建设工程施工合同模板GF-2017年

合集下载

建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201

建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201

建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201一、合同双方甲方:(委托方)名称:___________________________地址:___________________________法定代表人:_____________________联系:_____________________乙方:(承包方)名称:___________________________地址:___________________________法定代表人:_____________________联系:_____________________二、合同对象1. 工程名称:_____________________2. 工程地点:_____________________3. 工程规模:_____________________4. 工程内容:_____________________5. 工期要求:_____________________6. 工程造价:_____________________7. 付款方式:_____________________8. 其他约定:_____________________三、合同条款1. 合同签订1.1 本合同自双方代表签字(或盖章)之日起生效。

1.2 双方代表签字(或盖章)后应交存合同保证金,具体金额为___________。

1.3 如一方违约,应承担相应违约责任。

2. 工程质量2.1 乙方承诺按照国家相关规定和标准规范进行施工,确保工程质量。

2.2 如发现工程质量存在问题,甲方有权要求乙方进行整改或返工。

3. 工期管理3.1 工程施工期限为合同签订之日起_____________日/月/年。

3.2 如有不可抗力因素导致工期延误,双方协商解决。

4. 价款支付4.1 合同价款总额为___________,支付方式为_________________。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2017-0201第一章总则第一条本合同是建设工程施工合同的示范文本,适用于在建设工程中,结合实际情况,明确项目双方的权益和责任。

第二条本合同所涉及的主体包括建设单位、施工单位以及监理单位。

第三条本合同的签署应遵守国家的法律法规和建设工程施工管理规定。

第四条本合同的目的在于确保建设工程的安全、质量和进度,并保护双方当事人的合法权益。

第二章合同的主要内容第五条本合同的主要内容包括建设工程的范围、施工进度、质量要求、工程款支付等。

第六条建设工程的范围应详细描述各项工作的内容、方法和要求。

第七条施工进度应根据工程的实际情况进行合理的安排,并明确各个节点的时间要求。

第八条质量要求应符合国家和地方有关建设工程施工质量的法律法规和标准。

第九条工程款支付应按照合同约定的条件和进度进行支付。

第三章合同的履行方式第十条本合同的履行方式包括施工单位进行施工,建设单位进行监督和支付工程款。

第十一条施工单位应按照合同约定的要求进行施工,并保证施工质量和进度的合理达标。

第十二条建设单位应对施工单位的施工进行监督,并及时支付工程款。

第四章保证和索赔第十三条施工单位应按照合同约定的要求进行质量保证,并承担由质量问题引起的返工和修复费用。

第十四条施工单位如遇到不可抗力等无法控制的因素,应及时向建设单位报告并采取相应措施。

第十五条如发生争议,双方应通过友好协商解决;如协商不能解决,则可依法进行仲裁或诉讼。

第五章附则所涉及附件如下:1. 工程施工图纸2. 建设工程设计文件如下所涉及的法律名词及注释:1. 建设工程:指按照设计文件所规定的要求进行施工的工程。

2. 施工单位:指承担建设工程施工任务的法人或其他组织。

3. 建设单位:指拥有或使用土地的法人或其他组织,委托施工单位进行工程建设。

4. 监理单位:指受建设单位委托,对施工单位的施工进行监督和管理的法人或其他组织。

建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201

建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201

建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201合同编号:GF-2017-0201甲方:(甲方名称、地址、联系方式)乙方:(乙方名称、地址、联系方式)一、合同目的和意义本合同旨在约定甲方与乙方在建设工程施工过程中的权利和义务,明确双方责任,维护双方合法权益,确保工程质量和安全。

二、工程概况1. 工程名称:(填写工程名称)2. 项目地址:(填写项目地址)3. 工程范围:(详细描述工程范围)三、合同条款1. 价格与付款方式1.1 总价款:(填写总价款)(详细描述付款方式,包括分期付款、保证金、违约金等)2. 工期2.1 开工时间:(填写开工时间)2.2 竣工时间:(填写竣工时间)(描述工期保证和延期情况处理方式)3. 资质要求3.1 乙方资质:(填写乙方资质要求)3.2 甲方配合:(描述甲方应协助乙方完成工程所需手续、文件等)4. 工程质量与验收4.1 工程质量标准:(描述工程质量标准)4.2 工程验收标准:(描述工程验收标准)5. 变更和索赔5.1 变更:(描述变更操作流程和费用调整方式)5.2 索赔:(描述索赔操作流程和索赔金额计算方式)6. 违约与解除6.1 违约责任:(描述违约责任和违约金计算方式)6.2 合同解除:(描述解除合同的权利和程序)7. 保证和保险7.1 乙方保证:(描述乙方提供保证的方式和金额)7.2 甲方保险:(描述甲方购买保险的方式和金额)8. 争议解决8.1 协商解决:(描述双方在争议解决中的协商方式)8.2 仲裁解决:(描述双方在争议解决中的仲裁方式)四、附件所涉及附件如下:1. 工程图纸:(工程所涉及的图纸及编号)2. 技术规范:(工程所涉及的技术规范及编号)3. 监理报告:(工程所涉及的监理报告及编号)4. 其他附件:(其他与工程相关的附件及编号)五、法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下:1. 合同法注释:合同法是指中华人民共和国合同法,规定了民事合同的基本原则和法律适用。

