上海市建设工程施工合同示范文本.pdf
上海市建设工程施工合同示范文本
上海市建设工程施工合同示范文本（原创实用版）目录一、上海市建设工程施工合同示范文本的重要性二、合同的主体内容三、合同的制定背景和目的四、合同的适用范围和主要条款五、合同的签署和执行六、合同的违约责任和解决争议方式正文一、上海市建设工程施工合同示范文本的重要性在建筑行业中，合同是保障双方权益的基础。
上海市建设工程施工合同示范文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规制定的，旨在为建设工程施工承发包双方提供方便、灵活、实用、规范的示范性文本。
签订合同可以保证双方的权益，避免因口头协议等原因导致的纠纷。
二、合同的主体内容上海市建设工程施工合同示范文本主要包括协议书、通用条款和专用条款三部分。
其中，协议书部分由承发包双方协商签定；通用条款部分是根据国家和地方的法律、法规、管理规定及建筑市场惯例制订，无须另行约定的内容；专用条款部分属于承发包双方根据工程具体情况协商约定的内容。
三、合同的制定背景和目的为了规范建筑市场行为，维护合同当事人的合法权益，上海市建设和管理委员会、上海市工商行政管理局共同制定了上海市建设工程施工合同示范文本。
该文本的制定旨在提供一个公平、公正、透明的合同签订环境，降低建筑行业的纠纷风险。
四、合同的适用范围和主要条款上海市建设工程施工合同示范文本适用于上海市范围内的建设工程施工项目。
合同主要包括工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、工程价款、验收和竣工、违约责任、解决争议方式等主要条款。
五、合同的签署和执行合同的签署应由承发包双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则下进行。
双方在签订合同时，应认真阅读合同内容，确保自己了解并同意合同中的各项条款。
合同一经签订，承发包双方应严格按照合同约定履行各自的义务，确保工程顺利进行。
六、合同的违约责任和解决争议方式在合同执行过程中，若一方违约，应承担违约责任。
违约责任的具体承担方式应在合同中明确约定。
上海市建设工程施工合同示范文本
上海市建设工程施工合同示范文本【实用版1篇】篇1 目录一、上海市建设工程施工合同示范文本概述二、合同的签订与重要性三、合同主体内容四、合同的制定与实施五、合同的作用与意义篇1正文一、上海市建设工程施工合同示范文本概述上海市建设工程施工合同示范文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规制定的，旨在为建设工程施工承发包双方提供方便、灵活、实用、规范的示范性文本。
文本主要由协议书、通用条款和专用条款三部分组成，既包含了无须另行约定的通用内容，也考虑到了各方具体情况的专用条款。
二、合同的签订与重要性在建筑市场中，签订合同是保证双方权益的基础。
合同的签订可以有效防止因口头协议引起的纠纷，为双方合作提供法律保障。
一旦合作双方发生纠纷，合同可以作为解决问题的依据，有助于追究毁约方的责任。
因此，合同的签订在建设工程中具有重要的意义。
三、合同主体内容上海市建设工程施工合同示范文本主要包括以下主体内容：1.发包人（全称）与承包人（全称）：明确合同双方当事人的基本信息，包括名称、地址、联系人、联系电话等。
2.工程概况：包括工程名称、工程地点、工程内容、群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件 1）等，对工程进行详细的描述。
3.工程承包范围：明确承包人负责完成的工程内容及范围。
4.合同工期：包括开工日期、竣工日期以及合同工期总日历天数。
5.质量标准：明确工程质量要求和验收标准。
6.工程价款：约定工程的付款方式、金额、时间等。
7.违约责任：明确双方在未履行或未按约定履行合同义务时应承担的违约责任。
8.争议解决：约定解决合同纠纷的方式，包括调解、仲裁、诉讼等。
9.其他约定：根据双方实际情况，约定其他需要明确的事项。
四、合同的制定与实施合同的制定应遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，由双方当事人协商达成一致。
合同的实施过程中，双方应严格按照合同约定履行自己的义务，确保工程顺利进行。
上海市建设工程施工合同示范文本
上海市建设工程施工合同示范文本摘要：一、上海市建设工程施工合同示范文本概述二、合同的签订与重要性三、合同主体内容四、合同的制定与实施五、合同的作用与意义正文：一、上海市建设工程施工合同示范文本概述上海市建设工程施工合同示范文本是为了规范建设工程施工合同的签订行为，保护合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规制定的。
该文本由上海市建设和管理委员会、上海市工商行政管理局共同制定，于2004 年2 月发布。
二、合同的签订与重要性合同是保障民事权益的重要法律形式，对于建设工程施工合同来说，签订合同不仅有助于确保工程质量、工程进度和工程款项的支付，还可以在发生纠纷时为解决纠纷提供依据。
签订合同还可以对双方当事人产生约束力，使双方在履行合同过程中遵守约定，按照合同约定履行各自的权利和义务。
三、合同主体内容上海市建设工程施工合同示范文本主要包括协议书、通用条款和专用条款三部分。
协议书部分由承发包双方协商签定；通用条款部分是根据国家和地方的法律、法规、管理规定及建筑市场惯例制订，无须另行约定的内容；专用条款部分属承发包双方根据工程具体情况协商约定的内容。
四、合同的制定与实施合同的制定需要双方当事人根据实际情况和需要充分协商，确保合同内容真实、合法、公平。
合同的实施需要双方当事人按照约定履行自己的权利和义务，确保合同的顺利履行。
在合同履行过程中，如发生纠纷，双方当事人应通过友好协商解决；如协商不成，可向人民法院提起诉讼。
五、合同的作用与意义上海市建设工程施工合同示范文本对于规范建筑市场、保障工程质量、维护当事人权益具有重要意义。
签订合同有助于防止和解决工程纠纷，降低工程风险，提高工程质量，确保工程按时按质完成。
上海市建设工程施工合同示范文本最新
上海市建设工程施工合同示范文本最新篇一：上海市建设工程施工合同范本发包人（全称）：_______________________承包人（全称）：_______________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下列建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：____________________________________________。
工程地点：____________________________________________。
