项目补充合同
项目建设工程施工合同补充协议书3篇
项目建设工程施工合同补充协议书3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1项目建设工程施工合同补充协议书甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，为了明确双方在项目建设工程施工合同中的权利和义务，特就以下事项达成本补充协议：一、项目名称及位置甲方委托乙方承建的项目名称为（项目名称），位于（项目位置）。
二、项目概况根据《项目建设工程施工合同》，甲乙双方已就项目的建设工程施工事宜达成协议。
但因种种原因，为了更好地推进项目的顺利进行，双方进一步商定以下内容：三、施工期限原合同约定的施工期限为（时间），因（原因），甲方同意延长施工期限至（时间）。
四、工程变更1. 甲方在工程进行过程中，如有增加或减少工程量、内容的需求，应书面通知乙方。
2. 双方应按照实际工程情况重新核定工程造价及工期，并签订变更协议。
五、价款支付1. 甲方应按照合同约定的支付方式及时间节点按时支付工程价款。
2. 如遇特殊情况需要调整支付时间，甲、乙双方应协商一致并签订书面补充协议。
六、质量保证1. 乙方保证工程质量符合相关国家标准及甲方要求。
2. 如工程质量出现问题，乙方应承担相应的责任，并在规定期限内进行整改。
七、安全保障1. 乙方应加强施工安全管理，保障工程施工人员的人身安全。
2. 如发生安全事故，乙方应积极协助甲方处理，并承担相应的赔偿责任。
八、违约责任1. 若任何一方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
2. 若因一方原因导致工程延误或质量问题，应承担相应的赔偿责任。
九、协议效力1. 本补充协议一经双方签字盖章即生效，具有法律效力。
2. 本补充协议不涉及本合同其他条款的修改，仍适用原合同内容。
十、其他事宜1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上内容为《项目建设工程施工合同补充协议书》，经双方同意并签署生效。
项目建设工程施工合同补充协议书5篇
项目建设工程施工合同补充协议书5篇篇1甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方已经签署了关于[项目名称]的建设工程施工合同（以下简称“原合同”），为明确双方在项目实施过程中的补充条款及特殊约定，特签订本补充协议书。
一、协议背景鉴于项目的特殊性和复杂性，双方经过友好协商，就原合同未尽事宜或需要明确的事项，通过本补充协议书进行明确和细化。
本协议作为原合同的补充，与原合同具有同等法律效力。
二、工程概况（一）工程名称：[项目名称]（二）工程地点：[具体地址]（三）工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等工程内容。
三、补充条款及特殊约定（一）工程进度1. 乙方须严格按照甲方制定的进度计划表执行，确保工程进度。
2. 若因乙方原因导致工程进度延误，乙方需承担违约责任并赔偿甲方因此产生的损失。
（二）工程变更与调整1. 若甲方因故需要对工程进行变更或调整，应提前书面通知乙方，双方协商一致后进行调整。
2. 乙方不得擅自对工程进行变更或调整，如有特殊情况需提前征得甲方同意。
（三）工程质量与验收1. 乙方必须严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方需提交验收申请，甲方组织验收并按照相关标准对工程质量进行评估。
（四）工程款支付1. 工程款支付按照工程进度进行支付，具体支付比例和支付方式按照原合同约定执行。
2. 若因乙方原因导致工程延期或质量问题，甲方有权暂缓支付工程款。
（五）工程保修与维护1. 工程竣工验收合格后，乙方需提供一定期限的保修服务。
保修期限和范围按照原合同约定执行。
2. 在保修期内，乙方需对甲方提出的工程问题进行及时维修和整改。
（六）违约责任与赔偿1. 若甲乙双方中任何一方违反本协议约定，需承担违约责任并赔偿对方因此产生的损失。
2. 违约责任的认定和处理方式按照原合同的相关条款执行。
四、争议解决与法律适用（一）本协议在执行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
建设工程补充合同范本5篇
建设工程补充合同范本5篇篇1建设工程补充合同范本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方委托乙方承接项目（项目名称），为确保双方的权益，制定本补充合同，共同遵守。
一、项目概况1.1 甲方委托乙方为项目进行施工，项目地址为（具体地址），项目工程包括（具体工程内容）等。
1.2 乙方应按照甲方的要求和设计要求，按照相关标准和规定，按时、按质完成工程。
