基坑支护施工合同范本
简易版基坑支护施工合同范本7篇
简易版基坑支护施工合同范本7篇篇1甲方（发包人）：[公司名称]乙方（承包人）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就基坑支护施工事宜，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模]二、承包范围乙方承包范围包括：基坑支护设计、施工及基坑监测。
具体工作包括但不限于以下内容：1. 基坑支护设计：根据甲方提供的地质资料和设计要求，乙方负责完成基坑支护设计。
设计应满足安全、经济、合理的要求，并符合相关规范标准。
2. 基坑施工：乙方负责按照设计要求和规范标准进行基坑施工。
施工过程中应确保施工质量、进度和安全。
3. 基坑监测：在基坑施工过程中，乙方负责进行基坑监测，包括监测点的布置、监测数据的采集和分析等。
监测结果应准确、及时，并作为调整施工方案的重要依据。
三、合同价款及支付方式1. 合同价款：本合同总价为人民币[合同总价]元整（大写：[合同总价汉字大写]）。
该价款包括设计、施工及监测等费用。
具体费用构成详见合同条款。
2. 支付方式：甲方应按照以下方式向乙方支付款项：（1）预付款：合同签订后，甲方应支付合同总价的[预付款比例]％作为预付款。
预付款应在合同签订后7个工作日内支付到乙方指定账户。
（2）进度款：在基坑施工过程中，甲方应根据施工进度和合同约定向乙方支付进度款。
具体支付时间和金额应根据施工进度和合同约定进行调整。
（3）结算款：在基坑施工完成后，乙方应向甲方提交结算报告和结算资料。
甲方应在收到结算报告和结算资料后[结算款支付时间]天内完成结算工作，并将结算款支付到乙方指定账户。
四、工期及进度要求1. 工期要求：本合同总工期为[总工期]天。
具体开工日期以甲方书面通知为准。
乙方应在接到甲方开工通知后[开工准备时间]天内完成开工准备工作。
2. 进度要求：乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。
基坑支护合同范本
基坑支护合同范本(范本）基坑支护合同范本基坑支护合同范本基坑支护结构应按照方案进行变形监测，并有监测记录。
基坑支护合同怎么写呢?以下是在我为大家整理的基坑支护合同范文，感谢您的欣赏。
基坑支护合同范文一发包方日期:日期:基坑支护合同范文三甲方 :乙方 :按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，为明确双方权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，结合本工程的实际情况，经协商一致，订立本合同。
第一条工程名称:奥帆赛场28#、29#地块高层住宅工程;第二条合作范围:基坑边坡支护工程，基坑周长约560米;第三条工期目标:计划于201X年03月28日开工，确保跟随土石方工程施工进度，满足施工现场进度要求;第四条工程质量要求按照国家现行《建筑安装工程验收规范》、《建筑工程地基处理规范》及基坑支护工程施工规范相关规定执行，确保施工过程中基坑边坡稳定和安全。
第五条合同价款:固定总价包死，人民币壹佰贰拾叁万元整。
第六条甲方驻现场代表为:宋刚第七条乙方驻现场代表为:刘洪华第八条甲方工作8.1 甲方负责提供水、电至现场，费用由乙方承担。
8.2 对乙方施工的工程进行质量检查和验收。
8.3 负责对乙方结算、付款。
8.4 负责及时安排土石方工程施工进度并协调交叉作业关系，确保施工工作面的及时提供。
第九条乙方工作乙方精心组织施工，就本合同合作范围内的工程向甲方负责。
9.1 及时做好各项施工机械、材料及施工人员的准备，确保按规定工期目标完成工作任务。
9.2 接受甲方管理，就工程施工期间基坑边坡的施工质量向甲方负责。
9.3 按照青岛市建设行政主管部门的要求，做好质量和安全工作，自行承担一切安全责任。
9.4 现场施工按照青岛市现行要求搞好现场文明施工。
第十条质量与验收乙方应认真按照现行相关标准、规范以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表检查检验,并对施工质量存在的问题按设计要求返工、修改，否则由乙方承担责任。
基坑支护工程施工合同6篇
基坑支护工程施工合同6篇第1篇示例：基坑支护工程施工合同是工程施工项目中的重要文件，对于双方当事人的权利与义务具有约束力，是双方履行合同的法律依据。
本文将围绕基坑支护工程施工合同的内容、签订流程、履行义务等方面展开介绍。
