泥水分项工程承包合同
建筑施工泥水分包合同范本
建筑施工泥水分包合同范本签订日期：______年______月______日甲方（总包方）：_______________乙方（分包方）：_______________为明确双方的权利和义务，甲、乙双方经友好协商一致，签订本合同，共同遵守以下条款：一、工程名称及地址：工程名称：_________工程地址：_________二、工作内容：1.乙方承包工程范围为：泥水工程（具体包括但不限于墙体砌筑、抹灰、涂料、天花板、地面铺砖等）。
2.工程进度：乙方应在规定的时间内按照合同约定的质量标准和工期要求完成工程。
三、施工质量和验收标准：1.乙方应严格按照相关标准和合同约定完成工程，并保证工程质量符合国家相关法规和标准。
2.工程竣工后，甲方有权组织验收，乙方应积极配合验收工作，确保合格交付。
四、支付方式和工程价款：1.工程价款为__________元，乙方应按照工程进度分期结算，甲方应在验收合格后按时支付工程款项。
2.工程款项支付方式为__________（具体支付方式）。
五、违约责任：1.若乙方因故未能按时完成工程或工程质量不符合合同要求，甲方有权要求乙方赔偿相应损失，并有权解除合同。
2.若甲方未按约定支付工程款项，乙方有权要求支付滞纳金等违约金，并有权要求解除合同。
六、争议解决：双方发生争议时，应友好协商解决；若无法协商解决的，应提交相关部门或仲裁机构进行调解。
七、其他事项：1.本合同自双方签字盖章生效，至工程竣工验收完成之日终止。
2.本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________签署人：_______________签署人：_______________以上为建筑施工泥水分包合同范本，如有需要请遵循相关法律规定操作。
2024年度泥水工班组分包合同模板
2024年度泥水工班组分包合同模板本合同目录一览1. 分包工程概述1.1 工程名称1.2 工程地点1.3 工程内容1.4 工程量1.5 工程期限2. 分包单位资质2.1 分包单位名称2.2 分包单位资质等级2.3 分包单位负责人2.4 分包单位联系方式3. 分包工程价款3.1 分包工程总价3.2 付款方式3.3 付款进度3.4 工程变更价款3.5 工程索赔价款4. 分包单位责任4.1 分包单位对工程的质量、安全、进度等责任4.2 分包单位对分包工程的维护和保修责任4.3 分包单位对分包工程的环境保护责任5. 总包单位责任5.1 总包单位对工程的质量、安全、进度等责任5.2 总包单位对分包单位的协调和管理责任5.3 总包单位对分包工程的支付责任6. 合同的履行和验收6.1 工程进度计划6.2 工程验收标准6.3 工程验收程序6.4 分包单位的配合义务7. 合同的变更和解除7.1 合同变更的条件7.2 合同变更的程序7.3 合同解除的条件7.4 合同解除的程序8. 违约责任8.1 分包单位的违约责任8.2 总包单位的违约责任9. 争议解决9.1 争议解决方式9.2 争议解决地点9.3 争议解决时效10. 保密条款10.1 保密信息的定义10.2 保密信息的保护期限10.3 保密信息的披露限制11. 合同的生效、终止和解除11.1 合同生效条件11.2 合同终止条件11.3 合同解除条件12. 合同的附件12.1 分包工程设计文件12.2 分包工程施工方案12.3 分包工程材料清单13. 其他约定13.1 双方的其他权利和义务13.2 合同的修改和补充13.3 合同的翻译和解释14. 合同的签署14.1 合同签署日期14.2 合同签署地点14.3 合同签署人第一部分：合同如下：1. 分包工程概述1.1 工程名称：根据工程实际情况填写具体的工程名称。
1.2 工程地点：明确指出工程的具体地点，包括街道名称、门牌号码等。
泥水承包合同
泥水承包合同泥水承包合同11篇在人们越来越相信法律的社会中，合同在生活中的使用越来越广泛，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。
你知道合同的主要内容是什么吗？以下是店铺为大家收集的泥水承包合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
泥水承包合同篇1发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：双方本着“质量第一、安全第一”遵循平等、自愿公平和诚实守信的原则，在意见取得一致的基础上，针对福建省船舶工程技术新学校一期工程商定以下条款，以便双方共同执行。
一、工程名称：福建省船舶工程技术学校新校区一期。
二、工程地点：福州市马尾区建设路7号三、承包内容：本工程±0.00以上的所有的土建泥水工程，包括放样、砼的搅拌、浇捣、养护、砼界面处理、内外墙砌体的砌筑，内外墙、柱、梁、阳台、凸窗抹灰及二次结构砼浇注，其他小面积零星抹灰以及楼地面、屋面、楼梯间砂浆找平层，室外明沟、散水等图纸上要求土建部分的所有工序。