工程内容：____________________________________________。
工程立项批准文号：____________________________________。
资金来源：____________________________________________。
二、工程承包范围承包范围：____________________________________________。
三、合同工期开工日期：____________________________________________。
竣工日期：____________________________________________。
合同工期总日历天数________________天。
四、质量标准工程质量标准：________________________________________。
五、合同价款金额（大写）：_________________________元（人民币）。
￥：__________________元（人民币）。
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1．本合同协议书2．中标通知书3．投标书及其附件4．本合同专用条款5．本合同通用条款6．标准、规范及有关技术文件7．图纸8．工程量清单9．工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
上海市建设工程施工合同示范文本
上海市建设工程施工合同示范文本摘要：I.引言- 上海市建设工程施工合同示范文本的背景与意义II.合同主体- 发包方与承包方的定义与职责III.合同内容- 工程概况：工程名称、地点、内容、立项批准文号等- 工程承包范围- 合同工期：开工日期、竣工日期、工期总日历天数等- 质量标准：工程质量要求及验收标准IV.合同条款- 合同生效条件与期限- 工程变更与调整- 工程验收与结算- 违约责任与争议解决V.结论- 上海市建设工程施工合同示范文本的作用与价值正文：I.引言上海市建设工程施工合同示范文本，是为了规范上海市建设工程施工合同的签订与履行，保障当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规制定的。
该示范文本旨在为建设工程施工承发包双方提供方便、灵活、实用、规范的合同范本。
II.合同主体根据上海市建设工程施工合同示范文本，发包方是指具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，负责委托工程项目的施工任务；承包方是指具备相应的施工资质和能力的当事人，负责按照发包方的要求完成工程项目的施工任务。
III.合同内容A.工程概况工程概况是合同的重要组成部分，包括工程名称、地点、内容、立项批准文号等。
这些信息为工程项目的初步定义，是合同签订的基础。
B.工程承包范围工程承包范围是指承包方需要完成的施工任务和工作内容，包括工程项目的具体范围、规模、工程量等。
C.合同工期合同工期是工程项目的施工期限，包括开工日期、竣工日期和工期总日历天数。
承包方需要在约定的工期内完成施工任务。
D.质量标准质量标准是衡量工程质量的重要依据，包括工程质量要求及验收标准。
承包方需按照约定的质量标准完成施工任务，并接受发包方的验收。
IV.合同条款A.合同生效条件与期限合同生效条件是指合同签订后，需要满足的条件才能使合同生效。
合同期限是指合同的有效期，合同在期限内具有法律效力。
B.工程变更与调整工程变更与调整是指在合同履行过程中，发包方或承包方提出的工程项目的变更或调整要求。
上海市建设工程施工合同新示范文本
In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests
某某管理中心 XX年XX月
上海市建设工程施工合同新示范文本 合同文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K592
第2页/总2页 上海市建设工程施工合同新示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
发包人（全称）：_________
承包人（全称）：_________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下列建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：________________。 工程地点：________________。 工程内容：________________。 工程立项批准文号：_______________。 资金来源：________________。 合同文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K592
第2页/总2页 二、工程承包范围 承包范围：________________。 三、合同工期 开工日期：________________。 竣工日期：________________。 合同工期总日历天数_________天。 四、质量标准 工程质量标准：____________。 五、合同价款 金额（大写）：___________元（人民币）。 ￥：___________元（人民币）。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1．本合同协议书 2．中标通知书 合同文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K592 第2页/总2页 3．投标书及其附件 4．本合同专用条款 5．本合同通用条款 6．标准、规范及有关技术文件 7．图纸 8．工程量清单 9．工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 合同文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K592 第2页/总2页 十、合同生效 合同订立时间：____________年_________月_________日 合同订立地点：_______________ 本合同双方约定后生效。 发包人（公章）：_____________ 承包人（公章）：_____________ 住所：_________ 住所：_________ 法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________ 委托代理人（签字）：_________ 委托代理人（签字）：_________ 电话：_________ 电话：_________ 传真：_________ 传真：_________ 开户银行：____________ 开户银行：____________ 账号：_________ 账号：_________ 合同文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K592 第2页/总2页 邮政编码：____________ 邮政编码：____________ _________年_______月_______日 _________年_______月_______日 附件1 上海市建设工程施工合同（通用条款） 一、词语定义及合同文件 1．