项目补充协议书
项目建设工程施工合同补充协议书3篇
项目建设工程施工合同补充协议书3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1项目建设工程施工合同补充协议书甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，为了明确双方在项目建设工程施工合同中的权利和义务，特就以下事项达成本补充协议：一、项目名称及位置甲方委托乙方承建的项目名称为（项目名称），位于（项目位置）。
二、项目概况根据《项目建设工程施工合同》，甲乙双方已就项目的建设工程施工事宜达成协议。
但因种种原因，为了更好地推进项目的顺利进行，双方进一步商定以下内容：三、施工期限原合同约定的施工期限为（时间），因（原因），甲方同意延长施工期限至（时间）。
四、工程变更1. 甲方在工程进行过程中，如有增加或减少工程量、内容的需求，应书面通知乙方。
2. 双方应按照实际工程情况重新核定工程造价及工期，并签订变更协议。
五、价款支付1. 甲方应按照合同约定的支付方式及时间节点按时支付工程价款。
2. 如遇特殊情况需要调整支付时间，甲、乙双方应协商一致并签订书面补充协议。
六、质量保证1. 乙方保证工程质量符合相关国家标准及甲方要求。
2. 如工程质量出现问题，乙方应承担相应的责任，并在规定期限内进行整改。
七、安全保障1. 乙方应加强施工安全管理，保障工程施工人员的人身安全。
2. 如发生安全事故，乙方应积极协助甲方处理，并承担相应的赔偿责任。
八、违约责任1. 若任何一方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
2. 若因一方原因导致工程延误或质量问题，应承担相应的赔偿责任。
九、协议效力1. 本补充协议一经双方签字盖章即生效，具有法律效力。
2. 本补充协议不涉及本合同其他条款的修改，仍适用原合同内容。
十、其他事宜1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上内容为《项目建设工程施工合同补充协议书》，经双方同意并签署生效。
项目建设工程施工合同补充协议书5篇
项目建设工程施工合同补充协议书5篇篇1甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方已经签署了关于[项目名称]的建设工程施工合同（以下简称“原合同”），为明确双方在项目实施过程中的补充条款及特殊约定，特签订本补充协议书。
一、协议背景鉴于项目的特殊性和复杂性，双方经过友好协商，就原合同未尽事宜或需要明确的事项，通过本补充协议书进行明确和细化。
本协议作为原合同的补充，与原合同具有同等法律效力。
二、工程概况（一）工程名称：[项目名称]（二）工程地点：[具体地址]（三）工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等工程内容。
三、补充条款及特殊约定（一）工程进度1. 乙方须严格按照甲方制定的进度计划表执行，确保工程进度。
2. 若因乙方原因导致工程进度延误，乙方需承担违约责任并赔偿甲方因此产生的损失。
（二）工程变更与调整1. 若甲方因故需要对工程进行变更或调整，应提前书面通知乙方，双方协商一致后进行调整。
2. 乙方不得擅自对工程进行变更或调整，如有特殊情况需提前征得甲方同意。
（三）工程质量与验收1. 乙方必须严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方需提交验收申请，甲方组织验收并按照相关标准对工程质量进行评估。
（四）工程款支付1. 工程款支付按照工程进度进行支付，具体支付比例和支付方式按照原合同约定执行。
2. 若因乙方原因导致工程延期或质量问题，甲方有权暂缓支付工程款。
（五）工程保修与维护1. 工程竣工验收合格后，乙方需提供一定期限的保修服务。
保修期限和范围按照原合同约定执行。
2. 在保修期内，乙方需对甲方提出的工程问题进行及时维修和整改。
（六）违约责任与赔偿1. 若甲乙双方中任何一方违反本协议约定，需承担违约责任并赔偿对方因此产生的损失。
2. 违约责任的认定和处理方式按照原合同的相关条款执行。
四、争议解决与法律适用（一）本协议在执行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
工程补充协议 工程补充协议书(6篇)
工程补充协议工程补充协议书(6篇)随着社会不断地进步，越来越多人会去使用协议，签订协议可以使双方受到法律的保护。
