风力发电场总承包合同
风电施工总承包合同范本
风电施工总承包合同范本甲方：（委托人）统一社会信用代码：____________地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________乙方：（承包人）统一社会信用代码：____________地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________鉴于甲方拟在__________（地点）进行风力发电项目施工，为确保项目施工顺利进行，甲、乙双方经友好协商，达成以下协议：第一条项目基本信息项目名称：__________项目地址：__________项目规模：__________第二条项目工期本项目的总工期为____________（工作日/月/年），工期自双方签订本合同生效之日起计算。
第三条项目费用1. 项目总造价为____________元，具体费用结构如下：（1）工程施工费：____________元（2）设备材料费：____________元（3）管理费：____________元（4）其他费用：____________元2. 项目费用支付方式：项目费用按照工程进度款的方式支付，具体支付比例及节点由双方另行协商确定。
第四条项目质量要求1. 乙方承诺在工程施工过程中，严格按照相关标准和规范进行施工，确保项目的质量符合相关要求。
2. 如因乙方施工不符合标准导致项目质量问题，乙方应承担相应的责任并进行整改。
第五条安全保障1. 乙方应建立健全施工安全管理体系，确保施工过程中的安全生产。
2. 如因乙方施工不当导致安全事故，乙方应承担相应的责任。
第六条合同变更和解除1. 如因不可抗力或其他原因导致项目无法按合同约定完成，双方应协商解决，并按照协商结果进行合同变更。
2. 如因严重违约情况需要解除合同，应当提前30日以书面形式通知对方，并支付相应的违约金。
第七条其他约定1. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
第八条合同生效本合同自双方签字或盖章之日起生效，合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
风电场EPC总承包合同模板
风电场EPC总承包合同模板1. 合同背景该合同由甲方（以下简称为“业主”）与乙方（以下简称为“承包商”）签署，旨在明确双方之间的责任和义务，以顺利实施风电场的EPC项目。
2. 合同条款2.1 项目范围本合同的项目范围包括但不限于：- 风电场的设计、采购、施工和安装- 相关设备和材料的供应和安装- 风电场的调试和运行- 项目管理和监督2.2 合同价格根据双方协商，合同总价格为XXX金额（人民币），乙方需按合同要求支付相关款项。
2.3 工期和交付时间双方约定的工期为XX个月，业主将根据进度支付相应的款项。
乙方应确保项目按计划交付。
2.4 变更和索赔双方应当及时沟通并书面确认任何变更事项。
如因变更造成乙方损失，乙方有权向业主提交索赔请求。
2.5 质量保证和质量验收乙方需确保项目的设计、施工和设备达到相关法律法规和行业标准的要求。
业主有权进行质量验收，并在验收合格后支付相应款项。
2.6 保险责任乙方应购买适当的保险，以覆盖项目期间和项目交付后的意外损失。
业主有权要求乙方提供保险证明。
2.7 不可抗力如因不可抗力事件导致项目延迟或中止，双方应及时通知对方，并协商解决方案。
3. 合同签署本合同经双方盖章并由合法代表签字后生效。
合同正本一式两份，甲乙双方各持一份。
4. 附则本合同的有效期为项目交付后XXX个月，双方应本着诚信原则履行合同的各项条款。
若双方出现争议，应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的法院提起诉讼。
以上仅为模板示例，具体的合同内容需根据实际情况进行调整和补充。
*注：该模板仅供参考，请咨询专业律师或法务人员进行进一步评估和修改。
**。
风力发电厂土建及安装工程总承包合同
风力发电厂土建及安装工程总承包合同甲方（发包方）：地址：电话：乙方（承包方）：地址：电话：鉴于甲方拥有风力发电项目，并愿意委托乙方进行土建及安装工程；乙方具备从事该项目工作的资质和能力，双方经友好协商，达成以下合同：第一条项目概况1.1 项目名称：风力发电厂土建及安装工程。
1.2 项目地址：1.3 项目规模：（具体设备数量、容量等）1.4 工程内容：风力发电厂土建及相关设备安装工程。
第二条合同范围2.1 甲方责任：（1）为乙方提供项目资料，包括但不限于工程设计图纸、设备供应商信息等。
（2）提供工程进度计划和安全管理要求。
（3）提供工程进度款支付计划。
2.2 乙方责任：（1）进行风力发电厂土建工程的施工建设。
（2）安装风力发电厂所需设备并进行调试。
（3）按照项目进度计划保证工程按时交付。
（4）负责施工期间的安全管理，确保施工过程安全可靠。
