黑龙江省建设工程施工合同范本
黑龙江省建设工程合同范本

黑龙江省建设工程合同范本---黑龙江省建设工程合同甲方(建设单位):_____________乙方(施工单位):_____________鉴于甲方拟在黑龙江省进行某建设工程,经双方友好协商,达成如下协议:一、工程内容与范围1. 工程名称:_____________2. 工程地点:_____________3. 工程规模:_____________4. 工程内容:_____________5. 工程范围:_____________二、工程质量与标准1. 乙方承诺按照国家及地方的相关标准和规定,确保工程质量达到优良等级。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题,乙方应负责修复并承担相应费用。
三、工程进度与交付1. 工程开工日期:_____________2. 预计竣工日期:_____________3. 如因不可抗力或甲方原因导致工程延期,双方应重新协商确定新的竣工日期。
四、合同价款与支付方式1. 合同总价:_____________2. 支付方式:分期支付/一次性支付/其他方式(具体描述)3. 如发生变更或追加工程,双方应根据实际情况重新协商价格。
五、双方权利与义务1. 甲方有权监督乙方的施工过程,确保工程质量和进度。
2. 乙方有义务按照合同约定的时间、质量完成工程,并对其施工的安全负责。
3. 双方应互相配合,确保工程顺利进行。
六、违约责任1. 如甲方未按约定支付工程款,应支付违约金。
2. 如乙方未按约定时间、质量完成工程,应支付违约金。
3. 具体违约金额及计算方式,双方可根据实际情况协商确定。
七、争议解决如双方在执行合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以提交仲裁或诉至法院。
---。
黑龙江建筑工程施工合同(范本文)

黑龙江建筑工程施工合同1. 引言2. 乙方资质1.乙方须具备合法经营资格,并持有黑龙江省建设部门颁发的相应资质证书。
2.乙方应当具备办理工程施工许可证的能力,并在合同签订前向发包方提供相关证明材料。
3. 工程内容1.本合同所涉工程为黑龙江地区的建筑工程,根据合同附件所示的项目范围进行施工。
2.工程施工的具体要求以及标准按照合同附件中的技术规范和图纸来执行。
如果施工中需要进行调整,必须经过双方协商批准后方可进行。
4. 合同价款1.工程总价款为人民币X万元,应在工程竣工后日内结算付款。
2.乙方施工过程中如需额外费用,须提前向发包方提出书面变更申请,经双方协商一致后再进行施工。
5. 工期及保修1.工程的施工期限为自本合同签订之日起个月。
2.乙方完成工程后,需提供一个个月的保修期,对所施工的工程进行质保,保证工程质量达到相关标准要求。
6. 违约责任1.若乙方未按照合同约定的工期和质量标准完成工程,乙方应承担相应的违约责任,并按照每延迟一天X万元的标准向发包方支付违约金。
2.若甲方未按时支付工程款项,应按照支付金额的X%向乙方支付逾期违约金。
7. 涉及风险1.工程施工过程中的人身伤害、财产损失等风险由乙方承担。
2.如发生不可抗力因素导致工程无法按期完成,双方应立即协商解决方案,并及时通知对方进行调整。
8. 纠纷解决1.本合同履行过程中,如发生争议,双方应通过友好协商的方式解决;如协商无果,应向黑龙江省有关部门进行申诉。
2.如因本合同译文与参照中文文本有差异,应以中文文本为准。
9. 合同生效1.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等的法律效力。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效,并对双方具有约束力。
黑龙江省建设工程施工合同书

黑龙江省建设工程施工合同书一、合同双方1.1 甲方:甲方为建设工程的业主,详细信息如下:•全称:•地址:•法定代表人:•联系方式:1.2 乙方:乙方为承包建设工程的施工单位,详细信息如下:•全称:•地址:•法定代表人:•联系方式:二、工程概况2.1 工程名称:•工程地点:•工程范围:•工程内容:•工程质量:•工程工期:2.2 工程费用:•工程造价:•工程保证金:•工程进度款:三、合同约定3.1 工程质量标准:合同双方应按照国家有关规定以及工程所属行业标准,制定工程质量标准,保证工程质量满足相关要求。
3.2 工程交接时间:合同双方应按照合同规定的工期,完成建设工程交付。
3.3 工程费用清算:合同双方应按照国家有关规定及合同条款,结算工程造价。
3.4 工程保证金:乙方应按照合同约定,缴纳工程保证金,并在工程施工完毕并验收合格后,按照规定进行退回。
3.5 工程进度款:甲方应按照合同约定,按工程实际进度及质量验收情况,及时支付工程进度款。
3.6 工程变更:若在工程实施过程中需变更工程内容、范围、质量标准等事项,应按照国家有关规定及双方约定,进行变更协商。
如变更需甲方同意,则应签订变更协议。
3.7 工程保险:乙方应按照合同要求,按规定投保人身、财产等相关保险,保障工程施工过程中的风险。
3.8 工程违约责任:合同双方应按照国家有关规定及合同条款,履行各自的义务。
如一方未能履行合同约定,应按照约定承担相应的违约责任。
四、合同履行合同双方保证,本合同的签订、履行及争议解决,均按照中华人民共和国有关法律法规的规定办理,通过友好协商解决合同履行过程中所涉及的问题。
五、合同效力本合同一式两份,双方各执一份。
合同自双方签字、盖章之日起生效。
甲方(签字/盖章):________乙方(签字/盖章):________日期:________。
黑龙江省建设工程施工合同

甲方代表(签字):_______________
乙方代表(签字):_______________
签订日期:____________________
一、工程概况
