建设工程施工合同示范文本(2021)
建设工程合同范本2021版
建设工程合同范本2021版甲方：（委托人）乙方：（承包人）鉴于甲方拟进行某项建设工程项目，现甲、乙双方经友好协商，就该建设工程项目的具体内容、工程标准、工程进度、工程款支付及其他相关事宜达成如下协议，以此为合同：一、项目名称及位置1.1 项目名称：（根据实际情况填写）1.2 项目位置：（根据实际情况填写）二、工程范围及内容2.1 工程范围：包括但不限于建筑、结构、给排水、电气、暖通、景观等方面的设计、施工内容。
2.2 工程内容：（根据实际情况详细描述）三、工程标准和质量要求3.1 工程标准：工程应按照国家相关标准及法律法规的规定进行设计、施工。
3.2 质量要求：工程应符合设计文件及甲方的要求，保证施工质量及工程安全。
四、工程进度及交付时间4.1 工程进度：乙方应按照合同约定的时间节点和工程进度表，按时推进工程进度。
4.2 交付时间：工程竣工验收合格后，乙方将工程项目的具体时间交付给甲方。
五、工程费用及支付方式5.1 工程费用：工程总造价为（根据实际情况填写）。
5.2 支付方式：甲方应按照工程进度及发票内容，按照约定支付工程款。
六、款项支付流程6.1 工程款支付流程：甲方应在每个工程阶段完工验收后，按照施工进度支付款项。
6.2 预付款：甲方应在签署合同后，支付合同总额的30%作为预付款。
七、违约责任7.1 违约责任：对于未按照合同约定进行的行为，造成对方经济损失的，应承担相应的法律责任。
七、争议解决8.1 本合同的订立、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
8.2 如对本合同的履行发生争议，应协商解决。
若协商不成，应提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
九、其他事项9.1 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
9.2 本合同自双方盖章生效，有效期为工程竣工并验收合格之日。
甲方（盖章）：_____________乙方（盖章）：_____________签订日期：_____________以上为建设工程合同范本2021版的具体内容，经双方确认无误后，正式签署，生效。
2021建设工程施工合同示范文本
2021建设工程施工合同示范文本2021建设工程施工合同示范文本第一章总则第一条为了规范建设工程施工合同的订立与履行，保障参与建设工程的各方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规，制定本合同。
第二条本合同适用于中华人民共和国境内所有建设工程施工合同的订立与履行。
第三条本合同所称建设工程指各类房屋、道路、桥梁、港口、水利、交通、环保及其他类似工程。
第四条本合同的订立，应当遵循公平、平等、自愿、公开和诚实信用的原则。
第二章合同订立第五条本合同由甲方和乙方订立，双方具备合同订立的权利和能力。
第六条甲方是建设工程的委托人，乙方是建设工程的承包人。
第七条本合同的订立应当以书面形式进行，合同文本应当明确工程的基本情况、合同的履行期限、质量要求、价格、支付方式等主要内容。
第八条本合同的签订需要提供以下文件：（1）甲方提供的工程设计文件；（2）乙方提供的施工方案；（3）甲方提供的工程施工许可证或相关批准文件。
第九条本合同经双方签字盖章后即为生效。
第三章合同履行第十条本合同的履行依照约定的工程进度进行，甲方有权监督乙方的施工进程，并要求乙方按时完成施工任务。
第十一条施工期间，甲方负责提供合理的施工条件和必要的协作，乙方负责按照合同约定进行施工。
第十二条工程质量应符合国家标准，乙方应保证施工质量，如有质量问题，乙方应承担责任并按时进行修复。
第十三条如因政府征收、战争、自然灾害等不可抗力因素导致合同无法履行，双方免除履行合同的责任。
第十四条甲方应按合同约定支付工程款项，乙方应按照合同约定进行工程进度报告和结算报告的提交。
第四章合同变更和解除第十五条如需要变更合同内容，双方应协商一致并签订书面变更合同。
第十六条本合同的解除，可由双方协商一致解除，也可依据法律规定解除。
第十七条如因一方违反本合同的约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
第十八条合同履行过程中，如发生争议，双方应协商解决；如协商不成，可向有关部门申请调解或提交仲裁。
2021年建设工程施工合同范本(示范文本)