第三条工程期限3.1 工程期限：开始日期：完工日期：3.2 工期延误：如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的责任，并向乙方支付违约金。
乙方有权向甲方索赔，并要求延长工期。
如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的责任，并向甲方支付违约金。
甲方有权向乙方索赔，并要求延长工期。
第四条工程费用4.1 工程总价：4.2 付款方式：（1）甲方按照工程进度款支付计划，合理及时支付工程款项给乙方。
（2）乙方应向甲方提供相应的工程付款证明。
第五条违约责任5.1 若一方未履行合同义务，应向对方支付违约金，违约金金额为合同总价的10%。
5.2 出现不可抗力或其他无法预测的情况，双方应友好协商解决，不应承担违约责任。
第六条保修期乙方对安装工程提供1年的质量保修期，自竣工验收合格之日起计算。
在保修期内，如出现因乙方原因导致的设备故障，乙方将负责及时维修或更换。
第七条争议解决本合同在履行过程中如发生争议，应通过友好协商解决。
协商不成的，可提交所在地人民法院解决。
第八条合同生效与解除8.1 本合同自双方签署后即生效，有效期自工程竣工验收之日算起。
风力发电工程总承包合同
风力发电工程总承包合同地址：XXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXX联系电话：XXXXXXXXXXX传真：XXXXXXXXXXX电子邮箱：XXXXXXXXXXXXXX乙方：XXXX有限公司地址：XXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXX联系电话：XXXXXXXXXXX传真：XXXXXXXXXXX电子邮箱：XXXXXXXXXXXXXX鉴于甲方拟在XX地区建设一座规模为XX的风力发电场，并委托乙方作为总承包方负责该工程的设计、采购、施工和调试工作。
双方经友好协商，达成如下协议，以共同推进该项目的建设。
一、合同范围及内容1.1 设计工作：乙方应根据甲方提供的技术要求和标准，完成风力发电场的初步设计和施工图设计，并提交给甲方审批。
设计文件应包括所有必要的设备清单、土建工程量清单、安装图纸等。
1.2 采购工作：乙方负责按照合同约定的品牌、规格和数量采购所有设备和材料，并确保其符合国家相关标准和质量要求。
对于重要设备，乙方应提供详细的技术参数和性能指标供甲方确认。
1.3 施工工作：乙方应按照批准的设计文件组织施工，确保工程质量符合国家相关标准和规范要求。
施工过程中，乙方应遵守安全生产法律法规，采取必要的安全防护措施，保障施工人员的安全和健康。
1.4 调试工作：乙方应负责风力发电场的调试工作，包括设备的单机试运行、系统联调以及与电网的接入测试等。
调试完成后，乙方应向甲方提交完整的调试报告，并对调试结果负责。
二、合同价款及支付方式2.1 合同价款：双方经协商一致确定本工程的总承包价款为人民币XXX万元整（￥XXX），包含设计费、采购费、施工费和调试费等全部费用。
2.2 预付款：在本合同签订且甲方支付预付款（占总价款的10%）后，乙方开始履行本合同约定的义务。
预付款支付后不予退还。
2.3 进度款：根据工程进度情况，甲方向乙方支付相应的进度款。
具体支付比例和时间由双方另行商定。
2.4 竣工结算款：在工程竣工验收合格且办理完相关手续后，甲方向乙方支付剩余的竣工结算款。
风力发电承包合同协议书
甲方（以下简称“甲方”）：名称：________地址：________法定代表人：________联系电话：________乙方（以下简称“乙方”）：名称：________地址：________法定代表人：________联系电话：________鉴于甲方计划在________地区建设风力发电项目，乙方具备相应的施工资质和技术能力，双方经友好协商，就风力发电项目的施工事宜达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：________风力发电项目2. 项目地点：________3. 项目规模：________兆瓦4. 项目内容：风力发电场及相关配套设施建设5. 项目总投资：________万元人民币二、承包范围1. 乙方负责风力发电项目的施工，包括但不限于风力发电机组基础施工、风机安装、电气设备安装、道路建设、围栏建设等。
2. 乙方负责项目施工过程中所需材料的采购、运输、储存和分发。
3. 乙方负责项目施工过程中的安全、质量、进度管理。
三、工期及进度1. 项目施工总工期为________个月。
2. 乙方应在合同签订后________日内完成施工准备工作。
3. 乙方应在合同签订后________日内完成风力发电机组基础施工。
4. 乙方应在合同签订后________日内完成风机安装、电气设备安装等施工任务。
四、质量要求1. 乙方应按照国家标准、行业标准及甲方要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。
