2010年一级建造师考试参考答案(四科完整版)
2010年一级建造师《市政公用工程管理与实务》真题及答案
首页，建筑网校〉一级建适师〉试題中心〉历年考题〉正文2010年一级建造师《市政公用工程管理与实务》真题及答案 ........ ....... ................. ..... 2011-8-10 17:34 【大中小】【打印】【我要纠错】2010年度全国一级建造师执业资格考试试卷《市政公用工程管理与实务》一、单项选择题1. 道路无机结合料稳立基层中，二灰稳泄土的（）高于石灰土。
A. 板体性B. 早期强度C. 抗冻性D. 干缩性【答案】C2. 路而结构中的承重层是（）。
A. 基层B. 上而层C. 下而层D. 垫层【答案】A3. 普通混凝上路而施工完毕并经养护后，在混凝上达到设讣（）强度的40%以后,允许行人通过。
A. 抗压B. 弯拉D. 剪切【答案】B4. 刚性挡上墙与土相互作用的最大土压力是（）土压力。
A. 静止B. 被动C. 平衡D. 主动【答案】B5. 沉预制桩时，锤击过程应采用（）°A. 重锤高击B. 重锤低击C. 轻锤髙击D. 轻锤低击【答案】B6. 设讣强度为C50的预应力混凝上连续梁张拉时，混凝上强度最低应达到（）MPsA.35.0B.37.5C.40.0b. 45.0【答案】B7. 后张法预应力筋张拉后孔道压浆采用的水泥浆强度在设汁无要求时，不得低于（）MPa。
A. 15B. 20D. 35【答案】C&采用喷锚暗挖法施工多层多跨结构隧道时，宜采用的施工方法为（）。
A. 全断而法B. 正台阶法C. 单侧壁导坑法b.柱洞法【答案】D9.下列供热管道的补偿器中，属于自然补偿方式的是（）。
A •波形补偿器B.Z型补偿器C.方型补偿器b.填充式补偿器【答案】B10.由低压和中压B （中圧A）管道组成的燃气输配系统属于（）系统。
A.—级B.二级C.三级D.多级【答案】B11.关于沥青碎石（AM）混合料和沥青混凝土（AC）区别的说法，错误的是（）°A.沥青混凝土的沥青含重较高B.沥青混凝土掺加矿质壊料C.沥青混凝土级配比例严搭D.形成路面的孔隙率不同【答案】A12.关于排水管道闭水试验的条件中，错误的是（）・A.管道及检查井外观质量已验收合格B.管道与检查井接口处已回填C.全部预留□已封堵，不渗漏D.管道两端堵板密封且承载力满总要求【答案】B13•现浇混凝土水池的外观和內在质量的设计要求中，没有（）要求。
2010年一级建造师考试《建筑》真题及答案
5．关于建筑物体型系数和耗热量的关系，正 ．关于建筑物体型系数和耗热量的关系， 确的是（ 第二版P22，第三版删除 确的是（ A ）第二版 ， A.体型系数越大，耗热量比值越大 体型系数越大， 体型系数越大 B.体型系数越大，耗热量比值越小 体型系数越大， 体型系数越大 C..体型系数越小，耗热量比值越大 体型系数越小， 体型系数越小 D.耗热量比值与体型系数无关 耗热量比值与体型系数无关 6.在混凝土工程中，配制有抗渗要求的混凝 在混凝土工程中， 在混凝土工程中 土可优先选用（ 土可优先选用（A ）P45 A.火山灰水泥 B.矿渣水泥 火山灰水泥 矿渣水泥 C.粉煤灰水泥 D.硅酸盐水泥 粉煤灰水泥 硅酸盐水泥
26.关于涂饰工程基层处理的说法，正确的有（ABC ）P195 关于涂饰工程基层处理的说法，正确的有（ 关于涂饰工程基层处理的说法 A.新建建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰前应涂刷抗碱封闭 新建建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰前应涂刷抗碱封闭 底漆 B.旧墙面在涂饰前应清除疏松的旧装修层，并刷界面剂 旧墙面在涂饰前应清除疏松的旧装修层， 旧墙面在涂饰前应清除疏松的旧装修层 C.厨房、卫生间墙面采用耐水腻子 厨房、 厨房 D.金属基层表面进行静电处理 金属基层表面进行静电处理 E.混凝土基层含水率在 混凝土基层含水率在8%~10%间时涂刷溶剂型涂料 混凝土基层含水率在 间时涂刷溶剂型涂料 27.关于玻璃幕墙玻璃板块制作的说法，正确的有（ AD ） 关于玻璃幕墙玻璃板块制作的说法，正确的有（ 关于玻璃幕墙玻璃板块制作的说法 P185 A．注胶前清洁工作采用“两次擦”的工艺 ．注胶前清洁工作采用“两次擦” B.室内注胶时温度控制在 室内注胶时温度控制在15~30℃之间，相对湿度为 室内注胶时温度控制在 ℃之间， 30%~50% C.阳光控制镀膜中空玻璃的镀膜面朝向室内 阳光控制镀膜中空玻璃的镀膜面朝向室内 阳光控制镀膜中空玻璃的镀膜面朝向 D.加工好的玻璃板块随机抽取 进行剥离试验 加工好的玻璃板块随机抽取1%进行剥离试验 加工好的玻璃板块随机抽取 E.板块打注单组分硅酮结构密封胶后进行 板块打注单组分硅酮结构密封胶后进行7~10d的室内养护 板块打注单组分硅酮结构密封胶后进行 的室内养护
