水利工程移交书
水利工程合同移交证书
水利工程合同移交证书---水利工程合同移交证书甲方（业主）：_________________乙方（承包商）：_______________鉴于甲乙双方于____年____月____日就________________水利工程签订了编号为__________的《建设工程施工合同》，经过双方共同努力，上述工程已于____年____月____日顺利竣工并通过验收，现根据合同约定及相关法律法规的规定，进行如下移交：一、工程概况：1. 工程名称：_____________2. 工程地点：_____________3. 工程内容：_____________4. 工程造价：_____________5. 工程质量：_____________6. 工程验收情况：_____________二、移交范围：本次移交包括全部工程建设成果及相关技术资料、工程图纸、设备清单、使用说明书、保养维护手册等。
三、权利义务转移：自本证书签署之日起，上述工程的所有权利和义务由甲方转移到乙方，包括但不限于使用权、管理权、维护保养责任等。
四、后续服务与保障：1. 乙方应根据相关法规和合同约定，对所移交的工程提供必要的技术支持与服务保障。
2. 对于因施工质量问题导致的缺陷，乙方应负责修复，并承担相应责任。
3. 甲方在移交后发现的任何与工程质量相关的问题，应及时通知乙方协调解决。
五、其他事项：双方确认，除本证书明确规定的内容外，有关该工程的其他未尽事宜，将按照原合同条款执行。
六、生效条件：本证书自双方授权代表签字盖章之日起生效。
七、争议解决：如在本证书履行过程中出现争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、附则：本证书一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：__________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：__________ 日期：____年____月____日---。
水利工程完工移交协议书
水利工程完工移交协议书甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________鉴于甲方委托乙方承建的水利工程（以下简称“本工程”）已经按照合同约定完成，并通过了甲方的验收，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就本工程的完工移交事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：____________________第二条工程完工及验收2.1 乙方应于____年____月____日前完成本工程的全部施工任务。
2.2 乙方完成施工后，应立即通知甲方进行工程验收。
2.3 甲方应在接到乙方通知后的____个工作日内组织验收，并出具验收报告。
第三条工程移交3.1 经验收合格后，乙方应将本工程的所有资料、图纸、设备、工具等完整无缺地移交给甲方。
3.2 移交工作应在____年____月____日前完成。
3.3 移交时，乙方应提供详细的移交清单，并由双方代表签字确认。
第四条质量保证4.1 乙方应保证本工程在移交后____年内无重大质量问题。
4.2 若在质量保证期内出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的____个工作日内进行修复，费用由乙方承担。
第五条结算与支付5.1 本工程的最终结算应根据实际完成的工程量和合同约定进行。
5.2 甲方应在工程验收合格后的____个工作日内支付剩余工程款。
第六条违约责任6.1 如乙方未按期完成工程，应向甲方支付违约金____元。
6.2 如甲方未按期支付工程款，应向乙方支付违约金____元。
6.3 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任。
