广州市建设工程施工合同(一)标准版本
广州市建设工程施工合同范本3篇_合同范本
广州市建设工程施工合同范本3篇在传统民法上，建设工程合同属承揽合同之一种，德国、日本、法国及中国台湾地区民法均将对建设工程合同的规定纳入承揽合同中。
以下是橙子为大家精心准备的：广州市建设工程施工合同范本3篇，欢迎参考阅读!广州市建设工程施工合同范本一合同编号：_________ 发包方：_________法定代表人：_________承包方：_________法定代表人：_________按照《中华人民共和国合同法》的原则，并参考《中华人民共和国建筑法》，《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》，《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律、法规相关规定，为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，多快好省地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1.本合同;2.本合同附件;1 / 56第二条图纸和文件的保管与提供1.图纸由工程师单独保管，但应免费提供给承包方两套复制件。
承包方需要更多复制件时，其费用自行负担。
除非为执行合同绝对需要，承包方在未经工程师同意的情况下，不得将雇主或工程师提供的图纸、规范和其他文件用于第三方或转让给第三方。
在发出缺陷责任证书时，承包方应将根据合同提供的全部图纸、规范和其他文件退还给工程师。
2.承包方应将其按合同规定提供的并经工程师批准的全部图纸、规范和其他文件的四套复印件提交给工程师，同时对于不能复制成相同规格的任何资料亦应提交一套可复制的副本。
此外，承包方应按工程师的书面要求提交更多的上述图纸、规范和其他文件的复印件供雇主使用，其费用由雇主支付。
3.上述提供给承包方的或由承包方提供的图纸的一套复印件应由承包方保留在现场，该套图纸应可随时提供给工程师和任何由工程师书面授权的其他人员检查和使用。
第三条工程概况1.工程名称：_________工程。
广州市建设工程施工合同完整版
广州市建设工程施工合同完整版甲方：（以下简称“甲方”）地址：联系人：电话：传真：乙方：（以下简称“乙方”）地址：联系人：电话：传真：为规范双方的权益和义务，根据《中华人民共和国合同法》及其相关法规，甲乙双方在平等自愿的基础上，达成以下约定，并共同遵守：一、工程概况1.1 项目名称：1.2 工程地点：1.3 工程范围：1.4 工程计划开始日期：1.5 工程计划结束日期：二、工程价款及支付方式2.1 工程价款总额为人民币（大写）：2.2 工程价款支付方式：2.2.1 预付款：人民币（大写），甲方应在双方签署本合同后的3个工作日内支付给乙方。
2.2.2 进度款：根据工程进度，乙方可以向甲方提出支付进度款的申请。
甲方收到申请后应在7个工作日内支付给乙方。
2.2.3 竣工结算款：工程竣工后，乙方应向甲方提供工程竣工报告及相关资料。
甲方应在7个工作日内进行验收，并支付竣工结算款。
三、工程进度及质量要求3.1 工程进度：3.1.1 乙方应按照本合同约定的工期，合理组织施工，并保证工程按时完成。
3.1.2 如因不可抗力或其他合理原因导致工期延误，乙方应及时向甲方报告，并经甲方同意后，可延期完成。
3.2 工程质量：3.2.1 乙方应按照相关规定和技术要求进行施工，保证工程质量符合国家标准和甲方要求。
3.2.2 如发生工程质量问题，乙方应及时进行整改，直至合格为止。
四、保证金4.1 乙方应向甲方缴纳保证金，金额为人民币（大写）。
保证金必须在双方签署本合同后的3个工作日内缴纳至甲方指定账户。
4.2 工程竣工验收合格后，甲方应将保证金及其利息无息退还给乙方。
如发生工程质量问题，乙方应承担相应责任并由保证金中扣除。
五、合同变更和解除5.1 本合同一经签署，除非双方协商一致，不得擅自变更。
5.2 如因特殊原因，需要变更合同内容，双方应协商解决，经双方签字确认后，方可进行。
5.3 如双方无法履行本合同约定，可解除本合同。
解除合同应提前30天书面通知对方，并经双方协商一致。
广州市建设工程施工合同范本3篇(完整版)
广州市建设工程施工合同范本3篇广州市建设工程施工合同范本3篇在传统民法上，建设工程合同属承揽合同之一种，德国、日本、法国及中国台湾地区民法均将对建设工程合同的规定纳入承揽合同中。
