲方有权扣除乙方已支付的定金作为违约金。
四、房屋买卖条款1. 房屋价格：人民币____元（大写：____元整）。
2. 付款方式：一次性付款/按揭付款（具体细节另行约定）。
3. 房屋过户：甲、乙双方应于房屋交付前办理房屋过户手续。
4. 房屋交付：甲方应按约定时间将房屋交付给乙方，并确保房屋符合约定条件。
五、违约责任1. 若甲方违约，未能按约定时间交付房屋，应支付乙方违约金人民币____元（大写：____元整）。
2. 若乙方违约，未能按约定时间支付购房款，甲方有权解除本合同，并扣除乙方已支付的定金作为违约金。
3. 若因不可抗力导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。
六、其他事项1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
期房买卖合同范本6篇
期房买卖合同范本6篇篇1甲方（卖方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________乙方（买方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________鉴于甲、乙双方就甲方所持有的期房（以下简称“标的房产”）达成买卖意向，为明确双方权利和义务，保障买卖双方的合法权益，经双方友好协商，达成如下协议：一、标的房产基本情况1. 房产地址：_______________________________________。
2. 房屋类型：_______________________________________。
3. 房屋面积：建筑面积______平方米，套内面积______平方米。
4. 房屋权属证明文件：甲方已取得《商品房预售合同》等相关证明文件。
二、交易价格及支付方式1. 交易总价为人民币______元（大写：______元整）。
2. 乙方在签订本合同时支付定金人民币______元（大写：______元整）给甲方。
3. 余款人民币______元（大写：______元整）在房屋交付时一次性支付。
三、房屋交付1. 标的房产交付时间为______年______月______日。
2. 交付时，甲方应提供《商品房预售合同》原件及相关证明文件，并办理房屋交接手续。
3. 房屋交付后，双方应按照相关规定办理房屋产权转移登记手续。
四、违约责任1. 若甲方未能按照约定时间交付房屋，应自逾期之日起每日向乙方支付总房价的万分之五的违约金。
2. 若乙方未能按照约定时间支付房款，应自逾期之日起每日向甲方支付应付未付金额的万分之五的违约金。
3. 若因甲方原因导致无法完成房屋产权转移登记，甲方应退还乙方已支付的房款，并支付总房价的百分之二十作为违约金。
期房买房合同范本
期房购房合同范本合同编号：XXXXXXXX本合同由买方（以下简称“甲方”）和卖方（以下简称“乙方”）共同订立，并经双方自愿，依法平等、自愿、公平的原则执行。
第一条合同背景及目的1.1 甲方向乙方购买位于（具体地址）的期房。
1.2 甲方自愿购买上述期房，乙方同意出售该期房。
1.3 双方共同确认并遵守本合同的所有条款和条件。
第二条期房描述及价格2.1 期房详细描述如下，具体单位、面积、楼层等信息：（此处填写对期房的详细描述，包括建筑面积、布局等信息）2.2 期房价格为人民币（以下简称“RMB”）（具体金额）元整。
第三条交付时间与方式3.1 甲方支付全款后，乙方应向甲方交付买卖合同所规定的期房。
3.2 期房交付时间为本合同签订日起（具体天数）个日历日内。
3.3 期房的交付方式为（可选：现金交付/转账交付/其他方式）。
第四条付款方式4.1 甲方应按以下方式向乙方支付期房购款：•（可具体列出付款阶段及对应的金额和付款时间，如首付款、第二笔回款、尾款等）4.2 甲方未按时支付购款的，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付违约金。
第五条房屋产权及其他费用5.1 期房产权证书办理手续由乙方负责。
5.2 期房过户费用由乙方承担。
5.3 期房交付使用之日起，甲方应承担相应的水、电、燃气等使用费用。
第六条期房验收6.1 甲方应在期房交付后（可具体列出验收时间和方式），自行对期房进行验收。
6.2 如甲方对期房存在异议，应及时向乙方提出书面通知，并在（具体天数）个工作日内提出整改要求。
第七条期房质保7.1 期房的质保期为（具体时间），自交付之日起计算。