一、合同内容基坑支护工程施工合同是由建设单位与施工单位签订的，合同内容应包括基坑支护工程的具体要求、标准及质量要求、工程进度计划、施工期限、付款方式、安全措施、保险责任等条款。
同时还应明确责任人员及联系方式、违约责任、变更合同的程序等内容，确保双方权益得到保障。
二、签订流程1. 洽谈：建设单位首先与潜在的施工单位洽谈合作事宜，确定合作意向后，双方开始商讨具体的合同条款。
2. 签订：在商讨确定合同条款后，由双方协商签署正式的基坑支护工程施工合同，签字盖章后合同生效。
3. 履行：施工单位按照合同规定履行基坑支护工程施工合同的各项条款，建设单位按时支付工程款项。
三、履行义务1. 施工单位的责任：施工单位应按照合同要求完成基坑支护工程的施工任务，保证施工质量、工期及安全。
同时应按照约定的付款方式及时领取工程款，保证工程进度。
2. 建设单位的责任：建设单位应提供施工所需的资料、图纸及其他必要的支持，按时支付工程款项，确保工程的顺利进行。
3. 双方的合作：双方需密切合作，及时沟通，解决工程中出现的问题，保证工程的按时完工。
四、合同终止基坑支护工程施工合同可能会因违约、合同期限届满、申请解除等原因而终止。
在合同终止时，双方应按照合同约定的解除程序履行各自的权利义务。
五、总结第2篇示例：基坑支护工程施工合同是指由施工单位与业主双方签订的正式文件，约定了基坑支护工程的施工内容、工期、质量要求、合同价款等具体事宜，为保证工程顺利进行并达到预期目标而制定。
基坑支护工程是在城市建设和地下工程中常见的工程类型，其施工合同的制定和执行对工程进展和质量具有重要影响。
一、合同内容包含1.参与方：基坑支护工程施工合同的参与方一般包括业主、施工单位和监理单位。
基坑支护施工的合同范本（5篇模版）
基坑支护施工的合同范本（5篇模版）第一篇：基坑支护施工的合同范本我们都知道在进行基坑支护施工的时候需要签订相关的合同，那么怎样的合同才规范呢？以下是小编整理的关于基坑支护施工合同范本，欢迎阅读。
承包人（甲方）：分包人（乙方）：甲方将淮安市汽车生活广场综合楼工程深基坑支护工程委托乙方施工，为了明确双方的安全生产、文明施工责任、确保施工安全文明，双方在签订分包合同的同时签订本协议，双方必须严格执行。
一、分包工程项目:分包工程名称:淮安市汽车生活广场综合楼工程深基坑支护工程工程分包工程地点:淮安市清河区水渡口大道与飞耀路交叉口分包方式:包工、包料（水泥、混凝土、钢材、碎石、砂）、包机械设备、包安全、包质量、包工期、包文明施工。
分包工程承包范围:淮安市汽车生活广场综合楼工程全部深基坑支护工程及基坑降水工程。
二、甲方职责:1、负责审查乙方的施工资质和乙方的安全资质，审查合格后方可签订分包合同、进场施工。
2、负责向乙方负责人贯彻国家、上级主管部门和公司有关劳动保护、安全生产、文明施工和消防工作的各项法规、条例、规定及各项规章制度。
3、向乙方负责人详细介绍工程的安全要求和注意事项。
4、审核乙方的安全施工方案和安全技术措施并监督执行。
5、对乙方实施监督检查，对不遵守安全操作规程、安全生产行为的有权要求乙方整改并进行经济处罚。
三、乙方职责：1、乙方在开工前向甲方和监理申报乙方的施工资质和安全生产许可，经审查合格后方可进场施工。
2、乙方应有完整的安全管理组织，按照规定配备专职的安全管理人员，应有各种安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制并定期安全检查制度、安全教育制度等，机械、焊接的安全生产操作规程应在桩机醒目处悬挂。
3、乙方在开工前应根据本工程特点编制安全施工方案，制订有针对性的安全技术措施报甲方审批，乙方必须严格按照批准的施工方案和安全技术措施的有关安全要求施工。
4、乙方进场施工前，必须对全体施工人员进行安全教育，按分包工程特点，依据安全生产操作规程提出具体的措施，没有接受安全教育的人员，一律不得参加施工。
基坑支护施工合同（5篇）
基坑支护施工合同合同编号：_____发包方：（甲方）_____承包方：（乙方）_____根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程项目1.工程名称：基坑支护工程2.工程地点：_____3.工程内容：基坑支护工程。
4.承包范围：按基坑支护施工图中的水泥搅拌桩、喷锚支护等项目施工。
5.承包方式：本工程乙方以包工包料、包质量安全、包工期的形式进行承包施工。