那么写协议真的很难吗？以下是可爱的小编为家人们找到的6篇工程补充协议书，欢迎参考阅读，希望能够帮助到大家。
工程补充协议书篇一甲方（全称）：______建设集团有限公司乙方（全称）：项目内部责任人___________ 甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。
一、协议内容变更部分为：1、乙方应按与建设单位工程决算总额的0.6%缴纳管理费于甲方。
由甲方按其相应比例（0.6%）在建设单位支付给乙方工程进度款中扣除。
较终管理费结算经双方核实后一次付清。
2、乙方项目负责人，为该项目一负责人，须按相关文件和法律法规进行项目部运作，包括项目部组建、劳务分包、各项规章管理制度的'建立，以及承建过程中资质论证和税金缴纳等，甲方有责任和义务进行配合及指导、监督。
如在工程进行中发生损害甲方信誉和违规违法行为，所造成的一切损失均由乙方负责，与甲方无关。
3、为保证工程顺利完成，双方共同协作。
甲方有责任和义务配合乙方督促建设方工程款及时到位支付。
甲方收到建设单位工程进度款，扣除管理费后应在两天之内支付给乙方，不能影响乙方工程进度，如延误一天按此次工程款的5%支付利息。
二、其他事项本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。
除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。
本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：____________乙方：________________年____月____日____年____月____日工程补充协议书篇二乙方(全称)：________本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于20_ _______年___的月___的日签订合同编号为___的《视频会议系统购货合同》(以下简称“原合同” )中的定义相同。
项目建设工程施工合同补充协议书7篇
项目建设工程施工合同补充协议书7篇篇1鉴于双方于XXXX年XX月XX日签订了关于[项目名称]的建设工程施工合同（以下简称“原合同”），现经友好协商，就原合同的未尽事宜达成如下补充协议：一、协议背景鉴于项目施工的复杂性和不确定性，双方有必要通过补充协议明确施工过程中的各项事宜，以确保项目的顺利进行。
二、工程概况详细描述了工程的位置、规模、设计标准及其他相关情况。
双方确认，本补充协议中的条款与工程概况紧密相关，确保施工过程的顺利进行。
三、工程进度与工期调整1. 双方经协商同意，根据项目的实际情况，对原合同约定的工期进行合理调整。
具体调整细节详见附件《工期调整计划》。
2. 施工单位应制定详细的施工进度计划，并严格按照计划执行。
如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时通知甲方，并共同协商解决方案。
四、工程价款调整1. 根据项目实际情况，经双方协商，对原合同约定的工程价款进行相应的调整。
具体调整细节详见附件《工程价款调整方案》。
2. 支付方式、时间等仍按照原合同约定执行。
五、材料设备供应1. 双方约定，施工所需材料设备的采购、供应与验收应遵循以下原则：首先确保质量，其次考虑成本，并在保证工期的前提下进行。
2. 如因材料设备供应问题导致工期延误或质量问题，责任方应承担相应的违约责任。
六、工程质量与验收标准1. 施工单位应严格按照国家相关施工规范、设计文件及本补充协议的约定进行施工，确保工程质量。
2. 验收标准按照国家标准及本补充协议的约定执行。
如工程质量不符合约定，施工单位应承担相应的违约责任。
七、安全文明施工1. 施工单位应制定安全文明施工方案，确保施工现场安全、整洁。
2. 施工过程中如发生安全事故，施工单位应承担相应责任。
八、违约责任1. 双方应严格遵守本补充协议的约定。
如一方违约，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 违约责任的认定与处理应遵循公平、公正原则。
具体违约责任及处理方式详见附件《违约责任认定与处理办法》。