另包括建筑物内(卫生清理及建筑物四周2米内土建部分卫生清理)。
四、承包方式：包工不包料，甲方提供原材料，施工劳动力和施工机具由乙方自行负责。
五、质量要求：必须达到国家规范和本设计图纸的要求合格标准，并要满足建设、监理单位和甲方的质量要求。
六、工期要求：乙方应服从甲方施工进度计划要求安排施工，无条件密切配合，不得以任何理由延误工期，否则造成的一切损失由乙方负责，施工工期为主体结构封顶后土建90天内全部完成，若造成工期延误一天罚款人民币20xx元整。
七、双方责任：㈠甲方责任：⒈甲方应该及时向乙方提供原材料和混凝土、砂浆的配合比以及设计图纸。
⒉甲方应向乙方提供施工场地，并且负责与其他班组的协调工作。
⒊甲方每三层提供一个二级配电箱，其余末级箱和电缆由乙方自行负责。
㈡乙方责任：⒈乙方必须严格按照施工图纸和相关的施工技术规范操作施工，必须服从工程建设、监理单位及甲方对工程质量的检查和监督。
尤其是高温季节混凝土的施工一定要按规范施工，加强振捣的养护以及楼板砼浇注完必须使用木抹抹平后塑料薄膜覆盖好。
泥工分项承包合同
XX建设集团股份有限公司泥工分项承包合同平潭岚城新区小学一期工程和平潭岚城中心幼儿园项目泥水分项承包合同发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）经甲乙双方友好协商，甲方同意将平潭岚城新区小学一期工程和平潭岚城中心幼儿园工程的泥水施工分项工程委托乙方施工，为了明确履约双方在合同中的“责”、“权”、“利”，特订立本合同条款，已资双方共同信守。
一、工程概况1、工程名称：XX工程2、工程地点：平潭3、承包范围：XX工程范围内从挖土开始清理机下余土及平整、机械挖不到部位需要人工挖土的、砖胎膜砌筑完成需要回填的所有回填土，砖胎膜砌筑、垫层砼、基础、主体等砼的搅拌浇捣、养护、所有内墙龙门架、墙体砌筑、粉刷等所有一切与泥水有关的工作。
4、质量等级：达到<工程施工质量验收规范>合格标准。
5、承包单价：按建筑面积元/㎡包干，岚城新区小学1#教学楼及门楼、2#教学楼及门楼、5#综合楼、岚城中心幼儿园按建筑面积计算，6#楼风雨操场。
门卫、变配电房、地埋式消防水池按照分项工程量计算。
6、以上单价包含（但不限于）机械费、人工费、雨季用品费、住宿及用品费、办理各种相关证件等一切费用。
7、以上单价为固定单价，不随市场人工、材料价格变动而调整。
8、建筑面积计算规则和工程量分项计算规则依据福建05定额计算。
二、承包内容1、承包方式：乙方以包工不包料包小型施工机具的方式进行承包，即甲方除提供工程材料及材料垂直运输机械、各楼层水电接口、外架、斜屋面搭架铺道外，其余周转材料、机具等均由乙方自备【含搅拌站、砂浆机、斗车、跳板、灯具、水管、振捣设备、末级箱、夜间小型照明灯具等】。
2、承包内容：具体工作及要求包含（但不限于）以下内容：（1）桩基封桩连接、承台、基础梁、底板封底；钢筋保护层垫块（有买的除外），支模架支座在砼板内的垫块。
（2）承台基础梁及墙体砖胎膜砌筑、基础水泥砂浆找平粉刷，防水保护层浇筑及砌筑；（3）砌体砌筑（图纸设计及开工前设计变更需要的所有墙体，包括地下室外墙防水层外的保护墙、零星砌体、管道周边砌体，管道周边需要随砌随抹、装饰梁柱外要砌筑的墙体）。
泥水工程承包合同范本
泥水工程承包合同范本泥水工程承包合同范本随着法律知识的普及，合同的用途越来越广泛，它可以保护民事法律关系。
那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是小编精心整理的泥水工程承包合同范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
泥水工程承包合同1甲方（发包人）：乙方（承包人）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就钢筋工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，供双方共同遵守执行。
一、工程概况（1）、工程名称：（2）、工程地点：（3）、建筑面积：二、承包范围及承包方式（1）、承包范围：根据甲方提供的建施、结施图纸中的一切土建泥水部分（如有更改图纸增减工程量相应增减），场地周围临时排水沟、场地平整等全部泥水工程及相关工作。
（2）、承包方式：按合同单价包工不包料、包辅材（砂铲、灰桶、灰线、沙板及灰匙、吊锤等）包质量、包进度、包风险、包工具、包小型机械费（砂浆机、搅拌机、手推车、小型切割机、混凝土振动器、平板振动器等）、包安全文明施工等全包形式。