建设工程施工合同 GF—2017—0201

建设工程施工合同 GF—2017—0201

建设工程施工合同GF—2017—0201 建设工程施工合同合同编号:GF—2017—0201甲方:(合同签订人姓名、单位名称、地址、联系)乙方:(施工单位名称、地址、营业执照编号、法定代表人姓名、联系)鉴于双方在工程施工方面具有专业优势,为了确保工程施工的顺利进行,特订立本合同,以资遵守。

一、工程概况项目名称:建设地点:建设内容:建设规模:建设周期:二、施工方式本工程采用的施工方式为(详细描述施工方式)。

三、施工作业范围1. 施工的具体范围包括:2. 施工的条件和限制:3. 施工时需时注意的地方:四、报价及支付方式1. 建筑工程方案概算金额总计为:2. 乙方向甲方收款的支付期限:3. 本合同的履行质保期为自项目竣工之日起一年。

五、质量保证及交货期限1. 乙方应确保施工质量符合相关法律法规的要求,同时要根据设计要求严格把关施工质量。

2. 乙方应按合同规定的交货期限完成工程施工。

如无法按时完成,应提前告知甲方并重新确定交货期限。

六、保密协议双方同意在本合同及工程施工过程中,对于涉及商业及技术秘密的信息予以保密,并遵守相关法律法规的规定。

七、违约及赔偿1. 一方违反本合同规定未能履行义务的,将给对方造成经济损失的,应承担相应的赔偿责任。

2. 如因建设过程中由于乙方原因造成工程质量问题,乙方应承担全部赔偿责任。

八、争议解决方式发生任何争议时,双方应协商解决。

如协商不成,应根据当地有关法律规定进行仲裁或起诉。

附件:1. 项目相关文件及证件2. 工程设计图纸及施工方案3. 其他协议和合同文件法律名词及注释:1. 工程建设规划许可证:指建筑工程施工前必须取得的许可证。

2. 工程监理:指建筑工程施工过程中对施工单位的监督和管理。

3. 工程竣工验收:指建筑工程施工完成后进行的验收程序。

可能遇到的困难及解决办法:1. 由于工程施工前未能通过相关审查,导致无法开工。

解决办法:乙方应妥善处理相关审查事务,确保按期开工。

(完整版)2017年建设施工合同

(完整版)2017年建设施工合同

第四章合同条款及格式(GF—2017—0201)建设工程施工合同住房城乡建设部国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。

2.工程地点:。

3.工程立项批准文号:。

4.资金来源:。

5.工程内容:。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围:。

二、合同工期计划开工日期:年月日。

计划竣工日期:年月日。

工期总日历天数:天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。

2.合同价格形式:。

五、项目经理承包人项目经理:。

六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201

建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201

建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201建设工程施工合同GF-2017-0201住建部-gf-2017-0201甲方(建设单位):【建设单位名称】乙方(施工单位):【施工单位名称】1. 合同背景根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定,甲方与乙方就【工程项目名称】的施工工作达成一致意见,特立本合同。

