机电工程专业分包合同范本
机电设备工程分包施工合同
机电设备工程分包施工合同1. 引言此合同由甲方（乙方）与乙方（承包商）之间签订，用于规定机电设备工程的分包施工细节和双方责任。
2. 合同条款2.1 项目描述设备安装设备调试工程检验工程维护工程质保2.2 工程工期乙方需要在合同签订后的30天内完成所承担的机电设备工程分包施工。
2.3 工作范围乙方需要按照甲方提供的工程图纸和技术规范进行施工，并保证施工过程合乎相关法律法规和行业标准。
2.4 施工标准安全可靠功能完善符合设计要求符合国家标准和行业规范2.5 工程费用和支付方式甲方同意支付乙方完成机电设备工程分包施工的费用，具体金额和支付方式如下工程费用合同总金额为元，由甲方支付支付方式工程分阶段支付，每阶段支付金额的百分比由双方商定2.6 双方责任2.6.1 甲方责任提供详细的工程图纸和技术规范在施工过程中提供必要的工程材料和设备提供合理的施工环境和条件2.6.2 乙方责任按照甲方要求进行施工并保质保量完成工程提供施工过程中所需的劳动力和设备按时支付工人工资和采购材料费用负责工程的质量检验和维护2.7 变更和索赔2.7.1 变更如在施工过程中需要对机电设备工程进行变更，双方必须达成书面协议并签署变更合同。
2.7.2 索赔如因甲方原因导致乙方无法按时完成工程，乙方有权进行索赔。
甲方同意在合理范围内给予乙方合理赔偿。
2.8 合同终止双方达成书面协议双方协商一致严重违约3. 法律适用和争议解决本合同适用于的法律，任何因合同引起的纠纷将在双方协商无果的情况下通过仲裁解决。
4. 其他事项本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，并自签订之日起生效。
结论。
建筑机电工程分包方案范本
建筑机电工程分包方案范本一、项目概况项目名称：某某大型商业综合体建设工程项目地点：某某省某某市建设单位：某某集团有限公司总包单位：某某建筑工程有限公司二、项目背景某某大型商业综合体建设工程是一项综合性的建筑工程项目，包括商业综合体建筑、停车设施、环境绿化等。
项目总建筑面积约为50万平方米，总投资额约为10亿元。
项目需要进行整体规划、设计、施工及设备安装。
为了确保项目的顺利进行，建设单位决定对建筑机电工程进行分包，并邀请专业的分包单位进行合作。
三、项目分包内容1. 机械安装工程2. 电气安装工程3. 给排水和暖通工程四、分包方案1. 分包单位资质要求分包单位应具备相应的施工资质，具有丰富的建筑机电工程施工经验，工程质量和安全管理水平符合国家相关规定。
2. 分包单位报价分包单位应根据项目的具体情况进行详细测算，确定分包工程的工程量、材料及人工成本，并提交合理的报价方案。
3. 分包单位技术方案分包单位应提供详细的施工方案和施工进度计划，包括施工工艺、施工技术、人员配置等，确保施工过程中的质量和安全。
4. 施工现场管理分包单位应具备完善的现场管理组织机构和管理团队，确保施工过程中的安全生产和文明施工。
5. 协调配合分包单位应与总包单位和其他相关分包单位保持密切的沟通和协调配合，确保各项工程的顺利进行。
6. 售后服务分包单位应承诺对所分包的工程质量负责，并提供合格的售后服务，保证项目的整体质量和使用效果。
五、分包合同签订建筑机电工程分包合同签订后，双方应明确分包标准、分包要求、工程总量、合同金额及工程进度等具体内容，确保双方合法权益。
六、分包管理建筑机电工程分包单位应按照合同约定，按时按质完成分包工程，并配合总包单位进行工程验收、结算等相关工作。
七、安全保障建筑机电工程分包单位应加强安全生产管理，确保施工现场的安全和生产秩序，杜绝一切事故隐患，确保工程质量和工程安全。
八、结果评估建筑机电工程分包单位应对项目进行全面的评估分析，总结项目中存在的问题和不足，积极改进，提高工作质量和效率。
分包合同样本——机电设备分包合同
分包合同样本——机电设备分包合同甲方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（甲方法定代表人姓名）乙方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（乙方法定代表人姓名）第一条合同目的及约定1.1甲方同意将本次工程的机电设备分包委托乙方承担，乙方同意接受委托并按合同约定完成相应任务。
1.2本合同内容包括但不限于机电设备采购、安装、调试等工作。
第二条工程规模及费用2.1工程规模：（具体描述工程规模、面积、设备数量等）2.2分包费用：本次分包工程总费用为人民币（具体金额）元。
