建筑工程施工合同索赔函范例
建设工程施工合同索赔函样式
建设工程施工合同索赔函样式尊敬的XXX公司：我方代表XXX工程项目，根据《建设工程施工合同》第X条的规定，就合同履行过程中产生的索赔事项，特此向贵公司提出索赔函。
一、索赔原因根据我方与贵公司签订的建设工程施工合同，我方履行了合同规定的义务，并且按时提供了所有所需的材料和设备。
然而，在施工过程中，贵公司未按照合同约定的高质量和标准进行施工，导致以下问题的出现：1.施工质量问题：贵公司在施工过程中存在明显的施工质量问题，包括但不限于工程材料不符合标准要求、施工工艺不当、施工安全隐患等。
2.工期延误：由于贵公司施工不力、施工组织不合理，造成了工程进度延误，给我方造成了严重的经济损失。
3.变更指令：贵公司在未取得我方书面同意的情况下，擅自变更工程内容、施工方法或施工工期，给我方造成了额外的工程投入和管理困难。
二、索赔要求基于上述索赔原因，我方要求贵公司承担以下责任并做出相应补偿：1.质量问题：贵公司应在收到本函后的X日内，委派质量鉴定专家对工程进行全面检测，确保工程达到相应的合同标准，并解决存在的质量问题。
2.工期延误：贵公司应当承担由工期延误所产生的直接经济损失，包括但不限于额外的人力成本、租赁费用和施工管理费用等。
3.变更指令：贵公司应当向我方支付由变更指令所导致的额外费用，包括但不限于材料费用、人力成本和工期延误所产生的损失。
三、索赔金额及支付方式根据我方初步测算，据此次索赔金额为人民币X万元整。
请贵公司于收到本函后的X日内，将索赔金额以电汇方式支付至我方指定的银行账户。
四、履行期限贵公司应于收到本函后的X日内，对索赔事项做出书面回复并承诺在合理期限内履行索赔要求。
如贵公司未能在规定时间内履行相应责任，我方将不得不考虑采取进一步的法律行动。
请贵公司对本函内容认真研究，并及时回复。
我方将保留一切进一步追偿权利。
特此函告。
XXX工程项目代表签字：日期：。
工程施工索赔通知(3篇)
第1篇尊敬的甲方：您好！我方XX建筑工程有限公司（以下简称“我方”）承建的贵公司XX项目（以下简称“本项目”），自2021年1月1日起正式开工建设。
根据合同约定，我方应按照工程进度和质量要求完成施工任务。
然而，在施工过程中，由于以下原因，我方遭受了经济损失，特此向贵方提出索赔申请。
一、索赔原因及依据1. 施工图纸变更根据合同约定，施工图纸应由贵方提供。
但在施工过程中，贵方多次对施工图纸进行变更，导致我方施工进度受到影响。
具体变更情况如下：（1）2021年3月，贵方对施工图纸进行了第一次变更，要求我方增加部分施工内容。
（2）2021年6月，贵方对施工图纸进行了第二次变更，要求我方调整部分施工方案。
（3）2021年9月，贵方对施工图纸进行了第三次变更，要求我方对部分施工部位进行加固处理。
根据《中华人民共和国合同法》第九十三条规定：“当事人一方因对方的原因，导致合同无法履行或者履行不符合约定的，应当承担违约责任。
”因此，我方要求贵方承担由此产生的经济损失。
2. 施工材料供应不及时根据合同约定，贵方应按时提供施工所需的材料。
然而，在实际施工过程中，贵方多次未能按时提供材料，导致我方施工进度受到影响。
具体如下：（1）2021年4月，贵方未能按时提供混凝土，导致我方施工进度延误5天。
（2）2021年7月，贵方未能按时提供钢筋，导致我方施工进度延误7天。
（3）2021年10月，贵方未能按时提供瓷砖，导致我方施工进度延误10天。
根据《中华人民共和国合同法》第一百零九条规定：“当事人一方因对方的原因，导致合同无法履行或者履行不符合约定的，应当承担违约责任。
”因此，我方要求贵方承担由此产生的经济损失。
二、索赔金额根据以上原因，我方共计遭受经济损失人民币XX万元。
具体如下：1. 施工图纸变更造成的经济损失：人民币XX万元。
2. 施工材料供应不及时造成的经济损失：人民币XX万元。
三、索赔处理1. 贵方应按照本通知的要求，在接到本通知之日起15日内，向我方支付上述索赔金额。
工程施工索赔文件(3篇)
第1篇一、索赔事由我单位（以下简称“承包方”）与贵单位（以下简称“业主方”）于____年____月____日签订了《____工程项目施工合同》（以下简称“合同”）。
合同约定，承包方负责完成合同约定的工程内容及质量标准，业主方负责支付工程款及合同约定的其他费用。
在施工过程中，由于以下原因导致工程进度延误，给承包方造成了经济损失，现根据合同约定及有关法律法规，特向业主方提出索赔。
二、索赔依据1. 《____工程项目施工合同》及相关附件；2. 国家及地方有关建设工程施工管理的法律法规；3. 工程施工过程中产生的相关文件、资料、照片、录像等。
