电力施工合同通用版--范本.doc
电力施工合同模板doc
电力施工合同模板doc甲方（委托方）：（具体信息）乙方（施工方）：（具体信息）根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律法规的规定，经甲、乙两方友好协商一致，就甲方委托乙方进行电力施工项目，达成如下合同：一、项目名称：电力施工项目二、项目地点：（具体地址）三、项目内容：1、甲方委托乙方进行电力施工项目，包括但不限于电力线路建设、变电站建设、电缆铺设等工程内容。
2、乙方应按照技术标准和质量要求，按时、按质完成电力施工项目。
3、甲方应配合乙方提供必要的资料、场地和其他必要的条件，保证乙方正常施工。
四、工程款支付及结算：1、工程款总额为（具体金额）。
2、工程款支付方式为（具体付款方式）。
3、工程款结算时间为（具体时间）。
五、工期及延期：1、电力施工项目工期为（具体工期），如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，应经双方协商一致确定延期时间及相关补偿。
六、工程质量保证：1、乙方应严格按照技术标准和质量要求进行施工，并保证工程质量符合相关规定。
2、工程完工后，乙方应负责保修期内的维护和维修工作。
七、紧急处理：1、在施工过程中如遇突发事件，乙方应立即通知甲方，并采取紧急处理措施，保障施工安全及相关利益。
八、违约责任：1、若一方未履行合同义务或违反合同规定，导致损失的，应承担相应的违约责任。
2、如因不可抗力导致无法履行合同义务，应及时通知对方，并尽最大努力减少损失。
九、争议解决：1、合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有关部门或仲裁机构进行解决。
十、其他：1、本合同自双方签字盖章之日生效，有效期为合同约定工程完工之日止。
2、本合同未尽事宜，双方可另行协商补充或修改，并经签字盖章后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为电力施工合同，甲乙双方应遵守合同约定，共同完成电力施工项目，保障工程质量及相关利益。
2023电力施工合同协议书正规范本(通用版)
电力施工合同协议书1. 合同概述本协议为甲方（简称“甲方”）与乙方（简称“乙方”）就电力施工项目达成的合作协议，双方本着平等互利的原则，共同遵守条款。
2. 合同内容2.1 项目背景本项目为甲方计划建设的一座新能源发电站，为了保证项目的顺利进行和高质量完成，甲方需要寻找一家具备电力施工经验的承包商，乙方为甲方提供了相关的电力施工服务。
2.2 项目要求2.2.1 工期要求本项目工期为12个月，自本合同生效之日起计算。
2.2.2 任务划分根据本项目的工程规模和施工要求，甲方与乙方约定如下任务划分：1.乙方负责新能源发电站的设备安装、布线和调试等施工工作；2.甲方负责项目的设计、采购和前期准备工作。
2.2.3 施工标准双方在合作期间，应按照国家相关的电力施工标准进行操作，并确保施工质量符合国家要求。
2.3 付款方式2.3.1 工程款支付甲方将根据工程进度和质量，按方式支付工程款：1.工程款总额为合同总金额的40%；2.按月支付：每月支付工程款总额的10%，直至工程完工。
2.3.2 材料采购款支付甲方将根据实际施工需要，按方式支付材料采购款：1.材料采购款总额为合同总金额的60%；2.当乙方提供了相应的材料采购清单后，甲方立即支付材料采购款；3.乙方应按照清单所列材料，按时按量配送到施工现场。
2.3.3 结算方式施工完工后，乙方应提供完工报告和相关的验收资料，甲方将根据验收结果和合同约定的付款方式进行结算。
3. 违约责任3.1 甲方违约责任如甲方未按合同约定支付款项或提供工程所需的场地和条件等，甲方应承担相应的赔偿责任，并支付乙方合理的违约金。
3.2 乙方违约责任如乙方未按合同约定的工程质量和工期要求完成工作，乙方应承担相应的违约责任，并支付甲方合理的违约金。
4. 法律适用和争议解决本合同适用的法律。
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，则应提交至所在地人民法院解决。
标准版电力施工合同范本(通用3篇)
标准版电力施工合同范本（通用3篇）1.标准版电力施工合同范本第1篇甲方：__________________(以下简称甲方)乙方：__________________(以下简称乙方)因甲方在工程施工中自有劳动力不足，需聘请乙方提供劳动力支持与服务。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经甲乙双方平等协商达成一致，同意签订本协议。
一、劳务协作性质：短期临时用工。
二、劳务协作用途：仅限于__________________电力工程施工。
三、工作地点：________________________________________________________________________ (甲方指定的工作区域)。
四、工作内容：土石方开挖、变台安装、配电线路架设、材料转运劳务协作以及其他辅助性工作。
五、协议有效期：1、本协议有效期为______日历天，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
2、如遇下列情况之一的，协议有效期可相应顺延：a、因甲方原因导致工程工期顺延的;b、因不可抗力导致工程工期延误的;六、现场代表1、甲方委派的现场代表人为供电营业所(职务)。
2、乙方委派的现场代表人为_______________(姓名)，身份证号：_____________________________________________。
七、甲方的权利和义务1、对违反甲方管理制度与纪律或不服从甲方工作安排的人员，甲方有权及时将其请离工作现场并中止其劳务协作关系。
2、甲方负责工作现场的停送电、安全监管和协调工作。
3、及时向乙方提交有关图纸、资料文件，并在工作前进行必要的交底。
4、对乙方工作完成情况进行签证和验收。
5、按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。
八、乙方的权利和义务1、乙方必须为参加劳务协作的全体人员购买人身意外伤害保险。
电力线路施工合同范本6篇
电力线路施工合同范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电力线路施工工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：电力线路施工工程2. 工程地点：具体地址依据甲方提供的施工图纸确定3. 工程内容：包括电力线路的铺设、设备安装、调试等二、合同工期1. 工程开工日期：依据甲方通知确定2. 工程竣工日期：依据合同约定的工期及实际情况确定三、合同造价1. 工程总造价：依据施工图纸及工程量清单确定，具体金额为大写：____________________元整，小写：￥____________________元。
四、工程质量与验收1. 乙方必须按照施工图纸、施工规范及国家相关标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的竣工资料。
甲方应当在接到通知后及时组织验收。