1.工程名称:黑龙江省建设工程施工项目
2.工程地点:____________________
3.工程内容:包括但不限于土建、装饰、安装、绿化等(具体以施工图纸及工程量清单为准)
4.工程规模:____________________
5.工期要求:自合同签订之日起至____年__月__日止
二、合同价款
地址:____________________
联系人:__________________
联系电话:________________
鉴于委托方拥有黑龙江省某建设工程项目(以下简称“本项目”)的建设用地使用权,并具备相应的建设资质;承包方具备本项目所需的施工资质和能力,经双方友好协商,达成以下合同条款:
六、争议解决
1.双方在合同履行过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
2.如协商无果,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他
1.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
2.本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
3.本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。
甲方(盖章):____________________
2.承包方应严格按照审批后的施工组织设计和施工进度计划进行施工,确保工程进度和质量。
3.委托方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督、检查,并提出整改要求。
五、违约责任
1.任何一方违反合同规定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担相应的违约责任。
黑龙江省建设工程施工合同

黑龙江省建设工程施工合同合同编号:【合同编号】合同签订日期:【签订日期】一、合同双方甲方:【甲方名称】地址:【甲方地址】电话:【甲方联系电话】邮编:【甲方邮编】法定代表人:【甲方法定代表人】授权代表人:【甲方授权代表人】乙方:【乙方名称】地址:【乙方地址】电话:【乙方联系电话】邮编:【乙方邮编】法定代表人:【乙方法定代表人】授权代表人:【乙方授权代表人】二、工程概况工程名称:【工程名称】工程地点:【工程地点】建设单位:【建设单位名称】监理单位:【监理单位名称】设计单位:【设计单位名称】施工单位:【施工单位名称】合同价款:【合同价款金额】三、施工内容1.工程范围:【详细描述工程范围】2.工程工期:【工程开始日期】至【工程结束日期】3.工程质量要求:【详细描述工程质量要求】4.备品备件:【是否有备品备件提供,如有,详细描述提供的备品备件内容及数量】四、合同价款及支付方式1.合同价款:【合同价款金额】(大写:【大写金额】)2.支付方式:【详细描述支付方式和付款条件】3.索赔与违约金:【详细描述索赔与违约金的计算方式和标准】五、工程变更和索赔1.工程变更:如遇工程变更,变更事项包括但不限于设计变更、材料品牌变更、施工方法变更等,变更程序以书面形式确认,并按照合同约定进行变更价款的调整。
2.索赔处理:如发生施工过程中的索赔事件,甲乙双方应本着诚信原则协商解决,未能协商解决的,可依法向相关仲裁机构申请仲裁。
六、合同履行保证1.乙方保证具备进行本合同项下工程施工所需的资格、能力和技术,并保证按合同约定完成工程质量、工程进度和安全生产要求。
2.甲方保证提供工程所需的土地权属、相关许可证及合法施工条件,并按合同约定支付合同价款。
七、合同变更和终止1.合同变更:经甲乙双方协商一致,变更事项应以书面形式确认,并按照变更后的合同条款履行。
2.合同终止:根据相关法律法规的规定,合同可因不可抗力、双方协商一致等原因而终止。
黑龙江省建设工程施工合同书

黑龙江省建设工程施工合同书甲方:(以下简称甲方)地址:法定代表人:联系电话:乙方:(以下简称乙方)地址:法定代表人:联系电话:鉴于:甲方拟委托乙方承担黑龙江省建设工程项目,经双方协商,达成以下合同:第一条项目名称和工程范围1.1 项目名称:1.2 工程范围:第二条工程造价2.1 工程总造价为人民币(大写):2.2 工程款项分期支付计划:第三条工程施工周期3.1 工程施工周期约定为自合同签订之日起,工作日。
第四条工程质量和验收标准4.1 工程质量需符合相关国家和地方的法律法规以及设计文件中规定的技术标准和验收标准。
4.2 验收标准将根据甲方对工程质量的要求进行界定。
第五条材料和设备的供应5.1 甲方需按照合同约定的进度和方式向乙方供应所需的建筑材料和设备。
5.2 甲方需提供相应的购买凭证和质检报告作为材料和设备供应的依据。
第六条管理和监督6.1 乙方需派遣经验丰富、技术过硬的管理和现场监督人员,确保施工进度和质量。
6.2 甲方有权对乙方派遣的人员进行考核和评价,并有权要求乙方调整人员。
第七条违约责任7.1 若甲方或乙方在本合同履行过程中违约,应按照相关法律法规和合同约定承担相应的违约责任。
7.2 如因不可抗力或其他无法预见、无法避免且对方无法克服的原因导致合同履行不能或者无法履行的,一方应尽快通知对方,并按照相关约定进行处理。
第八条争议解决8.1 乙方应尽力保证工程的顺利进行,如有争议,双方应友好协商解决。
8.2 如无法友好协商解决,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条合同解除9.1 在下列情况下,合同可以被解除:(1) 双方一致同意解除合同;(2) 乙方严重违约影响工程质量和进度的;(3) 甲方在约定的时间内未按照合同约定支付相关款项的。
第十条合同生效及补充协议10.1 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