No one's life is smooth sailing, and no one knows how to grow from birth. It is through constant tempering that we learn to grow.悉心整理祝您一臂之力（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）建设工程施工合同范本（示范文本）发包人(全称)：_______________________________________________________ ___________承包人(全称)：_______________________________________________________ ___________依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：_______________________________________________________ _______________工程地点：_______________________________________________________ _______________工程内容：_______________________________________________________ _______________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：___________________资金来源：_______________________________________________________ _______________二、工程承包范围承包范围：_______________________________________________________ _______________三、合同工期：开工日期：_______________________________________________________ _______________竣工日期：_______________________________________________________ _______________合同工期总日历天数_________________天四、质量标准工程质量标准：_______________________________________________________ ___________五、合同价款金额(大写)：_____________________________元(人民币) ￥：_____________________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标__知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同__条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2021最新建设施工合同范本五篇
2021最新建设施工合同范本五篇合同制在中国古代也有悠久的历史。
经过唐、宋、元、明、清各代，法律对合同的规定也越来越系统。
施工合同怎么写你知道吗?下面给大家分享一些关于施工合同的范本，更多合同范本点击“合同大全”查看。
2021最新建设施工合同范本1甲方：乙方：甲方新建住房一栋，该房设计为砖混结构，总建筑面积为224。
7平方米，经甲乙双方协商，双方在平等、自愿、相互协作的基础上，甲方将该建筑施工工程承包给乙方，为明确双方的权力和义务，双方达成如下施工协议：一、承包范围和承包方式、价格1、乙方以包工不包料方式承包甲方私宅一栋(其中模板、脚手架、工具、机械设备由乙方自行解决)。
2、依据甲方提供的设计图(低层住宅A系列A2套型)的要求，完成基础、主体、屋面及室外装修以及散水，室内楼梯送到三层，室内地面或墙面按甲方要求毛胚或压光进行施工，(门窗、水电、下水除外)。
另外根据甲方要求一层和二层的斜屋面现浇，构造柱加七根。
3、该栋建筑承包总价为(大写人民币)。
4、工程价款采用按施工进展逐一拨付的方式，每一层拨付一万元，余款在年前除预留三千元保修金后一次性付清。
保修金在两年内房屋无任何建筑质量问题即退还给乙方。
二、施工要求1、乙方保证按照现行的国家有关建筑设计规范、规程和规定，精心施工，保证工程质量。
2、工程所有时间为个工作日(下雨天除外)。
3、乙方施工要以安全第一，不违章操作，确保安全施工，教育施工人员安全施工，杜绝工程事故，如在施工中发生任何事故，均由乙方全部负责。
三、建材由甲方保管，乙方按需领取，乙方应节约、爱护、使用好甲方的材料。
由乙方原因造成的甲方原材料的浪费，由乙方负责赔偿。
施工过程中甲方及时准备好乙方所需的材料，因材料没有及时提供，造成损失由甲方承担。
四、工程质量1、乙方应严格按照国家质量规范要求组织施工，不得偷工减料。
2、甲方有权自行或聘请有关人员随时对工程质量、工程进度进行监督，并提出符合建筑质量规范要求的一切建议，乙方必须按要求执行。
建设工程施工合同示范文本(2021新版)
建设工程施工合同示范文本(2021新版)建设工程施工合同示范文本(2021新版)一、合同背景和目的本合同是由甲方（承包商）和乙方（业主）订立的，旨在规范双方在建设工程施工过程中的权利和义务。
通过签订本合同，双方约定了工程的范围、计划、质量要求、支付方式等关键条款，以确保双方的合作顺利进行。
二、合同条款1. 工程范围1.1 本次工程的范围包括但不限于：（详细列出工程的具体内容）2. 工程计划和进度2.1 双方应根据工程的复杂程度和规模制定详细的工程计划和进度表，并在项目启动前共同完成。
2.2 甲方应按照合同要求的进度和标准，按时进行工程施工，并在工程完工之前向乙方提交详细的进度报告，以保证工程的顺利进行。
