建设工程施工合同版本样本
建筑施工合同书样本(通用7篇)
建筑施工合同书样本(通用7篇)建筑施工合同书样本篇1合同编号：_________需方（甲方）：_________供方（乙方）：_________经协商同意，根据中华人民共和国合同法的规定，订立合同如下：第一条甲方向乙方订货总值为人民币_________元。
第二条产品名称、规格、质量（技术指标）_________。
第三条产品包装规格及费用_________。
第四条验收方法_________。
第五条货款及费用等付款及结算办法_________。
第六条交货规定1．交货方式：_________。
2．交货地点：_________。
3．交货日期：_________。
4．运输费：_________。
第七条经济责任（一）乙方应负的经济责任1．产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。
不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。
由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2．乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。
甲方如不需要，可以退货。
由于退货所造成的损失，由乙方承担。
如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5％的罚金。
3．产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包的费用。
如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值2％的罚金付给甲方。
4．产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。
（二）甲方应负的经济责任1．甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款（或包装价值）总值_________％的罚金。
2．甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_________％的罚金。
乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。
建筑工程施工合同标准模板(6篇)
建筑工程施工合同标准模板发包方（甲方）：承包方（乙方）：按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：1.4承包方式：1.5工期：本工程自____年____月____日开工，于____年____月____日竣工。
1.6工程质量：1.7合同价款（人民币大写）：第2条、甲方工作2.1开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。
全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。
对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。
对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3委托监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方_____份。
2.4负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。
2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
第3条、乙方工作3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3.2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。
按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
参加竣工验收，编制工程结算。
3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。
做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。
建筑工程施工合同范本（通用10篇）
建筑工程施工合同范本建筑工程施工合同范本一、什么是施工合同施工合同亦称“工程合同”或“包工合同”。
指发包方(建设单位) 和承包方(施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。
签订施工合同，必须遵守国家法律，符合国家政策，并具备经批准的承包工程的初步设计和总概算，承包工程所需的投资和统配物资已经列入国家计划，当事人双方均有履行合同的能力等基本条件，以保证施工合同切实可行。
二、建筑工程施工合同范本（通用10篇）在当今社会，人们对合同愈发重视，合同出现的次数越来越多，合同是企业发展中一个非常重要的因素。