10.2 本合同的补充、修改或终止,须经双方协商一致,并采用书面形式。
黑龙江建筑工程施工合同

黑龙江建筑工程施工合同1. 引言本文档为黑龙江地区建筑工程施工合同的范本,旨在明确双方的权利和义务,确保项目的顺利进行。
合同由甲方(业主)和乙方(承包商)双方共同订立。
在进行合同签订之前,请双方充分了解合同条款,如有需要,请咨询法律专业人士。
2. 合同信息2.1 甲方信息甲方:[甲方名称]法定代表人:[法定代表人姓名]地质:[甲方地质]联系方式:[甲方联系方式]2.2 乙方信息乙方:[乙方名称]法定代表人:[法定代表人姓名]地质:[乙方地质]联系方式:[乙方联系方式] 3. 工程概况3.1 工程名称工程名称:[工程名称]3.2 工程地点工程地点:[工程地点]3.3 工程规模工程总面积:[工程总面积]建筑层数:[建筑层数]3.4 工期要求工期要求:[工期要求]开始时间:[开始时间]结束时间:[结束时间]4. 工程价格及支付方式4.1 工程价格工程总价格:[工程总价格]4.2 支付方式支付方式:[支付方式]首期付款金额:[首期付款金额]首期付款日期:[首期付款日期]进度付款金额及日期:[进度付款金额及日期]尾款支付金额及日期:[尾款支付金额及日期]5. 工程责任与义务5.1 甲方责任与义务甲方应提供合理的施工场地,并确保工程施工期间的安全和秩序。
5.2 乙方责任与义务乙方应按照设计图纸和施工规范要求,合理组织施工,并确保施工质量。
6. 变更和解除合同6.1 变更合同经双方协商一致,可对合同进行变更。
变更内容应以书面形式确认,并由双方签字盖章。
6.2 解除合同双方同意,在情况下解除合同:•一方未履行合同义务,并经催告后仍未改正;•出现不可抗力因素,严重影响工程的正常进行。
7. 违约责任7.1 甲方违约责任甲方未按合同要求支付工程款项的,需要按照合同金额支付违约金。
7.2 乙方违约责任乙方未按合同要求完成工程的,需要按照合同金额支付违约金。
8. 其他条款8.1 纠纷解决双方如发生争议,应协商解决。
协商不成时,可向有管辖权的法院提起诉讼。
黑龙江省建设工程施工合同书

黑龙江省建设工程施工合同书甲方:(甲方名称)地址:(甲方地址)乙方:(乙方名称)地址:(乙方地址)鉴于甲方拟委托乙方进行指定项目的建设工程施工,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经友好协商,就有关施工事项达成如下合同:一、合同项目1.1 项目名称:(项目名称)1.2 项目地点:(项目地点)1.3 项目规模:(项目规模)1.4 项目工期:(项目工期)1.5 项目费用:(项目费用)二、合同条款2.1 施工内容2.1.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和设计要求进行施工,确保项目按时、高质量完成。
2.1.2 施工内容包括但不限于土建工程、装饰工程、机电安装等相关工作。
2.1.3 甲方有权要求乙方在施工过程中进行必要的技术调整和优化,以保证项目的顺利进行。
2.2 施工期限2.2.1 乙方应按照合同规定的工期完成施工,并确保工程质量符合相关标准和法律法规的要求。
2.2.2 如遇不可抗力等非乙方控制的因素导致工期延误,乙方应及时向甲方汇报,并在双方协商一致的情况下延长工期。
2.3 施工费用2.3.1 施工费用由甲方按合同约定的方式支付给乙方,支付方式可以是一次性支付或分期支付。
2.3.2 甲方支付施工款的时间和金额应按照合同约定进行,乙方应提供合格的工作成果以供验收。
2.4 质量保证2.4.1 乙方应保证施工质量符合国家相关标准和法律法规的要求,确保项目达到或超过设计要求。
2.4.2 乙方应对施工过程中的质量问题负责,并承担必要的维修和整改责任。
三、合同履行3.1 双方约定以书面形式进行合同履行,以确保双方的权益和义务明确可追溯。
3.2 合同中未约定的事项,可由双方另行协商,以补充完善合同内容。
3.3 如发生争议,双方应友好协商解决;如协商不成,可提交有关部门或仲裁机构进行调解或裁决。
四、合同解除4.1 如因不可抗力等不可预见的原因导致合同无法履行,双方可协商解除合同。
4.2 如一方违反合同约定,严重影响合同履行,对方有权解除合同并要求违约方承担相应责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第一部分协议书发包人:(全称)承包人:(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
1 工程名称:2 工程地点:3 工程承包范围承包范围:4 计划工期开工日期:年月日竣工日期:年月日工期总日历天数天。
5 质量标准工程质量标准:6 计价方式与签约合同价格本合同采用计价方式为金额:(大写)元(人民币)(小写)¥:元(人民币)7 组成合同的文件7.1 组成本合同的文件包括:(1)合同协议书及合同附件;(2)中标通知书(如果有);(3)投标函及投标函附录(如果有);(4)专用合同条款;(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价工程量清单(如果有);(9)其他合同文件。
7.2 双方有关工程的变更等书面文件视为本合同的组成部分。
8 承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
9 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
10 合同生效10.1 合同订立时间:年月日10.2 合同订立地点:。
10.3 本合同双方约定后生效。