7.2 在质保期内，如由于乙方原因引起的期房质量问题，乙方应负责免费修复。
7.3 在质保期外，如出现期房质量问题，乙方不承担责任。
第八条合同解除及违约责任8.1 本合同一经签订，双方应互相遵守合同的条款和条件。
8.2 任一方违反合同中约定的内容，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
期房买卖合同范本
期房买卖合同范本（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!期房买卖合同范本出卖方：________________(本人)(法定代表人)姓名：________________国籍：________________(身份证)(护照)(营业执照号码)：_____________ 住址：________________联系电话：______________________委托代理人：_________________国籍：________________电话：________________住址：________________邮政编码：________________：________________(本人)(法定代表人)姓名：________________国籍：________________(身份证)(护照)(营业执照号码)：_____________住址：________________联系电话：______________________委托代理人：_________________国籍：________________电话：________________住址：________________邮政编码：________________第一条房屋的基本情况。
回迁期房买卖合同范本
回迁期房买卖合同范本甲方（卖方）：______________________________________地址：_____________________________________________联系电话：__________________________________________乙方（买方）：______________________________________地址：_____________________________________________联系电话：__________________________________________鉴于甲方拥有位于______________（详细地址）的回迁期房，现甲乙双方经友好协商，就该回迁期房的买卖事宜达成如下协议：一、交易标的1. 甲方同意将其所有的位于______________（详细地址）的回迁期房出售给乙方。
2. 该房屋建筑面积为____平方米，套内面积为____平方米，具体户型为____室____厅____卫。
3. 该房屋目前处于____（如：在建、即将竣工等）状态，预计交付时间为____年__月__日。
二、交易价格与付款方式1. 双方约定交易总价为人民币____元整（大写：________________________）。
2. 乙方应于本协议签订之日起____日内支付首期款项人民币____元整（大写：________________________）至甲方指定账户。
3. 余款人民币____元整（大写：________________________）应在房屋交付时一次性付清。
4. 所有款项支付完毕后，甲方配合乙方办理房屋所有权变更登记手续。
三、双方权利与义务1. 甲方的权利与义务：- 有权要求乙方按时支付购房款项；- 应按时交付符合约定标准的房屋；- 负责办理房屋所有权变更登记所需的一切手续；- 对乙方的商业秘密保密。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
篇一：期房买卖合同范本期房买卖合同范本甲方：(卖方)身份证：乙方：(买方)身份证：甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致，就上海市 (以下称该房屋)买卖事宜，签订本协议，协议内容如下：一、乙方已经了解甲方所属该房屋相关情况如下：(1) 该房屋产权证号为 _________ ;(2) 该房屋地址为： ;面积为：，该房屋用途为： ;二、甲、乙双方就买卖该房屋的交易方式为，自签定本协议当日，甲方将上述房屋的预售合同及相关发票交至中介方保管。