2010 一级建造师考试真题及答案(建筑工程：实务、管理、法规、经济)
2010年一级建造师《建筑工程管理与实务》考试真题及答案一、单项选择题（共20题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.在建筑结构中，从基础到上部结构全部断开的变形缝是（）。
P9A.伸缩缝B.沉降缝C.防震缝D.温度缝2.如图所示，Pl、P2分别为两个相互垂直力的合力。
关于P1、P2的关系，正确的是（）。
P9A.P1=P2B.P2=3P1C.P1D.P2>3P1（）3.下列常见建筑结构体系中，适用房屋建筑高度最高的结构体系是（）。
P16A.框架B.剪力墙C.框架一剪力墙D.筒体4.大跨度混凝土拱式结构建（构）筑物，主要利用了混凝土良好的（）。
P19A.抗剪性能B.抗弯性能C.抗拉性能D.抗压性能5.关于建筑物体形系数和耗热量比值的关系，正确的是（）。
P22A.体形系数越大，耗热量比值越大B.体形系数越大，耗热量比值越小C.体形系数越小，耗热量比值越大D.耗热量比值与体形系数无关6.在混凝土工程中，配制有抗渗要求的混凝土可优先选用（）。
P39A.火山灰水泥B.矿渣水泥C.粉煤灰水泥D.硅酸盐水泥7.节水型卫生坐便器的用水量最小应不人于（）L. P55A.3B.5C.6D.88.当基体含水率不超过8%时，可直接在水泥砂浆和混凝土基层上进行涂饰的是（）涂料。
A.过氯乙烯B.苯一丙乳胶漆P69C.乙一丙乳胶漆D.丙烯酸酯9.防水卷材的耐老化性指标可用来表示防水卷材的（）性能。
P74A.拉伸B.大气稳定C.温度稳定D.柔韧10.根据《建筑内部装修设计防火规范））（GB50222-95），纸面石膏板属于（）建筑材料。
A.不燃性B.难燃性P342C.可燃性D.易燃性11.建（构）筑物的基础沉降观测点应埋设于（）。
P78A.基础底板上B.地下室外墙上C.首层外墙上D.基坑边坡上12.关于基坑支护施工的说法，正确的是（）。
P87A.锚杆支护工程应遵循分段开挖、分段支护的原则，采取一次挖就再行支护的方式B.设计无规定时，二级基坑支护地面最大沉降监控值应为8cmC.采用混凝土支撑系统时，当全部支撑安装完成后，仍应维持整个系统正常运转直至支撑面作业完成D.采用多道内支撑排桩墙支护的基坑，开挖后应及时支护13.结构厚度不大而面积或长度较大的混凝土浇筑宜采用（）浇筑方案。
2010年一级建造师实务真题及答案
2010年一级建造师实务真题及答案【案例一答案】1、满足合同工期要求。
应重点控制施工线路A→B→D→F→H或①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑧。
2、事件一中：监理工程师做法妥当，因为专业分包单位与建设单位没有合同关系，分包单位不得与建设单位和监理单位发生工作联系，所以，拒收分包单位报送专项施工方案、以及对总包单位下达停工令是妥当的。
施工总承包单位做法不妥当，因为专业分包单位与建设单位没有合同关系，监理单位不得对其下达停工令；而总包单位与与建设单位有合同关系，并且应对分包工程质量和分包单位负有连带责任，所以施工总承包单位拒签停工令的做法是不妥当的。
3、施工总承包单位可索赔的赶工费为0万元。
由于G工作的总时差TFG=29-27=2个月，因设计变更原因导致G工作停工1个月，没有超过G工作2个月的总时差，不影响合同工期，所以总承包单位不能索赔的赶工费。
4、由题意可知，H工作宜组织加快成倍节拍专业流水。
①.确定流水步距：Kb=各流水节拍的最大公约数=1月②.确定各专业工作队数bj=tj/Kb：bp=2/1=2，bR=1/1=2，bQ=2/1=2n1= ∑bj=2+1+2 =5(个)③.计算工期：T=(m*r+n1-1)*Kb+∑Z1-∑C =(3+5-1)*1=7(月)④.绘制流水施工进度表（见后面）H工作相邻工序的流水步距为1个月，工期可缩短11-7=4个月【案例一答案】1、满足合同工期要求。