发包人: (公章) 承包人: (公章)地址:地址:法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)合同员: (签字、盖章) 合同员: (签字、盖章) 电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:电子邮箱:电子邮箱:第二部分通用条款1 一般约定1.1 词语定义合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件(或称合同):指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单,以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书:指构成合同文件组成部分的由合同当事人共同签署的,约定合同主要内容的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书:指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函:指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的用于投标的,称为“投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录:指附在投标函后构成合同文件的,用以对投标函解释说明的,称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 技术标准和要求:指合同文件中约定的用于指导施工的国家、行业或地方技术标准和合同中约定的专门针对某工程部位的技术要求。
1.1.1.7 图纸:指包含在合同中的工程图纸、由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸,以及承包人按照第1.5款【图纸和承包人文件】提供的图纸,包括配套的说明。
1.1.1.8 已标价工程量清单:指以招标方式发包的工程中构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正(如有)且承包人已确认的最终的工程量清单,包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。
1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.1 合同当事人:指发包人和(或)承包人。
1.1.2.2 发包人:指与承包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 发包人代表:指在专用合同条款中指明的,由发包人任命并派驻施工场地行使发包人权利的代表。
1.1.2.4 承包人:指与发包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.5 项目经理:指在专用合同条款中指明的,由承包人任命并派驻施工场地行使承包人权利的代表。
1.1.2.6 项目经理部:由项目经理在企业法定代表人授权和职能部门的支持下按照企业的相关规定组建的、进行项目管理的现场组织机构。
1.1.2.7 专业承包人:是指承接承包人分包的专业工程或者发包人按照规定发包的专业工程的具有专业承包资质的企业。
1.1.2.8 劳务分包人:是指承接承包人或者专业承包人分包的劳务作业的具有劳务分包资质的企业。
1.1.2.9 监理人:指在专用条款中指明的,与发包人签订监理委托合同,受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.2.10 总监理工程师:指在专用条款中指明的,由监理人任命并派驻本项目对监理人派驻本项目的其他人员行使管理权,代表监理人行使权利、履行义务的注册监理工程师。
1.1.2.11 造价咨询人:指受发包人委托负责本工程造价控制和管理并取得相应工程造价咨询资质等级证书的组织,以及取得该组织资格的合法继承人。
1.1.3 工程和设备1.1.3.1 工程:指永久工程或临时工程。
1.1.3.2 永久工程:指按合同约定建造并移交给发包人的工程,包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程:指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程,不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程:指有独立的设计图纸,能单独组织施工,竣工后不能独立发挥效益的工程。
1.1.3.5 工程设备:指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备:指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品,不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 施工现场:指用于合同工程施工的场所,以及在合同中指定作为施工现场组成部分的其他场所,包括永久占地和临时占地。
1.1.4 日期1.1.4.1 开工通知:指监理人按照第6.1款【开工通知】通知承包人开工的函件。
1.1.4.2 开工日期:指监理人按照第6.1款【开工通知】发出的开工通知中写明的开工日期。
1.1.4.3 工期:指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限,包括按照第9.5款【变更引起的工期调整】和(或)第18.1款【承包人索赔程序】所作的工期调整。
1.1.4.4 竣工日期:指第13.3款【竣工日期】确定的日期。
1.1.4.5 缺陷责任期:指按照第14.1款【缺陷责任期】承包人承担修复工程缺陷责任的期限。
自工程竣工验收合格之日起计算,具体期限由当事人自行约定,但不得超过24个月。