3. 工程质量要求3.1 工程应符合所有适用的法律法规和标准要求。
3.2 甲方应采用符合质量要求的材料和设备，严格按照施工图纸和相关规范进行施工。
3.3 乙方有权对工程进行质量检查，并对不合格的工程要求甲方进行整改和修复。
4. 付款方式和条款4.1 工程费用按照以下方式支付给甲方：（详细列出付款方式和条款）4.2 乙方应按照合同约定的时间和金额支付费用，逾期支付的，乙方应向甲方支付延期费用。
5. 变更和索赔5.1 如需要对工程范围、计划、质量要求等重要条款进行变更，双方应协商一致，并在书面形式上进行确认。
5.2 如因不可抗力等特殊情况，导致工程施工遇到困难或延迟，双方应协商解决并填写变更协议，以确保工程的顺利完成。
5.3 如甲方因乙方原因遭受损失，甲方有权向乙方提出索赔，并通过友好协商或法律途径解决。
6. 违约责任6.1 如果一方违反合同约定，给对方造成损失，违约方应负责赔偿。
6.2 如双方均存在违约行为，应协商解决。
如协商无效，双方有权采取法律手段解决。
7. 合同解除和终止7.1 如双方协商一致决定终止合同，应书面确认并解除合同。
7.2 如果一方严重违约，对方有权单方面解除合同，并追究违约方的责任。
建设工程施工合同2021GF
建设工程施工合同2021GF一、合同基本信息甲方（发包方）：[填写甲方全称]乙方（承包方）：[填写乙方全称]工程名称：[填写工程的具体名称]工程地点：[填写工程的具体位置]合同编号：[填写合同编号]签订日期：[填写合同签订的具体日期]二、工程范围和内容本合同涉及的工程项目包括但不限于[具体描述工程项目的范围和内容，如土建工程、安装工程、装修工程等，并尽可能详细地列出各个分项工程]。
三、工期要求1. 开工日期：[填写计划的开工日期]2. 竣工日期：[填写计划的竣工日期]3. 总工期：[根据开工日期和竣工日期计算总工期]4. 延期处理：[说明延期的条件、责任及处理方法]四、工程质量要求1. 质量标准：[明确指出工程质量应达到的标准或规范]2. 验收标准：[详细说明工程验收的标准和程序]3. 不合格处理：[对于不符合质量要求的工程如何处理，包括返工、赔偿等措施]五、合同价格与支付方式1. 合同总价：[填写合同的总金额]2. 预付款：[填写预付款的比例和支付时间]3. 进度款：[根据工程进度分阶段支付的款项比例和条件]4. 结算方式：[详细说明最终结算的方式和流程]5. 质保金：[保留一定比例的款项作为质量保证，直至保修期结束无质量问题后支付]六、变更与索赔1. 工程变更：[说明工程变更的程序、条件和价格调整方法]2. 索赔条件：[列明发生索赔的条件和索赔的处理方式]3. 争议解决：[约定争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等]七、安全与环保要求1. 安全生产：[强调遵守国家有关安全生产的法律、法规，采取有效措施保障人员和财产安全]2. 环境保护：[遵守国家环境保护的相关规定，采取措施防止污染和其他公害]八、保修条款1. 保修期限：[明确保修的时间范围，通常为工程竣工后的一定年限]2. 保修范围：[详细说明保修包含的内容和不包含的内容]3. 保修责任：[规定在保修期内，因施工质量问题造成损失的赔偿责任]九、其他条款[根据实际情况，增加其他需要约定的条款，如保险、税费承担、知识产权保护等]十、附加条款[如有需要，可增加附加条款，对合同中未尽事宜进行补充说明]十一、签字盖章本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字盖章之日起生效。
2021年新建设工程施工合同
never lie, cheat or steal. always smile a fair deal.同学互助一起进步（页眉可删）新建设工程施工合同新建设工程施工合同1甲方：(项目部(施工局)全称)乙方：(营业执照登记名称，全称)依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着诚实信用原则，经自愿、平等协商就工程施工事项达成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立本合同。
1、项目概况1.1项目名称：1.2项目地点：2、合同范围2.1主要合同内容具体以施工图(含业主同意变更的部分)为准。
2.2主要施工工序(1)(2)(3)以及为完成本合同工程所做的其它一切准备工作。
2.3主要工程量2.4合同工期2.4.1开工日期年月日，完工日期年月日。
节点控制工期见下表：2.4.2工期延误如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延：a、重大设计变更;b、不可抗力;c、由于业主原因要求停工;d、甲方书面同意工期顺延的其它情况。
2.4.3乙方应在发生工期延误造成窝工事实后7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告，甲方就相关事项及时向业主提交报告。
如乙方未提交或逾期提交的，则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。
如乙方虽按约定提交上述书面报告，但遇业主不同意或不完全同意时，则乙方认可甲方因此采用的不同意或不完全同意的处理意见。