三、质量管理（1）、本工程以施工图纸作说明，设计变更和《建筑工程施工及验收规范》、《建筑工程检验评定统一标准》等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准；（2）、混凝土浇灌、砖砌体、抹灰、地砖及面砖粘贴施工时必须严格按照施工规范操作进行，密实度、平整度、垂直度其尺寸不得超过规范允许偏差；（3）、乙方在施工过程中，砖砌体及抹灰平整度不能满足要求和混凝土浇灌时出现蜂窝等现象造成的质量问题，其返工的一切工料费用由乙方承担，因返工影响工期的责任损失一改由乙方负责，并按情节轻重给予处罚，具体细节详见工地制定的处罚条例。
四、文明施工（1）、乙方在施工期间，应加强内部文明施工教育，搞好现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生；（2）、乙方在施工中要严格遵守现场文明施工环境保护规定，做到每天工完场清，材料堆放整齐，废料垃圾及时清扫干净。
建筑工程泥水分项承包合同
建筑工程泥水分项承包合同在建筑工程中，泥水工程是基础施工的重要部分，它直接影响到建筑的质量和美观。
为了确保工程质量和进度，甲方（建设单位）与乙方（承包单位）就泥水工程分项承包达成如下协议，共同遵守以下合同条款。
一、工程概况1. 工程名称：（具体工程名称）2. 工程地点：（具体工程地点）3. 工程规模：（具体规模描述）4. 工程内容：包括但不限于混凝土浇筑、砌体工程、抹灰工程等泥水相关工作。
二、合同价款根据双方协商一致，本工程的合同总价为人民币（大写）（具体金额），小写￥（具体金额）。
该价款包含了所有材料费、人工费、机械使用费等一切费用。
三、工期要求1. 开工日期：（具体日期）2. 竣工日期：（具体日期）3. 若因乙方原因导致工期延误，应按照合同约定支付违约金。
四、质量标准乙方必须按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量达到甲方要求的标准。
如出现质量问题，乙方应负责无偿修复至合格标准。
五、付款方式1. 预付款：甲方在合同签订后支付合同总额的%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度，甲方将按月支付相应的工程款。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，支付剩余的合同款项。
六、双方责任1. 甲方责任：提供必要的施工条件，及时支付工程款，协助解决施工中的相关问题。
2. 乙方责任：组织专业施工队伍，保证工程质量和工期，文明施工，安全生产。
七、变更与索赔如遇设计变更或不可抗力因素，双方应及时协商解决，由此产生的费用增减应根据实际情况进行调整。
八、违约责任任何一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
九、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉。
十、其他约定双方可根据工程实际情况，协商确定其他未尽事宜，并以书面形式作为本合同的补充。
十一、附件本合同附件包括工程设计图纸、技术规范、施工方案等，与本合同具有同等法律效力。
十二、合同生效本合同自双方代表签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
泥水承包分项合同范本
泥水承包分项合同范本甲方（发包方）： ______乙方（承包方）： ______鉴于甲方需进行泥水工程，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等互利的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：______1.2 工程地点：______1.3 工程内容：______1.4 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日。
第二条承包方式2.1 本工程采用包工包料的方式进行承包。
第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币（大写）：______3.2 支付方式：甲方应于合同签订之日起____日内支付工程总价款的____%作为预付款；工程进度达到____%时支付____%；工程竣工验收合格后支付至工程总价款的____%；余款在工程保修期满后____日内一次性支付。
第四条双方权利与义务4.1 甲方的权利与义务：4.1.1 甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督。
4.1.2 甲方应按合同约定支付工程款项。
4.1.3 甲方应提供施工所需的场地和必要的施工条件。
4.2 乙方的权利与义务：4.2.1 乙方应按照合同约定的工程内容和质量标准进行施工。