应重点控制施工线路A→B→D→F→H或①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑧。
2、事件一中：监理工程师做法妥当，因为专业分包单位与建设单位没有合同关系，分包单位不得与建设单位和监理单位发生工作联系，所以，拒收分包单位报送专项施工方案、以及对总包单位下达停工令是妥当的。
施工总承包单位做法不妥当，因为专业分包单位与建设单位没有合同关系，监理单位不得对其下达停工令；而总包单位与与建设单位有合同关系，并且应对分包工程质量和分包单位负有连带责任，所以施工总承包单位拒签停工令的做法是不妥当的。
2010年一级建造师建筑工程真题和答案四连击
2010年度全国一级建造师《建设工程法规及相关知识》单项选择题1．根据《注册建筑师管理规定》，负责核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》的机构是（）。
A．省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门B．国务院建设主管部门C．中国建筑业协会建造师分会D．国务院发展和改革委员会答案：B2．根据《民法通则》，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是（）年。
A．1B．2C．4D．20答案：B3．对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是（）。
A．国务院建设主管部门B．．省、自治区、直辖市人民政府C．建设行业协会D．人事部或其授权机构答案：A4．民事法律关系的内容是指（）。
A．民事权利和民事义务B．民事权利和民事责任C．民事规范和民事责任D．民事义务和民事责任答案：A5．根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的（）A．委托代理人B．法定代理人C．指定代理人D．职务代理人答案：A6．根据《物权法》，建设用地使用权属于（）A．所有权B．用益无权C．担保物权D．留置权答案：B7．根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是（）A．已经取得安全生产许可证B．办理了工程质量监督手续C．有满足施工需要的施工图纸D．已经取得规划许可证答案：A8．根据《建筑企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是（）A．建筑企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列B．建筑企业按照各自工程性质和技术特点，分别划分为若干资质类别C．各资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级D．房屋建筑施工总承包企业资质分为特级、一级、二级三个等级答案：D9．关于和解的说法，错误的是（）A．当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书B．当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解C．和解协议具有强制执行的效力D．和解可以发生在民事诉讼的任何阶段答案：C10根据招投标相关法律规定，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是（）A．招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利B．招标人从几名中标人中确定中标人C．招标人在开标前将投标情况告知其他投标人D．招标人预先内定中标人答案：B11．下列纠纷中，适合《仲裁法》仲裁的是（）A．总分包之间的合同纠纷B．继承纠纷C．劳动合同纠纷D．对罚款不服发生的纠纷答案：A12些列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是（）A．安全生产许可证条例B．建筑企业资质管理规定C．安全生产法D．工程建设项目施工招标办法答案：A13．在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪音污染的，施工单位必须在该工程开工（）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。
