施工合同变更补充协议书(样本)
建设工程施工合同补充协议书样本6篇
建设工程施工合同补充协议书样本6篇建设工程施工合同补充协议书样本 (1) 发包人(以下简称甲方)：承包人(以下简称乙方)：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建设法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确甲乙双发的责任、权利、义务，保证工程顺利实施，在甲乙双发完全自愿和完全理解本合同条款的情况下，双发就本建设工程施工事项协商一致，签订本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程规模：结构形式：工程内容：工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围1、食堂建设工程施工图及该工程工程量清单所列范围内的全部内容。
2、不包括。
三、合同工期开工日期：竣工日期：合同日期总日历天数天(含国家规定的法定假日)四、质量标准工程质量标准：达到国家施工验收规范合同标准(质量标准的评定以现行国家及行业的质量检验评定标准为依据)五、合同价款合同暂定总价为(人民币小写)：￥ (元)(大写)： (含暂列金) 六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、招标文件及招标过程中双方往来的书面文件7、现行的法律、法规、技术标准、规范和要求8、本工程施工图纸9、食堂工程工程量清单10、合同附件(食堂建设工程廉政协议、食堂建设工程安全责任书、食堂建设工程质量保修书共三份)本合同签订后双方履约过程中的双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件及发包人驻工地总代表有关通知及工程会议纪要均为本合同的组成部分。
但其内容不得改变本合同的计价原则，其内容不能影响本合同文件的含意，除非双方同意将它们作为本合同的补充。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述组成合同的文件顺序进行解释，以合同约定次序在先者为准。
七、议书有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
施工合同主体变更协议模板
施工合同主体变更协议模板篇一：施工合同变更补充协议书(样本)施工合同变更补充协议书发包方：（甲方）承包方：（乙方）依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，甲乙双方根据房山区周口店镇云峰寺定向安置房工程1#6#7#10#11#楼的实际情况遵循平等、自愿、互利、诚信的原则，经双方协商除本协议书外其余合同、协议与本协议不一致的均以本协议书为准（对本协议另外签订的补充协议除外）。
一、工程建设地址：二、工程名称：机构类型：框剪结构三、工程承建范围及单价：1.施工内容：室内贴砖、踢脚板、外墙贴纹花石等全部工作。
2.室内贴地板砖、踢脚板:50元/m2展开面积计算。
外墙贴纹花石单价50元/m2展开面积。
四、工程承包方式：包辅材小型机具。
以上主辅材料和其实材料，必须三证齐全，进场使用前由甲方认定、乙方和监理方共同考察认可并经检验复试合格后，方可进场使用。
五、双方约定：1.乙方应保证按时支付民工工资，若因乙方不按时支付民工工资造成的民工堵门、上访等给甲方造成不良影响，每发生一次乙方向甲方支付违约金五万元，且甲方有权解除本协议，因甲方原因造成意外，一切损失由甲方承担。
2.该工程乙方不得转包。
如甲方发现乙方私自转包，甲方有权终止本协议，乙方无条件退出施工现场并承担相关的法律和经济责任。
双方附加条件及责任；1.甲方应保证工程正常开式和工程施工，本协议双方签字后本协议由甲乙双方保管，本协议签字起10日内，甲方保证乙方进场施工。
2.工程开工后：a、乙方不得停工，四方原因造成的停工，四方应补给乙方相应的经济损失。
b、甲方如遇资金问题不能按期支付乙方工程款，未结部分按甲方向乙方借款处理，由甲方支付该款的20计算。
六、工程款支付：乙方应垫资至一层封顶，甲方应在一星期内付给乙方总造价的20，以后每六层为壹个节点，每个节点付总造价的10，最后一次主休封顶付造价的20，主体封顶后付至总造价的70。
砌体完工粉刷工进场再付总造价的20，全部完工达到交工条件付至总造价的97，留3质保金按国家标准执行壹年到期退还乙方。
工程改动补充合同
工程改动补充合同在工程项目的实施过程中，由于设计变更、客户需求调整或其他不可预见的因素，经常需要对原有合同进行修改和补充。
一个清晰、合理的工程改动补充合同对于保证项目顺利进行至关重要。