以下是我为大家精心准备的：广州市建设工程施工合同范本3篇，欢迎参考阅读!广州市建设工程施工合同范本一合同编号：_________发包方：_________法定代表人：_________承包方：_________法定代表人：_________按照《中华人民共和国合同法》的原则，并参考《中华人民共和国建筑法》，《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》，《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律、法规相关规定，为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，多快好省地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1.本合同;本合同附件;第二条图纸和文件的保管与提供1.图纸由工程师单独保管，但应提供给承包方两套复制件。
承包方需要更多复制件时，其费用自行负担。
除非为执行合同绝对需要，承包方在未经工程师同意的情况下，不得将雇主或工程师提供的图纸、规范和其他文件用于第三方或转让给第三方。
在发出缺陷责任证书时，承包方应将根据合同提供的全部图纸、规范和其他文件退还给工程师。
承包方应将其按合同规定提供的并经工程师批准的全部图纸、规范和其他文件的四套复印件提交给工程师，同时对于不能复制成相同规格的任何资料亦应提交一套可复制的副本。
此外，承包方应按工程师的书面要求提交更多的上述图纸、规范和其他文件的复印件供雇主使用，其费用由雇主支付。
3.上述提供给承包方的或由承包方提供的图纸的一套复印件应由承包方保留在现场，该套图纸应可随时提供给工程师和任何由工程师书面授权的其他人员检查和使用。
第三条工程概况1.工程名称：_________工程。
广州建设工程施工合同.doc
广州建设工程施工合同.doc广州建设工程施工合同第一章总则1. 合同名称本合同名称为广州建设工程施工合同，以下简称“本合同”。
2. 合同当事方甲方：________（详细填写甲方名称、地质、联系人等信息）乙方：________（详细填写乙方名称、地质、联系人等信息）3. 合同背景（简要描述本合同的背景及目的）第二章工程范围1. 工程名称及位置（详细描述工程的名称及具体位置）2. 工程规模（描述工程的规模及相关参数，例如总建筑面积、层数等）3. 工程内容（详细描述工程的具体施工内容，包括但不限于土建、装修、电气、给排水等）第三章工期和交付1. 工期（描述工程的施工期限，包括分阶段的工期计划）2. 工程交付（规定工程竣工后的验收和交付程序及要求）第四章施工组织和项目管理1. 施工组织（详细描述施工过程中的组织架构、项目管理机制等）2. 施工计划（规定施工过程中的计划编制、调整及管理要求）3. 质量管理（规定施工过程中的质量控制措施及验收要求）第五章施工费用和支付方式1. 施工费用（详细列明施工费用的构成要素，包括人工、材料、机械设备、管理费用等）2. 付款方式（规定甲方向乙方支付施工费用的方式、频率和条件）第六章违约责任和争议解决1. 违约责任（规定甲方和乙方违约时的违约责任及补救措施）2. 争议解决（约定甲乙双方在合同履行过程中产生争议时的解决方式和途径）第七章其他条款1. 合同变更（约定合同变更的程序和条件）2. 合同解除（约定解除合同的情况和程序）3. 其他事项（针对其他需要约定的事项进行具体描述）4. 合同生效和补充文件（约定合同生效的条件、时间，并说明补充文件的约束力和适用范围）附件：________1.（列出本合同涉及的附件名称）法律名词及注释：________（列出本合同涉及的法律名词及对应的注释）本文档涉及附件。
本文所涉及的法律名词及注释：________1.（法律名词1）：________（注释1）2.（法律名词2）：________（注释2）3.（法律名词3）：________（注释3）（依次列出所涉及的法律名词及注释）。
广州建设工程施工合同范本(1)
广州建设工程施工合同范本1. 合同主要内容本合同由甲方（承包方）和乙方（发包方）双方按照平等自愿的原则，经协商一致达成，用于规范广州地区建设工程施工合同的签订和履行。
2. 甲方责任甲方在合同签订后，按照双方约定的工程规划和进度安排，按时投入足够的人力、物力和财力资源来进行工程施工。
甲方还需确保施工过程中安全、环保等各项要求的达成。
3. 乙方责任乙方在合同签订后，提供充足的工程设计和技术支持文件，确保施工方案的合理性和施工质量的稳定性。
乙方还需按时支付工程进度款项，并承担由设计和施工方案导致的过错责任。
4. 工程变更和索赔4.1改变规模和内容：在正式签订合同后，如有对工程规模和内容的改变，甲方必须提前提出书面变更申请，乙方有权根据实际情况决定是否同意变更。
4.2施工期延误：如甲方因特殊原因导致工程进度延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，包括但不限于延误赔偿金等。
4.3施工质量不合格：如工程施工过程中出现质量问题，乙方有权要求甲方重新修复或更换相应的部分，并由甲方承担相关责任。
5. 合同履行5.1工程款付款：乙方按照双方约定的工程进度支付款项，甲方应及时提供相应的工程进度报告，并确保施工质量符合要求才能领取相应款项。