词语定义 下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义。 1．1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。 1．2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。 1．3 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资合同文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K592 第2页/总2页 格的合法继承人。 1．4 工程师：指发包人指定的履行本合同的己方代表，或发包人委托的监理单位派出的总监理工程师。其具体身份和职权由发包人、承包人在专用条款中约定。 1．5 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1．6 承包人代表：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。 1．7 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1．8 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。 1．9 工程：指发包人、承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。 合同文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K592 第2页/总2页 1．10 合同价款：指发包人、承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。 1．11 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。 1．12 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经费支出。 1．13 保留金：指合同双方约定按一定比例在工程价款中提留，用于工程缺陷修补的款项。 1．14 接收证书：指发包人在工程或分项工程通过竣工验收后，签发给承包人的工程接收凭证。 1．15 缺陷责任期：指承包人在工程竣工后，对所建工程的存在缺陷及在使用过程中暴露出来的缺陷或损害负有修补责任的期限。 合同文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K592 第2页/总2页 1．16 履约证书：指发包人在承包人按照合同约定履行责任，于缺陷责任期满后签发给承包人的完成合同履约的凭证。 1．17 保修期：指承包人在工程或分部工程竣工后，对所建工程在一定时限内出现的质量问题负有保修责任的期限。其期限自工程或分部工程接收证书上注明的竣工日期起，至质量保修书（合同）约定的期限止。 1．18 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。 1．19 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。 1．20 竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。 1．21 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说合同文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K592 第2页/总2页 明和有关资料）。 1．22 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。 1．23 书面形式：指合同书、纸质信件和数据电文（包括传真、电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。 1．24 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。 1．25 索赔：指合同履行过程中，对于非己方过失，而是因对方原因造成实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。 1．26 不可抗力：指合同履行中发生的不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。 1．27 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，合同文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K592 第2页/总2页 从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日的次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。 2．合同文件及解释顺序 2．1 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本合同协议书 （2）中标通知书 （3）投标书及其附件 （4）本合同专用条款 （5）本合同通用条款 （6）标准、规范及有关技术文件 （7）图纸 合同文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K592 第2页/总2页 （8）工程量清单 （9）工程报价单或预算书 合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 2．2 当合同文件内容界定不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人、承包人协商解决。双方也可以提请工程师作出解释。双方协商不成或不同意工程师的解释时，按本通用条款38条关于争议的约定处理。 3．语言文字和适用法律、标准及规范 3．1 语言文字 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。 3．2 适用法律和法规