三、甲、乙双方协商一致同意甲方出售该房屋的实际出售价格为人民币元整(大写：人民币元整)。
四、乙方于签约后次日，于中介方查询该房屋除银行抵押外无其他权利限制及查封状况，且甲方将相关交易资料交至中介方后，直接支付甲方定金人民币元整，该笔定金自甲、乙双方所签定的《上海市房地产买卖合同》生效后自动转为购房款。
五、甲方须自签订本协议后5个工作日内办妥授权委托中介方办理该房屋的房地产权证及出售该房屋的一切相关手续的委托公证书。
六、甲乙双方协商一致，待双方签定买卖合同时的具体付款方式如下：1、乙方于签约后次日，直接支付甲方定金人民币元整。
2、乙方于甲乙双方至上海市区房地产交易中心办理过户手续前，支付甲方房款人民币元整暂存于中介方帐户(户名：，帐号： )，中介方于交易中心出具收件收据后5个工作日内将该笔房款无息转交甲方。
3、乙方于银行发放贷款时，以贷款的方式支付甲方房款人民币元整，该笔款项由中介方一次性划入甲方帐户。
七、若甲方在与乙方签定本协议后，反悔不出售该房屋给乙方的，则甲方应双倍返还乙方已支付的定金;八、若乙方在与甲方签定本协议后，反悔不购买该房屋的，则无权要求甲方返还已收取的定金。
九、甲方保证上述房地产买卖不存在产权争议和其他人主张权利的情况。
十、甲、乙双方协商一致，各自承担各自交易过程中产生的税费，任何一方不得因国家政策或税费调整而损害另一方、第三方或中介方的利益。
十一、甲乙双方于签定该定金协议后十个工作日内签定《上海市房地产买卖合同》，本协议未尽事宜以双方签订的《上海市房地产买卖合同》约定为准。
十二、如双方就本协议约定之内容发生任何纠纷，由双方协商解决，协商不成的，皆选择至上海仲裁委员会裁决。
十三、本协议经甲乙双方或其合法授权人签字即生效，且乙方有权指定第三人完全承受本协议，作为将来追加该第三人作为买方主体之一。
十四、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，中介方执一份。
甲方：乙方：身份证：身份证：联系电话：联系电话：联系地址：联系地址：日期：日期：中介方：联系地址：联系电话：日期：篇二：安置期房买卖合同范本9安置期房买卖合同合同双方当事人：出卖人(甲方)：_______________(以下简称甲方)身份证号码：__________________________ _______________(房屋共有产权人)身份证号码___________________________ _______________以上______人是本合同中所述房屋的共有产权人。
买受人(乙方)：_______________ (以下简称乙方)身份证号码：___________________________根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。
第二条、本合同中所述房屋为_____________________________，是________________________的家庭(夫妻)共同财产。
原建房售房单位允许转卖，该房屋没有产权纠纷，不存在房屋抵押，债权债务，以及其他权利瑕疵。
交易后如有上述未清事项，由甲方承担，乙方不负任何责任。
第三条、上述房产的交易价格：成交价格为：人民币___________元整(大写：____拾____万____仟____佰____拾____元整)。
第四条、付款时间与办法：甲乙双方同意以现金付款方式一次性付款，并已在_2013_年____月___日将全款人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整交付甲方，付全款付款当天甲方开出收款收条给乙方，并注明收款数额及款项用途。
第四条、房屋交付：甲方应在开发商交房当日将拆迁安置房屋相关的所有手续和该房有关的文件及票据交付乙方，(以各项文件及票据为证明)。
甲方于房屋交付使用时将交易的房产及其附带_______的钥匙全部交付给乙方。
第五条、甲方逾期交付房屋及逾期的违约责任：除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外，甲方如未按本合同第四条规定的期限将该房屋交给乙方使用，乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约金。