2010一建《市政》真题及参考答案
2010年一级建造师考试真题及参考答案《市政公用工程管理与实务》一、单项选择题（共20题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1、道路无机结合料稳定基层中，二灰稳定土的（）高于石灰土。
A.板体性B.早期强度C.抗冻性D.干缩性【答案】C【解析】参见教材P23。
石灰工业废渣稳定土，应用最多、最广的是石灰粉煤灰类的稳定土，简称二灰稳定土，其特性在石灰工业废渣稳定土中具有典型性。
二灰稳定土有良好的力学性能、板体性、水稳性和一定的抗冻性，其抗冻性能比石灰土高很多。
二灰稳定土也具有明显的收缩特性，但小于水泥土和石灰土，也被禁止用于高级路面的基层，而只能做底基层。
2、路面结构中的承重层是（）。
A.基层B.上面层C.下面层D.垫层【答案】A【解析】参见教材P3。
基层是路面结构中的承重层，主要承受车辆荷载的竖向力，并把由面层下传的应力扩散到土基，古土基应具有足够、均匀一致的承载力和刚度。
B、C均属于面层是直接同行车和大气相接触的层位。
选项D是介于基层和土基之间的层位，其作用为改善土基的湿度和温度状况，保证面层和基层的强度稳定性和抗冻胀能力。
3、普通混凝土路面施工完毕并经养护后，在混凝土达到设计（）强度的40%以后，允许行人通过。
A.抗压B.弯拉C.抗拉D.剪切【答案】B【解析】参见教材P39。
在混泥土达到设计弯拉强度40%以后，可允许行人通过。
混凝土完全达到设计弯拉强度后，方可开放交通。
4、刚性挡土墙与土相互作用的最大土压力是（）土压力。
A.静止B.被动C.平衡D.主动【答案】B【解析】参见教材P15。
三种土压力中，主动土压力最小，静止土压力其次，被动土压力最大，位移也许最大。
5、沉预制桩时，锤击过程应采用（）。
A.重锤高击B.重锤低击C.轻锤高击D.轻锤低击【答案】B【解析】参见教材P64。
沉预制桩时，锤基过程应采用重锤低击，使桩头不易打坏。
6、设计强度为C50的预应力混凝土连续梁张拉时，混凝土强度最低应达到（）MPa。
2010~2012年度全国一级建造师执业资格考试真题及答案
2010年度全国一级建造师执业资格考试真题及答案《建设工程法规及相关知识》一、单项选择题(共70 题，每题1 分，每题的备选项中，只有1 个最符合题意)1．根据《注册建造师管理规定》，负责核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》的机构是( )。
A．省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 B．国务院建设主管部门C．中国建筑业协会建造师分会 D．国务院发展和改革委员会【答案】B2．根据《民法通则》，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是( )年。
A．1 B．2 C．4 D．20【答案】B3．对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是( )。
A．国务院建设主管部门 B．省、自治区、直辖市人民政府C．建设行业协会 D．人事部或其授权机构【答案】A4．民事法律关系的内容是指( )。
A．民事权利和民事义务 B.民事权利和民事责任C．民事规范和民事责任 D.民事义务和民事责任【答案】A5．根据《民法通则》，施工单位的项目经理属于施工单位的( )。
A．委托代理人 B．法定代理人 C．指定代理人 D．职务代理人【答案】A6．根据《物权法》，建设用地使用权属于( )。
A．所有权 B．用益物权 C．担保物权 D．留置权【答案】B7．根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是( )。
A．已经取得安全生产许可证 B．办理了工程质量监督手续C．有满足施工需要的施工图纸 D．已经取得规划许可证【答案】A8．根据《建筑业企业资质管理规定》，关于我国建筑业企业资质的说法，错误的是( )。
