北京市建设工程施工合同示范文本
建设工程施工合同书通用版范本(3篇)
建设工程施工合同书通用版范本发包人(全称)：_____ 承包人(全称)：_____ 根据《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：_____。
2、工程地点：_____。
3、工程立项批准文号：_____。
4、资金来源：_____。
5、工程内容：_____。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6、工程承包范围：_____。
二、合同工期计划开工日期：_____年_____月_____日。
计划竣工日期：_____年_____月_____日。
工期总日历天数：_____天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合_____标准。
四、签约合同价与合同价格形式1、签约合同价为：人民币(大写_____)(￥_____元);其中：(1)安全文明施工费：人民币(大写_____)(￥_____元);(2)材料和工程设备暂估价金额：人民币(大写_____)(￥_____元);(3)专业工程暂估价金额：人民币(大写_____)(￥_____元);(4)暂列金额：人民币(大写_____)(￥_____元);2、合同价格形式：_____。
五、项目经理承包人项目经理：_____。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
北京建设工程施工合同范本6篇
北京建设工程施工合同范本6篇北京建设工程施工合同范本 (1) 发包方:承包方: 工程名称:工程地点: 建筑面积: 平方米; 层数: 结构类型: ; 沿高/跨度: 批准文号:(有权机关批准工程立项的文号) 工程性质: (指基建、技改、合资) 承包范围:承包方式: 质量等级: (优良或合格) 合格工程承包造价: (金额大写) 暂定¥ 元北京市建设工程施工合同(小型工程本)是依据《建设工程施工合同示范文本》(GF─99─0201)拟定的,适用于建筑面积在20xx平方米以内或承包造价在50万元以内的建筑工程。
北京市建筑工程施工合同协议条款依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,就本项工程建设有关事项,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商达成如下协议:第1条工期1.1 本合同工程定于年月日开工;于年月日竣工。
合同工期日历天数为天。
工期如需提前,按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为 / 天。
1.2 承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出: 根据工程实际发生，其费用甲方另行支付。
1.3 工期提前或延误的奖罚,由双方协商后在合同中约定。
无。
第2条图纸发包方于 / 年 / 月 / 日,向承包方提供 / 套图纸。
第3条发包方、承包方驻地代表发包方工程师姓名: ; 承包方项目经理姓名: 。
第4条发包人工作开工前办理完毕土地征用,青苗、树木赔偿,坟地迁移,房屋、构筑物拆迁,地上及架空、地下障碍物清除,将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场,并保证施工期间的需要,向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料,提交办理有关证件、批件的合法手续,将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方,并于现场交验,协调、处理施工现场周围建筑物、购筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题,合同签订后 3 天内组织会审图纸和设计交底,在收到承包方提供的施工组织设计(或施工方案)和进度计划后 3 天内予以确认。
《建设工程施工合同》(示范文本)
《建设工程施工合同》(示范文本)建设工程施工合同 (示范文本)第一章总则第一条合同目的根据《合同法》的规定，为明确双方的权力与义务，保证建设工程施工过程的顺利进行，特订立本建设工程施工合同（以下简称“本合同”）。
第二条合同范围本合同适用于包括但不限于房屋建筑、交通工程、市政工程等各类建设工程的施工合同。
第三条合同约定1. 双方应遵守国家法律法规、地方规章以及有关建设工程施工的技术规范和标准。
2. 合同双方应本着平等、互利、公正的原则，诚实信用地履行合同义务。
3. 双方在合同履行过程中应及时沟通、配合，共同解决出现的问题。
第二章合同的订立与生效1. 合同的订立应以书面形式进行，合同格式由双方共同商定。
2. 在签订本合，应明确合同的双方当事人、建设工程施工的地点、工程范围、工程质量要求等关键事项。
第五条合同的生效本合同自双方当事人签字盖章之日起生效，合同的履行期限为合同约定的工期期限。
第三章合同的履行第六条工程款支付1. 工程款的支付应按照工程进度和合同约定的支付方式进行。
2. 支付过程中，施工方应提供相应的支付申请和相关材料，建设方应及时审核并进行支付。
第七条施工期限1. 施工期限应按照合同约定的工期执行，如遇不可抗力或合同双方协商一致，可以适当延期。
2. 若施工方未能按时完成工程，建设方有权要求其支付违约金或采取其他合理补偿措施。
第四章合同的变更与解除1. 双方协商一致的情况下，可以对合同内容进行变更。
2. 变更内容应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。