直径水泥搅拌桩包干单价为____元/米（该单价包括搅拌桩机进退场费、桩位清除障碍物换土填砂费、水泥搅拌桩施工及材料费、税金等）；喷锚支护连锚杆包干单价为____元/㎡（该单价包括设备进退场费、喷锚网、锚杆或锚管、高压喷C20混凝土、水泥砂浆压力灌浆、米范围内喷射砼压顶施工及材料费，税金等）。
第二条工程合同造价：约____元第三条工期1.水泥搅拌桩施工工期为____天，自____年____月____日至____年____月____日。
实际工期以甲方通知进场的次日起计。
2.喷锚支护施工工期按地下室施工进度要求配合地下室主体施工。
第四条工程质量标准和保修期1.工程质量标准：按国家现行的施工验收规范进行施工及验收。
并按中华人民共和国国务院令第____号《建设工程质量管理条例》（____年____月____日发布）中有关规定执行。
2.工程保修：在地下室主体施工期间保证基坑支护足够安全及达到设计要求的止水效果。
第五条材料设备供应1.工程所需材料：由乙方自行负责采购至施工现场施工。
2.工程所购材料：符合国家、省、市有关建筑材料质量标准，并有产品合格证。
建筑主材必须严格按甲方规定的“建筑材料及设备零配件明细表”所列范围执行。
第六条工程款支付和结算1.工程款支付：每月按基坑支护工程完成量的____%支付工程进度款，基坑支护等全部工程竣工验收合格，并满足设计要求的支护安全和止水效果后____天内支付至工程实际造价的____%，余____%待地下室施工至±0.00_____并基础工程验收合格后付清。
基坑支护施工合同3篇
基坑支护施工合同3篇篇1基坑支护施工合同一、合同双方甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（施工方）地址：法定代表人：联系电话：二、合同对象甲方委托乙方在合同约定的工期内，对甲方提供的工程基坑进行支护施工，确保基坑工程的顺利进行，保证工程质量和安全。
三、合同内容1、工程范围：本合同所指的基坑支护工程范围包括但不限于：基坑围护结构的设计、施工和监理；基坑支撑系统的搭建和拆除；基坑降水和排水工程；基坑临时围挡和道路施工等。
2、工程标准：乙方应按照国家相关标准和规范执行基坑支护工程，确保施工质量符合相关要求。
3、工期要求：乙方应按照合同约定的工期，合理安排施工进度，保证工程按时竣工。
4、造价合同：甲乙双方达成一致的造价合同，并按照合同要求结算工程款项。
5、安全保障：乙方应制定施工安全计划和应急预案，确保施工过程中不发生安全事故。
6、材料和设备：乙方应按照合同约定使用符合国家标准的材料和设备，保证工程质量。
7、验收标准：甲方有权对基坑支护工程进行验收，乙方应配合完成验收工作，确保工程质量合格。
8、保修期：基坑支护工程竣工后，乙方应提供一定的保修期，确保工程质量。
四、合同违约责任1、任何一方未按合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任；若因合同违约造成损失的，违约方应承担赔偿责任。
2、如乙方未按约定工期完成工程的，每延迟一天，应按照合同总造价的千分之三进行赔偿。
3、如乙方使用劣质材料或设备，或施工质量低劣，导致基坑支护工程质量不合格的，乙方应承担返工责任，并承担相关费用。
五、解决争议本合同履行过程中如发生争议，应协商解决；如协商不成的，可通过友好协商、仲裁或诉讼等方式解决。
六、合同变更1、经双方协商一致，可对本合同内容进行修改或补充；修改或补充的内容应以书面形式确认。
2、未经双方书面协商一致，不得随意变更合同内容。
七、其他事宜1、本合同自双方盖章后生效，有效期为工程竣工并经甲方验收合格之日起；2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；3、本合同内容如有补充或修改，应经双方书面确认，并具有法律效力。
基坑支护施工安全生产合同5篇
基坑支护施工安全生产合同5篇篇1基坑支护施工安全生产合同为了规范基坑支护施工过程中的安全生产工作，保障工程施工的顺利进行和参与方的安全，特制定本合同。
本合同是参加基坑支护施工的各方就安全生产管理事宜达成的共识，具有法律效力。
一、合同的签订1.1 本合同由基坑支护施工的施工单位（以下简称甲方）、监理单位（以下简称乙方）和建设方（以下简称丙方）三方签订。
1.2 甲方应当提供基坑支护施工的相关资质证明，包括工程承包资质、安全生产资质和相关人员的岗位资格证书。
1.3 乙、丙双方应当核实甲方提交的资质证明和材料，确保甲方具备从事基坑支护施工所需的资质和能力。
1.4 本合同自双方代表签字之日起生效，至基坑支护工程施工完成验收及安全交底告知之日止。