A．建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列B．建筑业企业按照各自工程性质的技术特点，分别划分为若干资质类别C．各资质类别按照各自规定的条件划分为若干等级D．房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级三个等级【答案】D【解析】考P37~39。
D 已从10 年一级教材中删除。
2010一级建造师真题_考试真题及答案(完整版)
型考题解析场景（三）某医院改扩建工程于2006年5月1日申报竣工，同年5月10日竣工验收合格，5月20日工程移交，5月24日办理了竣工验收备案手续。
总包施工单位提交了工程质量保修书。
在保修期间，建设单位找了一个家装施工队进行地板改造，将地埋采暖管损坏，冬季供暖时发生了跑水事故。
医院在发生跑水后立即通知总包施工单位维修。
地埋采暖管修复后，各方因维修费用的承担发生争议。
根据场景（三），作答下列题目：1.本案工程保修期的起算时间为（B）。
A．5月1日B．5月10日C．5月20日D．5月24日2.本案总包施工单位应在（A）向建设单位提交质量保修书。
A．5月1日B．5月10日C．5月20日D. 5月24日3.在正常使用下，供热系统最低保修期限为（C）。
A.1年B．2年C．2个采暖期D．5年4.本案跑水事故发生后，总包施工单位接到保修通知后，正确的做法是（D）。
A．应在保修书约定的时间内予以维修B．不予维修C．立即到达现场抢修D．让医院通知家装队维修5.本案跑水事件维修完成后，应当由（B）组织验收。
A．总包施工单位B．医院C．监理单位D．家装队6.本案跑水维修费用应由（B）承担。
A．总包施工单位B．医院C．监理单位D．物业管理单位7.本案改扩建工程施工中产生的废弃物属于（D）垃圾。
A．工业B．医疗C．生活D．建筑一单选：1，早强，2基层，3弯拉，4，被动，5重锺低击。
6，37.5，7，30MPA，8，柱洞，9，正形，10多级，11沥青含量高，12，接口回填，检查井，回填。
13抗碳化。
14AB粉，153.5天，16 混凝沉淀过滤，17 SWM，18，压实度，19，施工单位，20.直接间接措施管理费利润。
二多选，21，强夯，挤密，（）22.先轻后重，先慢后快，轮迹重叠，23，流变，溶解，24，最大0.7，，，中跨合龙。
25，水泵，泥浆，（）（）26.导轨，顶铁，油泵，千斤顶27，支座，导向，（I上部填，，临松）28.韧度，厚度（）29泥差，未及浇筑，（沉渣太厚，进尺太快。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2010年一级建造师考试法规及相关知识参考答案（完整版）注：以下参考答案来源于网络整理，不代表本人观点一、单项选择题：1：注册建造师管理规定答：国务院建设主管部门2：民法通则当事人答：23：对全国注册建造师答：国务院建设主管部门4：民事法律关系答：民事权利和民事义务5：民法通则施工单位答：委托代理人6：根据物权法答：用益物权7：建筑工程施工许可管理办法答：办理了工程质量监督手续8：建筑业企业资质管理规定答：房屋建筑工程施工总承包9.甲公司与（不安抗辩权）10.下列纠纷（劳动合同纠纷）11.根据《物权（交通运输工具）12.同一专业（资质等级较低）13.关于行政（未经行政）14.施工合同（监理通知）15.关于民事（证人有义务）16.某施工项（16）17：施工单位招聘答：1818：水泥厂答：水泥厂发出答复文件时19：根据合同法答：520：施工单位依法对答：项目负责人21：某建筑施工单位有50人答：配备兼职安全生产22：赶工奖罚协议答：附条件23：同城里的时间答：中标通知书发出24：关于法院采取诉讼财产答：根据法院要求提供担保后则提供担保25：某工程项目建设答：4026：关于和解答：强制执行的效力27：建设工程安全生产管理条例答：总承包单位28：5日内交货答：新要约29：关于纠纷解决方式的选择答：只能向不动产所在地30：不招标的答：个人捐资的教育项目31：不属于强制性标准监督检查答：劳动合同32：原有地下管线答：建设单位33：分包工程答：总承包单位承担34：施工总承包答：总承包单位统一组织35：民用建筑节能条例答：厂房36：下列劳动合同必备条款答：福利待遇37：根据安全生产法答：国务院负责安全生产监督38：划拨土地使用权答：县级以上39：下列施工单位