5.2保险责任：甲方在施工过程中需购买施工意外险和工程质量保险，确保在意外事故和施工质量问题发生时能及时赔偿损失。
5.3 合同解除：在情况下，乙方有权单方面解除合同：•甲方未按合同约定履行义务；•甲方连续延迟工程进度；•甲方严重违反安全、环保等方面的要求。
6. 争议解决6.1如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决，如协商不成，可提交广州仲裁委员会仲裁，并按照仲裁结果执行。
6.2本合同适用法律，如对本合同的解释和适用产生争议，应依法提交广州市人民法院进行诉讼。
7. 合同变更和解释7.1任何对本合同的变更均需双方书面协商一致，并签订书面变更协议进行确认。
7.2对本合同的解释和执行如发生争议，应以双方签订的正式文件为准，如无明确条款，则依据相关法律法规进行解释。
广州市建设工程施工的合同范本
广州市建设工程施工的合同范本广州市建设工程施工合同范本合同编号：_____甲方（发包方）：_____乙方（承包方）：_____甲方为建设工程的需要，聘请乙方进行施工。
现甲乙双方经协商，自愿签订本合同，共同遵守以下条款：第一条工程内容1.1 工程名称：_____1.2 工程地点：_____1.3 工程规模：_____1.4 工程预算：_____第二条合同价格2.1 双方确认，本工程合同总价为人民币（大写）：_____元整（小写）：_____元。
2.2 乙方报价包含：工程设计、材料费、施工费、管理费、税费等一切与工程有关的费用。
第三条工期3.1 工程开工日期：_____年_____月_____日。
3.2 工程竣工日期：_____年_____月_____日。
3.3 乙方若因特殊情况不能按期完工，应提前_____天书面通知甲方，并商定延期完工事宜。
第四条质量标准4.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收标准：_____第五条付款方式5.1 工程进度达到_____%，甲方支付相应比例的工程款。
5.2 工程验收合格后，甲方支付剩余工程款。
5.3 付款方式为：_____第六条乙方责任6.1 乙方应按照合同约定完成施工任务，确保工程质量、安全。
6.2 乙方应承担因施工造成的第三人损害赔偿责任。
6.3 乙方应保证工程所需材料符合国家相关标准。
第七条甲方责任7.1 甲方应按照合同约定支付工程款。
7.2 甲方应协助乙方办理相关施工手续。
7.3 甲方应提供施工所需的水、电等基础设施。
第八条违约责任8.1 任何一方违反合同约定，应承担相应违约责任。
8.2 因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。
第九条争议解决9.1 本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。
9.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十条其他约定10.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
广州市建设工程施工合同(标准版)
广州市建设工程施工合同(标准版)广州市建设工程施工合同(标准版)1. 引言本合同由甲方（承包人）和乙方（发包人）根据广州市建设工程施工管理条例和相关法律法规，在平等自愿的基础上达成协议，以明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务。
2. 合同的目的和范围2.1 目的本合同的目的是确保建设工程施工过程中的质量、安全、进度和成本的管理和控制，保障甲方和乙方的合法权益。
2.2 范围本合同适用于广州市范围内的建设工程施工项目，包括但不限于房屋建筑、道路工程、桥梁工程等。
3. 合同的主要条款3.1 合同的签署和生效3.1.1 合同的签署双方应当在合同签署前充分了解合同条款，并保证具备签署合同的权力和资格。
3.1.2 合同的生效本合同的生效条件包括但不限于以下情况：乙方支付合同约定的预付款；双方完成合同约定的手续；合同经双方代表签署并加盖公章。
3.2 工程的质量要求3.2.1 根据国家标准和相关规范施工过程中，甲方应根据国家标准和相关规范要求，确保工程质量符合相关标准和规定。
3.2.2 质量控制措施甲方应采取必要的质量控制措施，包括但不限于制定质量验收标准、控制材料和设备的质量、监督施工过程等。
3.3 工程进度和安全3.3.1 施工进度甲方应按照合同约定的工期和进度计划进行施工，确保按时完成工程。
3.3.2 安全措施甲方应制定并实施必要的安全措施，确保施工过程中的安全，防止事故的发生，并对相关人员进行安全教育和培训。
3.4 合同价款支付方式3.4.1 工程价款的支付乙方应按合同约定的付款方式和时间向甲方支付工程价款。
3.4.2 预付款根据工程的情况和合同约定，乙方应在合同签署后支付一定比例的预付款作为甲方开展施工的资金。
