总包与分包单位临时用电协议书
临时用电合同协议书
临时用电合同协议书甲方（用电方）：_____________乙方（供电方）：_____________鉴于甲方因工程施工需要临时用电，经双方友好协商，特订立如下合同：一、用电地址及期限1. 用电地址：_________________________________________2. 用电期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、用电设施与安装1. 乙方负责提供符合国家标准的临时用电设备，并保证设备的完好无损。
2. 甲方需协助乙方进行现场勘查，并提供必要的安装条件。
3. 安装工作由乙方负责完成，确保所有电气连接正确、安全可靠。
三、电费结算1. 电费标准按照当地相关规定执行，由甲乙双方确认后作为结算依据。
2. 甲方应按月支付电费，逾期未付的，每逾期一日，应向乙方支付千分之五的滞纳金。
四、安全管理1. 乙方应定期检查临时用电设施的安全运行情况，发现问题及时处理。
2. 甲方应遵守安全用电规定，不得擅自改动用电设施。
3. 如遇不可抗力导致电力设施损坏，乙方应及时组织抢修。
五、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付电费，乙方有权暂停供电直至收到费用。
2. 若乙方未能保障供电质量或未能及时修复故障，应承担相应赔偿责任。
六、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至当地仲裁委员会仲裁解决。
七、其他事项1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，双方可另行协商补充条款。
甲方（盖章）：_____________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_____________ 日期：____年__月__日。
临时用电施工合同协议书
临时用电施工合同协议书
甲方（用电方）：_________________
乙方（供电方）：_________________
鉴于甲方需进行___________工程施工，为确保施工期间的电力供应，甲乙双方本着平等自愿、互利互惠的原则，经友好协商，就临时用电事宜达成如下协议：
一、用电地址及容量
甲方施工地点位于_____________，预计用电总容量为____千瓦。
二、用电期限
自____年__月__日起至____年__月__日止。
三、用电费用
1. 电费按照国家相关标准计算，由甲方按时支付给乙方。
2. 如有特殊电价需求，双方另行协商确定。
四、供电设施
1. 乙方负责提供符合国家标准的临时供电设施，并保证其安全可靠。
2. 甲方负责施工现场内的电力线路及设备的安装、维护和保养工作。
五、安全管理
1. 甲方应遵守国家有关电力使用的法律法规，确保用电安全。
2. 乙方有权对甲方的用电情况进行监督检查，并提出合理化建议。
六、违约责任
如一方违反本协议约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
七、其他事项
1. 本协议未尽事宜，由双方协商解决。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日
乙方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日
注：以上内容仅为范本，具体条款应根据实际情况调整。
在签订正式合同前，建议双方详细阅读并理解所有条款，必要时可咨询法律专业人士。
总包与分包单位临时用电协议书
总包单位与分包单位临时用电管理协议书甲方：项目部乙方：为加强施工现场临时用电安全管理，认真贯彻执行以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，保护职工生产过程中的安全和健康，确保本工程的顺利实施，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2005）以及省、市建筑施工安全管理相关规定，签订本协议：一、甲方责任：1.贯彻、执行国家及地方政府有关临时用电安全管理的法律、法规和标准，建立健全施工现场临时用电安全保证体系。
2.负责制定施工现场的安全用电定理制度，定期布置、实施、检查、评价、总结工程的安全用电工作，对总包范围内的施工用电活动进行检查和管理。
3.负责监督乙方管理人员和施工人员的安全用电教育。
负责对乙方的管理人员和施工人员的临时用电情况进行日常监管。
4.负责建立施工现场临时用电安全事故应急救援预案，并定期组织演练。
有权要求乙方建立应急救援体系，落实救援措施，建立救援队伍。
5.甲方应按规定对施工现场的临时用电安全警示标识情况负责监督检查。
6.参与乙方临时用电工程的验收，验收合格后方可使用。
7.施工现场临电总配电箱、二级箱应由甲方负责提供，在合同或承包协议中另有约定的除外。