答：项目技术员40：停建，缓建答：建设单位41：代位权行使答：债权人可以代位行使的权利42：国务院制定答：建筑业企业资质管理规定43：根据民事诉讼法答：胜诉方44：施工单位与建设单位答：未预定利息不予支付45：税收征收管理法答：3046：建筑法答：国务院47：市场价格履行答：订立合同时履行地48：提供了制作叉管的钢板答：委托49：工程建设项目施工招标办法答：中标人50：某施工单位答：重新作出行政处罚51：在保险合同中答：投保人52：甲公司将其厂房转让答：2010年1月1日53：承运人按运输合同答：质押权54：在城市市区范围内答：1555：甲乙两公司答：无效56：城市维护建设税暂行条例答：营业税57：申请执行答：人民法院58：公司法合同须经过答：董事会59：甲公司欠某供应商500万答：应当由乙、丙连带60：串通投标的答：招标人从几名中标候选人中61：不属于施工招标文件答：合同主要条款62：说法错的是答：禁止在具有火灾、爆炸危险的63：以合同履行地答：施工行为地64：工程监理单位答：整改报告建设单位65：建设工程质量管理条例答：监理合同66：某办公大楼在保修期间答：建设单位67：则招标人答：应当认定投标文件无效68：施工项目进行答：中标日期69：单位出卖模板的合同答：有效70：应当于期满前答：3个月二、多项选择题：71.根据《合(发生、当事、受害)72.某机械设(编制、具有)73.关于不安(双方、债务履行有)74.根据《工(工程建设勘、工程建设重要的行业专用的试验)75.当事人就(给付、交付、其他)76：一般条款答：名称为准、履行地点、违约责任77：成员应有答：企业方面、劳动行政部门78：建设工程文件归档答：在施工合同中、在组织工程、委屈的工程档案79：民事诉讼法答：工程设计图纸、工程质量鉴定报告80：申请重新鉴定答：鉴定资格、严重违法、依据不足、不能作为证据使用81：书面形式答：租赁合同、施工合同82：换监事答：公司股东、公司职工代表83：违约责任的方式答：继续履行合同、提高合同价款84：物权答：所有权、用益物权85：合同法答：实质性变更、未收到承诺通知、撤销要约的通知86：立法法答：部门规章、地方政府规章87.某借款合(担保、抗辩、抵消)88：建设工程质量管理条例答：总承包单位、未经建设单位许可、分包单位89：招标代理机构答：中介组织、未经招标人同意90：环境保护法答：同时设计、同时施工、同时投产使用、91：建筑意外伤害保险答：被保险人、场外、斗殴、追捕92：根据合同法答：由不可抗因素、经催告后93：关于联合体投标答：多个施工单位、中标的联合体、有不同专业的94：无效合同答：承包人将其承包的、投标人串通投标95：根据消防法答：施工许可证、不得擅自使用、消防安全负责人96：质量问题中不属于答：使用不当、第三方造成、不可抗力造成97：竣工验收答：工程竣工验收合格、发包人拖延验收的、建设工程未经验收98：担保法律制度答：除受让人代为、抵押人提供、归抵押人所有99：侵权责任的情形答：工地的塔吊倒塌、大量育苗死亡100：拆迁人答：建设用地规划许可证、土地使用权、拆迁计划和方案、拆迁补偿安置2010年一级建造师《建设工程经济》参考答案单选:1.122.112.743.4.12% 4.投资机会成本5.财务净现值6. 5.337. 5.22%8 .筛选审查法 9. 报酬率 10. 不考虑材料品种差异的影响单选:11.营业收入-营业成本+营业外收净额 12.期间费用13.2500 14.坏账 15.审批制 16.工序 17 .3000元 18 .7275 19. 外币列示 20 .预算定额一建: 21.工程完成后的净值22.实际合同成本+合理利润23.丙24.资产=负债+所有者权益25.比例估算法26.应付票据 27.账户的贷方金额28.当期费用 29.存货保险费用.30.概算定额法31.使用成本 32.（39.23）33.规费 34.措施费 35.应纳营业税额 36.经济上不合理 37.14.79 38.预付帐款 39.竣工交付使用 40.摊销量41（528）42审批制43净资产44项目决策45（80％）46（20.37）47根算定额48（7275）49工程完成50能够收回的51收入－费用52基本预备费53摊销费54将外币折算为人民币55从宏观上56相应资质57措施费58乙59资金周转60项目的性二、多选题：12、投资收益率；财务内部收益率；财务净现值；动态投资回收期；13、现金流量的大小；时间单位；发生的时点；14、预算定额法；概算指标法；15、所有者权益；资产；负债；16、短期借款的利息；应付票据的利息；汇兑损失；17、产品销售收入；材料销售收入；固定资产出租收入；18、技术进步创造出效率更高。