二、基坑支护施工的安全生产管理2.1 甲方在进行基坑支护施工前应当编制安全生产计划，明确安全生产的责任分工和管理措施，报送乙方和丙方审核确认后执行。
2.2 乙方应当对甲方提交的安全生产计划进行审查和监督，确保其符合相关法律法规和工程施工规范要求。
2.3 丙方应当督促甲方和乙方切实履行安全生产责任，加强现场监督和检查，及时纠正存在的安全隐患。
2.4 基坑支护施工中如有发生安全事故，甲方应当立即报告乙、丙双方，并启动应急预案，做好事故处理和善后工作。
2.5 双方均应当加强对基坑支护施工现场的安全教育和培训，并定期组织安全演练，提高施工人员的安全意识和应急处理能力。
三、违约责任3.1 若甲方未能按照本合同的约定履行安全生产管理责任，造成安全事故或影响工程施工的正常进行，应承担由此产生的一切责任和费用。
3.2 若乙方未能对甲方的安全生产计划进行有效监督和管理，造成安全事故或影响工程施工的正常进行，应承担相应的监督责任。
3.3 若丙方未能履行对甲、乙双方的安全监督职责，造成安全事故或影响工程施工的正常进行，应承担相应的监督责任。
3.4 双方应当密切合作，共同维护基坑支护施工的安全生产环境，确保工程施工的安全和顺利进行。
基坑支护施工合同7篇
基坑支护施工合同7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就甲方基坑支护工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：基坑支护工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：基坑支护施工，包括土方开挖、锚索施工等。
二、承包方式及工程范围1. 承包方式：采用包工包料方式，乙方负责提供施工材料并按时完成施工任务。
2. 工程范围：包括基坑支护设计、施工、验收等全过程。
具体工作内容包括但不限于土方开挖、锚索施工、排水设施安装等。
三、合同工期1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 乙方应严格按照合同工期完成施工任务，如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时与甲方沟通并报备相关情况。
四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应组织内部验收并整理相关资料，提交甲方进行验收。
3. 甲方应在收到乙方验收申请后XX个工作日内组织验收，并出具验收报告。
如验收不合格，乙方应按要求进行整改。
五、工程价款与支付1. 工程总价：人民币XXXX元（大写：____元整）。
2. 支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总价的XX%作为预付款；工程进度过半，甲方支付工程总价的XX%；工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付剩余款项。
3. 乙方在收到款项后应及时开具合法有效的发票。
六、违约责任1. 若乙方未按合同约定的工期完成施工任务，应向甲方支付违约金，并承担因此造成的甲方损失。
2. 若乙方施工质量不符合合同约定，乙方应承担无偿返工的责任，并支付因此导致的甲方损失。
3. 若甲方未按合同约定支付工程款项，应支付乙方相应违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
基坑支护施工合同范本深基坑支护施工是建筑工程施工建设的重要内容,其具有规模大、距离近、深度大、面积紧凑等特点,对于基坑支护施工合同你了解多少呢?以下是店铺为大家整理的基坑支护施工合同范文，欢迎参考阅读。
基坑支护施工合同范文1甲方：乙方：经甲、乙双方协商，甲方同意将####项目基坑支护及降水工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致签订以下合同条款，以资双方共同遵守。
第一条：工程名称及承包方式1、工程名称：####项目。
2、工程地址：3、承包方式：乙方包工包料，承包单价一次性包死，包质量、包工期、包安全文明、并包含基坑支护所有施工工序包干、包验收合格、包维保服务。
4、工程规模及特征：(1)基坑支护位置按基坑设计图纸以及经专家评审论证并在市政府主管部门备案后的基坑支护方案(或基坑支护图纸)执行。
(2)基坑支护采用土钉支护和钢筋砼灌注桩桩锚支护联合基坑支护方式。