2. 工程内容甲方委托乙方进行【工程项目名称】的施工工作,具体内容包括但不限于【工程内容详细描述】。

3. 工期和进度3.1 工期约定:本工程的总工期为【总工期天数】天,计算自本合同签署之日起。

3.2 进度要求:甲方要求乙方按照合同工期计划进行施工,无正当理由不得拖延工期。

4. 技术要求和质量标准4.1 技术要求:乙方应按照相关法律法规和技术标准要求进行施工,保证工程质量和安全。

4.2 质量标准:工程质量应符合国家相关标准及乙方与甲方约定的技术要求。

5. 施工费用及支付方式5.1 施工费用总额:根据工程内容及技术要求,甲方向乙方支付的施工费用总额为【施工费用总额】。

5.2 支付方式:甲方将根据工程进度和质量验收情况,按照约定的付款方式及时支付乙方施工费用。

6. 变更和索赔6.1 变更:若因设计变更或工程实际需要,需要对本合同进行变更的,应经双方协商一致,并签署书面变更协议。

6.2 索赔:乙方如需索赔,应在发生索赔事由后【索赔时间】日内提交索赔申请,并提供充分的证据材料。

7. 违约责任任何一方违反本合同约定的,守约方有权要求违约方承担相应的违约责任,包括但不限于违约金、赔偿损失等。

8. 合同终止合同终止条件包括但不限于以下情况:8.1 合同履约完毕;8.2 经双方协商一致解除合同;8.3 合同因其他原因终止。

9. 其他约定【其他特殊约定内容,如保密条款、争议解决等】10. 附件所涉及的附件如下:【所涉及的附件名称和内容】11. 法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下:【法律名词及其注释】12. 实际执行困难及解决办法在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下:【可能遇到的困难及相应的解决办法】以上为的内容范本,具体条款和内容可根据实际情况进行调整和修改。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)建设工程施工合同(示范文本)版号:GF-2017-0201第一章总则第一条甲方:【甲方名称】第二条乙方:【乙方名称】第三条工程名称:【工程名称】第四条工程地点:【工程地点】......(依次各条款内容)第二章工程规模和施工内容第五条工程规模:【工程规模描述】第六条施工内容:【施工内容描述】......(依次各条款内容)第三章材料供应和设备采购第十一条材料供应:【材料供应条款描述】第十二条设备采购:【设备采购条款描述】......(依次各条款内容)第四章施工期限和工期管理第十六条施工期限:【施工期限描述】第十七条工期管理:【工期管理条款描述】......(依次各条款内容)第五章工程质量和验收标准第二十一条工程质量:【工程质量条款描述】第二十二条验收标准:【验收标准条款描述】......(依次各条款内容)第六章工程费用和支付方式第二十六条工程费用:【工程费用条款描述】第二十七条支付方式:【支付方式条款描述】第七章风险责任和保险条款第三十一条风险责任:【风险责任条款描述】第三十二条保险条款:【保险条款描述】......(依次各条款内容)第八章违约责任和争议解决第三十六条违约责任:【违约责任条款描述】第三十七条争议解决:【争议解决条款描述】......(依次各条款内容)第九章合同的变更和解除第四十一条变更合同:【变更合同条款描述】第四十二条解除合同:【解除合同条款描述】......(依次各条款内容)第十章其他事项附件:1. 工程设计图纸2. 材料清单及供应合同3. 设备采购合同......(所涉及附件列表)法律名词及注释:1. 合同:法律意义上指双方自愿达成的共同意思表示,以共同生效为目标,并对各自约定的权利和义务发生法律效力的协议。

2. 违约责任:当一方未履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定的,应承担违约责任,包括赔偿损失、支付违约金等。

2017版《建设工程施工合同示范文本》GF20170201.doc

2017版《建设工程施工合同示范文本》GF20170201.doc
(GF—2017—0201)
建设工程施工合同
(示范文本)
住房城乡建设部
国家工商行政管理总局
说明
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:
(三)专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项:
1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;
2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;
一、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书
《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款
第一部分
发包人(全称):
承包人(全称):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就
工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

(GF---2016---0201)建设工程施工合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:2.工程地点:3.工程立项批准文号:4.资金来源:5.工程内容:6.工程承包范围:二、合同工期计划开工日期:年月日。

计划竣工日期:年月日。

工期总日历天数:天。

三、质量标准工程质量符合佥整标准。

四、签约合同价与合同价格形式签约合同价暂定为:人民币(大写):小写:( );最终价格以审计决算为准。

五、项目经理承包人项目经理:六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书;(2)投标函及其附录;(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分,.上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

‘七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、承包人承诺所施工的项目按总造价%对发包人进行优惠。

4.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间本合同于年月日签订。

十、签订地点本合同在签订。

十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效本合同自签室盖童当旦生效。

十三、合同份数本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份。

发包人(公章):承包人(公章):法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:(签字) (签字)开户银行:开户银行:账号:账号:第二部分通用合同条款(略)第三部分专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1合同:是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件,构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书(如果有)、投标函及其附录(如果有)、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.1监理人:名称:_______________________;资质类别和等级:_______________________;1.1.2.2 设计人:名称:_______________________;资质类别和等级:_______________________;1.2标准和规范1.2.1适用于工程的标准规范包括:国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准,以及相应的规范、规程等。

1.3 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:(1)合同协议书;(2)中标通知书); (3)投标函及其附录(如果有);(4)专用合同条款及其附件;(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价工程量清单或预算书; (9)其他合同文件。

2. 发包人2.1 发包人代表发包人代表:发包人对发包人代表的授权范围如下:施工监督、审批施工方案进度计划、组织设计交底和图纸会审、审核确认已完工工程量、审批拨付工程款、办理签证、组织验收办理结算、代表发包人具体履行合同。