合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编为大家整理的建筑工程施工合同范本（通用10篇），欢迎大家分享。
建筑工程施工合同1发包人：________大学(以下简称甲方)。
承包人：________建设公司(以下乙方)。
甲方委托乙方承建教学、办公两用五层楼房一座。
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况工程名称：____大楼。
工程地点：____市____路____号。
施工面积：____平方米。
工程造价：____万元。
第二条质量标准工程按设计图纸施工，其质量标准必须达到市建委有关施工验收的规定要求。
第三条工程期限为：________年____月____日起至____年____月____日止。
第四条工程结算和付款办法为：自本合同生效之后五天内，甲方按工程造价的30%预付________万元给乙方作备用款，以后按工程进度拨款。
工程竣工、验收合格后，甲方在一个月内给乙方付款应迭整个工程款的___%，即达________元。
其余___%，即________元，作为保修期一年的预留款。
保修期满后，甲方在十天内付清给乙方。
第五条工程验收：乙方工程竣工后，由市质量监督部门负责验收，签收合格即交付甲方。
实用建筑工地工程合同样本（5篇）
实用建筑工地工程合同样本这是一个实用的建筑工地工程合同样本，供您参考。
工地工程合同合同编号：[编号]合同日期：[日期]甲方（建设单位）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[姓名]联系电话：[电话]乙方（承包商）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[姓名]联系电话：[电话]鉴于甲方拟委托乙方承担工地工程项目的施工，双方在平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：[名称]1.2 工程地点：[地点]1.3 工程规模：[规模]1.4 工程内容：[内容]1.5 工程周期：[周期]第二条合同价款2.1 总价款：[金额]2.2 付款方式：甲方按以下方式支付价款：（1）预付款：[金额]，签订合同之日起 [天数] 内支付；（2）进度款：根据工程进度按以下比例支付：第一阶段：[比例]，工程完成 [进度] 时支付；第二阶段：[比例]，工程完成 [进度] 时支付；以此类推，详细付款比例及条件见附件《工程进度付款计划表》；（3）竣工款：[比例]，工程竣工并经甲方验收合格后支付。
第三条协定工期3.1 工程开始日期：[日期]3.2 工程竣工日期：[日期]第四条施工内容及质量要求4.1 乙方承诺按照甲方提供的施工图纸和技术要求，按时按质完成工程。
4.2 乙方应按照相关法律法规和行业标准，采用符合规定的材料和工艺进行施工，并确保工程质量满足合同要求和验收标准。
第五条工程变更5.1 工程变更由甲乙双方协商决定，需要变更工程内容或工程数量时，应及时书面通知对方。
5.2 变更引起工程总价款增减的，按照实际发生的情况进行调整。
第六条安全生产6.1 乙方应建立健全安全管理制度，保障施工过程中的安全。
6.2 甲方有权要求乙方立即采取措施消除施工现场的安全隐患，确保工地安全。
第七条竣工验收7.1 乙方应按照约定的工期完成工程，并邀请甲方进行竣工验收。
7.2 竣工验收合格后，乙方应提供相关竣工资料和技术文件。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1甲方（发包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________乙方（承包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就相关工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_____________________________工程地点：_____________________________工程规模：_______________________________________（具体描述工程规模）工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。
具体细节见附件《工程量清单》。
二、合同工期开工日期：_____________________________竣工日期：_____________________________合同总工期：______天。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（大写）：人民币__________元整，（小写）：￥______元。
具体支付方式和时间如下：开工前预付一定比例款项，施工过程中按进度支付款项，竣工验收合格后支付尾款。
2. 乙方应按照合同约定完成工程任务，甲方应按照约定支付款项。
如因甲方原因导致工程延期或停工，应支付相应的违约金。
具体金额及支付方式见合同附件。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工，确保工程质量符合相关要求。
建设工程施工合同示范文本通用版5篇