2.4.4因乙方原因导致工期延误，工期不予顺延，且由乙方承担由此造成的一切经济损失和赶工费用。
2.4.5业主及甲方需提前完成工期时，有关事宜由双方协商解决另行约定。
3、承包方式根据本合同的施工内容及主要施工工序，乙方同意按(单价或总价)方式进行承包。
本合同(单价或总价)在合同执行期间，无论工程量是否变化合同价格均不做调整。
若在合同签订个日历天之后，因国家颁布新的法律、法规等导致燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨，并且主合同有相关补偿条款时，双方才可以协商调整合同执行期间受影响项目的单价或总价;否则合同价格不做调整。
建设工程施工合同示范文本(2021)
建设工程施工合同示范文本(2021)建立工程施工合同示范文本(2021)What the parties to the contract ultimately expect to get or achieve through the conclusionand performance of the contract( 合同范本 )甲方：______________________乙方：______________________日期：_______年_____月_____日编号：MZ-HT-025710建立工程施工合同示范文本(2021)发包方(甲方)：承包方(乙方)：按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建立部管理局、建立部颁发的《建立工程施工合同示范文本》(cf91-0201)，就本项工程建立的有关事项，双方当事人在公平协商的状况下达成如下协议：第一条工程概况1.工程名称：工程地点：工程内容：见“工程工程一览表〞(附后)。
承包范围：承包方式：2. 工程性质(指基建、技改、合资等)：批准文号(有权机关批准工程立项的文号)：3. 定额工期总天数：天4. 开工日期(双方商定的符合开工报告规定的详细日期，以单位工程为准;群体工程以第一个开工的工程为准)：本合同工程定于年月日开工。
开工日期(以单位工程为准;群体工程以最终开工的工期为准)：本合同工程定于年月日开工。
5. 质量等级：6. 合同价款：本合同工程承包造价为元。
金额(大写)：其次条合同文件及说明挨次合同另有商定除外，合同文件的组成和说明挨次如下：1. 协议条款;2. 合同条款;3. 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;4. 招标承包工程的中标通知书、投标和招标文件;5. 施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定;6. 按可填单价的工程量清单承包的建立工程，由甲方供应的工程量清单;7. 标准、标准和其他有关技术资料、技术要求;8. 国家和本市关于施工合同管理的规定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同示范文本(2021)What the parties to the contract ultimately expect to get or achieve through the conclusionand performance of the contract( 合同范本 )甲方：______________________乙方：______________________日期：_______年_____月_____日编号：MZ-HT-025710建设工程施工合同示范文本(2021)发包方(甲方)：承包方(乙方)：依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》(cf91-0201)，就本项工程建设的有关事项，双方当事人在平等协商的情况下达成如下协议：第一条工程概况1.工程名称：工程地点：工程内容：见“工程项目一览表”(附后)。
承包范围：承包方式：2. 工程性质(指基建、技改、合资等)：批准文号(有权机关批准工程立项的文号)：3. 定额工期总天数：天4. 开工日期(双方约定的符合开工报告规定的具体日期，以单位工程为准;群体工程以第一个开工的工程为准)：本合同工程定于年月日开工。
竣工日期(以单位工程为准;群体工程以最后竣工的工期为准)：本合同工程定于年月日竣工。
5. 质量等级：6. 合同价款：本合同工程承包造价为元。
金额(大写)：第二条合同文件及解释顺序合同另有约定除外，合同文件的组成和解释顺序如下：1. 协议条款;2. 合同条款;3. 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;4. 招标承包工程的中标通知书、投标和招标文件;5. 施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定;6. 按可填单价的工程量清单承包的建设工程，由甲方提供的工程量清单;7. 标准、规范和其他有关技术资料、技术要求;8. 国家和本市关于施工合同管理的规定。
当合同文件含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的基础上，由双方协商解决;双方意见仍不能一致的，按第30条约定的办法解决。