第七条其他7.1 本协议未尽事宜，双方应友好协商解决。
7.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
水利(水闸)工程单位工程移交书
移交书
工程建设概况
珠海市斗门区天生河水闸重建工程位于白蕉联围东堤段11+376桩号处，为磨刀门水道右岸天生河出口的拦河水闸，等级为Ⅲ等，主要建筑物级别为2级，次要建筑物为3级。通航孔为挡水建筑物，级别与水闸主要建筑物级别相同为2级，导航建筑物级别为5级，设计过水流量为288m3/s。工程主要包括水泥搅拌桩100767m，土料17567 m3，C25砼10372.9m3，钢筋897.4t，外墙贴面3464m2，金属结构124.3t，启闭机6台，管理房740 m2。
工程于2009年11月17日开工，2011年5月8日完工，建设合同工期365个日历天，工程合同投资29592525.53元。
工程于2011年7月22日通过单位（合同）工程完工验收，共8个分部工程，合格率100%；其中优良分部工程6个，优良率75.0%，重要分部工程2个，优良率100%；单元工程381个，全部合格，其中优良300个，单元工程优良率78.7％；工程水工建筑物外观、引堤外观质量评定为优良，管理房外观质量评定为好。单位工程质量等级优良。
工程从2011年8月30日起进入保修责任期，保修责任期为一年，至2012年8月30日止；施工单位广东水电二局股份有限公司在此期间按照合单位从2011年8月30日起，正式接收整个工程，并进行运行和正常维护管理，以发挥本工程防潮、防台、灌溉效益。
本工程建设相关单位，施工单位：广东水电二局股份有限公司；监理单位：武汉市江河工程监理咨询有限公司；设计单位：广东省水利电力勘测设计研究院；建设单位：珠海市斗门区堤围管理中心；质量监督单位：珠海市水务工程质量监督站
珠海市斗门区天生河水闸重建工程位于白蕉联围东堤段11376桩号处为磨刀门水道右岸天生河出口的拦河水闸等级为等主要建筑物级别为c25砼103729m金属结构1243t启闭机6台管理房740工程于2009年11月17日开工2011日完工建设合同工期365个日历天工程合同投资2959252553月22日通过单位合同工程完工验收共8个分部工程合格率100
水利项目工程移交方案
水利项目工程移交方案一、前言水利工程是指用于利用、组织和管理水资源，改善环境和维护生态系统的工程设施和设备。
水利项目建设涉及到水资源管理、水文环境保护、洪水控制、水产养殖、水土保持、生态修复等多个领域。
水利工程建设是国家基础设施建设的重要组成部分，对于提高国家水资源利用效率、保护生态环境、维护国家水生态安全具有重要意义。
水利项目工程移交是指建设和利用单位将项目工程移交给运行管理单位的整个过程。
在水利项目建设和运行管理过程中，项目工程移交是一项重要的环节，需要谨慎操作，确保水利项目工程的安全性、稳定性和可持续性。
因此，本文将结合水利项目工程建设和运行管理的实际情况，制定水利项目工程移交方案，以确保水利项目工程移交的顺利进行。
二、移交范围本移交方案适用于水利工程项目建设和运行管理过程中的移交环节，包括建设单位与运行单位之间的移交人员、资料、设备和设施等方面的具体内容。
三、移交程序1. 建设完成阶段水利工程项目建设完成后，建设单位应按照国家相关规定审查验收工程质量并出具验收报告，同时办理有关工程竣工手续，并将相关材料、技术资料和设备设施按照相关规定整理归档。
2. 移交协议签署建设单位与运行单位应在工程竣工验收后召开会议，制定移交方案及具体协议，并签署协议书。
协议内容应包括移交工作时间节点、移交人员、移交资料、设备和设施的具体清单等相关内容。
移交协议书应到有关主管部门备案。
3. 移交时间节点建设单位和运行单位双方应在移交协议中约定具体的移交时间节点，并按照移交时间节点进行移交工作。
在移交前建设单位应提前准备好相关资料和设备，并对移交工作进行充分准备。
4. 移交人员建设单位应组织相关技术人员对移交工作进行指导和相关培训，确保移交人员熟悉水利工程的基本情况和操作流程。
建设单位还应协助运行单位对移交人员进行技能培训，并提供必要的技术支持和协助。