具体的施工内容和施工要求详见经审查论证合格备案后的基坑支护设计图纸。
第二条：工程期限本工程工期为日历天，进场日期以甲方书面通知为准，开工日期以现场监理下达的开工令为准，降水日期以甲方和监理签证日期为准。
第三条、款项及付款方式1、基坑支护工程价款、支付及结算(1)基坑支护###元/㎡。
(2)付款方式：基坑支护完成一半时付已完工程造价的75%，基坑支护全部完成付已完工程造价的75%，回填完成付至结算总金额的95%，余5%质保金一年内付清。
(3)承包价款含本工程所需的所有相关材料的材料费、运输费、卸车费、搬运费、施工机械进出场费及机械的安拆、调试和维保费、材料复试费、拉拔试验费、基坑支护产生的泥土外运费、施工人工费、施工用水电费、基坑支护图纸设计费、图纸审查论证费及备案费和税金等所有相关费用。
2、降水井使用时间及费用结算(1)成井费85元/m，运行费100元/天/眼，封井费825元/眼，四周排水600mmPVC管60元/m，以上均包含电费，电费每度按0.85元计算，所用电费甲方有权从相应的降水费中扣除。
(2)付款方式：成井完成付已完工程造价的50%，运行费用按月支付已完工程造价的80%，封井后一月内付清。
(3)本合同降水综合单价内包含打井费、水泥井管、潜水泵、排水管、抽水管、滤料等相关材料的购买与施工安装费。
并包括相关设备的运输、拆装、搬运及设备的维修保养费、人工费、水电费、税金、到自来水公司和节水办等主管部门办理相关手续所需的费用等所有与本降水工程相关的费用。
3、甲方向乙方支付工程款时，乙方应向甲方出具正规合法的正式税票，否则，甲方有权拒付工程款。
4、乙方应及时支付农民工等实际施工人的款项。
如果存在拖欠，甲方可以要求乙方与实际施工人进行同期结算，并向甲方提交结算协议的原件;甲方可以选择将款项支付给乙方或者按照结算协议将款项分别支付给乙方和实际施工人。
甲方的此项处理并不表明甲方已认可、追认乙方的非法分包、转包。
第四条：工程质量乙方应严格按照经专家评审论证合格备案后的基坑支护方案(或基坑支护图纸)、设计要求及现行的施工规范进行施工，确保本工程达到合格标准，确保基坑支护和其它工程的施工安全。
第五条：双方职责1、甲方职责：(1)负责三通一平，并承担费用。
(2)协调处理周边群众关系及市政、城建部门及有关管理部门事宜，保证施工不受外界干扰。
(3)负责施工资料的归纳整理(有关检测费乙方承担)。
2、乙方职责：(1)负责施工组织，并做好方案。
(2)严格按方案施工，按期完成施工。
(3)因支护施工质量和不按操作规程施工原因造成边坡塌方及安全事故一切责任损失由乙方承担。
施工中若因乙方原因(乙方施工操作或施工质量等)发生工伤事故或对甲方、第三人造成人身财产损害，由乙方承担全部赔偿责任，并承担相应的法律责任，如甲方垫付的，乙方应及时偿还给甲方，甲方也有权直接从总承包价款中扣除。
(4)服从甲方管理，对施工人员作好安全教育工作，作到文明施工，造成安全事故责任由乙方自负，甲方概不承担任何责任。
(5)支护工程完工，甲方负责组织双方验收，乙方提供所有施工资料并及时办理竣工结算手续。
(6)施工中水电接入所需的管、线、电表、水表由施工单位自费购买与安装，水电费也由乙方承担。
(7)乙方所有进场材料需经监理及甲方人员验收合格后方可使用。
施工中的每道施工程序，需经监理及甲方人员验收确认后方可进行下一道工序施工，乙方应严格执行报验制度并提供资料，配合甲方向政府相关部门提供申报备案及一切相关手续资料，参加基坑支护方案专家评审，并承担相关责任及所有相关费用。
(8)乙方进入施工现场后，必须服从甲方管理和监理单位的监督，及时签收甲方和监理单位下发的书面通知，否则对乙方按500元/次标准进行处罚。
(9)乙方依据相关的基坑支护规范设计支护方案，基坑支护设计施工方案必须达到郑州市建委主管部门要求。
乙方应编制详细的施工组织设计，经监理和甲方确认审批后进行施工。
乙方对施工后至基坑回填前的基坑边坡质量与安全负责;施工方案的变更须征得监理和甲方同意，如果乙方单方面优化设计图纸造成质量安全问题，乙方承担全部赔偿责任，并承担相应的法律责任;(10)本工程施工所需的所有设备、材料、工具全部由乙方负责，并负责施工设备的安装、调试及维修，费用由乙方承担。
(11)乙方材料进场后必须向甲方和监理方申请验收，并提交相关的技术资料：如钢筋出厂合格证及检验报告、材质证书、实验报告，水泥、砂石实验报告，砼配比、试块试压报告、土钉拉拔试验报告等。
