建设工程施工合同补充协议模板

合集下载

建设工程施工合同补充协议书7篇

建设工程施工合同补充协议书7篇

建设工程施工合同补充协议书7篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲乙双方已签署《建设工程施工合同》,现就相关事宜达成如下补充协议:一、协议背景鉴于原合同在实施过程中,因某些特殊原因和实际情况的变化,双方需对原合同的部分内容进行修改、补充和完善,以更好地保障双方的权益,明确双方的责任和义务。

二、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________(包括但不限于土建、安装、装饰等)4. 工程规模:____________________(具体数值或描述)三、补充条款1. 工程价款调整(1)因设计变更、工程量增减等原因导致的工程价款变化,需经甲乙双方确认并签订书面变更协议。

(2)工程价款调整应遵循公平、公正、合理的原则,具体调整方式另行约定。

2. 工期调整(1)因不可抗力因素导致工程延期,乙方应及时通知甲方,并提供相关证明文件。

(2)工期调整需经甲乙双方协商并签订书面协议,明确延期的具体时间、原因及相应措施。

3. 工程质量与验收(1)乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量。

(2)工程验收标准、方法、程序等按照原合同执行,如有补充,双方另行约定。

4. 付款方式(1)甲方应按原合同约定的付款方式支付工程款项,如因特殊原因需调整付款方式,双方应签订书面协议。

(2)乙方应提供合法、有效的发票作为收款凭证。

5. 违约责任(1)甲乙双方应严格遵守本补充协议及原合同的约定,如一方违约,应承担相应的违约责任。

(2)违约金的计算方式、赔偿范围等按照原合同执行,如有补充,双方另行约定。

6. 争议解决(1)本补充协议及原合同的履行过程中发生的争议,甲乙双方应友好协商解决。

(2)如协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

建设工程施工合同补充协议书3篇

建设工程施工合同补充协议书3篇

建设工程施工合同补充协议书3篇篇1建设工程施工合同补充协议书甲方:(甲方单位名称)法定代表人:(法定代表人姓名)地址:(单位地址)电话:(联系电话)乙方:(乙方单位名称)法定代表人:(法定代表人姓名)地址:(单位地址)电话:(联系电话)鉴于甲方与乙方签订了《建设工程施工合同》,经双方协商一致,现就合同的某些项补充和规定,达成如下协议:一、补充项目1.项目名称:(补充项目名称)2.项目内容:(详细描述补充项目内容)3.实施时间:(补充项目的实施时间)二、合同价款1.原合同价款:(原合同金额)2.补充款项:(补充项目金额)3.调整后的合同价款:(合同总金额)三、工程变更1.如因客观原因需要对工程规模或内容进行调整,应当签署书面变更协议。

2.变更后的工程规模或内容以变更协议为准。

四、履约保证1.甲方保证提供合理的协助和配合。

2.乙方保证按照合同约定的质量、进度和安全标准完成工程。

五、违约责任1.如因一方违约导致合同无法履行,应负相应的违约责任。

2.各方应保持合同的诚实信用,共同维护合同的有效性。

六、争议解决1.如因合同履行发生争议,应通过友好协商解决。

2.协商不成的,应提交仲裁机构进行仲裁。

七、其他事项1.本补充协议自双方签字盖章之日起生效。

2.本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)日期:日期:篇2建设工程施工合同补充协议书甲乙双方经友好协商,就甲方承建的建设工程施工合同内容进行补充约定,以明确双方权利义务,保障合同顺利履行,特签订本协议书,共同遵守。

一、甲方应根据原合同约定按时、按质地完成工程,并对工程质量承担全面责任。

如工程质量不符合合同要求,甲方应承担相应的违约责任。

二、甲方在施工过程中,如需变更方案设计或其他施工要求,须提前书面申请,并经乙方同意后方可实施。

变更设计所需费用由甲方承担。

三、甲方应保证工程施工过程中的材料、设备合格,如需更换或调整,需提前告知乙方,并经乙方同意后方可进行。

建设工程施工合同补充协议范文7篇

建设工程施工合同补充协议范文7篇

建设工程施工合同补充协议范文7篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲乙双方已签订《建设工程施工合同》,为明确双方在项目实施过程中的权利与义务,更好地保障双方利益,经友好协商,达成以下补充协议:一、协议背景双方遵循平等、自愿、公平的原则,依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,就本建设工程施工合同的未尽事宜进行补充约定。