建设工程施工合同示范文本通用版5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同示范文本通用版甲方：（委托方）地址：法人代表：联系人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法人代表：联系人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方承担工程项目的承包工程服务，满足双方的共同利益，经甲、乙双方友好协商，特订立本合同。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
第一条工程项目名称甲方拟委托乙方承担的工程项目名称为：第二条工程项目地点工程项目位于：第三条工程内容乙方应按照甲方要求承担工程项目的设计、施工、监理等全部或部分工作，并承诺提供合格的工程材料及设备，确保工程质量和工期。
第四条工程合同金额本次工程项目的总承包金额为人民币（大写）。
第五条工程工期工程项目的工期为自合同生效之日起至年月日为止，双方经协商可以适当延长或缩短工程工期。
第六条税收及支付方式1. 乙方应承担本次工程项目相关的一切税费，甲方不承担任何税费。
2. 工程款支付方式：本合同按工程进度及质量情况分次付款，首次付款为合同总金额的30%，每次付款前，乙方应向甲方提交验收报告。
第七条违约责任1. 任一方违反本合同规定，未能履行合同义务的，应承担相应的违约责任。
2. 一方在合同履行中遭受的损失，应由违约方承担相应的赔偿责任。
第八条保密条款双方在履行合同过程中所获知的商业秘密，应严格保密，不得泄露给第三方，否则应承担相应法律责任。
第九条合同变更1. 双方如需对本合同内容进行任何更改或补充，应经双方书面协商一致，并签署书面的合同变更协议。
2. 合同变更协议的内容应以书面形式具有法律效力。
第十条争议解决合同履行过程中，如发生争议，应经双方友好协商解决；协商不成的，可根据相关法律法规提起诉讼。
第十一条其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定并签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程项目结算完毕之日终止。
建筑工程施工合同范本（精选5篇）
建筑工程施工合同范本(精选5篇)施工合同一般用于建筑工程中,由于牵涉的金额比较大,所以一般用协议的形式来约束双方。
下面小编给大家带来建筑工程施工合同范本，详情可以点击“合同范本”查看更多相关的各类合同参考。
建筑工程施工合同范本1甲方：________________乙方：_____________现有甲方将厂区白色混凝土路面工程承包给乙方施工，为了明确双方的权利和义务，特签定此合同，望双方共同遵守。
合同条款如下：一，工程位于大庆市大同区新华电厂。
二，总工程量为___________平方米。
三，工程承包形式为总承包。
四，工程每平方米造价为___________元，工程总造价根据施工结束实测面积确定。
五，工程追加20--元的设备调遣费。
六，工程自___________年___________月___________日为开工，至___________年___________月___________日为竣工。
七，付款方式，乙方人员、机械、材料进现场后，甲方拨付工程总价的30%工程款;乙方完成总工程量一半时，甲方再拨付工程总价的30%工程款;其余40%工程款在乙方完工验收合格后一次拨付给乙方。
八，工程所用的混凝土标号为C30，所用材料必须符合规范要求，其中工程所用水泥必须为国家免检的普通硅酸盐水泥。
九，乙方进入施工现场，要遵守公司的厂规厂法，爱护公司财物，文明施工，如损坏公司财物，要按价赔偿。
十，乙方进入施工现场，要注意安全施工，贯彻落实好安全施工条例，排除不安全的隐患。
乙方如在施工中出现安全事故，乙方自行负责，与甲方无任何关系。
十一，本合同如有未尽事宜，按《中华人民共和国建筑法》和《道路施工质量验收规范》执行。
此合同一式三份，自签订之日起生效。
甲方：乙方：--年-月--日建筑工程施工合同范本2发包方(以下简称甲方)：内蒙古--县--能源有限公司承包方(以下简称乙方)：根据我国《合同法》及其他法律法规的相关规定，甲乙双方经平等自愿协商，就乙方承包甲方厂房地面硬化建设工程事宜达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：--县--能源有限公司院内厂房地面硬化和修路建设施工工程。
建设工程施工合同范本8篇
建设工程施工合同范本8篇第1篇示例：建设工程施工合同范本甲方：（委托人名称）乙方：（施工单位名称）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合实际情况，甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行下列建设工程的施工事宜，达成如下合同：一、工程名称：（工程名称）四、工程工期：预计工期为（工期），具体工期根据实际施工情况另行协商确定。
五、工程价款：本工程总价为（总价款），具体付款方式如下：1. 工程款的支付方式：总价款按照工程进度分阶段支付，具体分期及支付比例如下：（1）工程开工前，甲方预付合同总价的（预付金额比例），即预付款为（预付金额）元。