分包费用包括设备采购费用、安装及调试费用等，具体费用构成详见附件。
2.3乙方应按照工程总费用的（具体比例）支付给甲方作为预付款，支付时间为（具体支付时间）。
2.4分包费用支付方式：乙方应在工程完成验收后的（具体天数）内，将尚未支付的分包费用支付给甲方。
第三条工程期限及交付标准3.1工程期限：本次工程的工期为（具体工期），具体工期应在合同签订后（具体天数）内开工，并在合同期限内完工。
3.2交付标准：乙方应按照相关标准和规范完成分包工程，确保机电设备的安装质量和功能运行正常。
如因乙方原因导致设备损坏或无法运行，乙方应承担相应责任并进行修复或更换。
第四条质量保证4.1乙方在设备采购、安装及调试过程中应使用符合国家标准的合格设备，并按照相关质量管理标准进行操作。
4.2在工程验收合格后，甲方享有（具体质保期限）的免费质量保修期。
在此期限内，如设备出现质量问题或无法正常运行，乙方应在接到甲方通知后及时进行维修或更换，并承担相应费用。
第五条违约责任5.1若甲、乙双方中任何一方违反本合同约定，致使对方承担义务无法履行或遭受损失的，违约方应赔偿另一方因此所遭受的一切经济损失。
5.2如乙方未按合同约定时间履行分包工程的交付义务，甲方有权要求乙方承担相应违约责任，并可解除合同。
第六条保密约定6.1甲乙双方应对合同履行过程中所知悉的商业秘密及其他涉密信息予以保密。
机电工程劳务分包合同书
机电工程劳务分包合同书合同编号：[填写]甲方（发包方）：[填写]乙方（承包方）：[填写]鉴于甲方需要进行[项目名称]的机电安装工程，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守执行。
一、合同双方信息甲、乙双方应详细列明各自的全称、法定代表人、注册地址及联系方式等基础信息，确保通讯畅通且法律文书能准确送达。
二、工程概况本节需描述工程项目的基本情况，包括工程名称、工程地点、工程规模、设计标准、相关技术要求以及预计的工期等信息。
三、分包范围与内容清晰界定乙方负责的机电工程具体范围，包括施工内容、作业区域、分包的工种和工序等，并注明包含的主要设备和材料。
四、合同价格与支付方式明确合同总价、计价方式及支付条件，包括预付款比例、进度款支付节点、结算方式及最终支付期限等细节。
五、工程质量与验收标准设定工程质量标准，符合国家及行业标准，明确验收程序、时间和方法，对不合格工程的处理方式也应详细说明。
六、工期与进度管理规定工程开工日期、竣工日期，以及关键节点的时间要求。
同时，约定工程进度的管理责任和进度延误的责任承担。
七、安全生产与环保要求强调安全生产的重要性，明确双方在安全生产中的职责，以及违反安全生产规定的后果。
同时，提出环境保护的要求。
八、变更与索赔管理对于工程设计变更、数量增减等情况，应当事先约定处理流程和索赔方式。
九、违约责任与争议解决明确违约的定义、违约责任的承担方式及违约金的计算方法。
对于合同执行过程中可能出现的争议，约定争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
十、其他条款包括但不限于保险责任、知识产权保护、保密协议、不可抗力条款等其他需要双方遵守的规定。
十一、合同生效与签署本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日。
机电分包合同范本
机电分包合同范本《机电分包合同》甲方（全称）：_______________________乙方（全称）：_______________________一、工程概况1. 工程名称：_____________________________2. 工程地点：_____________________________3. 工程内容：_____________________________4. 工程承包范围：_________________________二、合同工期1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 合同工期总日历天数：______天三、质量标准1. 工程质量标准：_____________________2. 乙方应按照国家及地方现行的施工及验收规范进行施工，并接受甲方的监督和管理。
四、合同价款及支付方式1. 合同价款为人民币（大写）：____________元整（小写：￥__________元），其中不含税价款为人民币（大写）：____________元整（小写：￥__________元），增值税税率为______%，增值税额为人民币（大写）：____________元整（小写：￥__________元）。