二、工程概况详细描述了工程名称、地点、内容、规模等,与主合同保持一致。

三、工期调整1. 考虑到可能出现的影响因素,双方对工期进行如下调整:……(具体调整内容)。

2. 若因甲方原因导致工程延期,应支付乙方相应的工期延误费用。

3. 若因乙方原因导致工程延期,应扣除相应的违约金。

四、价款支付1. 工程款项支付时间、比例和方式约定如下:……(具体支付条款)。

2. 甲方未能按时支付工程款项的,应按未付金额的一定比例支付违约金。

五、工程变更与调整1. 甲方有权在工程实施过程中进行变更与调整,应提前通知乙方,并协商确定变更内容与调整方案。

2. 乙方对变更与调整内容有异议的,应及时提出,双方协商解决。

六、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范进行施工,确保工程质量。

2. 工程验收标准、方法和程序按照主合同约定执行。

3. 如因乙方原因导致工程质量不符合约定,乙方应承担相应的违约责任。

七、保修与维护1. 工程竣工验收后,乙方应按照国家和地方相关规定承担保修责任。

2. 保修期限、范围和保修条款按照主合同约定执行。

八、违约责任1. 甲乙双方应严格遵守本协议约定,如一方违约,应承担相应的违约责任。

2. 违约金的计算方式和支付方法按照主合同约定执行。

3. 若因违约导致合同解除,双方应依法处理已完成的工程量及工程款项结算。

九、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。

工程施工补充协议范本(3篇)

工程施工补充协议范本(3篇)

第1篇甲方(以下简称“甲方”):乙方(以下简称“乙方”):鉴于甲乙双方于____年____月____日签订的《建设工程施工合同》(以下简称“主合同”),为确保工程顺利进行,经甲乙双方友好协商,在主合同的基础上,就以下事项达成补充协议,共同遵守执行。

一、工程概况1. 工程名称:____工程项目2. 工程地点:____3. 工程建筑面积:____平方米4. 工程结构形式:____5. 工程承包范围:____二、合同变更1. 工程进度:根据实际情况,甲乙双方同意将主合同约定的工程竣工日期调整为____年____月____日。

2. 工程内容:经甲乙双方协商,同意在原合同基础上增加以下工程内容:____。

3. 工程量调整:根据实际情况,甲乙双方同意对以下工程量进行调整:____。

4. 工程款支付方式:经甲乙双方协商,工程款支付方式如下:(1)工程预付款:____;(2)进度款:按工程进度分阶段支付,具体支付比例和节点由甲乙双方另行协商确定;(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后,甲乙双方根据实际完成工程量和合同约定进行结算。

5. 工程质量标准:工程质量达到《建筑工程施工质量验收统一标准》和设计文件要求。

三、其他事项1. 甲乙双方应严格按照主合同和本补充协议的约定履行各自的权利和义务。

2. 甲方应按时向乙方支付工程款,乙方应按时完成工程进度。

3. 如遇不可抗力因素导致工程延期,甲乙双方应协商解决,并相应调整工程竣工日期。

4. 本补充协议与主合同具有同等法律效力,如有不一致之处,以本补充协议为准。

5. 本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份。

四、生效与解除1. 本补充协议自甲乙双方代表签字盖章之日起生效。

2. 如甲乙双方协商一致,本补充协议可随时解除。

甲方(盖章):__________________乙方(盖章):__________________法定代表人(签字):__________________法定代表人(签字):__________________签订日期:____年____月____日第2篇甲方(以下简称“甲方”):乙方(以下简称“乙方”):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,双方就某工程项目达成一致意见,经友好协商,特订立本工程施工补充协议,以共同遵守执行。

建筑工程施工补充协议书范文5篇

建筑工程施工补充协议书范文5篇

建筑工程施工补充协议书范文5篇篇1本协议作为原《建筑工程施工合同》(以下简称“原合同”)的补充文件,由原合同双方共同签订,以明确和细化原合同中未尽事宜及双方新达成的施工条款。