三、索赔事项1. 业主方未能按照合同约定提供施工现场，导致工程进度延误；2. 业主方未能按照合同约定及时提供图纸、施工方案等资料，导致工程进度延误；3. 业主方指定的分包商违约或延误，导致工程进度延误；4. 业主方未能及时提供合同规定的材料或设备，导致工程进度延误；5. 业主方拖延关键线路上工序的验收时间，造成承包方下道工序施工延误；6. 业主方或工程师发布指令延误，或发布的指令打乱了承包方的施工计划；7. 业主方提供的设计数据或工程数据错误，导致工程进度延误；8. 业主方原因暂停施工导致的延误；9. 业主方设计变更或要求修改图纸，导致工程量增加；10. 人力不可抗拒的自然灾害导致的延误；11. 特殊风险如战争、叛乱、革命、核装置污染等造成的延误；12. 不利的施工条件或外界障阻引起的延误等。
四、索赔金额根据以上索赔事项，经核算，承包方经济损失共计人民币____元整。
五、索赔请求1. 业主方按照合同约定支付承包方经济损失人民币____元整；2. 业主方承担由此产生的相关税费；3. 业主方承担因索赔而产生的其他费用。
六、索赔时效自本索赔文件送达之日起____日内，如业主方未对索赔事项进行答复，承包方有权依法向有关部门申请仲裁或提起诉讼。
特此索赔，敬请关注！承包方：____地址：____联系人：____联系电话：____日期：____年____月____日第2篇一、索赔事项概述1. 索赔项目：某住宅小区工程2. 索赔原因：业主方未能按照合同约定按时提供施工现场，导致我方工程进度延误。
工程施工索赔范文(3篇)
第1篇一、背景某建筑工程项目位于我国某市，由某建筑集团有限公司承建。
项目合同约定工期为两年，采用固定总价合同。
然而，在施工过程中，由于业主方原因导致工程变更频繁，严重影响了施工进度和成本。
承包方根据合同约定，向业主方提出施工索赔。
二、索赔原因分析1. 业主方原因导致工程变更频繁（1）设计变更：在施工过程中，业主方提出多次设计变更，导致施工图纸反复修改，增加了施工难度和成本。
（2）材料供应不及时：业主方未能按照合同约定及时提供所需材料，导致施工进度延误。
（3）施工场地问题：业主方未能及时提供施工场地，导致承包方不得不临时租用场地，增加了施工成本。
2. 施工过程中遇到不可抗力因素（1）自然灾害：在施工过程中，当地发生地震，导致部分工程受损，需要重新施工。
（2）政策调整：政府调整相关政策，导致部分工程需重新设计，增加了施工成本。
三、索赔计算1. 工期延误索赔根据合同约定，工期延误索赔按照每天计算，每延误一天，索赔金额为合同总价的千分之一。
2. 工程变更索赔根据变更工程量和合同约定单价，计算变更工程款。
3. 不可抗力因素索赔根据不可抗力因素对工程造成的影响，计算损失费用。
四、索赔依据1. 工程变更记录、设计变更通知单2. 材料供应记录、合同约定材料价格3. 施工场地租赁合同、临时租用场地费用4. 自然灾害证明、政策调整文件5. 工程量清单、合同约定单价五、索赔处理1. 承包方向业主方提交索赔报告，详细说明索赔原因、计算依据和索赔金额。
2. 业主方对索赔报告进行审核，如有异议，双方协商解决。
3. 如协商不成，可向相关仲裁机构申请仲裁。
六、总结通过以上案例分析，我们可以看出，在建筑工程施工过程中，索赔问题是一个常见的现象。
承包方应充分了解合同条款，掌握索赔技巧，确保自身合法权益。
同时，业主方也应严格按照合同约定履行义务，避免不必要的纠纷。
第2篇一、背景某市一大型住宅小区项目，由A建筑公司承建，合同工期为18个月。
建设工程施工索赔函
建设工程施工索赔函尊敬的xx公司：我方与贵公司于xxxx年xx月xx日签订了《建设工程施工合同》（合同编号：xxxx），我方作为承包方，按合同约定负责承担xx项目的施工工作。
经过多次工作实施与核对，我方发现在施工过程中，由于贵公司的原因造成了一系列问题和损失。
故我方特向贵公司提出以下索赔要求：一、违约责任根据合同规定，贵公司有责任确保施工过程中的合法合规，并负责协调和监督各方的工作。
然而，在实际施工中，我们发现贵公司未能履行上述职责，导致以下问题的发生：1. 资金拖欠：我方在施工期间按合同约定提供了材料和劳动力，然而贵公司至今未按时支付相关款项，严重影响了我方的正常工作和资金流动。
2. 施工进度延误：贵公司未能及时提供必要的施工图纸和设计文件，导致施工进度受阻，影响了工程的正常进行。
3. 质量问题：贵公司未能按照合同要求提供合格的材料和设备，导致施工质量出现问题，需要重新修复和更换，给我方增加了额外的成本和工作量。