5. 移交资料建设单位应准备并整理好水利工程项目的相关资料，包括工程设计资料、工程验收报告、工程施工图纸、设备设施清单等。
水利工程移交书样本
工程竣工移交证书工程移交清单工程名称：竹络坝灌区四期Ⅱ标工程质量保修书施工单位：江苏龙川水利建设有限公司二○一○年十月二十一日竹络坝灌区四期Ⅱ标工程质量保修书一、合同工程完工验收情况竹络坝灌区节水改造四期II标段三岔电站拆建工程施工合同于2010年12月20日完成，在经过试运行后与2011年5月16日通过了淮安市灌区节水改造工程建设处组织的竹络坝四期项目单位工程暨合同完工验收。
二、质量保修的范围和内容竹络坝灌区节水改造四期II标段三岔电站拆建工程全部合同内容：站身结构、机电设备，电气设备。
具体质量保修内容双方约定如下：1、站身结构及站房：外表；2、机电设备：；3、电气设备：；三、质量保修期2011年5月16日～2012年5月16日四、质量保修责任1、该工程在保修期限内由于施工方原因造成质量缺陷的，我公司承担质量保修责任。
因该工程施工质量缺陷造成人身或者财产损害，我方应当向被损害方依法给予赔偿。
2、因管理单位使用不当或者不可抗力的原因造成的工程质量缺陷，我方不承担质量保修责任。
如业主指示我方修复，我方将积极配合，保修费用由责任方承担。
3、属于保修范围和内容的项目，施工单位在接到整修通知之日后7天内派人整修。
施工单位不在约定期限内派人修理，建设单位可委托其他人员整修，保修费用从质量保修金内扣除。
4、因该工程质量保修责任发生纠纷的，当事人可以通过协商或者调解解决，也可以依据仲裁协议申请仲裁或者向人民法院起诉。
五、质量保修费用从施工单位工程合同价款中截留5%作为保修款，在施工单位已完成全部返修工作后（需建设单位签字认可），保修款在保修时间满一年、及延长期满时分别结算一次，建设单位在保修延长期满后二十天内将余款全额一次性支付给施工单位。
六、其他1、施工单位同意在免费保修期满后至工程有效寿命年限内，继续提供适当维修服务，并按最优惠价收取费用。
2、本保修书：签署后作为施工合同附件，在工程有效寿命内一直生效。
施工单位：江苏龙川水利建设有限公司法定代表人：（签字）日期：2011年5月16日。
水利工程移交书
水利工程移交书尊敬的各位领导、相关部门及参与本水利工程建设的各方：经过一段时间的紧张施工和精心建设，水利工程名称水利工程现已顺利竣工，并达到了预期的设计要求和质量标准。
在此，我们怀着无比激动的心情，将这一凝聚着众多人心血和智慧的水利工程正式移交给相关管理部门和使用单位。
一、工程概况水利工程名称水利工程位于具体地理位置，主要包括列举工程的主要组成部分，如大坝、渠道、泵站等。
该工程的建设旨在阐述工程的主要目的，如防洪、灌溉、供水等，对于保障当地的经济发展和人民生活具有重要意义。
工程于开工日期正式开工，在建设过程中，我们克服了列举遇到的困难和挑战，如地质条件复杂、施工环境恶劣、技术难题等等诸多困难，通过各方的共同努力和协作，最终于竣工日期顺利完工。
二、工程建设内容1、大坝工程大坝采用大坝的结构形式和材料结构，坝顶高程为具体高程，坝顶宽度为具体宽度，最大坝高为具体高度。
大坝的迎水面和背水面分别采用了防护措施和材料进行防护，确保了大坝的稳定性和安全性。
2、渠道工程渠道全长具体长度，设计流量为具体流量。
渠道采用渠道的衬砌形式和材料进行衬砌，有效地减少了水的渗漏和损失，提高了水资源的利用效率。
3、泵站工程泵站安装了型号和数量的水泵机组，总装机容量为具体容量。
泵站的进出水管道采用管道的材质和规格，并配备了先进的控制系统，实现了泵站的自动化运行和远程监控。
4、其他附属设施为了保证水利工程的正常运行和管理，还建设了列举其他附属设施，如管理房、观测设施、交通道路等等附属设施。
三、工程质量控制在工程建设过程中，我们始终把工程质量放在首位，建立了严格的质量管理体系。
从原材料的采购、施工过程的控制到工程验收，都严格按照相关的规范和标准进行操作。
1、原材料质量控制对工程所需的水泥、钢材、砂石等原材料，均进行了严格的检验和检测，确保原材料的质量符合设计要求和国家标准。