本协议作为原合同的组成部分,与原合同具有同等法律效力。

一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]。

2. 工程地点:[工程地点]。

3. 工程内容:[具体施工内容]。

二、补充协议的目的和原则本协议旨在明确原合同中未详尽的施工细节,确保工程顺利进行,保障双方权益。

在签订本协议时,双方本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则进行协商。

三、合同价款及支付方式1. 合同价款:本协议项下的工程价款为人民币[金额]元(大写:[金额汉字大写])。

2. 支付方式:(1)预付款:签订本协议后,发包人向承包人支付预付款[金额],作为工程施工的启动资金。

(2)进度款:按照每月完成的工程量进度支付款项,每月支付进度款的[比例]。

(3)结算款:工程竣工并通过验收后,双方进行结算,支付剩余款项。

3. 发票与凭证:承包人应提供合法有效的发票和凭证,以便发包人进行财务处理。

四、工期调整及延误处理1. 如有工期调整需要,双方应友好协商并签订书面补充协议。

2. 若因承包人原因导致工期延误,承包人应承担违约责任并赔偿因此造成的损失。

3. 若因发包人原因导致工期延误,相应顺延工期,并补偿承包人因此产生的合理损失。

五、质量标准与验收方式1. 工程质量应符合国家相关标准及原合同约定的质量标准。

2. 工程验收按照原合同及国家相关规范进行。

验收合格后方能交付使用。

3. 若验收不合格,承包人应负责整改直至验收合格,并承担相应费用。

六、材料设备供应1. 材料设备供应方式:约定材料设备的供应方式、交接方式及责任划分。

2. 材料设备质量:承包人应确保所供应的材料设备符合质量要求,并提供合格证明。

七、安全施工及责任划分1. 双方应遵守国家和地方有关安全施工的法律法规,确保施工安全。

2. 承包人负责施工现场的安全管理,采取必要的安全措施,预防事故发生。

建设工程施工补充协议5篇

建设工程施工补充协议5篇

建设工程施工补充协议5篇篇1甲方(发包方):______________________乙方(承包方):______________________根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为确保工程顺利进行,甲乙双方就原建设工程施工合同未尽事宜,经友好协商,达成如下补充协议:一、工程概况工程名称:______________________工程地点:______________________工程规模:______________________二、协议范围本协议为原建设工程施工合同的补充,涉及工程变更、工期调整、造价调整、付款方式等方面的内容。

三、工程变更1. 甲方在施工中需要对原设计进行变更时,应提前书面通知乙方,并附相关变更图纸及说明。

乙方应按甲方要求进行施工。

2. 乙方在施工过程中发现设计错误或缺陷,应及时通知甲方。

甲方核实后,应出具变更图纸或变更指令。

因此产生的工程量变化及造价调整,双方应另行签订补充协议。

四、工期调整1. 如因甲方原因导致工程延期,应书面通知乙方,并相应顺延工期。

2. 如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担违约责任,并承担由此造成的损失。

3. 双方应共同努力确保工程按期完工。

如遇特殊情况需调整工期,应签订书面补充协议。

五、造价调整1. 工程造价调整原则:遵循国家及地方相关法规,按照原合同约定及本补充协议进行调整。

2. 工程造价调整事项:包括设计变更、工程量增减、材料价格调整等。

3. 乙方在工程实施过程中需对原报价进行调整时,应提前提交调整报告,经甲方审核同意后进行调整。

六、付款方式1. 甲方按以下节点向乙方支付工程进度款:基础完工、主体结构封顶、竣工验收合格、结算审核完毕等。

2. 乙方在申请付款时,应提供等额正式发票及相应工程进度报告。

3. 工程竣工验收合格后,双方进行结算审核,确定最终结算价款。

结算完毕后XX个月内,甲方支付至结算价款的XX%,剩余XX%作为质保金,待工程保修期满无质量问题后支付。

建设工程施工合同补充协议范本6篇

建设工程施工合同补充协议范本6篇

建设工程施工合同补充协议范本6篇建设工程施工合同补充协议范本 (1) 合同编号:甲方(发包人):乙方(承包人):签订地点:根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定,并结合工程的实际情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经双方友好协商,在平等自愿、公平和诚实信用原则的基础上,双方自愿签订本合同。