3. 工程质量不符合约定的，乙方应当无偿返修，并承担由此造成的损失。
五、工程变更与调整1. 施工过程中如遇设计变更，双方应当书面确认并签字盖章。
重大设计变更导致工程量增加的，双方应当签订补充协议。
2. 甲方在施工过程中需要调整工程进度的，应当以书面形式通知乙方，乙方应当按照新的进度安排进行调整。
六、工程款支付与结算1. 工程款支付方式：分期支付。
乙方完成基础工程并经甲方验收合格后支付工程总造价的百分之XX；完成全部工程并经竣工验收合格后支付工程总造价的百分之XX；剩余百分之XX作为质保金，质保期满后无质量问题一次性付清。
2. 结算方式：依据施工图纸、变更签证及合同约定进行结算。
七、安全施工与文明施工1. 乙方应当按照安全施工规范进行施工，确保工程安全。
如因乙方原因造成安全事故的，由乙方承担全部责任。
2. 乙方应当文明施工，保持施工现场整洁有序。
电力建设工程施工合同(范本)
电力建设工程施工合同(范本)电力建设工程施工合同甲方：______________（以下简称甲方）乙方：______________（以下简称乙方）签订日期：______________一、双方的基本信息甲方为______________公司，注册地址位于______________，法定代表人为______________；乙方为______________公司，注册地址位于______________，法定代表人为______________。
二、协议或合同的目的和背景为了明确双方在电力建设工程施工过程中的权利和义务，特订立本合同。
三、具体的条款和条件1. 工程名称：______________2. 工程地点：______________3. 工程内容：______________4. 工程工期：______________5. 工程造价：______________6. 工程款支付方式：______________7. 工程质量标准：______________8. 工程变更和索赔：______________9. 工程保修期：______________四、保密事项双方同意在合作过程中保守对方的商业秘密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
五、不可抗力因素的处理如因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方可协商延期或解除合同，但需及时通知对方。
六、协议终止的条件1. 双方一致同意解除合同；2. 一方严重违约，经通知后仍未改正。
七、违约和争议解决方式如一方违约，应承担相应责任；如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向有关部门申请调解或仲裁。
八、其他附加条款1. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力；2. 本合同自签订之日起生效，至工程竣工验收之日止。
甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________签订地点：______________签订日期：______________。
电力总承包施工合同范本
电力总承包施工合同范本甲方（发包方）：________乙方（承包方）：________一、工程概况1. 工程名称：________2. 工程地点：________3. 工程规模：________4. 工程内容：包括但不限于电力线路、变电站、配电室、电力设备安装等施工内容。
（名词解释：电力线路——输电、配电线路的总称；变电站——将高压电能转换为低压电能的场所；配电室——负责分配电能的场所；电力设备安装——将电力设备按照设计要求安装在指定位置。
）二、合同工期1. 工程开工日期：________2. 工程竣工日期：________3. 工程延期：如因不可抗力等因素导致工程延期，双方协商一致后可进行延期。
三、合同价格1. 合同总价：人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
2. 付款方式：按工程进度付款，具体付款比例和时间由双方协商确定。
四、工程质量及验收1. 工程质量：乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到优良标准。
2. 工程验收：工程完成后，由甲方组织验收，验收合格后支付剩余款项。
（名词解释：优良标准——指工程质量达到国家相关标准中的优良等级。
）五、安全生产1. 乙方必须严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工过程中的人身安全和财产安全。
2. 乙方应制定安全生产管理制度，对施工人员进行安全生产培训。
六、合同变更1. 合同签订后，如发生不可抗力等因素导致合同变更，双方应友好协商解决。
2. 合同变更应书面签订，经双方确认后生效。
七、违约责任1. 乙方未能按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
2. 乙方未按约定质量完成工程，甲方有权要求乙方整改，直至达到优良标准。
八、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格后失效。
电网施工合同模板
电网施工合同模板甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，经双方协商一致，特制定本施工合同，以明确双方在施工过程中的权利、义务。
第一条工程概况1.1 工程名称：XXXX电网施工工程1.2 工程地点：XXXX1.3 工程内容：根据附件工程量清单所列明的电网施工内容。
第二条合同价格2.1 合同总价：人民币（大写）：XXXXXXXX元整（小写）：￥XXXXXXXX.00元。
2.2 合同价格包含：施工方完成工程所需的材料、人工、设备、工具、运输、管理、税费等一切费用。
2.3 合同价格不变，除非双方另有约定或根据合同条款进行调整。
第三条施工期限3.1 合同工期自双方签订合同之日起计算，施工方应按照约定的工期完成工程。
3.2 施工方如因特殊情况不能按约定工期完成工程，应提前向业主提出延期申请，双方协商确定延期时间。
第四条质量标准4.1 施工方应按照国家和行业标准进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收合格标准：工程质量应符合国家、行业标准和设计要求，达到验收合格标准。
4.3 施工方对施工过程中出现的问题应及时整改，确保工程质量。
第五条付款方式5.1 业主根据施工进度，按照双方约定的比例分期支付合同价款。
5.2 每次付款前，施工方应向业主提供相应阶段的工程进度报告及工程影像资料。
5.3 工程验收合格后，业主支付合同价款的最后5%。
第六条违约责任6.1 施工方如未按照约定工期完成工程，应向业主支付违约金，违约金为合同总价款的1%。
6.2 业主如未按照约定时间支付合同价款，应向施工方支付滞纳金，滞纳金为应付款款的1%。
6.3 双方如因违反合同条款，导致合同无法履行，应承担相应的法律责任。
第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