工程项目完结结算补充协议书2024版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX工程项目完结结算补充协议书2024版本合同目录一览1. 协议背景与宗旨1.1 定义与解释1.2 协议范围与目的2. 结算主体与范围2.1 结算主体确认2.2 结算范围界定3. 结算依据与标准3.1 结算依据3.2 结算标准4. 结算金额计算4.1 工程量计算4.2 单价与总价计算4.3 费用扣除与调整5. 结算支付方式与时间5.1 支付方式5.2 支付时间节点6. 争议解决方式6.1 争议解决途径6.2 争议解决时间限制7. 合同的生效、变更与解除7.1 合同生效条件7.2 合同变更程序7.3 合同解除情形8. 违约责任8.1 违约行为界定8.2 违约责任承担9. 保密条款9.1 保密信息界定9.2 保密责任与期限10. 法律适用与争议解决10.1 法律适用10.2 争议解决法院11. 其他条款11.1 不可抗力11.2 合同的转让11.3 合同的终止12. 附件12.1 工程量清单12.2 单价与总价明细12.3 其他重要文件13. 签署页13.1 甲方签署13.2 乙方签署14. 合同生效日期与版本14.1 合同生效日期14.2 合同版本与修改记录第一部分：合同如下：1. 协议背景与宗旨1.1 定义与解释1.1.2 本协议书所指的工程项目，是指双方在原合同中约定的工程名称、地点、内容等。
1.1.3 本协议书中的“结算”是指甲方根据乙方完成工程的情况，按照约定的标准和依据，计算并支付乙方工程款的过程。
1.2 协议范围与目的1.2.1 本协议书的范围仅限于工程项目的完结结算，不包括原合同中约定的其他内容和责任。
1.2.2 本协议书的目的是明确双方在工程项目完结后的结算过程中的权利和义务，确保结算的公平、公正、公开。
2. 结算主体与范围2.1 结算主体确认2.1.1 甲方为工程项目的业主，对乙方完成工程的情况进行审核和结算。
补充协议书范本(通用7篇)
补充协议书范本（通用7篇）补充协议书1发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就重庆市渝中区大黄路挡墙改造工程施工合同中承包范围外的新增施工内容，经协商一致，达成如下协议：一、承包范围外的零星工程及新增内容1、新增土石方工程2、衡重式挡墙和重力式挡墙部分的粘土夹片石回填;3、桩板式挡墙部分的砂卵石回填;4、地面建筑拆迁项目及拆迁项目引起的青苗补偿、线路拆迁等工作内容。
二、工期开工日期以发包人书面确认的开工报告为准，竣工日期以发包人确认的竣工报告为准。
工期总日历天数为120天。
三、质量标准按原合同要求的质量标准不变，即工程质量达合格标准。
四、工程量确认甲方、乙方和监理工程师的现场应经监理和甲方审核后，由实收方确认..五、综合单价的确定按原合同条款执行：(1)当工程量清单报价中有适应于变更工程项目的投标综合单价，则按该项目的投标综合单价计价;(2)当工程量清单报价中有类似于变更工程项目的投标综合单价，则参照报价中类似项目的投标综合单价进行计价;(3)当报价中无对应项目和参照项目时，按20__年《重庆市市政工程计价定额》及相关配套文件调整，人工费、材料费按施工同期《重庆造价信息》公布的价格;若同期《重庆造价信息》中没有的材料价格双方认质认价进行结算，总价下浮6%(税金和认质认价部分除外)。
六、工程款(进度款)支付新增施工部分乙方按确认工程量报送给监理和发包人，发包人每月按确认的工程款70%支付;余款待竣工验收合格、审计在90日内审计完毕后无息支付至经审计确认工程结算金额的85%;竣工验收合格之日起一年后7日内，支付至经审计确认工程结算金额的95%;竣工验收合格之日起二年后7日内，支付至结算造价的100%)。
七、竣工验收1、竣工验收及保修条款按主合同执行;八。
除本补充协议条款外，其他条款与原合同相同。
补充协议书(17篇)
补充协议书(17篇)在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。
相信许多人会觉得范文很难写？接下来就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。
补充协议书篇一甲方：(以下简称甲方)。
乙方：(以下简称乙方)。
甲乙双方根据中华人民共和国合同法和建筑法及其它相关法律、法规规定，结合芦医庙商贸新村开发具体情况，为加快新农村建设进度经双方协商一致，订立本补充协议。
1、甲方自建开发的50亩土地，现正在建设的房屋由甲方负责建设完工，剩余的未建房屋由乙方组织建设。
2、甲方负责提供给乙方施工图，乙方按甲方提供的图纸按甲方要求施工。
3、乙方对50亩自建内的剩余房屋分期进行施工，乙方每施工完一期，按成本价给甲方，由甲方销售给本村村民，施工完成一个月内把房款交予乙方。