；设备使用过程总的磨损变形；19、工程勘察费；工程监理费；工程设计费；建设单位管理费2010年一级建造师考试建筑工程管理与实务参考答案建筑工程单选：1、沉降缝；2、P1<P2<3P1；3、简体；4、抗压性能；5、体形系数越大，耗热量比值越大；6、火山灰水泥；7、6；8、丙烯酸酯；9、大气稳定；10、难燃性；11、基础底板上；12、采用多道内支撑排桩支护的基坑，...；13、分段分层；14、上下皮切块的竖向灰缝开不足150mm时，...；15、300；16、0.5-2.0；17、在设备管线安装部位安装加强龙骨；18、板中的无粘接筋可按顺序张拉；19、确保其口的相互咬接及图案花纹吻合；20、螺栓；多选题21、角柱的危害重于内柱；填充墙处是震害发生的严重部位之一；22、若不减少搅和用水量，能显著提高拌合物的流动性；当减水而不减少水泥时，可提高混凝土强度；若减水的同时减少水泥用量，则可节约水泥；混凝土的耐久性得到显著改善；23、拉伸强度和眼神率低；温度稳定性较差；24、营业税；城市维护建设税；教育附加费；25、对不同材料基本交接处的加强措施项目惊醒隐蔽验收；设计无要求时，...；当抹灰厚度大于35MM时，采取加强网措施；26、新建筑物的混凝土活抹灰基层...；旧墙面在涂饰前清除疏松的旧装修层...；厨房，卫生间墙面采用耐水腻子；27、注浇前清洁工作采用两次擦的工艺进行；市内注胶时温度控制在15-30之间，...加工好的玻璃板块随即抽取1%进行剥离测试；28、未采取有效的降排水措施；边坡顶部堆截过大；开挖次序方法不当；29、先拆除上部杆件；及时取出；遇六级及六级以上；30、建设单位；上级公司；施工平面图；行业协会；建筑：1。
主线路1-2-3-5-7-9-10-11关键线路 ABDFHIJ2。
计算工期 23周问答1.分项工程质量检验内容？？2，保证资料应包括哪些部分分项工程的检验内容包括四部分：（1）基本要求检查(2)实测项目计分（3）外观缺陷减分（4）资料不全减分。
质量保证资料包括六个方面：（1）所用原材料、半成品和成品质量检测结果（2）材料配比、拌和加工控制检测和试验数据（3）地基处理、隐蔽工程施工记录和大隧道施工监控资料（4）各项质量控制指标的试验记录和检验汇总图标（5）施工过程中遇到的非正常情况记录及其对工程质量影响分析（6）施工过程中如发生质量事故，经处理补救后，达到设计要求的认可证明文件。
四综合分析题第2小题（最后一题）（1）针对上述事件，监理应做如下处理：事件一：钢筋未能及时提供是由于建设单位原因引起，因此建设单位应补偿施工单位造成的费用和工期损失。
获工期补偿40天，费用补偿200000元。
事件二：是由于施工单位自身设备原因引起的工期拖延，施工单位要向建设单位支付违约金，共计6天，6*5000＝30000元。
事件三：由于不可抗力原因引起，建设单位向施工单位补偿工期，但费用不补，工期补偿为4天。
（2）施工单位应获得的费用补偿为由于事件一造成的200000（20万元）获得的工期补偿为事件一造成的40天和事件三造成的4天，共计44天（补偿理由见上）（3）索赔程序：1）索赔事件发生；2）承包人向监理工程师提交索赔意向报告；3）承包人提交索赔事件的同期记录；4）索赔事件结束后是交正式索赔报告；5）索赔评估小组调查索赔事实和原因、查证合同依据、计算索赔费用；6）驻地监理工程师提出评审意见；7）总监理工程师代表处审批；8）业主签字、备案。
投资控制的主要内容：认真理解招投标文件中工程量清单的组成，为正确计量打下基础，做好图纸工程量的审核是控制的前提。
施工组织设计的审核，工程投资及单价的审核，现场业务签证的审核。
1、控制由于工程变更引起的投资；2、控制工程量计量；3、协助业主进行大型设备的采购；4、合理处理工程索赔四综合分析题第2小题（最后一题）（1）针对上述事件，监理应做如下处理：事件一：钢筋未能及时提供是由于建设单位原因引起，因此建设单位应补偿施工单位造成的费用和工期损失。
获工期补偿40天，费用补偿200000元。
事件二：是由于施工单位自身设备原因引起的工期拖延，施工单位要向建设单位支付违约金，共计6天，6*5000＝30000元。