第八条其他8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
电力施工安装合同范本(集合6篇)
电力施工安装合同范本（集合6篇）电力施工安装合同范本第1篇甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就小区的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。
制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行。
一、工程名称：二、工程地点：三、工程承包范围工程范围与内容：施工图内所有的水电、 (施工图重大改变后工程量另行计算)(1)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点；(2)室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井；(3)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装；(4)室内照明灯具及开关预埋及安装；(5)防雷接地安装；四、工程承包方式：包人工，按图施工，所有材料，辅材及施工机械，由甲方提供。
五、合同价款本合同价款为人民币：元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。
该总价已包括人工.六、付款和结算方式按月完成工程量的80%结算，于次月5日前付清工程完工后付至总量的95%，三个月后付清另5%保修金。
七、设计变更因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。
八、材料设备供应1本合同工程所有用于水电主材，辅材均由甲方采购供应。
2水电安装的所有工器具甲方提供，甲方不提供相应的工器具，另加1元/平方。
九、双方职责1、甲方职责(1)按时甲方提供的给排水、电气、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。
(2)甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证，负责材料报验、资料整理。
(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。
(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的上岗情况。
乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修。
(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电力施工合同通用版施工合同即建筑安装工程承包合同，是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的合同。
下面是搜集的电力施工合同范本五篇，希望对你有所帮助。
电力施工合同范本(一)发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：第一条工程概况工程名称：工程地点：工程内容：承包形式：(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)第二条工程总价合同总价为(B)：元整含税(大写壹佰万元整)。
第三条付款方式1、双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写肆拾万元整);2、设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写伍拾万元整)3、工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写拾整)4、双方盖章后合同开始生效。
第四条合同范围1、合同范围为配电房内的设备。
(详细内容见合同附件)2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据)，双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。
第五条甲方职责1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。
2、保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付;3、供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。
第六条乙方职责1、向供电局申请用电手续至业主送电完成;2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;3、协助甲方向供电局申请10外线施工的手续;4、自柜体到厂日起履行保固条款;5、开具本合同价上的工程发票。
第七条技术规范按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。
第八条工程日期1、本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。
2、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期____日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关;第九条解约1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;2、乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告____日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。
第十条保固条款自柜体到厂日起________年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。
第十一条任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。
未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。
第十二条本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________________年____月____日 ________年____月____日电力施工合同范本(二)发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)根据电网公司批复的供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费万元(具体明细见附表)：具体金额为：子项中标价设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从________年____月____日至________年____月____日。