以下是一份标准的工程改动补充合同范本，旨在为双方提供一个明确、具有法律约束力的修改协议。
甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了编号为________的《工程建设合同》（以下简称“原合同”），现因工程设计变更及实际施工需要，经友好协商，同意对原合同进行如下补充和修改：一、工程内容与范围调整1. 原合同中涉及的以下部分将作如下调整：- 具体改动内容描述。
2. 新增工程内容及其标准、要求如下：- 新增内容描述。
3. 取消原合同中的以下部分：- 取消内容描述。
二、工期调整根据上述工程内容的变动，原定的竣工日期由____年____月____日调整为____年____月____日。
三、价格调整因工程内容的增减及工期的延长或缩短，合同总价由原金额人民币____元调整为人民币____元。
具体调整细则如下：- 增项费用明细。
- 减项退还费用明细。
四、质量与验收标准所有改动后的工程内容必须符合国家相关质量标准和行业标准，并满足原合同中约定的质量要求。
五、违约责任如任一方未能按照本补充合同约定履行义务，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
六、其他事项1. 除本补充合同另有约定外，原合同的其他条款继续有效，并与本补充合同不一致之处，以本补充合同为准。
2. 本补充合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 本补充合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
七、争议解决方式因执行本补充合同所发生的一切争议，甲乙双方应首先通过协商解决；协商不成时，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日。
合同条款变更补充协议书范本(通用7篇)
合同条款变更补充协议书范本〔通用7篇〕合同条款变更补充协议书范本〔通用7篇〕合同条款变更补充协议书篇1甲方____________________〔全称〕乙方____________________〔全称〕本协议中的所有术语，除非另有说明，否那么其定义与双方于__________年__________月__________日签订合同编号为_______________的《____________________合同》〔以下简称“原合同”〕中的定义一样。
因甲方要求将原合同中的_______________寸液晶电视机更换为_______________寸液晶电视机。
甲乙双方本着互利互惠的原那么，经友好协商，根据实际情况，在原合同根底上变更合同条款局部内容，特订立以下补充协议。
一、协议内容变更局部为：1、原合同中的__________寸液晶电视机，单价：__________元/台更换为_______________寸液晶电视机，单价：__________元/台。
2、原合同中的合同总价：人民币__________万__________仟元整更换为人民币__________万__________元整二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成局部，与原合同具有同等的法律效力。
除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余局部应完全继续有效。
本协议与原合同有互相冲突时，以本协议为准。
三、本协议一式_____份，甲方执_____份，乙方执_____份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：____________________乙方：______________________法定代表人_______________法定代表人__________________________年_______月______日________年_______月______日合同条款变更补充协议书篇2甲方：_______________________乙方：_______________________丙方：_______________________甲、乙、丙三方于_______年_______月_____日签订了一份《__________________》，现就该份协议书达成如下补充协议：按照上述《____________》的约定，乙方向丙方购置房屋后，甲方将分_________年将合共__________元的购房补助款支付给乙方，其中，______年______月______日支付______元。
工程变更补充合同协议书范本