2. 乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程中的质量问题进行跟踪、处理和整改。
3. 甲方有权对施工过程中的质量问题进行监督、检查，并提出整改意见。
五、合同价款及支付方式1. 本合同总价款为________万元人民币，其中：（1）风力发电机组基础施工：________万元；（2）风机安装、电气设备安装等施工任务：________万元；（3）材料采购、运输、储存和分发费用：________万元。
2. 乙方在完成施工准备工作后，甲方支付合同总价款的________%作为预付款。
风电基础总承包合同8篇
风电基础总承包合同8篇篇1合同编号：XXXX-XXXXXX甲方（发包方）：___________________公司名称：___________________注册地址：___________________法定代表人：___________________联系电话：___________________电子邮箱：___________________乙方（承包方）：___________________公司名称：___________________注册地址：___________________ 承包方资质证明文件编号及等级：___________________ 法定代表人：___________________ 联系电话：___________________ 电子邮箱：___________________ 鉴于甲方拟建设风电项目，现委托乙方承担风电基础总承包工程。
甲乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况本合同工程为风电基础工程总承包项目，具体内容包括但不限于风电基础设计、施工、调试等全过程服务。
工程地点位于_______，承包范围包括但不限于以下内容：（详细列举承包范围）。
二、合同价款及支付方式本合同总价为人民币大写_______元整（小写_______元），该总价包括工程所需的劳务费用、材料费用等全部费用。
具体支付方式如下：（详细列举支付方式）。
三、工程期限本工程自本合同签订之日起开始实施，具体开工日期及工期计划按照双方书面确认的施工计划执行。
承包方应确保工程按期完成，如遇特殊情况需延期时，应及时通知发包方并征得发包方同意。
四、工程质量与验收承包方应严格按照国家相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合合同约定及国家相关标准。
工程完工后，承包方应及时组织验收并向发包方提交完整的验收资料。
发包方应在收到验收资料后的合理时间内组织验收。
如验收不合格，承包方应按照发包方的要求进行整改并承担相应费用。
风力发电总承包合同模板
风力发电总承包合同模板《风力发电总承包合同》甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：鉴于业主拟建设风力发电项目，并委托承包商承担该项目的总承包工作，双方经友好协商，达成如下协议：第一条项目概述1.1 项目名称：____风力发电项目1.2 项目地点：____省（自治区、直辖市）____市（县）____乡镇____村1.3 项目规模：____兆瓦1.4 项目内容：主要包括风力发电机组及附属设备的采购、安装、调试、验收、培训、质保等服务。
第二条合同金额2.1 本项目的总承包合同金额为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
2.2 合同金额包含：设备采购费、安装费、调试费、培训费、质保费等所有费用。
2.3 合同金额支付方式及进度详见附件《支付方式及进度》。
第三条合同期限3.1 项目开工日期：____年__月__日。
3.2 项目竣工日期：____年__月__日。
3.3 质保期：自项目竣工验收合格之日起____年。
第四条双方的权利和义务4.1 业主的权利和义务：（1）按照合同约定支付合同价款；（2）提供项目实施所需的土地、水源、电源、交通等基础设施；（3）协助承包商办理项目相关审批手续；（4）按照合同约定接收并妥善保管合同约定的设备、文件等；（5）对承包商的施工过程进行监督，并提出合理化建议。
4.2 承包商的权利和义务：（1）按照合同约定完成项目的设计、设备采购、安装、调试等工作；（2）确保项目质量符合国家及相关行业标准；（3）按照合同约定提供培训和技术支持；（4）在质保期内负责项目的维修、保养和故障排除；（5）对业主提供的场地、设施等进行爱护，确保施工安全。
第五条违约责任5.1 双方违反合同约定的，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
5.2 双方因不可抗力导致无法履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。