第九条合同的解除1. 出现下列情形之一，本合同可被解除：合同期限届满并完成合同约定的工程内容；合同约定的工程质量无法达到要求，经双方协商决定解除合同；合同的变更沟通和协商后无法达成一致意见。
2. 解除合同后，双方应进行结算，并履行相关赔偿义务。
第五章争议解决第十条争议解决方式本合同履行过程中，若发生争议，双方应本着友好协商的原则，通过对话、调解等方式解决；如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程施工合同示范文本(精选27篇)
建设工程施工合同示范文本（精选27篇）篇1：建设工程施工合同示本发包人(全称):______________________承包人(全称):______________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称:_____________________工程地点:________________________工程内容:________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:_____________________二、工程承包范围承包范围:_____________________三、合同工期开工日期:______________________竣工日期:____________________________合同工期总日历天数_________________天。
四、质量标准工程质量标准:________________________五、合同价款金额(大写):______________________元(人民币)￥:______________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的'定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:____________年________月________日合同订立地点:_____________________________本合同双方约定______________________后生效。
《北京市房是建筑和市政工程标准施工招标文件》应用示范文本
《北京市房是建筑和市政工程标准施工招标文件》应用示范文本北京市房屋建筑和市政工程标准施工招标文件应用示范文本一、引言近年来，北京市房屋建筑和市政工程行业持续发展，对于标准施工招标文件的需求也日益增长。
为了规范工程建设过程，提高施工质量，保障工程安全，北京市特制定了该示范文本，旨在引导各单位正确编写标准施工招标文件并提供参考。
二、文件格式与要求1. 文件封面在文件封面上，应标明"北京市房屋建筑和市政工程标准施工招标文件"字样，下方标注"应用示范文本"。
2. 目录招标文件应有清晰的目录，涵盖各个章节的标题，方便投标人浏览。
三、招标文件编写要点1. 项目概况该部分应对招标工程项目进行简要介绍，包括项目背景、建设目的、计划施工时间等信息，以方便投标人了解项目基本情况。
2. 工程概况该部分包括工程总体概述、主要工程结构、施工任务、施工工期等信息，旨在帮助投标人深入了解工程内容和要求。
3. 技术规范与标准技术规范与标准是施工过程中必不可少的指导依据。
招标文件中应明确列出适用的技术规范与标准，为投标人提供明确的工程要求。
4. 投标人资格要求投标人资格要求是筛选符合条件的投标人的重要依据。
招标文件中应详细列出资格要求，包括注册资质、项目经验、人员配置等，以确保投标人具备承担该工程的能力和经验。
5. 投标文件编制要求该部分应对投标文件的格式、内容、递交方式等进行具体说明，确保投标人提交的文件符合要求，方便评审和比选。
6. 评标方法与标准评标方法与标准是确保公正、透明的关键环节。
招标文件中应明确评标方法和标准，为评标工作提供明确的指引。
7. 合同条款合同条款是施工过程中双方权益的法律保障。
招标文件应包含相关合同条款，明确合同签署后的权益和义务，以保证工程按照约定进行。
8. 招标文件编写注意事项最后一节应对招标文件编写过程中的注意事项进行总结，为编写者提供指导和建议。
四、结语该《北京市房屋建筑和市政工程标准施工招标文件应用示范文本》旨在推动北京市房屋建筑和市政工程行业的规范化发展，为各单位准确编写标准施工招标文件提供指导和参考。
建设工程施工合同示范文本(2024版)
（4）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的10%；
（5）剩余10%作为质量保证金，待工程保修期满后无质量问题，甲方支付给乙方。
4.3付款条件：乙方需按照合同约定提交相关付款申请材料，经甲方审核确认后，甲方按照约定付款。
五、工程质量及验收
二、合同主体
2.1甲方（发包方）：__________
单位名称：__________
住所地：__________
法定代表人：__________
委托代理人：__________
联系电话：__________
2.2乙方（承包方）：__________
单位名称：__________
住所地：__________
法定代表人：__________
委托代理人：__________
联系电话：__________
三、合同内容
3.1乙方按照甲方提供的施工图纸、技术规范及工程量清单，完成本工程的建设施工任务。
3.2乙方负责办理与工程施工相关的各类审批手续，并承担相关费用。
3.3乙方应按照合同约定的施工期限、质量标准、安全生产要求完成工程施工。
3.4甲方负责提供施工图纸、技术规范、工程量清单等施工依据文件，并按合同约定支付工程款项。
四、工程款项
4.1工程价款：本工程合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