逾期不超过30天，违约金自约定房屋交付之日第二天起至实际交付之日止，每延期一日(遇法定节假日顺延)，甲方按乙方已支付房价款金额的_10_%(大写数字)向乙方支付违约金，合同继续履行；逾期超过30天(大写数字)，则视为甲方不履行本合同，乙方有权按下列第____种约定，追究甲方的违约责任。
1.甲方按乙方累计已付款的__10 %(大写数字)向乙方支付违约金，合同继续履行，并在本合同第五条约定的实际交付之日起_15_天内交付房屋。
2.终止合同，甲方将乙方累计已付款全额还与乙方。
赔偿损失等同于乙方全额的房款。
再按_10%_利率付给乙方利息。
第五条、关于产权登记的约定：本房屋以后遇到需要办理房屋产权证，土地证等其它手续，经甲乙双方协商，按以下约定进行。
1.面积。
因房屋是期房。
先以图纸上的标注面积进行结算。
待实际交房后，以实测，面积为准。
开发商、甲方、乙方三方相互结算。
长退短补。
2、交房后至未过户期间。
因此房是拆迁安置房，此房证是甲方姓名.甲方应给与乙方，保留在乙方手中。
因甲方私藏、隐匿、或抵押、借贷、转让等行为均属于违法无效。
由此所造成的一切后果均由甲方负责。
3.过户条件成熟后，甲方应积极协助乙方办理过户手续，并提供所需全套资料。
过户的所有费用由乙方负责。
第六条、本合同办理公证，经国家公证机关____ 公证处公证;但本合同不经过任何法律公证具有同等的法律效力。
公正费由乙方负责。
本合同在双方签字之日(2012年______月______日)起生效。
本合同中空格部分填写的文字与印刷文字具有同等法律效力。
第七条、本合同需由甲方，乙方，见证方三方共同签字后方能生效。
本合同一式_____份，一份_____张。
甲方产权人及甲方委托代理人共持一份，乙方一份,见证方(中间人)____________一份，留存备查。
第八条、本合同发生争议的解决方式：双方本着友好协商，公平合理的原则签定本合同，签定本合同后，双方应严格遵守执行，不得以任何理由反悔。
在履约过程中发生的争议，双方可通过协商解决。
协商不成的，双方同意按以下方式解决纠纷。
1. 提交______仲裁委员会仲裁。
2. 任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定由甲方，乙方，见证方三方共同协商解决，与本合同同具法律效力。
第十、条双方约定的其他事项：出卖方(甲方)：购买方(乙方)：见证人：2013 .身份证号码：身份证号码：身份证号码：身份证号码：身份证号码：篇三：期房转让协议书范本权益转让协议书甲方（卖方）：身份证号：电话：住址：乙方（买方）：身份证号：电话：住址：甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致，就权益转让事宜，签定本协议，协议内容如下：一、该房屋权属状况如下：1、甲方于年月日与房地产开发有限公司（以下称开发商）订立《商品房买卖合同》（合同编号：），该合同约定：甲方以人民币元整的总价款购买位于的房屋一套（以下称该房屋）：房屋相关信息见《商品房买卖合同》（合同编号：）。
上述合同已由登记备案，由于甲方尚未取得该房屋的房地产权证。
乙方已全面了解该房屋的上述情况。
2、甲方保证其与开发商签署的上述合同内容属实，并且甲方保证该房屋无任何其他权利限制，甲方愿承担由此产生的一切责任。
二、甲、乙双方经协商一致同意，乙方以总房款人民币元整买卖该房屋，甲、乙双方间的实际付款方式如下：1、乙方于签约后日内以方式，支付甲方房款人民币元整；2、乙方于甲、乙双方至房屋管理部门将房产转移所有手续办理完毕前日，支付甲方其余房款元；3、双方同意，因房屋转移产生的税金及其他所有手续费用由甲方承担。
三、甲方的义务为：1、甲方负责获得开发商同意，进行房屋的权益转让；2、甲方应在年月日之前协助乙方在国家房地产管理部门办妥该房屋权益转让手续；3、甲方应于乙方付清全部房款当日将该房屋有关资料交付给乙方，待开发商交房时直接将该房屋交付给乙方；四、乙方的义务：1、乙方负责支付该房屋的水、电、煤气、有线电视等相关进户费用；2、该房屋的维修基金由乙方承担；3、乙方应在年月日之前和甲方一起在国家房地产管理部门办妥该房屋权益转让手续；五、若甲方在甲、乙双方办理该房屋的权益转让手续期间，反悔不出售该房地产给乙方，则乙方有权单方面终止本协议，同时甲方应按照本协议约定的总房款的10%向乙方支付违约金，并且甲方应返还乙方支付的所有房款；六、若乙方在甲、乙双方办理该房屋的权益转让手续期间，乙方反悔不购买上述房地产，则甲方有权单方面终止本协议，同时乙方应按照本协议约定的总房款的10%向甲方支付违约金；。