3.5 索赔和争议解决3.5.1 索赔双方在履行合同过程中如发生争议，应先通过友好协商解决；如协商不成，可向相关部门提起索赔。
3.5.2 争议解决双方如发生争议无法通过协商解决，可将争议提交至广州市人民法院裁决，并接受裁决结果。
广州建设工程施工合同范本
广州建设工程施工合同范本对于施工合同，承包人主体资格受到严格限制建设工程施工合同的承包人，除了在经工商行政管理部门核准的经营范围内从事经营活动外，应当遵守企业资质等级管理的规定，不得越级承揽任务。
以下是店铺为大家精心准备的：广州建设工程施工合同相关范本。
欢迎阅读与参考!广州建设工程施工合同范本一第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》)和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)，组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：一、发包方(简称甲方)：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
二、甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在《协议条款》中指定的代表。
三、承包方(简称乙方)：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。
四、乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在《协议条款》中指定的代表人。
五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。
七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。
八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。
九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。
十、工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。
十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。
十二、经济支出：在施工中发出，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
文件编号：RHD-QB-K4417 （合同范本系列）
甲方：XXXXXX
乙方：XXXXXX
签订日期：XXXXXX
广州市建设工程施工合同（一）标准版本
广州市建设工程施工合同（一）标
准版本
操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。
，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。
发包方（甲方）：_________
承包方（乙方）：_________
根据和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。
第一条工程项目
（一）工程名称：_____________
（二）工程地点：_____________
（三）工成内容：______层栋，建筑面积_____平方米，其它_______。
（四）承包范围：按甲方提供的工程施工图纸规
定内容：___________。
（五）乙方分包工程：由乙方分包的工程必须另签合同。
（六）承包方式：_____________。
第二条工程造价（预算或概算）人民币大写：____________万元，其中土建____________万元，安装____________万元。
工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复，逾期视作同意，并按审定的预算造价为调整合同造价。
第三条工期
（一）按定标规定工期为______天（日历天），自______年____月____日至______年____月____日竣工验收止。
实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建设批文，办妥城监标牌，送达乙方之日起天内起
计，并以双方现场管理代表签字为准。
（二）开工前______天，在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书，每个单项工程工期的起止日期为____________。
在履约过程中，根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。