第一条工程概况一、工程名称:。

二、工程地点:。

三、承包工程范围四、承包工程内容:五、工程工期:开工日期年月日,竣工日期年月日。

六、本合同为固定综合单价合同,工程量及固定综合单价见附表。

工程总价款为(小写)¥万元 (大写) 。

第二条工程质量一、双方约定的工程质量标准:符合乙方企业标准。

二、施工的产品名称、型号、规格:或见附件。

三、工程完工后,甲乙双方应及时验收。

如工程实际投入使用,或完工后5日内未进行验收,视为工程验收合格。

第三条工程价款的支付与结算一、本合同签订后3日内,甲方支付合同价款的50%作为预付款;二、工程施工期间,完工80%前,付至合同价款的80%;三、工程验收合格后5日内,付至合同价款的90%;四、结算完成后7天内付至结算价的 95%;五、剩余工程总价款的 5% 作为质量保修金。

在达到合同约定的质保期限后支付。

第四条双方的权利和义务一、甲方责任:1、对乙方进行安全、质量、文明施工等方面的教育,做好日常监管工作。

2、负责对乙方施工人员的安全、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。

3、按照合同约定支付工程款。

4、负责完成乙方施工前所应具备的施工条件。

5、甲方现场负责人:,身份证号:,联系电话:。

二、乙方责任:1、按甲方的要求,委派有专业经验的技术人员,严格按国家操作规范,精心组织施工、完成工程。

2、乙方技术人员按施工方案组织施工,对工程质量、安全、工期等全面管理、负责,并按甲方工期计划要求完成所承包的任务。

3、在本工程竣工后清理现场。

建设工程施工合同补充协议6篇

建设工程施工合同补充协议6篇

建设工程施工合同补充协议6篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲乙双方就建设工程施工合同已有明确的约定,为明确双方的权利和义务,更好地完成工程建设任务,现根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,经双方友好协商,达成以下补充协议:一、工程概况及承包范围1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 承包范围:乙方负责施工的内容包括土建、安装等工程,具体范围详见施工图纸及工程量清单。

二、工期约定1. 开工日期:本工程计划于______年______月______日开工。

2. 竣工日期:本工程计划于______年______月______日竣工。

3. 乙方应严格按照工期要求组织施工,确保工程按期完成。

如遇不可抗力因素导致工期延误,乙方应及时通知甲方,并提供相关证明材料。

三、质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范、设计文件及甲方要求进行施工,确保工程质量。

2. 工程竣工后,乙方应提供完整的竣工资料及验收所需文件。

甲方应在收到文件后______日内组织验收。

3. 如工程存在质量问题,乙方应负责无偿修复。

四、合同价款与支付1. 合同总价:本工程合同总价为人民币______元(大写:______元整)。

2. 支付方式:甲方应按以下比例支付工程款:基础工程完成后支付______%,主体结构完成后支付______%,竣工验收合格后支付至______%,余款作为质保金,于竣工验收合格后______年内付清。

3. 乙方应在每次付款前向甲方提供合法有效的发票。

五、材料设备供应1. 工程所需材料设备由乙方负责采购,并确保质量符合要求。

2. 乙方应在材料设备采购前向甲方提供样品,经甲方确认后方可采购。

六、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范,确保施工现场安全。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

建设工程施工合同补充协议模板
欢迎阅读与参考!建设工程施工合同补充协议模板一甲方:临创新大厦乙方:临有限公司应甲方要求,在原甲方与乙方2010年5月11日签订《临沂市罗庄区高新区创新大厦内外广告牌设计、制作及安装合同》的基础上,现根据甲方要求,作相应增项。

根据原施工合同精神,经双方协商,作如下补充协议:一、工程范围:2010 年6月3日乙方根据甲方要求做出相应的设计制作安装。

二、工期要求:2010年6月3日至2010年6月18日。

三、新增工程量:详见附表一:《高新区创新大厦后期加工标牌一览表》四、质量要求:按原合同承诺履行。

五、付款方式:按原合同执行。

施工合同补充协议六、其它:1、本协议其它内容仍按原合同执行。

2、本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份。

3、本协议经双方签字盖章后生效,并与原合同享有同等法律效力。

甲方:(盖章) 乙方:(盖章) 法定代表人:法定代表人:签约日期:年月日建设工程施工合同补充协议模板二甲方(全称):有限公司乙方(全称):有限公司本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方已签订的合同中的定义相同。

鉴于:前期签订合同中甲乙双方确定的计费方式,在后期施工过程中乙方提出定价偏低,甲乙双方本着互利互惠的原则,经友好协商,依据实际情况,在原合同基础上变更合同条款部分内容,特订立以下
补充协议。