二、索赔要求基于上述问题，我方特向贵公司提出以下索赔要求，并希望得到合理的解决：1. 资金拖欠：贵公司应立即支付我方尚未结清的款项，并支付逾期支付的违约金。
2. 施工进度延误：贵公司应提供完整的施工图纸和设计文件，并承担由此引起的施工进度延误所产生的损失。
3. 质量问题：贵公司应承担修复和更换材料的费用，并赔偿由此引起的额外费用和延误所造成的损失。
三、索赔计算基于上述索赔要求，我方根据合同中相关条款及实际损失进行了如下计算：1. 资金拖欠：合同总金额100万元，按合同约定15%作为合同款项的首付，贵公司至今未支付的款项为50万元，根据合同约定，每逾期一天，贵公司需支付违约金千分之五，累计逾期90天，故贵公司需支付的违约金为50万元×0.005×90=22.5万元。
2. 施工进度延误：由于贵公司未能及时提供施工图纸和设计文件，导致施工进度延误了30天，每天的工程费用为10万元，故贵公司应支付的索赔金额为30天×10万元=300万元。
施工企业工程损失索赔状(3篇)
第1篇案由：工程损失索赔原告：XX建筑工程有限公司（以下简称“原告”）住所地：XX市XX区XX路XX号法定代表人：张三，职务：董事长被告：XX房地产开发有限公司（以下简称“被告”）住所地：XX市XX区XX路XX号法定代表人：李四，职务：总经理一、诉讼请求1. 判令被告支付原告因工程损失而产生的赔偿金人民币叁拾万元整（￥300,000.00）。
2. 判令被告承担本案诉讼费用。
二、事实与理由一、事实原告与被告于2019年10月签订《建设工程施工合同》，约定由原告承建被告开发的XX住宅小区项目。
合同工期为一年，合同总价款为人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）。
合同签订后，原告按照合同约定进行施工。
在施工过程中，由于连续降雨，导致施工现场积水严重，基坑出现坍塌。
原告立即采取应急措施，投入大量人力、物力进行抢险，但仍然造成了一定程度的损失。
经评估，原告因此次工程损失共计人民币叁拾万元整（￥300,000.00）。
二、理由1. 根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2. 本案中，由于连续降雨导致施工现场积水严重，基坑出现坍塌，属于不可抗力因素。
但被告在签订合同时并未充分考虑到此类风险，也未在合同中约定不可抗力条款。
因此，被告应承担由此造成的损失。
3. 根据《中华人民共和国建筑法》第五十二条规定，建设单位应当保证施工现场的安全、文明施工，并承担因不可抗力等原因造成的损失。
4. 原告在此次工程损失中，已尽到合理注意义务，采取应急措施进行抢险，但仍然造成了损失。
因此，被告应当承担赔偿责任。
综上所述，原告认为被告应承担因不可抗力造成的工程损失，支付原告人民币叁拾万元整（￥300,000.00）的赔偿金。
为此，特向贵院提起诉讼，请求依法判决。
此致XX市XX区人民法院原告：XX建筑工程有限公司法定代表人：张三2019年12月15日第2篇原告： [原告企业名称]住所地： [原告企业住所地]法定代表人： [原告法定代表人姓名]联系电话： [原告联系电话]被告： [被告企业名称]住所地： [被告企业住所地]法定代表人： [被告法定代表人姓名]联系电话： [被告联系电话]案由：工程损失索赔事实与理由：一、基本事实原告[原告企业名称]（以下简称“原告”）与被告[被告企业名称]（以下简称“被告”）于[合同签订日期]签订了《[工程名称]施工合同》（以下简称“合同”），约定由原告承担[工程名称]的施工任务。
建筑合同索赔函
建筑合同索赔函
尊敬的_____(建筑公司名称)___:
根据我们之间签订的_____(合同编号)建筑合同，我们在__(具体工程地点)___项目
工程中发现了一些问题，特向贵公司提出索赔请求。
根据合同约定，我们就以下问题向贵公司提出索赔要求：
1.在_____(具体施工阶段)阶段，发现了_(问题1)_，造成了_(具体损失或延迟)。
2.经过_____(相关部门或专业人员)的检验确认，发现_(问题2)_，导致_(具体
损失或延迟)。
3.我方已经履行合同约定的所有支付义务，但因上述问题导致了_____(额外费
用/损失)，特此向贵公司提出索赔要求_(索赔金额)__。
我方请求贵公司立即展开_____(解决问题的具体行动)，并在__(提出要求的期
限)___内给予书面答复。
如果贵公司对此索赔难以认可，希望双方能够通过友好协
商解决纠纷，避免进一步的法律纠纷。
同时，在解决问题的过程中，我方也愿意提供一切必要的配合和协助，以保证工程的顺利进行。
希望双方能够共同维护合同的有效性，保证工程的质量达到双方的期望值。
此致
敬礼!