(12)乙方必须严格按相关的施工规范要求施工，隐蔽工程必须经监理和甲方验收合格签字确认后方可进行下道工序施工，未经甲方和监理验收私自施工的甲方有权责令乙方返工处理，情况严重的，甲方有权终止合同，另选施工单位，由此造成的损失由乙方负责全部赔偿责任。
(13)乙方负责配合、协调当地建设主管部门的监督及检查。
(14)按相关规定提供有关施工技术资料及竣工报告。
第六条：施工、变更与签证1、施工图纸、说明和有关技术资料，均为乙方施工的有效依据。
甲方根据工程情况，可以组织设计交底或者图纸会审。
2、乙方在施工过程中如发现图纸设计错误或者不符合国家强制性规范的地方，应及时向甲方提出书面意见。
3、施工过程中的一切变更，应当履行签证手续，否则对方有权拒绝追认。
同时符合以下条件的签证为有效签证：(1)乙方在2天内提出书面申请，并经乙方签章;(2)经现场监理工程师签字和监理单位盖章;(3)经甲方现场负责人签字和甲方盖章。
第七条：违约责任乙方未能在上述约定期限内完成基坑支护及降水施工任务，每逾期一天，应向甲方支付违约金1000元。
因甲方原因或不可抗力因素如暴雨、地震等导致无法施工，经甲方和监理签字盖章确认后工期可顺延。
2、甲方应按合同约定支付乙方工程款，否则，甲方应承担支付当期应付款额的同期银行存款利率作为逾期违约金。
3、本合同生效后，未经双方协商一致，任何一方不得单方面解除合同，否则，应向守约方支付违约金 50000 元。
第八条：争议解决方法本合同如有未尽事宜，双方另议。
合同履行中若发生争议，双方应协商解决，协商不成时，双方可向工程所在地法院提起诉讼。
第九条：其他1、本合同签订时需双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章。
2、合同签订后7日内乙方缴纳50万元履约保证金给甲方，履约保证金基坑回填完毕后验收合格后14日内无息返还。
3、本合同自乙方履约保证金缴纳之日起生效，4、本合同一式肆份，甲方双方各执贰份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日基坑支护施工合同范文2甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致订立本协议。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金来源：二、工程承包范围及工程内容承包范围及内容：支护桩钻孔、灌注、钢筋笼制作、测量定位(大清包、包工不包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工措施、包验收合格)。
三、施工工期1、开工日期：本工程开工日期以甲方或监理下发的开工令为准。
2、竣工日期：合同工期总日历,合同生效之日起开始计算工期。
3、合同工期总日历天数：支护桩工期4、如因政府停电、台风、暴雨遇人力不可抗拒的自然灾害等原因造成停工,导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商，工期可顺延。
5、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担。
由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工24小时起开始签证，按现场签证时间为准，窝工补偿100元/工日/人，机械窝工费按实际产生费用补偿(参考市场价);属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天处罚1000元，从工程款中扣除。
四、承包方式1、乙方包工不包料。
2、甲方应按照乙方提供的材料清单进行购置材料。
五、质量标准1、工程质量标准：严格按照国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关的法规规定进行施工。
2、本工程原材料质量必须符合国家相关规范标准。
3、检验标准：本工程的施工标准及验收要严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格。
六、合同价款：1、承包单价：Ø600长螺旋后插筋桩大清包按约为米(据实结算)，钢筋笼制作元/吨(含钢筋除锈)，本价格不含税费及企业管理费用。
2、工程量的确定：长螺旋钻后插筋支护桩按照设计有效桩长加800mm(翻浆高度)作为结算桩长。
七、付款方式及付款条件付款方式：按总进度付款，支护桩完成经验收合格后支付已完成工程量的75%的工程款，剩余25%的工程款到基坑支护工程全部完成后一次付清。