工程变更补充合同协议书范本工程变更补充合同协议书范本「篇一」发包人：__________________（以下简称“甲方”）承包人：__________________（以下简称“乙方”）本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与甲、乙双方于______年______月______日签订的______整治工程《施工合同》（下称”原合同“）中定义相同。
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方经友好协商，在原合同签订的基础上，就乙方承包______整治工程的给水工程及______道路改造工程的相关事项订立以下补充协议：一、工程概况工程名称：______给水管道（原水管道）工程及______改造工程。
工程地点：______。
二、建设内容给水管道及______道路改造工程。
具体详见施工图纸。
三、施工工期施工合同补充协议工期为______日历天（备注：即乙方应在原合同工期的基础上顺延______个月之内完成）四、工程质量工程质量要求符合《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交（竣）工验收办法》、《公路工程交（竣）工验收办法实施细则》、《球墨铸铁给排水管道工程施工及验收技术规范要求》、《工业金属管道工程施工及验收规范》及《现场设备、工业管管焊接工程施工及验收规范》。
并且通过甲方组织的竣（交）工验收和______公司的交接检查。
五、工程价款本工程为固定单价合同，根据______财政投资项目评审中心审核书以及招标文件约定的下浮比例计算，签约合同价暂定为人民币（大写）______元整（￥______）[包含给水工程安全文明措施费______元整（￥______）]六、进度付款额度和付款方式支付工程进度付款：按月支付工程进度款，即按经监理人、发包人审核当月实施工程价款扣减质量保证金（质量保证金百分比为月支付额15%）以及合同约定应扣减的其他金额后支付进度款。
补充协议书范本（通用16篇）
补充协议书范本（通用16篇）补充范本篇1发包人：________承包人：________为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签定本工程补充协议。
一、工程概况1、工程名称：________2.工程地址：________3.建筑面积：________4.结构类型：底层为框架结构、地上6+1层为砖混结构。
5.设计单位：________6.监理单位： ________二.工程内容及承包范围1. 外墙面砖改为外墙漆2. 客厅推拉门取消3. 本工程为满七层，结构找坡4. 楼梯踏步为水泥砂浆面清光5. 外墙40 × 40 深灰色栅格取消6. 厨房与阳台之间门带窗(MC-2324)取消，阳台改为封闭式厨房。
7. 其余均按原图施工三.合同工期(本协议中所列日期均为日历天数记)1.开、竣工日期1.1开工日期：____年____月____;竣工日期：____年____月____日;总工期____天(含法定节假日)以《建设工程竣工报告》所载日期为准。
四.付款方式本工程按建筑面积一次性包干，____元/平方米;在施工过程中，如按甲方要求另增加工程量的，按双方协商价计算;本工程为垫款主体二层，二层预制板安装完毕，甲方按合同总价的30%支付给乙方，主体五层预制板安装完毕，甲方按合同总价的15%支付给乙方，主体七层完工，甲方按合同总价的20%支付给乙方，内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方，其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%，滞留3%作保质、保修金，等到保质、保修期到后一次性付清。
五.合同生效与终止、争议处理1. 除正常质量保修外，甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后，本合同即告终止。
2. 本补充协议一式陆份(其中正本贰份)，甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。
工程施工合同补通协议书
工程施工合同补通协议书甲方（业主）：_____________________乙方（承包商）：_____________________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了编号为________的工程施工合同（以下简称“原合同”），现基于项目实施过程中的具体情况，双方同意对原合同部分条款进行补充和修改，特订立本补充协议书（以下简称“本协议”）。