8.严格执行检查标准，有权对乙方电箱实施检查，对不符合规范的电箱提出整改措施。
9.监督检查乙方所使用的手工电动设备的安全性是否达标。
二、乙方责任：1.负责建立自身的安全用电保证体系，建立健全安全生产规章制度，制定用电安全技术措施并认真组织落实。
2.负责对职工进行临时用电方面的安全教育，并提供合格的临时用电操作人员，并持证上岗。
3.乙方应当服从总承包单位的临时用电安全管理，对其承包工程的安全用电负责。
乙方在使用临时用电过程中发生安全事故的，由乙方承担责任。
4.负责对所属职工在生产过程中的安全用电行为进行管理和监督。
总包、分包单位临时用电供应合同
总包、分包单位临时用电供应合同背景为了满足项目施工过程中总包和分包单位的临时用电需求，特订立本《总包、分包单位临时用电供应合同》（以下简称“合同”）。
1. 定义1.1 总包单位总包单位指项目主办方或授权代表，负责项目总体施工管理和协调的单位。
1.2 分包单位分包单位指被总包单位委托承担项目特定工作内容的单位。
1.3 临时用电设施临时用电设施指为满足项目施工过程中用电需求而设置的临时供电设备和相关设施，包括但不限于发电机、配电箱等。
2. 用电供应2.1 总包单位责任总包单位应按照项目施工进度和分包单位的用电需求，合理安排并提供临时用电设施。
2.2 分包单位要求分包单位应提前向总包单位提出用电需求，并确保其用电需求的合理性和准确性。
2.3 用电设施维护总包单位负责对临时用电设施的维护和保养，确保其正常运行。
3. 付款方式3.1 付款条款双方同意按照以下付款方式进行结算：- 总包单位应按照实际发生用电设施费用，向分包单位开具并支付相应款项；- 分包单位应在收到后的三个工作日内完成支付。
3.2 要求总包单位开具的应包含以下信息：- 抬头；- 编号；- 金额；- 日期。
4. 违约责任4.1 总包单位违约如总包单位未按照合同约定提供临时用电设施，分包单位有权要求返还已付款项，并可以要求额外的赔偿。
4.2 分包单位违约如分包单位未按照合同约定支付费用，总包单位有权暂停或终止临时用电供应，并有权要求分包单位承担相应的违约责任。
5. 争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议应通过友好协商解决，协商不成的，提交所在地人民法院解决。
6. 其他本合同自双方签字盖章之日起生效，在履行完毕后自动终止。
---以上为《总包、分包单位临时用电供应合同》的内容摘要，具体细节请查阅实际合同文件。
关于安全用电协议书3篇
关于安全用电协议书3篇安全用电协议书篇1甲方：__x建设开发总公司乙方：__x装饰工程股份有限公司为确保工程顺利进行，依据总包与分包安全生产用电协议如下：一、现场临时用电范围：生活区（宿舍、食堂）、施工现场二、甲、乙双方的权力、责任和义务1、甲方负责对现场和生活区的总配电柜二级箱，符合规范标准要求。
2、甲方有权对劳务分包队开关箱（三级箱）以及设施设备进行监督检查，使其设施、设备符合规范要求。
3、生活区配电线路按规范要求做好，保证生活区用电安全。
4、甲方对现场人员和特殊工种的.教育、考核符合实名制管理要求。
三、乙方的权力、责任和义务1、乙方负责在现场使用的二级箱以下线路（三级开关箱）符合甲方以及北京市临电管理规范要求。
2、乙方临电管理人员应符合北京市特殊工行业要求。
3、乙方应对生活区用电管理进行监督、检查、维护。
4、食堂的设施应符合卫生防疫和临电规范要求，电费计量每度为__x元。
5、乙方对现场设置的所有线路、配电箱等不准随意挪动，箱内电气设备禁止随意拆除或损坏，其中包括各类标识签等。
6、活动式动力箱及照明箱必须使用合格的橡套电缆，长度不得超过30米，禁止使用塑铜线或胶紫线，线路不准拖地，严禁使用插线板，手动工具绝缘应良好。
7、禁止非电工压接各类用电设备（如电焊机、振捣棒、打夯机、手提式电动工具及其它设备等）。
8、三级配电箱，配电箱内插座安装牢固，箱体要保持整洁，每次使用完后应及时断电清理，每台用电设备必须有各自的专用开关，严禁用同一个开关控制2台及2台以上的用电设备。
9、行灯局部照明必须采用36V以下安全电压，灯体与手柄应坚固，绝缘良好并耐热耐潮湿。
灯泡必须有金属防护网，线路使用橡套软电缆，手动电动工具应使用Ⅱ类工具和Ⅲ类工具，可不做保护接零，设专用开关箱内设短路，漏电保护装置，开关箱的电源线采用橡套软电缆，敷设与动力活动箱相同。
10、电焊机的一次电源线长度应不大于5米，进线处出必须设置防护罩，二次线宜采用YHS型橡皮护套铜芯多股软电缆，电缆的长度应不大于30米，且双线必须到位，压接应牢固，焊把线应不得有破损、龟裂、断口等现象。
总包、分包单位临时用电管理协议
总包、分包单位临时用电管理协议一、协议背景为了保证工地建设的电力供应和用电安全，确保施工工序的顺利进行，特制定本协议，明确总包单位和分包单位在临时用电管理方面的责任和义务。
二、协议内容1. 临时用电申请和审批1.1 分包单位需要在项目启动前向总包单位提出临时用电申请，并提供详细的用电需求和预计用电负荷。