2. 支付方式：合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的______%作为预付款；乙方完成全部工程量的______%后，甲方向乙方支付合同价款的______%；乙方完成全部工作内容并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同价款的______%；剩余合同价款的______%作为质保金，在质保期满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
五、双方权利义务1. 甲方权利义务提供施工所需的场地、水、电等基础设施；按合同约定支付工程价款；协助乙方办理施工所需的相关手续；对乙方的施工质量、安全、进度进行监督和检查。
机电工程施工专业分包协议
机电工程施工专业分包协议甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（承包方）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟将机电工程施工项目的部分工作委托于乙方，双方本着互利互惠的原则达成如下协议：第一条项目名称和内容甲方拟将（项目名称）项目的以下工作或部分工作委托给乙方：1、2、3、…第二条工作范围乙方根据本协议约定的工作内容，按照相关标准和规范要求，完成委托的工作，并保证工程质量和工期的按时交付。
第三条工作期限本协议工作期限为从（日期）起至（日期）止，若双方需要延长工期，应经双方协商一致，签订书面延期协议。
第四条价款及支付方式1、本次分包工程总价款为（金额），其中，完成合格工作后支付的进度款为每（时间段）支付一次，最终结算款将在工程竣工验收后结清。
2、款项支付方式为银行转账或现金支付。
第五条工作规范1、乙方应按照相关标准和规范要求进行工作，严格按照施工图纸和技术要求进行施工。
2、乙方负责提供施工所需的机械设备、工具和人员，并保证施工过程中的安全。
3、施工过程中发现的问题应及时沟通并解决。
第六条税务事宜1、乙方负责自行承担相关税费的支付。
2、甲方提供的工程款项应扣除相关税费。
第七条违约责任1、若乙方未按照协议约定完成工作，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担相应的违约责任。
2、若因乙方的原因导致工程质量问题或延误工期，乙方应承担相应的赔偿责任。
第八条知识产权1、因本协议所创作出的新技术、新产品、新设计等具有知识产权，归属于甲方。
2、乙方应保护甲方的知识产权，未经甲方允许不得擅自使用或泄露。
第九条保密责任1、双方应对涉及对方商业机密的信息和资料保密，并不得泄露给第三方。
2、对于因违反保密责任导致的损失，责任方应承担相应的法律责任。
第十条协议解除1、若双方协商一致，可解除本协议，解除协议前需经过书面通知。
2、如因一方违约导致解除协议，非违约方有权要求违约方承担相应的赔偿责任。
第十一条争议解决本协议如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可依法向法院申请仲裁。
机电工程安装承包合同范本
机电工程安装承包合同范本---甲方（业主）：[甲方公司名称]乙方（承包商）：[乙方公司名称]鉴于甲方拟对[项目名称]进行机电工程的安装工作，经双方协商一致，特订立本合同，共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：[具体项目名称]2. 工程地点：[具体地址]3. 工程规模：[工程的大致规模描述]4. 工程内容：包括但不限于电气安装、管道安装、通风与空调系统安装等。
二、工程质量标准乙方应按照国家有关机电工程安装的标准和规范执行，确保工程质量达到国家规定的优良标准。
三、工期要求1. 开工日期：[具体日期]2. 竣工日期：[具体日期]3. 如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时书面通知甲方，双方协商解决。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：[金额]元人民币。
2. 支付方式：分阶段支付，具体如下：- 预付款：合同签订后，甲方支付乙方预付款[比例]%；- 进度款：根据工程进度，经甲方验收合格后支付；- 竣工款：工程竣工并经甲方验收合格后支付剩余款项。