一、补充条款1. 工程变更：由于设计调整/现场条件变化/其他原因，甲方要求对原合同约定的工程内容进行如下变更：……（详细描述变更内容）。
2. 工期调整：鉴于上述工程变更，原合同约定的工程竣工日期由__年__月__日调整为__年__月__日。
3. 费用调整：因工程变更导致的额外费用，经双方核算确认为人民币________元。
甲方同意按照调整后的费用支付给乙方。
4. 质量保证：乙方承诺，尽管工程内容有所变更，但工程质量仍将符合原合同规定的标准和要求。
5. 其他：……（如有其他补充条款，请详细列明）。
二、合同价格和支付方式1. 双方确认，原合同总价款在补充条款调整后变更为人民币________元。
2. 甲方应按照本协议约定的新总价款支付工程款项，支付方式和时间根据原合同相应条款执行，或双方另行协商确定。
三、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
四、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本协议未尽事宜，仍按原合同的规定执行。
甲方（盖章）：_____________________法定代表人（签字）：_______________日期：____年__月__日乙方（盖章）：_____________________法定代表人（签字）：_______________日期：____年__月__日（注：以上内容仅为示例，具体条款需根据实际情况和双方协商结果确定。
建设工程合同变更补充协议
建设工程合同变更补充协议随着工程项目的推进，甲方（建设单位）与乙方（承包单位）在原建设工程合同的基础上，经过友好协商，同意对部分条款进行如下变更，特订立本补充协议。
一、工程范围及内容的变更1. 原合同中规定的工程项目X因设计变更，增加/减少工程量Y平方米，具体变更内容详见附件A。
2. 新增/减少的工程量将按照原合同中的单价Z元/平方米进行结算。
3. 变更后的工程总造价为W万元，较原合同增加/减少V万元。
二、工期的调整1. 由于工程范围及内容的变更，原定工程竣工日期需相应顺延/提前至年MM月DD日。
2. 若因变更导致的工期延误，乙方应按照原合同约定支付违约金。
三、质量要求的补充1. 对于新增的工程内容，乙方应保证工程质量符合国家及行业相关标准，满足甲方的质量要求。
2. 乙方应加强现场管理，确保施工安全，防止因工程变更造成的安全事故。
四、费用支付方式的调整1. 鉴于工程变更的实际情况，甲乙双方同意调整原合同中的付款方式，具体调整为：- 预付款比例由原来的%调整为Q%。
- 进度款项的支付节点相应调整，具体详见附件。
2. 乙方应在收到变更后的工程款项后，及时调整施工计划，确保工程顺利进行。
五、违约责任的明确1. 如因乙方原因导致工程延期或质量问题，乙方应按照本补充协议约定承担违约责任。
2. 如因甲方原因导致乙方无法按时完成工程，甲方应根据实际情况给予适当补偿。
六、其他未尽事宜对于本补充协议未涉及的其他事宜，仍按照原合同的约定执行。
如有新的变更需求，双方应及时签订新的补充协议。
本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：___________ 乙方（盖章）：___________代表签字：___________ 代表签字：___________日期：YYYY年MM月DD日日期：YYYY年MM月DD日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工合同变更补充协议书
发包方：（甲方）
承包方：（乙方）
依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，甲乙双方根据叠翠苑6#楼的实际情况遵循平等、自愿、互利、诚信的原则，经双方协商并依据叠翠苑6#楼项目中标合同第条“本合同如有补充和变更以补充和变更协议为准”的约定订立本变更补充协议。
除本协议书外其余合同、协议与本协议不一致的均以本协议书为准（对本协议另外签订的补充协议除外）。
一、工程建设地址：嵩县城关镇西关村
二、工程概况：
工程名称：叠翠苑6#楼
建筑面积：建筑面积暂定为26518㎡（含地下室面积）
机构类型：框剪结构，地上二十四层，地下一层为地下室
三、工程承建范围：
1.施工内容：施工图纸所含的建筑、结构、给排水、电气（含
弱电埋管）、消防等全部工作。
2.施工范围：上下水、电至外墙散水外一米。
四、工程承包方式：包工包料
1.本工程建安工程造价采用单位面积包干价，即1290元/㎡
（此价格含文明施工增加费、二次运输费和其它取费及税金，不含社保金，社保金由甲方交纳）工程造价暂定为人民币34208220元。
2.本工程建筑面积以实际竣工面积为准。
建筑面积的计算以国标GB/T50353-2005为准.