1.3 甲方应根据合同支付工程款项，付款方式为（具体支付方式），款项为（具体金额）。
二、补充内容2.1 项目变更在项目实施过程中，如有项目变更，双方应按照《建设工程施工合同》的相关规定进行变更，并签订补充协议，具体变更内容由双方协商确定。
2.2 施工规范乙方应按照相关法律、法规和标准进行施工，确保施工安全，保障工程质量。
2.3 施工进度乙方应按照合同规定的工期和进度完成工程，如有延期的情况，应提前告知甲方，并经双方协商确定新的工期。
2.4 工程质量乙方应按照相关规定和设计要求进行施工，确保工程质量，如有质量问题，乙方应负责整改，并承担相应的责任。
2.5 质量保证工程竣工验收合格后，乙方应提供一定期限的质量保修服务，具体保修期限为（具体时间）。
2.6 工程款支付甲方应根据合同的规定按时支付工程款项，乙方应按照合同的规定使用工程款项，并做好相关的账务管理。
2.7 保险责任在工程施工过程中，如发生意外事故，乙方应负责处理，并承担相应的赔偿责任。
甲方应为工程投保相应的险种，确保风险的可控性。
三、其他事项3.1 本补充合同自双方签字盖章之日起生效，至本工程竣工验收之日止。
3.2 未尽事宜，双方可根据实际情况进行协商，签订补充协议。
3.3 本补充合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等的法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：本补充合同经双方代表签字盖章后生效。
以上为建设工程补充合同范本，双方在签订合同时应仔细阅读并遵守相关规定，确保双方利益不受损害。
项目补充协议模板精选3篇
项目补充协议模板(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
合同编号：项目名称：合同名称：甲方：******乙方：******签订日期：签订地点：******公司年***月***日上述金额包括运输费、保险费、税金等一切费用；本合同单价为固定单价，最终按实际发生量结算。
2、其他合同条款调整。
3、其它事项说明。
三、本协议生效后，即成为《原协议》不行分割的组成部分，与《原协议》具有同等的法律效力。
四、本协议与原合同发生冲突时以本协议为准。
五、除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全连续有效。
本协议一式四份，甲方执三份，乙方一份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
以下无合同正文。
甲方：*****乙方：******托付代理人：托付代理人：代表人：代表人：开户行：开户行：账号：账号：电话：******电话：******地址：*****地址：*日期：*日期：******项目补充协议模板(第二篇)项目补充协议模板合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]电话：[甲方电话]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]电话：[乙方电话]鉴于甲乙双方就项目合同（以下简称“原合同”）中的某些条款存在需要修改或补充的情况，经友好协商达成一致意见，特订立本项目补充协议（以下简称“本协议”），以便明确各方权利、义务，并约束双方的履约行为。
一、摘要本协议旨在对原合同中的以下条款进行修改或补充：1. [修改/补充内容1]2. [修改/补充内容2]3. [修改/补充内容3]...二、协议内容1. [修改/补充条款1][具体修改/补充内容]2. [修改/补充条款2][具体修改/补充内容]3. [修改/补充条款3][具体修改/补充内容]...三、生效与解释1. 本协议经甲乙双方签字盖章后生效，成为原合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。
项目建设工程施工合同补充协议书7篇
项目建设工程施工合同补充协议书7篇篇1鉴于双方于XXXX年XX月XX日签订了关于[项目名称]的建设工程施工合同（以下简称“原合同”），现经友好协商，就原合同的未尽事宜达成如下补充协议：一、协议背景鉴于项目施工的复杂性和不确定性，双方有必要通过补充协议明确施工过程中的各项事宜，以确保项目的顺利进行。
二、工程概况详细描述了工程的位置、规模、设计标准及其他相关情况。
双方确认，本补充协议中的条款与工程概况紧密相关，确保施工过程的顺利进行。
三、工程进度与工期调整1. 双方经协商同意，根据项目的实际情况，对原合同约定的工期进行合理调整。
具体调整细节详见附件《工期调整计划》。
2. 施工单位应制定详细的施工进度计划，并严格按照计划执行。
如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时通知甲方，并共同协商解决方案。
四、工程价款调整1. 根据项目实际情况，经双方协商，对原合同约定的工程价款进行相应的调整。