第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律1. 合同语言：本合同文件仅使用汉语。
2. 适用法律法规：国家有关法律、法规和本市有关法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。
3. 适用标准、规范：按国家和本市现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。
第四条图纸1. 甲方提供图纸日期：年月日2. 甲方提供图纸套数：3. 甲方对图纸的特殊保密要求和费用承担：4. 工程竣工图：按照国家和本市有关规定，双方另行签订绘制工程竣工图的协议。
第五条甲方驻工地代表1. 甲方驻工地代表姓名(任命书、委派书作为合同附件)：2. 社会总监工程师姓名(如甲方委托监理公司监理时，总监理工程师的职责应在监理合同中明确，并将副本一份交乙方)：第六条乙方驻工地代表(项目经理)乙方驻工地代表姓名(任命书作为合同附件)：第七条甲方工作甲方按本协议约定的时间和要求，一次或分阶段完成以下工作：1. 施工现场是否达到具备施工条件和完成的时间：2. 将施工所需水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：并保证施工期间的需要。
3. 施工现场与公共道路的通道开通时间和起止地点：满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
4. 工程地质和地下管网线路资料的提供时间：5. 办理证件、批件的名称和完成时间：6. 水准点与坐标控制点位置提供和交验要求：7. 会审图和设计交底的时间：8.协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护要求及应支付的费用：甲方不按合同约定完成上述工作时，应按本协议条款第32条执行。
第八条乙方工作乙方按本协议约定的时间和要求完成以下工作：1. 提供计划、报表的名称及完成时间：2.对施工安全、保卫工作的要求。
按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等。
如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。
3. 向甲方提供的办公和生活设施及费用承担：4.对施工现场交通和噪音等管理的要求。
必须遵守本市有关部门对施工现场交通和施工噪音等管理的规定，经甲方同意后办理有关手续，甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外。
5. 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：6. 施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护要求及费用承担：7. 施工现场整洁卫生的要求。
保证施工现场的清洁符合有关规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
乙方不按合同约定完成上述工作，造成工期延误时，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。
第九条进度计划1. 乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划时间：2. 甲方代表(或总监理工程师“下同”)确认的时间：第十条延期开工处理乙方不能按时开工时，应在协议条款约定的开工日期5天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。
甲方代表在3天内答复乙方。
甲方代表同意延期要求或3天内不予答复，可视为已同意乙方要求，工期相应顺延。
甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求时，竣工日期不予顺延。
甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期，承担乙方因此造成的经济支出，相应顺延工期。
第十一条暂停施工处理甲方代表在确有必要时，可以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。
乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完工程，实施甲方代表处理意见后向其提出书面复工要求，甲方代表批准后继续施工。
甲方代表未能在规定时间内提出处理意见或收到乙方复工要求后48小时内未予答复的，乙方可自行复工。
停工责任在甲方时，由甲方承担经济支出，相应顺延工期;停工责任在乙方时，又乙方承担发生的费用。
因甲方代表不及时做出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部份或全部解除合同，由甲方承担违约责任。
第十二条工期延误处理1. 对以下造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。