_____(你的姓名)____
_____(你的职务)____
_____(你的联系方式)____
日期: ____(日期)____。
建设工程施工合同索赔函
建设工程施工合同索赔函尊敬的[对方公司名称]：主题：关于[工程项目名称]的合同索赔通知根据我们之间签订的建设工程施工合同（合同编号：[合同编号]），我方自[合同生效日期]起开始履行合同约定的各项义务。
在施工过程中，由于[具体原因，如设计变更、材料供应延迟等]，导致我方无法按照原定计划进行施工，从而产生了额外的成本和损失。
在此，我方依据合同第[条款编号]条的规定，向贵方提出如下索赔：1. 工期延误索赔：由于[具体原因]，我方的施工进度受到了影响，根据合同规定，我方有权要求延长工期[具体天数]天，并请求相应的经济补偿。
2. 成本增加索赔：由于[具体原因]导致的材料、人工等成本的增加，我方已经承担了额外费用[具体金额]元。
根据合同规定，这部分费用应由贵方承担。
3. 设备闲置费用索赔：因[具体原因]造成的设备闲置，我方产生了[具体金额]元的设备闲置费用，根据合同规定，该费用应由贵方负责。
4. 其他相关损失：除上述明确列出的损失外，我方还遭受了其他相关损失，包括但不限于[具体损失]，根据合同规定，这部分损失亦应由贵方承担。
我方共计索赔金额为[总金额]元。
为了不影响工程进度和双方的合作关系，希望贵方能够认真审核我方的索赔请求，并在收到本函后的[具体时间]内给予答复。
我们期待与贵方友好协商解决此事，以确保工程的顺利进行。
如果贵方对上述索赔有任何疑问或需要进一步的信息，请随时与我方联系。
感谢贵方的理解与支持，期待贵方的积极回应。
此致敬礼！[贵方公司全称][贵方联系人姓名][贵方联系电话] [贵方联系地址] [日期]。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑工程施工合同索赔函范例【建筑工程施工合同索赔函范例】
尊敬的（施工方名称）：
我方作为（甲方名称）在日前与贵方签订的《建筑工程施工合同》
清楚规定了双方的权益和责任。
然而，遗憾的是，根据最近的施工进
展和质量检测情况，我们发现以下问题存在严重质量缺陷和时间延误，因此，我们不得不提出索赔请求。
一、质量问题
在项目实施过程中，我们发现以下质量问题（列出具体问题）：
1.（问题描述）
2.（问题描述）
3.（问题描述）
这些问题严重影响了工程进度和工程质量，违反了合同规定，使我
们的投资受到了损失。
二、时间延误
根据初步的项目计划，工程应于（日期）前完工。
然而，由于施工
方的原因，工程的进展严重延误。
经与您多次协商并催促，情况依然
无法得到解决。
由此，我们遭受了以下影响：
1.（影响描述）
2.（影响描述）
3.（影响描述）
我们非常遗憾地指出，这些时间延误严重影响了我们的经济利益和项目进展，给我们带来了巨大的损失。
基于以上情况，我们要求贵方承担以下责任：
1.立即修复所有存在的质量问题，确保工程达到合同约定的标准和要求；
2.加快施工进度，确保工程尽快完工，减少进一步的时间延误；
3.赔偿我们因贵方的质量问题和时间延误而造成的经济损失，具体金额请贵方在收到信函后五个工作日内提供。
我们强烈希望贵方能够尽快正视问题并采取措施解决。
如贵方不能在（期限）内回应并解决问题，我们将不得不采取进一步的法律手段来维护我们的合法权益。
最后，我们希望双方能够通过友好协商解决这些问题，确保工程的顺利进行，共同促进我们的合作关系持续发展。
此致
敬礼
（甲方名称）
日期:（日期）。