施工合同补充协议范本除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。

本协议与原合同有相互冲突时,以本协议为准。

三、本协议一式肆份,甲、乙双方各执一份,甲、乙双方财务各执一份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。

甲方:(合同章) 乙方:(公章)法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人签字:_________________签字:_________________年月日年月日施工合同的注意事项一、关于发包人与承包人:1、对发包方主要应了解两方面内容:①主体资格,即建设相关手续是否齐全。

例:建设用地是否已经批准?是否列入投资计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等。

②履约能力即资金问题。

施工所需资金是否已经落实或可能落实等。

2、?对承包方主要了解的内容有:①资质情况;②施工能力;③社会信誉;④财务情况。

承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。

上述内容是体现履约能力的指标,应认真的分析和判断。

二、合同价款应注意:1、《协议书》第5条“合同价款的填写,应依据建设部第107号令第11条规定,招标工程的合同价款由发包人、
承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。

非招标工程合同价款由发包人承包人依据工程预算在协议书内约定。

?
暂定价、暂估价、概算价、都不能作为合同价款,约而不定的造价不能作为合同价款。

三、发包人工作与承包人工作条款应注意:1、双方各自工作的具体时间要填写准确。

2、双方所做工作的具体内容和要求应填写详细。

3、双方不按约定完成有关工作应赔偿对方损失的范围、具体责任和计算方法要填写清楚。

四、合同价款及调整条款应注意:1、填写第23条款的合同价款及调整时应按《通用条款》所列的固定价格、可调价格、成本加酬金三种方式,约定一种写入本款。

2、采用固定价格应注意明确包死价的种类。

如:总价包死、单价包死,还是部分总价包死,以免履约过程中发生争议。

3、采用固定价格必须把风险范围约定清楚。

4、应当把风险费用的计算方法约定清楚。

双方应约定一个百分比系数,也可采用绝对值法。

5、对于风险范围以外的风险费用,应约定调整方法。

五、工程预付款条款应注意:1、填写第24条款的依据是建设部第107号令第14条和《大连市建设工程造价管理办法》第34条。

2、填写约定工程预付款的额度应结合工程款、建设工期及包工包料情况来计算。

3、应准确填写发包人向承包人拨付款项的具体时间或相对时间。

4、应填写约定扣回工程款的时间和比例。

六、工程进度款条款应注意:1、填写第26条款的依据是《合同法》第286条、《建筑法》第18条、建设部第107号令第15条和《大连市建设工程造价管理办法》第35条。

3、工程进度款的支付时间与支付方式以形象进度可选择:按月结算、分段结算、竣工后一次结算(小工程)及其它结算方式。

七、材料设备供应条款应注意:1、填写第27、28条款时应详细填写材料设备供应的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级、提供的时间和地点。

2、应约定供应方承担的具体责任。

3、双方应约定供应材料和设备的结算方法(可以选择预结法、现结法、后结法或其他方法)。

八、违约条款应注意:1、在合同第35.1款中首先应约定发包人对《通用条款》第24条(预付款)、第26条(工程进度款)、第33条(竣工结算)的违约应承担的具体违约责任。

2、在合同第35.2款中应约定承包人对《通用条款》第14条第2
款、第15条第1款的违约应承担的具体违约责任。

3、还应约定其它违约责任。

4、违约金与赔偿金应约定具体数额和具体计算方法,要越具体越好,具有可操作性,以防止事后产生争议。

九、争议与工程分包条款应注意:1、填写第37条款争议的解决方式是选择仲裁方式,还是选择诉讼方式,双方应达成一致意见。

2、如果选择仲裁方式,当事人可以自主选择仲裁机构。

仲裁不受级别地域管辖限制。

3、如果选择诉讼方式,应当选定有管辖权的人民法院(诉讼是地域管辖)。

4、合同第38条分包的工程项目须经发包人同意,禁止分包单位将其承包的工程再分包。

十、关于补充条款:1、需要补充新条款或哪条、哪款需要细化、补充或修改,可在《补充条款》内尽量补充,按顺序排列如49、50……。

2、补充条款必须符合国家、现行的法律、法规,另行签订的有关书面协议应与主体合同精神相一致。

要杜绝“阴阳合同。

相关文档
最新文档