如甲方提出赶工_____________。
第四条工程质量标准和保修期
（一）工程质量标准按国家现行施工规范验收规范_____________。
（二）工程保修按建设部有关规定执行，保修期为一年，其中安装工程半年。
保修期自竣工验收签字之日起计。
第五条材料设备供应
（一）工程所需材料及设备由______方采购供应至__________场地（仓库）。
（二）工程所需材料及设备______由方采购供应至__________场地（仓库）。
（三）材料设备应附有出厂合格证明。
如一方对材料设备有异议，应进行检验。
如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由采购方承担。
（四）工程材料和设备差价的处理办法：
_______________。
（五）施工中，由于工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方需按材料设备的实际采购价格，回收全部不适用的材料和设备，或经乙方同意，由甲方给予适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。
第六条工程款支付和结算
（一）甲方将工程款按本条款规定划入乙方帐户：
帐号：_________
（二）根据中国人民建设银行有关规定，甲方在合同生效后天内，按以下规定额度向乙方预付备料款：
1．建筑工程按当年计划工作量35%；
2．安装工程（包括设备安装，水电安装）按当年计划工作量（扣除设备价值）的40%；
3．______________。
（三）工程款支付方式：
1．工程进度达到50%以前（保括50%），按每月完成工程量付（收）进度款；当工程进度累计超过50%时，每次按当月完成工程工作量的______%付（收）款。
2．工程累计进度达到______%时，按合同工程量付（收）款______%；进度达到______%时付（收）款______%；进度达到______%时付（收）款______%；进度达到______%时付（收）款______%，其余工程进度款由备料款抵充，余额______%待验收后结算____________万元待保修期满后______天内付清。
每次付款期限均在乙方提交工程进度表或竣工结算文件给甲方和经办银行审查后______天内支付，如到期未提出书面异议，则视作同意，乙方可根据建设银行审定的数额，请求办理支付进度款或结算款。
第七条双方责任
（一）甲方责任：
1．办理施工报建、临时场地、占用道路等报批手续。
提供本工程建设、等有关部门的批文复印件一
套给乙方。
开工前______天完成“三通一平”，接水、电源，同时向乙方提供施工图纸______份，机电设备安装图______份及有关资料______份，地质勘探报告______份，（其中包括竣工用图______套）。
2．开工前______天完成由甲乙方和设计方参加的施工图会审。
3．审核乙方编制的工程预算计划，并在接到预算之日起的三十天内（特殊工程六十天内）回复乙方，以此审定的工程预算为调整合同造价，作为向乙方支付工程备料款和进度款的依据。
4．对乙方在施工时发现设计错误提出的意见，甲方应在收到书面通知的___天内会同设计方进行处理并签证。
因此而发生的增加费用（包括停工、返工、窝工、人员和机械调迁、材料配件积压的实际损失）由甲方承担，并调整合同造价。
5．委派____________为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜。
6．如工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时经有关部门审定后赔偿由此而造成乙方的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等的损失。
7．组织对工程竣工验收和办理竣工结算。
8．在竣工验收后的保修期内，因使用不当引起的工程质量问题，其返修费用由甲方负责。
（二）乙方责任：
1．收图后，在开工前______天内完成施工图会审，在______天内编制工程预算送甲方审查，编制施工组织设计和材料、设备进场计划并送甲方。
2．按施工安全规范做好施工质量、安全管理，
指定安全、防火责任人，物件堆放整齐，道路畅通。
凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。
3．委派____________为现场管理代表，须持有与工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全等问题。
4．做好施工原始记录。
每月（季）度施工计划和完工报表，如不按时报送，甲方不予支付工程进度款。
这里写地址或者组织名称
Write Your Company Address Or Phone Number Here。