（2）工程竣工结算后，乙方提供完工图、验收合格书等相关文件后，甲方支付尾款为（尾款金额）元。
2. 工程款付款方式：甲方应按照双方约定的支付时间及方式进行支付，支付应以转账方式或现金支付为主。
六、工程质量标准：本工程应符合相关国家标准及法规要求，达到设计要求。
如有在工程质量问题方面产生争议，双方可按照相关规定进行技术鉴定，由双方共同确定处理结果。
七、违约责任：若任何一方未按照本合同约定履行义务，造成对方经济损失的，应承担相应的违约责任。
八、变更和解决争议：如因不可抗力等客观原因导致工程变更，应经双方协商一致后进行变更，变更后的合同条款应另行签订。
若双方就本合同的履行发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交有关法院进行仲裁处理。
九、其他事项：任何双方不可撤销地同意遵守并执行本合同及相关协议。
双方保证在合同期间和工程结束后继续履行相关义务，保证工程质量和进度的完成。
十、本合同自双方签字或盖章后生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：年月日第2篇示例：建设工程施工合同范本一、甲方（发包方）：_________（单位名称）、地址：_____________、法定代表人：_________、电话：_____________、传真：_____________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程建设劳务承包合同甲方: 河南省第一建筑工程有限责任公司( 发包方)乙方: 郑州振豫建筑装饰工程有限公司( 承包方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就本建设工程施工事项协商一致, 订立本合同。
一、工程概况纬四路十五号院( 二食堂) 改建工程位于郑州市东部纬二路与花园路交叉口东100米, 为高层住宅。
该工程地下一层, 地上二十五层。
其中地下室1573 m2, 车库1075 m2, 一层1320m2, 二层1320 m2, 标准层953 m2, 建筑总高度81.6m。
工程施工依据: 施工图纸、答疑、会审纪要、设计变更等相关技术资料。
二、施工承包范围:1、图纸及答疑、会审纪要、变更所示框架结构主体所有砼构件所有工作内容。
( 单项变更工程造价5.0万元以上、累计80万元以上部分单价按实结算调整人工费, 以内部分不予调整人工费, 其招标单价已包含此部分费用单价25元/工日) 。
主体施工期间, 现场不再出现计时用工。
2、图纸所示基础、地下室所有工作内容( 除卷材防水层外) , 人工配合机械挖土、回填土按河南定额有关规定按25元/工日给予结算, 车库、独立基础挖土, 碎桩头清理, 电梯井挖土含在人工配合机械挖土方内, 截凿桩头不在承包范围内。
3、钢筋电弧焊、电渣压力焊( 含机械、焊剂等材料) 、锥螺纹( 锥螺纹由甲方提供) 连接工作内容。
4、建施、结施图纸所示预留洞、雨水管、冷凝水管、穿墙管等预留洞留置, GZ、QL、GL分项工程的施工。
5、按安全规范对高层建筑施工现场所要求的安全防护及现场文明施工工作内容。
不含整体提升架搭拆, 但含一、二、三层外双排防护架体的搭设和拆除, 工地四周、临街防护通道的搭拆。
6、所有临建设施的搭拆及退场前前局部设施的拆除和移位。
7、机械设备的安装和拆除( 塔吊、施工电梯除外, 但甲方有权要求乙方提供人工等方面的配合) 。
塔吊、施工电梯基础施工不再结算。
8、场内材料二次搬运、回填土运距及需乙方提供人工配合的材料( 如钢筋、方木、大板等) 的装卸。
三、工期及劳动力要求:开工日期: 以实际开工日期为准, 垫层混凝土具备施工开始计算工期。
劳力要求:1、挖土3日历天, 人数90 人;2、垫层、筏板30日历天, 人数140人;3、地下室15日历天, 人数150人;4、一层12日历天, 人数150人;5、二层25日历天, 人数180人;6、标准层6日历天/层, 人数120人;总日历天数230天。
竣工日期: 年月日合同工期总日历天数: 230日历天( 保证农忙季节正常施工, 无论任何原因必须保证年月日前主体结顶) 。
为确保整个工程的工期, 现制定以下结点工期对乙方进行约束: 年月日+0.000以下全部结顶; 年月日一、二层结顶; 年月日6层结顶; 年月日10层结顶, 年月日14层结顶; 年月日18层结顶; 年月日22层结顶; 年月日主体结顶。
在施工过程中, 乙方结点工期每推迟一天罚款1000元, 累计两次未按计划完成施工任务除罚款外, 乙方劳动力人数按甲方要求人数少于10%时, 甲方有权更换施工队伍。
对于乙方完成的工程量, 半成品不计入( 如只绑扎钢筋或者模板安装了混凝土未浇筑, 即为半成品) , 按合同有关规定结算后的金额甲方给予支付50%, 剩余50%价款由乙方自行解决, 甲方不再支付, 双方合同到此结束。
乙方最终必须按合同工期完成合同范围要求的施工任务, 每推迟一天罚款1000元。
因业主或甲方原因, 不可抗外力因素造成乙方连续停工三日以上( 甲方签证) 工期顺延。
乙方应确保施工人员不受节假日、秋收等农忙季节影响, 确保连续施工, 春节期间按甲方要求必须留人。
当某层模板拆除完毕, 砌墙、GZ、QL等工序必须紧紧跟上, 不得有空层现象。