4.2.2 乙方应保证施工安全，遵守国家有关安全生产的法律法规。
4.2.3 乙方应在工程竣工后提供完整的竣工资料和验收报告。
第五条工程质量与验收5.1 工程质量应符合国家及行业相关标准。
5.2 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后____日内组织验收。
第六条违约责任6.1 如甲方未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付应付款项____%的违约金。
6.2 如乙方未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付工程总价款____%的违约金。
第七条保修期7.1 本工程保修期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。
7.2 保修期内，乙方应对工程出现的质量问题负责无偿修复。
第八条争议解决8.1 本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
泥水施工分项包工合同
泥水施工分项包工合同甲方：____________乙方：____________根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将________项目（以下简称工程）的泥水施工分项工程发包给乙方施工，经充分友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：________项目1.2 工程地点：________1.3 工程规模：________1.4 工程内容：泥水施工分项工程，包括但不限于墙体砌筑、墙面抹灰、地面铺设、防水等工程。
二、合同金额2.1 合同总价：人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。
2.2 乙方报价已包含施工过程中的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、交通费、税费等。
三、合同工期3.1 合同工期：________日。
3.2 乙方应按甲方要求及工程进度安排，确保工程按时完成。
如有延期，乙方应承担相应的违约责任。
四、付款方式4.1 甲方按工程进度分阶段支付工程款，具体支付比例和时间如下：（1）工程进度达到30%时，支付合同价的30%；（2）工程进度达到60%时，支付合同价的60%；（3）工程进度达到90%时，支付合同价的90%；（4）工程完工并经验收合格后，支付剩余的10%作为质保金。
4.2 甲方支付工程款时，乙方应提供相应的发票。
五、工程质量5.1 乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。
5.2 工程验收不合格的，乙方应负责返工，并承担由此产生的一切费用。
六、违约责任6.1 乙方如未按合同约定时间完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同价的1%。
6.2 甲方如未按约定时间支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款的1%。
七、争议解决本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
泥水分项工程承包合同
工程名称：一区一号开闭所改扩建工程
发包人（简称甲方）：
承包人（简称乙方）：
为了更好地完成工程施工任务，甲方施工范围内的部分土建分项施工由乙方承包施工。
为了明确双方职责，保证工程质量，并按期顺利、安全地完成工程施工任务，本着双方自愿原则，双方协商，确定本施工合同，望共同信守执行。
第一条：承包范围
1、砌筑、粉刷、铺砖、屋面工程及散水沟砌筑等
第二条：承包方式及承包内容
1、承包方式：包工。
单价和计算方式按实际建筑面积计算，每平方元。
具体承包内容：
2、砼工程施工：
1）构造柱、过梁、压顶等砼的施工。
2）砼施工所需要的施工机具：铁锹、抹子、锤子、灰桶、翻斗车等机具设备等均由乙方提供。
3、砖墙砌筑工程施工：
1）砖块场内运输、砂浆搅拌及运输。
2）砖墙的定位放线，拉结筋的预留及放置。
3）砌墙砖的手工工具集运输工具等。
第三条：工程量结算方式及付款方式
1、所有施工工程量按现场实际施工的数量按实结算。
2、工程款按每月进度工程量付80%。
3、剩余款项在本工程所有工程量完成，待本单项工程竣工验收，经审计完成后二周内付清。
第四条：双方职责
一、甲方职责：
1、负责现场总体协调指挥，监督并指导乙方在施工单位施工质量、安全、工期、材料使用、文明施工等方面的管理。
2、指定进度计划并下达给乙方施工人员。