二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后____日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期________年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。
5.3、保修条款：本工程保修期为________年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和电网公司、电网公司下发的号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及供电局下发的《10配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。
甲方配合乙方进行协调。
8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。
工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。
11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。
12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。
四、设备、材料供应与清理13、工程所需主材需经甲方审定。
乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。
14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。
15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。
甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。
五、违约责任16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。
17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。
18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。
19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。
六、争议及其它20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。
21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。
22、未尽事宜，双方另行协商。
23、附则：甲方(签章)：乙方(签章)：法定代表人：法定代表人：委托代理人(签名)：委托代理人(签名)：________年____月____日________年____月____日电力施工合同范本(三)甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，____区____镇人民政府将铜川汽车博览园基础设施建设工程中，从XX集团办公大楼前至天骏重卡工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路工程项目委托给____市XX公司将该项目工程负责垫资并承包给____市和效电力建设工程有限责任公司XXXX公司施工完成，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。
第一条工程概况一、工程名称：铜川XX基础设施高压电力线路工程二、工程内容：从XX集团办公大楼前至天骏重卡工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路的全部工程内容三、工程地点：铜川汽车博览园四、工期：共计90天：________年____月____日至________年____月____日(施工期间遇到停电、下雨等不可抗力因素工期顺延)五、质量标准：达到建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标六、工程施工费用总造价为：玖拾万元整人民币(900000.00 元 )。
第二条甲乙方与施工方驻工地代表一、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。
二、乙方项目负责人：姜XX三、施工方项目负责人：李XX第三条各方工作一、甲方工作：负责施工全过程工程质量检查。
二、乙方工作：1、与乙方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲乙方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。
2、施工场地具备开工条件和完成时间要求：负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。
3、负责组织____市和效电力建设工程有限责任公司XXXX公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。
4、负责向施工方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。
三、施工方工作：1、按照国家电力工程质量验评标准，担负该项目工程施工任务。
2、对甲方检查中发现的不合格工程，乙方要求施工方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。
3、已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。
4、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。
5、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。
第四条工程质量等级一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。
乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方的施工方返工，施工方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。
返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。
二、质量评定部门：____市和效电力建设工程有限责任公司XXXX公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。
第五条验收甲方根据乙方的施工方申请，组织____市和效电力建设工程有限责任公司XXXX公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。