否则甲方有权视情节严重给予罚款。
工期暂按230日历天( 如工期需要调整, 甲方须以书面形式通知乙方) 。
四、质量标准工程质量标准: 省优质( 若因乙方原因未达到此标准甲方将扣除乙方交纳的10万元质量保证金) 。
五、安全文明标准:创郑州市安全、文明双达标工地。
1、安全承诺: 甲方责任损失费用由甲方负责; 乙方责任损失费用由乙方负责; 由双方共同原因造成的事故和意外乙方承担损失费用的70%, 甲方承担30%。
2、保证服从甲方的综合协调安排, 全力配合其它承包单位的工作, 不发生闹事及打架斗殴现象, 若因乙方人员滋意闹事造成人员伤亡及甲方机械设备的损坏, 全部责任由乙方自行承担, 并负责赔偿甲方因处理此事件而造成的停工损失。
六、承包方式及单价:1) 承包范围内的所有工作内容进行承包( 除回填土、GZ、QL、GL 分项另行议价外) ( 包质量、包工期、包安全生产和文明施工) 。
另: 回填土元/m3, 整体提升架搭拆元/m2。
挖土按25元/工日给予结算。
2) 筏板( 含筏板) 以下工程按一层建筑面积计算( 以地下室建筑面积为准) 。
3) 转换层按本层面积×2计算。
4) 本工程主楼建筑面积共计29335 m2, 主楼人工费按建筑面积元/m2包干; 车库建筑面积1075 m2, 车库人工费按建筑面积元/m2包干。
5) 构造柱元/m, 圈梁、过梁元/m。
( 单价已包含承包范围及乙方有关承诺、约定的所有内容) 。
七、组成合同的文件1、本合同和招标文件及招标补疑和乙方投标的标书2、标准、规范及有关技术文件3、图纸4、劳动工日及工程报价5、经中标人签字的认证书6、甲方制定的《材料管理制度》八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
十、合同生效合同订立时间:合同订立地点:本合同双方约定: 签字、盖章后生效。
十一、甲方工作11.1在乙方施工前向承包人提供图纸壹份, 双方已履行了签字手续的专项技术交底一份。
11.2乙方在施工中遇到的技术难题, 发包人要及时予以指导。
11.3履行对乙方所干工作内容的检查职责。
11.4履行施工中需要向业主、监理、当地有关主管及非主管部门的协调职责。
11.5履行施工中所需材料及需要甲方提供机械设备的及时进场工作。
11.6履行施工中各工种相互配合的协调工作。
11.7甲方提供机械设备: 塔吊、整体架体、电锯、电刨、地泵、冷拉机、成型机、切割机、切断机、对焊机、电焊机、砂浆机、振动器、振动棒。
其它小型机械、工具及劳保用品均有乙方承担。
十二、乙方工作12.1服从甲方管理, 严格按图纸、施工规范、技术交底及甲方要求的有关标准完成所承包内容的施工任务。
因不服从管理或不按照有关标准施工而对工程管理造成的损失, 全部责任由乙方承担, 同时无条件接受甲方的处罚。
12.2严格遵守甲方对整个工程管理制定的规章制度。
12.3全力配合甲方、监理、建设单位、监督部门的检查、验收工作。
12.4甲方提供机械设备: 塔吊、卷扬机、电锯、电刨、地泵、冷拉机、成型机、切割机、切断机、对焊机、电焊机、砂浆机、振动器, 其它小型机械、工具及劳保用品均由乙方自理。
十三、付款方式按工程进度及本工程建设单位付款情况( 付款比例、及时程度) 分批分期节点付款。
1) ±0.000以下; 2) 主体两层群房; 3) 以上部分每四层为一节点, 按乙方所完成的节点工程量付款80%, 余款20%待本工程与建设单位决算办理完毕后一次性付款。
十四、乙方承诺14.1严格履行承包工程质量承诺, 自觉接受甲方管理人员的管理, 因不服管理或私自做主及违反检验程序造成的分部、分项工程的不合格, 自愿接受甲方1000元的罚款, 无条件接受甲方制定的整顿措施, 不计返工费,并在甲方规定的时间内赶上所耽误的工期, 保证下道工序的正常施工。
最终质量主体中州杯达不到承诺质量标准, 所交质量保证金不再退还。
14.2严格履行承包工程工期承诺, 若未在合同签定工期内完成应完成工作内容, 自愿接受每拖后一天罚款1000元, 并累计计算的处罚措施。
因建设单位提出赶工要求, 工期应随时按要求调整。
为有效确保工期, 本工程中确保劳力人以上, 达不到该人数, 自愿接受每缺一人罚款100元/天的处罚。
14.2.1自觉服从甲方为顺利实现工期承诺而要求在特定时期增加施工作业人员和组织加班的赶工措施, 并不计取由此而增加的费用。
若因不服从甲方该项管理而造成工期延误, 自愿接受14.2中的处罚措施。
不在承包范围内的工作内容若甲方要求去做, 乙方无条件执行, 费用由双方协商, 对甲方安排执行不利, 愿接受甲方~3000元罚款。
14.2.2保证农忙及节假日( 如春节、五一、十一等) 不停工、不减员。
保证随时开工, 随时按合同要求上够人数。
保证收麦期间人数不少于140人, 收秋期间不少于120人。
乙方管理人员保证按甲方要求时间全部到位, 乙方负责抄平、放线工作, 春节期间( 农历十二月二十~正月十六) 保证正常施工时人数的80%, 正月20以后人员全部到齐, 保证正常施工。
若停工, 则承担甲方在此期间的停工损失; 若减员超过10%, 罚款5000元/天。
1) 工人施工用水、电均由乙方按市场价格自己承担。
2) 工人所需各种办证费用均由乙方承担。
3) 在甲方资金暂不到位的情况下, 乙方保证连续正常施工三个月。
4) 周转材料在进场时由乙方配合清点并签字, 在使用过程中由乙方保。