4.2付款方式：
（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；
（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；
八、争议解决
8.1双方在合同履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2024年北京某工程文明施工责任协议书
2024年北京某工程文明施工责任协议书责任方：施工单位（甲方）：XXXXXXXXXXXXX建设单位（乙方）：XXXXXXXXXXXXX监理单位（丙方）：XXXXXXXXXXXXX一、背景及目的鉴于本工程的特殊性和重要性，为确保施工过程中的安全、文明、规范，保护环境、节约资源，树立良好的企业形象，提升施工单位的管理水平和施工工艺，甲乙丙三方在充分研究和讨论的基础上，达成如下协议：二、工程标准1.施工单位在施工过程中必须严格遵守相关法律法规、标准和规范，确保工程质量符合设计要求，并严格按照乙方提供的施工设计图纸进行施工。
2.甲方必须提供完整的设计图纸、施工方案以及相关资料，协助乙方及丙方开展工作。
3.乙方必须按照相关法律法规和标准的要求开展施工监督工作，及时发现并纠正施工中存在的安全隐患和违规行为。
4.丙方必须严格执行监理职责，保障工程质量和施工进度。
三、安全保障1.施工单位必须制定完善的安全管理制度，并确保全体员工遵守。
2.施工单位必须确保施工现场的道路畅通，采取合理的施工措施，保障施工现场人员和周边居民的安全。
3.施工单位必须定期组织员工进行安全教育和培训，提高员工的安全意识和安全技能。
4.施工单位必须督促承包商和供应商严格执行安全管理制度，确保施工设备和材料的安全使用。
5.乙方和丙方必须及时督促施工单位改正存在的安全问题，并对违反安全规定的责任人进行相应的处罚。
四、环境保护1.施工单位必须建立完善的环保管理制度，严格控制施工过程中产生的废水、废气和噪声，确保环境保护要求符合相关法律法规和标准。
2.施工单位必须保证合理使用资源，减少材料浪费、能源消耗和二氧化碳排放。
3.施工单位必须加强对施工现场周边环境的保护，确保不会对环境造成污染和破坏。
4.乙方和丙方必须定期检查施工现场的环境保护工作，对存在问题的施工单位进行督促整改，对严重违规行为的责任人进行严肃处理。
五、文明施工1.施工单位必须按照相关标准和规范进行文明施工，建立文明施工管理制度，加强施工现场的环境整治和秩序维护。
建设工程施工合同范本(示范文本)
建设工程施工合同范本(示范文本)一、合同的订立1.1 双方当事人1.2 合同的目的本合同的目的是为了明确甲、乙双方在建设工程施工过程中的权利和义务，确保工程质量，保护双方合法权益，实现双方的合作共赢。
1.3 合同的内容1.4 合同的生效和解除本合同自双方当事人签字盖章之日起生效。
除非经双方协商一致，否则本合同不得解除。
二、工程的基本情况和工程标的2.1 工程的基本情况详细描述工程的基本情况，包括工程名称、位置、规模、方案设计等。
三、工程施工期限及工期延误责任3.1 工程施工期限详细说明工程施工期限，包括开始日期和完成日期。
3.2 工期延误责任双方应共同确保工程按时完成。
如工期发生延误，责任方应按照约定承担相应的违约责任，并赔偿对方的直接经济损失。
四、工程造价及支付方式4.1 工程造价4.2 支付方式详细描述工程付款的方式和时间。
五、工程质量监督5.1 工程质量要求双方应确保工程的质量符合相关法律法规和标准要求，详细说明工程质量的具体要求。
工程竣工后，甲方有权组织验收。
如验收不合格，乙方应承担相应的责任，并按照甲方要求进行整改。
六、保修和维护责任6.1 保修期限工程竣工验收后，乙方应提供保修期。
保修期限为自竣工验收之日起的一定时间，具体时间在合同中约定。
6.2 保修责任在保修期内，如工程发生质量问题，乙方应按照约定免费进行修复和维护，保证工程达到合同约定的质量要求。
6.3 维护责任保修期结束后，乙方可根据约定提供额外维护服务，费用另行协商。
七、双方违约责任和争议解决方式7.1 双方违约责任如一方未履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方的直接经济损失，并承担其他可能的法律后果。
7.2 争议解决方式如发生合同履行过程中的争议，双方应采取友好协商方式解决。
如协商不成，可申请仲裁或向有管辖权的法院提起诉讼。
八、合同的生效和解除8.1 合同的生效本合同自双方当事人签字盖章之日起生效。
8.2 合同的解除除非经双方协商一致，否则本合同不得解除。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
北京市建设工程施工合同示范文本In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent DisputesAnd Achieve The Effect Of Common Interests某某管理中心XX年XX月北京市建设工程施工合同示范文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
合同编号：_____________工程名称：_________发包方：（甲方）__________承包方：（乙方）__________资质等级：_________北京市工商行政管理局北京市城乡建设委员会监制一九九四年十二月北京市建设工程施工合同是依据《建设工程施工合同示范文本》（GF-91－0201）拟定的。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－（贴印花税票处）北京市建设工程施工合同协议条款发包方（甲方）：_____________承包方（乙方）：_____________依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》（GF-91－0201），就本项工程建设有关事项，经双方协商达成如下协议：第一条工程概况1．1 工程名称：____________工程地点：___________工程内容：见“工程项目一览表”（附后）。