1.2 总包单位对申请的临时用电进行审批，确认能否满足分包单位的用电需求，并确定分包单位的用电容量限制。
1.3 审批通过后，总包单位和分包单位共同签署临时用电申请表，明确用电容量和使用期限。
2. 电力设备选择和安装2.1 分包单位需要按照总包单位的要求选择并安装符合规范的电力设备，确保安全可靠。
2.2 分包单位必须保证电力设备的合法合规，遵守国家相关电力安全标准和法规。
2.3 分包单位应当委托专业的电工对电力设备进行安装和接线，确保符合电力安全要求。
3. 电力设备管理和维护3.1 分包单位负责电力设备的日常管理和维护，确保设备的正常运行和安全使用。
3.2 分包单位应定期对电力设备进行检查和维修，及时发现和处理电力设备故障。
3.3 分包单位发现电力设备存在安全隐患时，应立即停止使用并及时报告总包单位。
4. 用电安全和防护措施4.1 分包单位必须制定用电安全制度和操作规程，并组织相关人员进行培训和考核。
4.2 分包单位应加强用电安全监督，保证施工现场的用电行为符合规范要求。
4.3 分包单位应采取必要的防护措施，确保电力设备和电线电缆不受损坏和污染。
5. 临时用电费用和计量5.1 总包单位负责临时用电费用的结算和支付，分包单位按照合同约定向总包单位提供用电费用的发票和相关材料。
5.2 临时用电费用的计量方式由总包单位和分包单位协商确定，并在合同中明确记录。
三、协议生效本协议经总包单位和分包单位共同签署并盖章后生效，自（起始日期）起执行。
四、协议变更和解除4.1 本协议的变更须经总包单位和分包单位协商一致，并以书面形式变更协议内容。
总包对分包单位临时用电安全管理协议书
分包单位临时用电安全管理规定项目名称：无锡融创机场路项目总包单位：中兴建设有限公司分包单位：责任人：分包单位严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）、《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-93）及国家、地方、甲方单位等相关法律法规、规范标准、规定等要求，严格执行总包制定的《施工现场临时用电管理规定》并接受总包的监督管理。
1.总包提供施工指定电源点，分包单位负责其二级配电箱以下（包括从二级配电箱接出的电缆）的所有配用电设施，并设置临电负责人，由其负责本单位所有配用电设施的运行、维护、维修管理。
因分包单位配、用电设备、设施、工具、线缆存在缺陷造成的安全事故，由分包单位承担全部责任。
2.分包单位所有配用电设备、设施、工具、线缆必须满足规范及总包要求，如分包单位不按照规定要求配置，总包单位有权禁止入场使用并要求立即整改；如分包单位不按规定要求配置自行提供用电设施而导致的安全事故，由分包单位承担全部责任。
3.分包单位必须在进场前一周必须提交用电申请表，将本单位所需用电总负荷及数量上报总包，经总包单位批准后根据总包制定方案措施由分包单位负责实施。
因未提交用电申请或未经总包批准或批准后不按总包单位制定方案措施实施的，而造成伤亡事故的，由分包单位负全部责任。
4.分包单位在进场后一周内必须负责将本单位临电人员名单及低压电工操作证上报总包方。
分包单位现场所有临电施工人员必须持有效电工操作证上岗，操作证不得作假，不得超过有效期限；无证上岗人员造成的安全事故，由分包单位承担全部责任。
5.未经项目部批准，分包单位不得随意挪动现场临时用电设施，不乱接拉电源。
一经发现，由总包单位按《施工现场临时用电管理规定》处罚。
6.未经项目批准，分包单位不得建筑物、仓库内随意设置220/380V照明、插座等用电设施，如需设置，必须提前向总包单位报请用途及批准后方可设置。
7.分包单位不私自移动、改动现场的一切用电设施、设备和线路。
临时用电协议书合同范本
临时用电协议书合同范本甲方（用电方）：________________乙方（供电方）：________________鉴于甲方因临时性工程或活动需要，向乙方申请临时用电，双方本着平等互利的原则，经协商一致，订立本临时用电协议书（以下简称“本协议”）。
一、用电内容及期限1.1 甲方因__________（具体活动或工程名称）需要，向乙方申请临时用电。
1.2 临时用电地址为：________________。
1.3 临时用电期限自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、用电容量与电费2.1 甲方临时用电总容量为______千瓦（KW），具体用电负荷及用电时间应提前与乙方协商确定。
2.2 电费按照__________（供电地）的临时用电电价标准计算，甲方应按实际用电量及时足额缴纳电费。
三、供电方式与责任3.1 乙方负责提供符合甲方需求的临时电源，并确保供电的稳定性和安全性。
3.2 甲方负责临时用电设施的安装、维护和管理，并承担因临时用电设施故障引起的一切责任。
四、安全保障4.1 甲方应遵守国家有关电力安全的法律法规，执行安全用电规范。
4.2 甲方应配备必要的电力安全保护设施，并定期进行检查和维护。