具体调整细节详见附件《工程价款调整方案》。
2. 支付方式、时间等仍按照原合同约定执行。
五、材料设备供应1. 双方约定，施工所需材料设备的采购、供应与验收应遵循以下原则：首先确保质量，其次考虑成本，并在保证工期的前提下进行。
2. 如因材料设备供应问题导致工期延误或质量问题，责任方应承担相应的违约责任。
六、工程质量与验收标准1. 施工单位应严格按照国家相关施工规范、设计文件及本补充协议的约定进行施工，确保工程质量。
2. 验收标准按照国家标准及本补充协议的约定执行。
如工程质量不符合约定，施工单位应承担相应的违约责任。
七、安全文明施工1. 施工单位应制定安全文明施工方案，确保施工现场安全、整洁。
2. 施工过程中如发生安全事故，施工单位应承担相应责任。
八、违约责任1. 双方应严格遵守本补充协议的约定。
如一方违约，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 违约责任的认定与处理应遵循公平、公正原则。
具体违约责任及处理方式详见附件《违约责任认定与处理办法》。
增加项目补充合同范本三篇
增加项目补充合同范本三篇篇一甲方（发包方）：公司名称：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系方式：______________________乙方（承包方）：公司名称：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系方式：______________________一、增加项目内容及要求1. 增加项目的具体名称：______________________2. 增加项目的详细描述和要求：______________________二、增加项目的价款及支付方式1. 增加项目的总价款为：人民币（大写）______元整（小写：￥______元）。
2. 支付方式：（1）甲方应在本补充合同签订后的______个工作日内，向乙方支付增加项目价款的______%作为预付款，即人民币（大写）______元整（小写：￥______元）；（2）乙方完成增加项目的______%后，甲方应在______个工作日内支付增加项目价款的______%，即人民币（大写）______元整（小写：￥______元）；（3）增加项目全部完成并经甲方验收合格后的______个工作日内，甲方应支付剩余的增加项目价款，即人民币（大写）______元整（小写：￥______元）。
三、增加项目的工期1. 增加项目的工期为自本补充合同签订之日起______个工作日。
2. 如因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误，工期相应顺延。
四、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务（1）有权对增加项目的进度和质量进行监督和检查。
（2）按照本补充合同的约定及时支付增加项目的价款。
（3）提供乙方施工所需的必要条件和协助。
2. 乙方的权利和义务（1）按照本补充合同的约定完成增加项目的工作内容，并保证质量符合相关标准和要求。
项目建设工程施工合同补充协议书5篇
项目建设工程施工合同补充协议书5篇篇1项目建设工程施工合同补充协议书本协议于___年___月___日在______(签署地点) 签订甲方（委托方）：______________（全称）法定代表人或授权代表：地址：______________电话：______________传真：______________邮编：______________统一社会信用代码：______________乙方（承包方）：______________（全称）法定代表人或授权代表：地址：______________电话：______________传真：______________邮编：______________统一社会信用代码：______________在_____（省、市、自治区）_______（市、区、县）_______ （项目地）_______（具体地址）进行以下的工程：_______（项目名称），双方本着平等、自愿的原则，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经友好协商，特订立本补充协议。
一、本协议系原施工合同（合同编号：_______）的补充协议，具有同等的法律效力。
双方对施工合同相关条款进行如下补充、修改或解释：1. 项目内容的补充说明2. 施工范围的调整3. 工程计量标准的修订4. 工程变更管理规定5. 施工期限的调整6. 合同价款与支付方式的调整7. 材料、设备的供应保障8. 竣工验收与交付规定9. 保险责任及索赔处理10. 其他补充协议事项二、如本协议与原合同约定内容相互抵触或不一致的，以本协议为准。