2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供2.2.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:。

2.2.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:三通一平。

3. 承包人3.1 项目经理姓名:_______________________;建造师执业资格等级:_______________________;建造师注册证书号:_______________________;安全生产考核合格证书号:_______________________;技术负责人:_______________________;技术职称证书编号:____________________;专职安全员:____________________;安全生产考核合格证书号:_____________________;承包人对项目经理的受权范围如下:详见内部承包合同关于项目经理每月在施工现场的时间要求:不少于24个工作日4. 监理人总监理工程师:姓名:_______________________;职务:_______________________;5. 安全文明施工与环境保护5.1安全文明施工5.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:。

关于安全文明施工费支村比例和支付期限的约定:执行通用条款。

5.2承包人进入入施工现场应遵守发包人的各项安全管理制度,严格按国家有关安全标准进行施工,若因承包人违章操作造成人员伤亡,由承包人承担一切责任。

6、工期和进度6.1 施工组织设计6.1.1 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:签订合同十四日内,开工前七日内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:_七日内__。

7. 变更7.1变更的范围关于变更的范围的约定:(1)增加或减少合同中任何工作,或追加额外的工作;(2)取消合同中任何工作,但转由他人实施的工作除外;(3)改变合同中任何工作的质量标准或其他特性;(4)改变工程的基线、标高、位置和尺寸;(5)改变工程的时间安排或实施顺序。

7.2变更估价关于变更估价的约定:(1)已标价工程量清单或预算书有相同项目的,按照相同项目单价认定;(2)已标价工程量清单或预算书中无相同项目,但有类似项目的,参照类似项目的单价认定;(3)变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的,或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的,按照合理的成本与利润构成的原则,由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

8、价格调整8.1市场价格波动引起的调整因市场价格波动调整合同价格,采用以下 2 种方式对合同价格进行调整。

第2种方式:采用造价信息进行价格调整(1)人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定,合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格,但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

(2)材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格,按以下风险范围规定执行:①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的:除专用合同条款另有约定外,合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时,或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时,其超过部分据实调整。

③承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对,发包人确认用于工程时,发包人应确认采购材料的数量和单价。

发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可,作为调整合同价格的依据。

未经发包人事先核对,承包人自行采购材料的,发包人有权不予调整合同价格。

发包人同意的,可以调整合同价格。

(3)施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时,按规定调整合同价格。

9、合同价格、计量与支付9.1 合同价格形式单价合同综合单价包含的风险范围:。

风险费用的计算方法:。

风险范围以外合同价格的调整方法:。

9.2预付款9.2.1 预付款的支付预付款支付比例或金额:工程总造价的20% 。

9.3 计量9.3.1 单价合同的计量关于单价合同计量的约定:(1)承包人应于每次。

9.4工程进度款支付9.4.1 付款周期关于付款周期的约定:。

9.4.2 进度款审核和支付(1)监理人审查并报送发包人的期限:(2)发包人支付进度款的期限:9.5、竣工验收9.5.1关于竣工验收程序的约定:执行通用条款。

9.5.2移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限:合同当事人应当在颁发工程接收证书7天内完成工程的移交。

10、竣工结算10.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限:竣工付款申请单应包括的内容:无。

10.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限:发包人完成竣工付款的期限:(2)发包人完成支付的期限:发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。

11.缺陷责任期与保修11.1缺陷责任期缺陷责任期的具体期限:12个月。

11.2质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定:扣留。

11.2.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第 2 种方式(2) 3 %的工程款。

11.2.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式:(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。

关于质量保证金的补充约定:竣工验收12个月后一次性退还。

11.3保修保修责任工程保修期为:执行通用条款11.3.1保修责等工程保修裳专:垄堑适围釜熬。

12.违约12.1发包人违约12.1.1发包人违约的责任发包人违约责任承担方式和计算方法:(1)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款构违约责任:执行通用条款。

(2)发包人违反变更的范围约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:执行通用条款。

(3)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:执行通用条款。

(4)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:执行通用条款。

12.2承包人违约12.2.1承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法:执行通用条款。

12.2.2因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定:执行通用条款。

13.保险13.1工程保险关于工程保险的特别约定:应投保建筑工程一切除或安装工程一切险。

14.争议解决因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 1 种方式解决:(1)向内乡县工程造价定额站、工程建设质量监督站仲裁委员会仲裁;(2)向内乡县人民法院起诉。

附件1:工程质量保修书发包人(全称):承包人(全称):发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就(工程全称)签订工程质量保修书。

相关文档
最新文档