承包范围：___________承包方式：___________1．2 工程性质（指基建、技改、合资等）：________批准文号（有权机关批准工程立项的文号）：________ 1．3 定额工期总天数：________天。
1．4 开工日期（双方约定的符合开工报告规定的具体日期，以单位工程为准；群体工程以第一个开工的工程为准）：本合同工程定于____年____月____日开工。
竣工日期（以单位工程为准；群体工程以最后竣工的工程为准）：本合同工程定于____年____月____日竣工。
1．5 质量等级：______________。
1．6 合同价款：本合同工程承包造价为________元。
金额大写：_____________。
第二条合同文件及解释顺序。
除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：1．协议条款；2．合同条件；3．洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；4．招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件；5．施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定；6．按可填单价的工程量清单承包的建设工程，甲方提供的工程量清单；7．标准、规范和其它有关技术资料、技术要求；8．国家和本市关于施工合同管理的规定。
当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决；双方意见仍不能一致的，按第三十条约定的办法解决。
第三条合同文件使用的语言文字，标准和适用法律3．1 合同语言：本合同文件使用汉语。
3．2 适用法律法规：国家有关法律、法规和本市有关法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。
3．3 适用标准、规范：按国家和本市现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。
第四条图纸4．1 甲方提供图纸日期：__________4．2 甲方提供图纸套数：__________4．3 甲方对图纸的特殊保密要求和费用承担：______ 4．4 工程竣工图：按照国家和本市有关规定，双方另行签订绘制工程竣工图的协议。
第五条甲方驻工地代表5．1 甲方驻工地代表姓名（任命书、委派书作为合同附件）：____________5．2 社会总监理工程师姓名（如甲方委托监理公司监理时，总监理工程师的职责应在监理合同中明确，并将副本一份交乙方）：_______第六条乙方驻工地代表（项目经理）乙方驻工地代表姓名（任命书作为合同附件）：____________第七条甲方工作。
甲方按本协议约定的时间和要求，一次或分段完成以下工作：7．1 施工现场达到具备施工条件和完成的时间：7．2 将施工所需水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：______________并保证施工期间的需要。
7．3 施工现场与公共道路的通道开通时间和起止地点：_________满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
7．4 工程地质和地下管网线路资料的提供时间：_______________7．5 办理证件、批件的名称和完成时间：______________7．6 水准点与座标控制点位置提供和交验要求：_______________7．7 会审图纸和设计交底的时间：_____________7．8 协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护要求及应支付的费用：________甲方不按合同约定完成上述工作时，应按本协议条款第三十二条执行。
第八条乙方工作。
乙方按本协议约定的时间和要求完成以下工作：8．1 提供计划、报表的名称及完成时间：______________8．2 对施工安全保卫工作的要求。
按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等。
如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。
8．3 向甲方提供的办公和生活设施及费用承担：_______________8．4 对施工现场交通和噪音等管理的要求。
必须遵守本市有关部门对施工现场交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意后办理有关手续，甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外。
8．5 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：_______________8．6 施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护要求及费用承担：______________8．7 施工现场整洁卫生的要求。
保证施工现场清洁符合有关规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