2、施工过程质量控制在施工过程中，我们安排了专业的质量管理人员进行现场监督和检查，对每一道工序都进行了严格的验收，确保施工质量符合规范要求。
工程移交协议书范本（精选20篇）
工程移交协议书范本（精选20篇）工程移交协议书范本篇1甲方：____________房地产开发有限公司乙方：____________建筑工程公司丙方：____________建设工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙、丙三方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，甲方将原由乙方承建施工的____________楼承包给丙方施工，为确保如期保质完成本工程，三方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本协议，条款如下：一、乙方不再承建______________楼后续工程，待甲乙双方交接完成后由丙方进驻现场进行后续工程的施工直至竣工，但乙方应对现已完成的工程质量负责。
二、丙方承接本工程后，应严格按行业标准、规范、设计图纸及甲方要求进行施工作业。
三、甲乙双方就乙方前期完成的工程量进行了结算工作，结算总价定为肆佰叁拾万元(430万元);包含了从工程开工至今全部的工程费用、为完成本工程而发生的各种措施费、甲方的补偿款、利润、管理费、税金、为完成本工程所发生的水电费、各相关职能部门收取的应由乙方负担的各项费用等，甲方一经付款，甲乙双方再无经济上的纠纷;乙方完成结算部分的工程所产生的各种费用全部由乙方承担，与甲方无关。
(具体项目见乙方交由甲方的总额为4000000元的建设工程预算书)四、因甲方未与乙方签订，暂不能开具工程发票，拨付给乙方的上述款项中，扣除相应税金共计________元，用于开具相应发票;在甲方见证下，丙方接收乙方尚未使用在本工程上的钢筋总计28吨;双方协商钢筋总价为________元。
五、在甲方见证下，丙方接收乙方为完成本工程所设置的临时建筑(彩钢板房)、砖砌厕所、库房、地下埋设电线电缆、水管、配电箱等。
总价为________元，(具体详见乙方所列示清单)。
甲方，丙方最终应支付给乙方的的总款项为[_________元+临建_______元+钢材________元-税金_______元-(水费3596吨×6.24元/吨=22439元)-(电费47752度×1.0元/度=47752元)]=________元，此款项协议签订后一次付清。
水利工程竣工移交证书
水利工程竣工移交证书
本证书确认了水利工程的竣工情况，并将项目的所有权、管理权和运营权正式移交给指定的使用方。
以下是相关的详细信息：
项目基本信息
- 项目名称：
- 项目位置：
- 项目业主：
- 项目承建方：
竣工情况
- 竣工日期：
- 竣工验收报告编号：
- 竣工验收评定等级：
- 工程总投资：
- 竣工图纸和设计文件的提供情况：
- 实际工程与设计文件的一致性情况：
移交内容
- 所有权移交：
- 管理权移交：
- 运营权移交：
使用方承诺
使用方在接收到水利工程的所有权、管理权和运营权后，承诺履行以下责任：
- 确保工程设施的正常运行和维护；
- 根据相关法规和标准，确保工程设施的安全性；
- 及时缴纳工程设施的维修及管理费用；
- 配合相关部门进行必要的检修和维护工作；
- 合理使用工程设施，不进行私自改建或拆除；
- 及时向工程承建方反馈工程设施的问题或需求。
结论
本证书确认了水利工程的竣工情况，并将所有权、管理权和运营权移交给指定的使用方。
使用方应履行相关责任，确保工程设施的正常运行和维护。
如有违反相关责任的行为，责任将由使用方承担。
请双方签字确认。
（证书编写日期）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
水利工程移交书
此致敬礼
甲方：濉溪县水务局乙方：
现甲方将移交给乙方，为了加强农田水利灌排工程的监督管理和保护使用，充分发挥工程效益，保障灌排工程安全运行，根据安徽省实施《中华人民共和国水法》办法，第十七条、第十八条规定，签订本协议。