3、对乙方及其施工人员进行施工安全及技术交底。
4、提供施工用电、用水。
5、按合同约定支付乙方进度款。
二、乙方职责：
遵守现场纪律和规章制度，不得带与本工程无关的人员及家属、小孩进入生活区及施工现场，一经发现每次处以50～200元得罚款并立即清出现场，如不服从或触犯刑事责任的将交由有关执法部门处理。
1、服从甲方施工安排，保证有足够的人力来完成施工任务，不使工人处于违反国家劳动法规定的超长时间的工作中。
应自备劳保用
品以供自己班组工人安全使用。
2、服从甲方的现场指挥与管理，负责本班组的施工组织与各项管理工作，按期保质保量完成施工任务。
3、各专业施工班组须自备本专业施工所需的相应工具，以及二级配电箱及夜间施工照明灯具、电线。
4、按劳务管理要求自行组织施工工人，按期发放工人工资。
负责本班组工人的安全教育、日常检查和整改等安全管理工作。
5、按现场要求做好工地文明施工及成品和半成品的保护工作，做到施工期间未用完的材料分类堆放，决不随意丢弃施工场地，以免影响其他工序施工。
6、施工期间乙方现场负责人员必须在施工现场指挥班组施工，不得随意离开管理现场。
7、项目施工完成后乙方应将室内的落地砂浆、垃圾等废料清除干净。
第五条：工程质量要求
1、各专业施工班组按现行的施工规范和当地的施工要求施工。
2、按现行的验收标准及施工合同的要求等级进行验收，最低标准需达到合格。
第六条：施工进度要求
1、乙方应组织和准备足够的施工人员和施工机具，保证按甲方施工进度要求进行施工，不得以施工人员不足或施工机具不足为由延误工期。
具体进度安排按甲方施工技术人员根据实际情况决定，乙方
须无条件服从。
2、乙方在施工期间要对所组织的工人进行教育，交代工程进度的重要，不得以任何借口或农忙季节清退工人，如有此情况乙方必须提前充实工人，不然甲方有权按每次500～1000罚款，还不得结算当月完成工程量，推至下月。
第七条：施工安全
1、乙方应严格按《安全操作规程》组织施工，服从甲方的现场安全管理，对甲方及有关部门提出的安全隐患及时组织限期整改，坚决杜绝违章指挥及违章作业行为。
2、凡因乙方原因违章操作引起的安全事故，乙方应承担其经济法律责任。
由于非乙方原因引起的安全事故，甲方负责协调并由责任方负责赔偿损失。
如发生其他意外安全事故，按单项医疗费用计算，伍仟元内由乙方自理，超出伍仟元以上的部门由甲方负责30%，乙方负责70%费用。
若发生乙方原因造成的伤残、死亡事故，双方各承担一半的费用（包括相关部门的罚款）。
若发生非乙方原因造成的伤残、死亡事故，由甲方及负责方各承担一半的费用（包括相关部门的罚款）。
第八条：材料、机械、生活设施的使用管理
1、乙方要求甲方提供的材料应提前报送《材料使用计划表》。
2、甲方提供的施工机械由乙方验收后移交使用，乙方应妥善做好保养工作。
3、生活设施由甲方统一安排和管理，乙方应无条件服从。
生活
设施供施工人员施工，非本工地人员禁止进驻使用。
第九条：奖罚条款
1、工期奖罚：乙方未能按甲方进度计划完成施工者，每拖延一天，罚款500元，由于甲方原因引起的拖延由甲方负责。
2、质量安全奖罚：
（1）、质量未能达到本合同约定的质量标准，将给予乙方承包总额10%的罚款处罚。
（2）、施工中若乙方不按甲方的要求整改质量、安全隐患的，甲方有权按《项目部质量、安全管理办法》给予处罚，并采取必要的措施来确保整改落实。
3、乙方施工中应注意节约材料，爱护公物、成品及半成品，凡现场发现浪费、损坏施工机械或其他设施行为的，给予处罚：（1）、由于乙方原因造成施工质量问题引起损失的，按市场材料价格赔偿。
（2）、甲方交给乙方使用的施工机具，乙方应妥善保管。
凡是乙方人故意损坏的，应责令修理完好。
（3）、凡盗窃材料、施工机具者，除给予罚款外，并视情节移交有关部门处理。
（4）、损坏建筑成品、半成品者除承担返工和赔偿费用外，并给予罚款。
4、未按劳务管理规定招聘施工工人或未按规定办理相关证件收到有关部门处罚者，乙方自行承担处罚费用，乙方不得有异议。
5、对甲方要求整改、处理的事宜，乙方若不能按甲方要求的进度、质量及安全、文明施工管理要求组织施工，甲方有权单方面终止合同，清理乙方退场，另派施工队伍进场施工，工程款按实际完成量和承包量单价的80%结算，余额部分作为另派施工队伍进场费用。
第十条：违约责任
本合同自双方签订之日起生效，甲、乙双方应本着认真、负责的态度履行各自的职责及合同约定，如一方不全面履行自身职责及合同约定即视为违约，违约一方应向对方赔偿贰万元人民币及因其违约引起的相应经济损失，并承担相应的法律责任。
第十一条：合同的终止及终止条件
1、双方履行完各自的责任和义务后，本合同自行终止。
2、一方违约并经协商无效后本合同自行终止。
第十二条：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：乙方：
身份证号码：身份证号码：
联系电话：联系电话：
年月日。