4.3 甲方应对用电人员进行安全教育和操作培训，确保用电安全。
五、违约责任5.1 双方应严格履行本协议，任何一方违约，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
5.2 如遇不可抗力因素导致本协议无法履行，双方应及时沟通协商解决。
六、协议的变更和终止6.1 本协议的任何变更或补充均应以书面形式经双方确认。
6.2 临时用电期满或双方协商一致，本协议可提前终止。
七、争议解决7.1 本协议在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交乙方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他8.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8.2 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：____年__月__日（注：以上内容仅供参考，具体条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整和完善。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
总包单位与分包单位临时用电管理协议书
项目部
甲方:
乙方:
为加强施工现场临时用电安全管理，认真贯彻执行以人为木，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，保护职工生产过程中的安全和健康，确保本工程的顺利实施，依据《中华人民共和国安全生产法人《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-
2005）以及省、市建筑施工安全管理相关规定，签订木协议:
一、甲方责任:
1•贯彻.执行国家及地方政府有关临时用电安全管理的法律.法规和
标准，建立健全施工现场临时用电安全保证体系。
2•负责制定施工现场的安全用电定理制度，定期布置、实施、检查、
评价、总结工程的安全用电工作，对总包范围内的施工用电活动进行检查和管理。
3.负责监督乙方管理人员和施工人员的安全用电教育。
负责对乙方的
管理人员和施工人员的临时用电情况进行R常监管。
4.负责建立施工现场临时用电安全事故应急救援预案，并定期组织演练。
有权要求乙方建立应急救援体系，落实救援措施，建立救援队伍。
5.甲方应按规定对施工现场的临时用电安全警示标识情况负责监督
检查。
6•参与乙方临时用电工程的验收，验收合格后方可使用。
7•施工现场临电总配电箱、二级箱应由甲方负责提供，在合同或承包
协议中另有约定的除外。
8•严格执行检查标准，有权对乙方电箱实施检查，对不符合规范的电
箱提岀整改措施。
9•监督检查乙方所使用的手工电动设备的安全性是否达标。
二、乙方责任:
1.负责建立自身的安全用电保证体系，建立健全安全生产规章制度,
制定用电安全技术措施并认真组织落实。
2.负责对职工进行临时用电方而的安全教育，并提供合格的临时用电
操作人员，并持证上岗。
3.乙方应当服从总承包单位的临时用电安全管理，对其承包工程的安
全用电负责。
乙方在使用临时用电过程中发生安全事故的，由乙方承担责任。
4•负责对所属职工在生产过程中的安全用电行为进行管理和监督。
5•乙方必须熟悉并严格执行国家有关临时用电的法律、法规、规范.
标准及甲方现行的有关用电安全的各项规章制度和管理模式，积极参加有关促进临时用电安全的各项活动。
6•乙方持有的施工机械和电气设备设施，必须符合国家、部门、地方
的标准和规范。
做到性能良好，各种用电安全防护装置齐全有效。
乙方应对这些设备设施进行管理，保持其始终处丁•良好的工作状态，并做好R 常维护保养工作，并做好相关记录。
7.乙方使用机械设备和电气设备，要定人、定机、定岗，严格执行操
作规程和安全技术交底，持证上岗，不得擅自离岗，严禁酒后作业。
8.乙方应严格按照施工现场消防安全管理规定的要求做好电气火灾
的预防工作。
9.乙方必须加强对宿舍.仓库的临时用电管理并确保安全。
10.乙方的电工作业人员必须配戴合格的劳动防护用品，并懂得正确
的佩戴和使用。
11.乙方应当严格执行事故报告制度，发现事故及时向甲方及相关部
门报告，并积极组织协调开展救护和工程抢险工作，不得破坏事故现场，隐瞒不报或者延迟报告。
12.乙方人员违反临时用电相关规范及甲方临时用电管理要求，私自
接线等造成人身伤害或财产损失的，由乙方承担主要责任。
三、违约: 由于乙方在使用临时用电时引起的火灾、伤亡、物损等临时用电安全事故，造成自身或第三方伤亡和财产损失的，应由乙方承担事故责任和经济赔偿；甲方对发生的各类事故，应做好一切抢险救助工作，所需费用由乙方承担。
四、此协议在履行过程中发生争议，先友好协商，协商不成均可向甲方公司所在地人民法院起诉。
五、本协议一式肆份，甲乙双方各持贰份，签字后生效。
甲方：（章）乙方：（章）
代理人: 代理人: 时间: 时间:。