(1)工程量变化和设计变更;(2)一周内，非乙方原因停水、停电(地区停电除外)、停气造成停工累计超过8小时;(3)不可抗力;(4)甲方代表同意工期相应顺延的其他情况。
乙方在以上情况发生后5天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告。
甲方代表在收到报告后5天内予以确认答复，逾期不予答复的，乙方即可视为延期要求已被确认。
2. 非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方每延期竣工一天，应交付?3.因乙方原因延误工期，工程不能按合同工期竣工时，甲方可认为乙方部分或全部解除合同，由乙方承担违约责任，并按本协议条款第39条工程停建或缓建规定执行。
第十三条工期提前及奖励工期如需提前，双方约定如下：1. 按本协议第一条第四款约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为天，比本协议第一条第三款定额工期提前天，提前%.2. 乙方采取的赶工措施及因此增加的经济支出：3. 甲方应提供的条件：4. 乙方每提前竣工一天，甲方应支出乙方的奖励金额和计算方法：第十四条质量检查和返工检查和返工。
乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。
因甲方不正确纠正或其他非乙方原因引起的经济支出，由甲方承担。
以上检查检验合格后，发现由乙方原因引起的质量问题，乙方仍须承担责任和发生的费用，赔偿甲方的有关损失，工期相应顺延。
以上检查检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检查检验不合格，影响正常施工的费用由乙方承担。
除此之外，影响正常施工的经济支出由甲方承担，相应顺延工期。
第十五条工程质量及责任1. 约定的工程质量等级(优良、合格)。
实行按质论价和奖罚对等，由此增减费的用支付：2. 违约责任：达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。
因乙方原因达不到约定条件时，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。
返工后仍不能达到约定条件时，乙方承担违约责任。
因甲方原因达不到约定条件时，由甲方承担返工的经济支出，工期相应顺延。
3. 双方对工程质量有争议时，按第30条约定的办法解决。
第十六条隐蔽工程和中间验收1.工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位，乙方自检后在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方代表参加。
通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。
乙方准备验收记录。
验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。
验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。
工程质量符合规范要求，或验收24小时后，甲方代表不在验收记录上签字，可视为甲方代表已经批准，乙方可进行隐蔽或继续施工。
2. 双方约定的中间验收部位为：第十七条试车(应按承包范围确定)及双方责任分属1.设备安装工程具备单机无负荷试车条件，乙方组织试车，并在试车48小时前通知甲方代表，通知包括试车内容、时间、地点。
乙方准备试车记录。
甲方为试车提供必要条件。
试车通过，甲方代表在试车记录上签字。
2.设备安装工程具备联动无负荷试车条件(如乙方承包时)，甲方组织试车，并在试车48小时前通知乙方，通知包括试车内容、时间、地点和乙方应做准备工作的要求。
乙方按要求做好准备工作和试车记录。
试车通过，双方在试车记录上签字。
3. 双方责任：由于设计原因(包括设备的选型)试车达不到验收要求时，甲方负责修改设计，乙方按修改后的设计重新安装。
甲方承担修改设计、拆除及重新购置安装的经济支出，工期相应顺延。
由于设备制造原因试车达不到验收要求，设备由甲方采购时，应按本协议条款第23条执行;设备由乙方采购时，应按本协议条款第24条执行。
由于乙方施工原因试车达不到验收要求，甲方代表在试车后24小时内提出修改意见。
乙方修改后重新试车，承担修改和重新试车的费用，工期不予顺延。
试车费用除已包括在合同价款之内或协议条款另有约定的，均由甲方承担。
甲方代表未在规定时间提出修理意见，或试车合格不在试车记录上签字的，试车结束24小时后，记录自行生效，乙方可继续施工或办理竣工手续。
第十八条验收和重新检验甲方代表不能按时参加验收或试车，须在开始验收或试车24小时之前向乙方提出延期要求，延期不能超过两天。
甲方代表未能按以上时间提出延期要求，不参加验收或试车。
乙方可自行组织验收或试车，甲方应承认验收或试车记录。
无论甲方代表是否参加验收，当其提出对已经隐蔽工程的前一道工序重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新进行覆盖或修复。