超过一个月按建筑面积每平方米650元的价格计算总房款，并从房屋竣工起第二个月内计算利息(按一分计息)。
4、房屋竣工时间及标准。
5、乙方施工成本价暂按600元每平方米计。
6、乙方施工完成的自建区房屋，不管甲方或乙方谁对外销售均由甲方出具相关的产权文书。
7、自建小区内的市政配套设施，由甲方负责完成。
8、如小区基础设施配套完成甲方还没有按合同给乙方价款乙方有权对外销售价格由乙方定，产权文书由甲方出具。
9、本补充协议与甲乙双方之前签定的相辅相成，如有抵触，以本补充协议为准。
10、本补充协议如有未尽事宜，双方协商解决。
11、本补充协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方：乙方：签订日期：年月日补充协议书篇二一、离婚时为了孩子健康成长，双方达成一致抚养权归乙方。
现因女方工作性质及其它原因对女儿的成长不利，经双方充分协商同意将抚养权变更为归男方，女方可以随时探望，但要带孩子去哪里，必须经男方同意后方可带走。
二、结婚后与离婚前的共同财产1、离婚时为女儿的生活环境、健康成长，__处的一切财产归女方和女儿所有。
工程补充协议书范本8篇
工程补充协议书范本8篇篇1甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲乙双方已签署关于_____________________工程的主合同，现就合同未尽事宜，经双方友好协商，达成以下补充协议：一、协议背景鉴于工程实施过程中可能出现的各种变化及不确定性因素，双方有必要通过签署本补充协议，对原合同中的相关条款进行补充、说明、修改和解释，以确保工程顺利进行。
二、工程概况本补充协议所涉及工程位于_____________________，工程内容包括_____________________等。
具体工程量、质量标准、工期等详见附件。
三、工程变更1. 双方确认，工程实施过程中如需对原合同约定的工程内容、工程量、质量标准等进行调整，应当以书面形式通知对方，并签署书面变更协议。
2. 变更协议应具体列明变更的内容、范围、标准、工期等，并附相关图纸、技术要求和验收标准。
四、工期调整1. 如因不可抗力因素导致工程延期，乙方应当及时向甲方报告，双方协商确定新的工期。
2. 乙方在保证工程质量的前提下，应尽力确保工程进度，如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。
五、质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工验收标准、程序、方法等按照原合同约定执行。
如原合同未约定的事项，双方可另行协商确定。
六、价格与支付1. 工程价款按照原合同约定执行。
如原合同未约定的事项，双方可另行协商确定。
2. 甲方应按约定时间支付工程款项，如因甲方原因导致付款延误，甲方应承担违约责任。
七、保修与维护1. 工程保修期及保修责任按照原合同约定执行。
2. 在保修期内，如因乙方施工质量原因导致的问题，乙方应负责免费维修。
八、违约责任1. 双方应严格遵守本补充协议的约定，如一方违约，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 违约金的计算方法和支付方式等具体事项，按照原合同的约定执行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
项目补充协议书
甲方：绥中滨海经济区管理委员会
乙方：
甲乙双方经过友好协商，就乙方在甲方区域内投资建设项目，甲方承诺，在乙方完成年工程进度计划，完成投资额亿元的前提下，达成如下补充协议。
一、政府提供不低于企业征地成本的资金用于企业基础设施建设，鼓励技术创新。
二、高新技术产业类项目，增值税、企业所得税、城市建设维护税、营业税、教育费附加、地方教育费滨海经济区财政分成部分，自税费发生年度起，前三年全额返回企业。
三、在办理项目审批手续时，免收全部行政事业性收费（工商注册费除外），确需上缴省、市的行政事业性收费，由县财政支付。
四、如乙方项目实际投资总额、固定资产投资额、投资密度、容积率、纳税总额、形象进度达不到协议约定的标准或外资未如期到位，甲方将取消以上各项优惠政策，并有权无偿收回土地和地面建筑设施，由此造成的损失由乙方自行承担。
五、本补充协议一式四份，双方各执二份，经双方代表签字后与主协议共同使用方可生效。
甲方：绥中滨海经济区管理委员会
法定代表人（或授权代表）：
乙方：
法定代表人（或授权代表）：
年月日。