移交内容包括大中小沟、涵闸、机井、井房、桥梁及相关附属设施等全部工程。
一、甲方职责
1、负责水利工程的监督和业务指导;
2、划定水利工程保护区;
3、提供社会服务及技术培训;
4、督促施工单位对保修期内发现的工程质量问题进行处理;
5、其他需要甲方解决的问题。
二、乙方职责
1、代表国家行使工程的所有权;
2、配合县水务局制止与查处破坏水利工程行为的义务;三、本协议一式四份：甲方二份，乙方二份。
甲方：(单位公章)法定代表人：(或委托代表人):乙方：(单位公章)法定代表人：(或委托代表人)年月日水利工程移交书
移交方：顾和龙锦名都业主委员会(以下简称甲方)接受方：龙祥苑业主委员会(以下简称乙方)甲乙双方就甲方代管龙祥苑物业管理的
相关事宜，经甲乙双方平等自愿协商达成如下协议：
一、交接时间：xx年10月21日。
交接后，乙方有权独立开展物业管理工作，甲方不得干涉。
二、交接项目：
1、甲方在代管龙祥苑物业管理期间的物业管理收支帐务经双方清算确认后全面移交给乙方，移交前的所有债权债务及所有遗留问题由甲方负责，与乙方无关。
2、龙祥苑8栋2单元402物业管理用房一套，用作物业管理专用。
3、门卫室及苑内附属设施设备交给乙方。
4、龙祥苑内的供电房交给乙方管理，并提供本供电房所用用户的详细名单和底度。
交接前，甲方与外界所发生的遗留问题由甲方负责，与乙方无关。
从交接后龙祥苑内的配电房设备设施更换维修及相关责任与甲方无关。
5、原甲方聘请的物业管理人员(含保安和清洁工)的工资及相关待遇由甲方负责，与乙方无关。
乙方聘请物业管理人员，甲方不得干涉。
三、龙祥苑各单元楼梯间的线槽由甲方负责督促开放商填补。
四、违约责任：
1、若甲方不按时全面交接，在此期间所发生的一切后果由甲方承担。
2、若甲方交接给乙方的帐务，乙方发现有差错，乙方有权随时向甲方追还，甲方必须无条件配合。
3、自协议签定之日起甲方有权终止对龙祥苑内相关义务与责任。
五、本协议的未尽事宜、双方另行协商，签订补充协议，其补充协议与此协议具有同等效力。
此协议一试三份，甲乙双方各执一份，一份送社区存档。
甲乙双方签字之日生效。
甲方签字：乙方签字：在场人：xx 年xx月xx日水利工程移交书
合同编号：__________________(发包人名称)(以下称发包人)拟修建_________工程，接受了_________(承包人名称)(以下称承包人)的投标，双方达成如下协议，并于_________年_________月_________日签订了本协议书，合同总金额为人民币(大写)_________。
1.本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。
2.本合同包括下列文件：(示例)(1)协议书(包括补充协议);(2)中标通知书;(3)投标报价书;(4)专用合同条款;(5)通用合同条款;(6)技术条款;(7)图纸;(8)已标价的工程量清单;(9)经双方确认进入合同的其他文件。
上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。
3.承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。
4.发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。
5.本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效(若需公证或鉴证时尚需办理公证或鉴证手续后生效)。
6.本合同一式_________份。
其中正本贰份，双方各执壹份，副本_________份，发包人执_________份，承包人执
_________份，其余副本由发包人分送有关单位。
发包人(盖章)：_________
承包人(盖章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
注：若承包人为联合体，除责任方处，其他各方的法定代表人(或委托代理人)也均应在本协议书上签名并盖单位公章。
内容仅供参考。