乙方不按合同约定完成上述工作时，造成工期延误，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。
第九条进度计划9．1 乙方提供施工组织设计（或施工方案）和进度计划的时间：________9．2 甲方代表（或总监理工程师“下同”）确认的时间：______________第十条延期开工乙方不能按时开工，应在协议条款约定的开工日期5天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。
甲方代表在3天内答复乙方。
甲方代表同意延期要求或3天内不予答复，可视为已同意乙方要求，工期相应顺延。
甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，竣工日期不予顺延。
甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期，承担乙方因此造成的经济支出，相应顺延工期。
第十一条暂停施工甲方代表在确有必要时，可书面要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。
乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完工程，实施甲方代表处理意见后向其提出书面复工要求，甲方代表批准后继续施工。
甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。
停工责任在甲方，由甲方承担经济支出，相应顺延工期；停工责任在乙方，由乙方承担发生的费用。
因甲方代表不及时作出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部解除合同，由甲方承担违约责任。
第十二条工期延误12．1 对以下造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。
1．工程量变化和设计变更；2．一周内，非乙方原因停水、停电（地区限电除外）、停气造成停工累计超过8小时；3．不可抗力；4．甲方代表同意工期相应顺延的其它情况。
乙方在以上情况发生后5天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告。
甲方代表在收到报告后5天内予以确认答复，逾期不予答复，乙方即可视为延期要求已被确认。
12．2 非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方每延期竣工一天，应交付的违约金额和计算方法：____________。
12．3 因乙方原因延误工期，工程不能按合同工期竣工时，甲方可认为乙方已部分或全部解除合同，由乙方承担违约责任，并按本协议条款第39条工程停建或缓建规定执行。
第十三条工期提前工期如需提前，双方约定如下：13．1 按本协议条款1．4约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为________天，比本协议条款1．3定额工期提前________天、提前________％。
13．2 乙方采取的赶工措施及因此增加的经济支出：___________。
13．3 甲方应提供的条件：____________。
13．4 乙方每提前竣工一天，甲方应支付乙方的奖励金额和计算方法：____________。
第十四条质量检查和返工检查和返工。
乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验、为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。
因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起的经济支出，由甲方承担。
以上检查检验合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任和发生的费用，赔偿甲方的有关损失，工期相应顺延。
以上检查检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检查检验不合格，影响正常施工的费用由乙方承担。
除此之外影响正常施工的经济支出由甲方承担，相应顺延工期。
第十五条工程质量15．1 约定的工程质量等级（优良、合格）____。
实行按质论价和奖罚对等，由此增减的费用支付：_____________。
15．2 违约责任：达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。
因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。
返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任。
因甲方原因达不到约定条件，由甲方承担返工的经济支出，工期相应顺延。
15．3 双方对工程质量有争议时，按第30条约定的办法解决。
第十六条隐蔽工程和中间验收16．1 工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方代表参加。
通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。
乙方准备验收记录。
验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。
验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。