三、本协议自双方盖章后生效，至项目竣工验收交付完毕结束。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________以上是关于【项目建设工程施工合同补充协议书】的文档范本，具体内容可根据实际情况进行修改和完善。
篇2项目建设工程施工合同补充协议书甲方：（委托方）乙方：（承揽方）根据双方原先签订的《项目建设工程施工合同》，为了更好地明确双方权利义务，特对合同内容进行以下补充协议：一、项目名称及位置甲方与乙方原合同中约定的项目名称为XXXX工程，位于XXX地区。
项目补充采购合同范本
项目补充采购合同范本甲方（采购方）：____________________乙方（供应商）：____________________一、补充采购内容（1）物资名称：____________________（2）规格型号：____________________（3）数量：____________________（4）单价：____________________（5）总价：____________________（6）服务内容：____________________二、补充采购物资/服务的交付1. 乙方应按照甲方的要求和项目进度安排，将补充采购物资/服务送达甲方指定地点。
2. 乙方应在______年______月______日前完成补充采购物资/服务的交付。
三、补充采购物资/服务的质量1. 乙方提供的补充采购物资/服务应符合原合同约定的质量标准和国家相关法律法规的规定。
2. 乙方应对补充采购物资/服务的质量负责，如因乙方原因导致补充采购物资/服务出现质量问题，乙方应负责修复、更换或退货，并承担由此产生的相关费用。
四、补充采购物资/服务的价格及支付1. 补充采购物资/服务的价格按照本合同第一条约定执行。
（1）预付款：甲方在本合同签订后______个工作日内支付合同总价______%的预付款；（2）进度款：乙方按照项目进度完成______%的补充采购物资/服务后，甲方支付合同总价______%的进度款；（3）验收款：补充采购物资/服务全部交付并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价______%的验收款；（4）质保金：补充采购物资/服务验收合格满______年后，甲方支付合同总价______%的质保金。
五、违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。
六、争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
项目补充合同
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
发包人：（全称）：XXX （以下简称甲方）
承包人：（全称）：XXX （以下简称乙方）
甲方与乙方本着互惠互利、自愿合作原则，根据《中华人民共和国合同法》规定及
《建设工程施工合同》的相应条款的规定，经业主通知将XX工程，纳入XX工程，视为甲方在乙方原合同承包范围外增加部分工程内容，现就“ XXX工程”施工承包事宜，经双方友好协商，达成一致意见，订立本补充协议。
一、工程承包范围及内容：
1、本工程承包范围为XXXX。
2、本工程施工内容包括：施工图纸、国家规范、协议标准，各分项均为达到竣工验收合格，分部分项工程内容具体以施工图纸及最终双方确认的报价活单等文件为准。
二、工期及延误：
1、开工日期：年月日（经监理单位及发包人批准时间）
2、竣工日期：年月日
3、总工期日历天数天。
三、协议价款及调整：
1、承包形式：
包工包料包安全的承包形式。
2、协议价款及调整：
2.1、本协议价款共计人民币：元
（大写金额：）
2.2、本协议采用合同
2.3、本协议“协议书“中所签订的协议金额的总值为XXXX工程中图纸所示的全部工程量及施工工艺、施工措施等全部内容。
在施工过程中，分部分项工程由丁涉及变更所发生协议之外工程量，
按工程建设管理程序，经监理、甲方确认后给予调整。
四：工程款支付
1、发包人向承包人支付工程预付款的时间：
2、其中，施工现场安全文明措施费预付的金额：
3、办理结算与支付的时间要求：工程款支付至合同价XX止。
工程竣工并竣工资料归档后，工程验发证书办理完结，经审计局确定结算价并待施工队活场后再付至合同价的95%,其余5%工程款作为保险金在竣工验收二年后一次性付活，但不免除承包人在保修期内的包修责任。
发包人：（公承包人：（公
章）章）
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真:
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮政编码：邮政编码：
合同备案情况:
备案机构（公章）
经办人:
THANKS !!!
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等
打造全网一站式需求
欢迎您的下载，资料仅供参考。