1.1.4.6 基准日期:指投标截止时间前第28天的日期。
1.1.4.7 天:除特别指明外,指日历天。
合同中按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。
期限最后一天的截止时间为当天24时。
1.1.4.8 保修期:指按照第14.3款【保修责任】对工程竣工验收后出现的质量缺陷承担保修责任的期限。
从全部工程竣工验收合格之日起计算,具体时间长度由当事人自行约定,但不得违反我国法律关于最低保修期限的规定。
1.1.5 合同价格和费用1.1.5.1 签约合同价格:指发包人和承包人在合同协议书中确定的工程承包交易价格。
采用招标发包的工程,其合同价应为投标人的中标价。
1.1.5.2 合同价格:指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用:指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支,包括管理费和应分摊的其他费用,但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额:招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价格中的一笔款项,用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购,包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价:招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料设备的单价以及专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工:是指对零星工作采取的一种计价方式,按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金:是指发包人与承包人在合同中约定,从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。
1.1.6 工程文件与档案1.1.6.1 工程文件:在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录,包括工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图和竣工验收文件。
1.1.6.2 工程档案:是在项目建设、管理过程中形成的,具有保存价值的各种形式的历史记录。
1.2 语言文字除专用术语外,合同使用的语言文字为中文。
必要时专用术语应附有中文注释。
1.3 法律适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章,以及专用条款约定的工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释,互为说明。
除专用条款另有约定外,解释合同文件的优先顺序如下:(1)合同协议书及合同附件;(2)中标通知书(如果有);(3)投标函及投标函附录(如果有);(4)合同专用条款;(5)合同通用条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价工程量清单(如果有);(9)其他合同文件。
合同履行中,发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件做为本合同的组成部分,并具有最高优先顺序。
1.5 图纸和承包人文件1.5.1 发包人提供图纸发包人应在专用条款约定的期限内,将图纸按照专用条款约定的数量免费提供给承包人。
承包人需要的图纸超过专用条款约定数量的,发包人应代为复制,图纸超过专用条款约定数量部分的复制费由承包人承担。
由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的,根据第7.3款【发包人导致的工期延误】的约定,并按照第18.1款【承包人索赔程序】承包人有权要求:(1)发包人延长工期;(2)发包人增加费用,并支付合理的利润。
图纸需要修改和补充的,应由监理人取得发包人同意后,在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人,具体签发期限在专用条款中约定。
承包人应按修改后的图纸施工。
承包人在收到发包人提供的图纸后,发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的,应及时通知监理人。
监理人接到该通知后,应立即就此做出决定,并通知承包人和发包人。
监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的图纸和承包人文件。
1.5.2 承包人负责设计图纸如果为实施第9条【变更】中的变更工作或承包人合理化建议的需要,要求部分永久工程由承包人负责设计,承包人应当具有相应的设计资质或委托具有相应设计资质的单位进行设计,并对工程设计的质量负责。
承包人同时应当将相关图纸、规范、计算书及其他资料报监理人,并经监理人报发包人批准。
按专用条款约定由承包人提供的文件,包括部分工程的大样图、加工图等,承包人应按约定的数量和期限报送监理人。
监理人应在专用条款约定的期限内批复。
1.6 联络与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等,均应采用书面形式。
上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件,均应在专用条款约定的期限内送达指定地点和接收人,并办理签收手续。
当事人能够证明接收人拒绝签收的,视为已签收。