3.本工程预算材料价格因甲方预算价与市场存在差距，甲方应按市场价补足差价。
4.本工程建安造价为包干价，在施工期间如出现材料价格波动，主、辅材以签约当月洛阳市嵩县造价管理处发布的信息价为准，超过±5%可以调整。
5.施工过程中出现的设计变更增减即现场签证按08定额以实结算，人工费调整按53元/工日。
6.单位面积建安造价中不含以下项目：
6.1住户内的厨、卫、卧室的木门；
6.2电梯及电梯安装、调试；
6.3弱电调试及中央空调的安装调试；
6.4煤气及煤气安装、调试；
6.5卫生洁具；
6.6景观照明；
6.7以上各项乙方应负责工程前期的一些辅助工程及暗配管（包括穿铁丝、线盒、钢套管、预留洞）等。
7.基中部分主辅材料的要求如下；
7.1钢材：安钢、邯钢及济钢大中型企业产品；
7.2水泥：大厂旋窑水泥；
7.3防盗门：盼盼或是星高及同档次的防火防盗门；
7.4电料管材：管材、电线、开关、插座等用大厂符合国家
标准产品（乙方提供品牌甲方、监理现场认定后方可使用）；
7.5门窗规格按图纸要求，质量按国标，塑钢材料采用金鹏、
中财、海螺等同档次品牌，五金配件及不能低于新乡三力牌标准选择使用并且按图施工；
7.6以上主辅材料和其实材料，必须三证齐全，进场使用前
由甲方认定、乙方和监理方共同考察认可并经检验复试合格后，方可进场使用。
五、双方约定：
1.乙方应保证按时支付民工工资，若因乙方不按时支付民工
工资造成的民工堵门、上访等给甲方造成不良影响，每发生一次乙方向甲方支付违约金五万元，且甲方有权解除本协议，因甲方原因造成意外，一切损失由甲方承担。
2.该工程乙方不得转包。
如甲方发现乙方私自转包，甲方有
权终止本协议，乙方无条件退出施工现场并承担相关的法律和经济责任。
六、施工准备：
施工用水、电装表计量，表由甲方安装乙方按所装计量表直接向甲方缴费。
如乙方未及时缴费，由此造成的后果，由乙方自行负责。
七、工程工期：
1、本工程开工日期（按甲方正式书面通知之日起计算）为
2011年5月10日。
竣工验收，交付使用（即交钥匙）的日期为2013年5月31日。
工期为750天。
除不可抗拒的自然灾害及不可预见因素外，竣工日期为有效日期。
工期顺延需甲方、监理方文字确认后方可生效。
2、若因四方原因所造成停工，四方应赔偿乙方施工现场的
损失以及所交工程保证金的利息。
3、工期奖罚办法：每提延一天，甲方按0.15万元/天为奖
惩支付，累计提延一个月甲方按照0.3万元/天作为奖惩支付。
八、双方附加条件及责任；
1.甲方应保证工程正常开式和工程施工，本协议双方签字后
本协议由甲乙双方保管，本协议签字起10日内，甲方保证乙方进场施工。
2.工程开工后：
a、乙方不得停工，四方原因造成的停工，四方应补给乙方相应的经济损失。
b、甲方如遇资金问题不能按期支付乙方工程款，未结部分按甲方向乙方借款处理，由甲方支付该款的20%计算。
九、工程款支付：
乙方应垫资至一层封顶，甲方应在一星期内付给乙方总造价的20%，以后每六层为壹个节点，每个节点付总造价的10%，最后一次
主休封顶付造价的20%，主体封顶后付至总造价的70%。
砌体完工粉刷工进场再付总造价的20%，全部完工达到交工条件付至总造价的97%，留3%质保金按国家标准执行壹年到期退还乙方。
十、工程质量标准：
1.争取创市优质结构工程，必须达到合格标准。
2.竣工验收，若出现工程质量不合格，乙方必须无条件返工（返工造成的经济损失由乙方全部负担）直至达到工程合格。
十一、安全文明施工目标：
安全目标杜绝伤亡事故及争创市安全文明工地，严格按照颁布《建筑工程安全施工规范》组织施工，杜绝死亡事故，如发生安全事故由乙方承担全部责任。
甲方不承担任何责任。
十二、资质等级：
本工程总承包施工企业必须具备房屋建筑专业二级及二级以上资质。
十三、本协议未尽事项可由双方协商解决。
十四、本协议一式捌分，协议生效后甲乙双方各持肆份。
发包人：承包人：
法定代表（签字）：法定代表（签字）：
年月日年月日。