第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
风电项目施工总承包建设工程施工合同
风电项目施工总承包建设工程施工合同甲方：（全称、地址）乙方：（全称、地址）鉴于甲方拟建设风电项目，为确保项目质量、进度和安全，经双方友好协商，达成以下合同：一、合同目的及范围1.1 合同目的：本合同的目的是为了明确双方在风电项目施工总承包工程中的权益、责任和义务，并约定合同履行的具体要求和标准。
1.2 合同范围：本合同的合同范围包括风电项目的设计、采购、施工、调试等全过程的工作。
二、工程规模及概况2.1 工程规模：风电项目于（具体日期）开始施工，总装机容量为（具体数字）兆瓦，并按照相关技术标准进行布局和施工。
2.2 工程概况：风电项目包括风力发电机组、风力发电塔基、配套设施等，详见附件一。
三、合同价款及付款方式3.1 合同价款：本合同的合同价款为（具体数字）人民币，包括设计、采购、施工、调试等工作的费用。
3.2 付款方式：甲方按照合同约定的进度和工程量向乙方支付合同价款，具体付款计划详见附件二。
四、工期及保证期4.1 工期：乙方应按照合同进度计划完成施工任务，工期为（具体工期），如因不可抗力或其他合同约定的因素导致延期，双方可协商调整工期。
4.2 保证期：工程竣工后，乙方承诺提供合格的工程质量保证期为（具体保修期限），期满后由甲方负责维护保养。
五、技术要求及质量保证5.1 技术要求：施工过程中，乙方应按照国家法律法规、相关技术标准和合同约定的要求进行工程设计、施工和验收，并提供相应的技术方案和技术文件。
5.2 质量保证：乙方承诺提供的工程质量符合相关标准，如存在质量问题，乙方应负有必要的修复责任，并按合同约定的方式进行调整。
六、安全管理及环境保护6.1 安全管理：乙方应按照国家相关法律法规和安全管理规定，采取必要的安全措施，确保施工过程中的安全，并保证工人工资、工时、劳动保护等问题符合法律要求。
6.2 环境保护：乙方应按照国家相关法律法规和环保要求，采取必要的环境保护措施，减少施工过程中对环境的影响。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
风力发电场总承包合同
1. 合同背景和目的
本合同旨在明确承包方与发电场建设方之间关于风力发电场建设项目的合作关系和双方的权利义务，确保项目的顺利进行和风力发电场的安全稳定运行。
2. 合同主要条款
2.1. 承包方责任和义务
承包方的责任和义务如下：
•提供风力发电场建设所需的设备、材料和技术支持。
•按照合同约定的工期和质量要求，完成风力发电场的所有建设工作。
•负责风力发电场的安装、调试和试运行。
•提供风力发电场的运行维护服务，并保证其正常运行。
2.2. 建设方责任和义务
建设方的责任和义务如下：
•提供风力发电场建设所需的土地、土地使用权和相关手续。
•协助承包方办理建设相关的审批手续。
•提供风力发电场建设项目的资金支持。
•对承包方提供的设备、材料和技术进行验收，确保其符合合同约定的质量要求。
2.3. 合同变更和解除
任何一方在未经另一方同意的情况下，不得擅自变更或解除合同，否则应承担相应的违约责任。
若因不可抗力等原因导致无法履行合同，双方应协商解决或按照国家法律法规的规定处理。
2.4. 保密条款
双方应对合作过程中所涉及的商业机密和技术资料等保密，未经双方同意，不得向第三方披露或使用。
3. 合同履行进度和支付方式
3.1. 合同履行进度
合同履行按照步骤进行：
1.承包方提供风力发电场建设计划，并经建设方审核通过后开始实施。
2.承包方按照计划进行设备采购、安装、调试和试运行。
3.完成试运行后，由建设方组织验收，并支付相应的工程款项。
4.验收合格后，承包方将风力发电场移交给建设方。
3.2. 支付方式
支付款项分为首付款和进度款两部分，具体支付方式如下：
•首付款：建设方在合同签订后的10个工作日内支付合同总价款的30%作为首付款。
•进度款：建设方根据合同履行进度，按照工程进展情况支付相应的款项。
4. 合同风险和争议解决
4.1. 合同风险
合同风险包括但不限于情况：
•设备供应商无法按时提供设备。
•施工期间发生不可抗力事件，如自然灾害等。
•设备安装、调试和试运行过程中出现故障。
4.2. 争议解决
双方在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决。
若协商无果，可提交至所在地法院进行仲裁或诉讼解决。
5. 合同变更和解除
5.1. 合同变更
合同变更应经双方协商一致，并签署变更协议书。
5.2. 合同解除
除非发生不可抗力等无法履行合同的情况，解除合同应经双方协商一致，并签署解除协议书。
6. 合同生效和期限
本合同自双方代表签字盖章后生效，并有效期为工程竣工验收合格之日起5年。
7. 其他条款
本合同未尽事宜，双方可通过书面补充协议进行约定。
签署方：
建设方：__________（签字）承包方：__________（签字）
日期：__________。