五、施工组织与管理乙方应负责工程的日常施工组织与管理工作，确保工程顺利进行。
同时，乙方应配合甲方的监督管理，及时整改甲方提出的质量问题。
六、安全生产乙方必须严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，采取有效措施保障施工现场的安全，防止事故的发生。
如发生安全事故，乙方应承担相应的责任。
七、违约责任若任何一方违反合同约定，造成对方损失的，应依法承担违约责任。
八、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至[约定的仲裁机构]进行仲裁。
九、其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_______________________ 日期：____年__月__日。
机电安装劳务分包合同模板范本
机电安装劳务分包合同模板范本机电安装劳务分包合同甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方需要完成机电安装工程，乙方具有相关机电安装技术和专业人员，经双方友好协商，现就机电安装劳务分包事宜达成以下协议：第一条服务内容甲方委托乙方完成机电安装工程，包括但不限于设计、施工、安装、调试等环节。
第二条工程期限1.乙方在受到委托后应根据实际情况确定工程开始时间，并在约定的工期内完工。
2.如因甲方原因造成工作进度延误的，甲方应向乙方支付相应的违约金。
第三条委托方式1.甲方应向乙方详细说明工程的需求和要求，并协助乙方开展工作。
2.如果乙方需要购买或租赁设备或设施以完成工程，应在甲方同意后安排，并根据事先约定的支付方式支付相应款项。
第四条工程费用1.委托方应按照以下支付方式支付工程费用：（1）按照双方协商的总价分期付款，每次付款金额应在约定的时间内到位。
(2)如乙方在完成工作后发现实际工程费用低于约定总价，应将超出部分归还给委托方。
2.如未在约定的时间内支付工程费用或未按照约定方式支付的，应向对方支付逾期利息和违约金。
第五条服务质量与保修1.乙方完成工程后，甲方应及时验收，如发现质量问题或未完成标准，则应及时提出，并要求乙方予以修正。
2.在工程完工后，乙方提供免费修理保证，在此期间内，乙方将免费为甲方提供技术支持和维修服务。
3.乙方的保修期不少于一年（12个月），自工程验收合格之日起计，保修期内，如发现质量问题，应及时修复或更换。
第六条法律效力1.此合同在签署时生效，并具有法律效力。
2.在履行过程中，如发生合同纠纷，双方应按照中国法律法规进行解决。
3.若有未尽事宜，乙方应在合同期间内向甲方作出解释和说明。
第七条违约责任1.如果合同双方任何一方违反本协议的任何规定，应向另一方承担违约责任并赔偿损失。
2.违约方应承担的赔偿金额应根据实际损失和造成的影响而定，但不得超过违约方总价的20％。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_____________ 机电工程专业分包合同承包人：___________________________分包人：___________________________签订日期：_______年______月______日承包人（全称）：公司分包人（全称）：公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、分包人基本情况（必须具备相应的专业承包资质）资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：复审时间及有效期：法定代表人姓名：联系电话：项目经理姓名：联系电话：2、分包工作对象及提供分包的支持2.1工程名称：。
2.2工程地点：。
2.3分包内容及范围：。
2.4分包形式：包工、包料，包质量、进度、安全、文明施工、交工及资料归档，包自负盈亏的分包方式。
2.5承包人提供给分包人的支持：承包人除提供大型机械（塔吊、物料提升机、人货电梯）及电源二级箱的配电和用水点供分包人使用外，其余均由分包人自行解决，费用均包含在分包合同中。
2.6分包合同的费用由下列部分组成：①分包人的所有作业人工费（基本工资、工资性补贴、辅助工资、职工福利费、劳动保护费、住房公积金、劳保公积金、医疗保险费等）、材料费（含运杂费、上下车费、装卸、堆码费、场地使用费、采购保管费、检验试验费等）、施工机械使用费等定额直接费；②综合措施项目费（临时设施费、冬雨季施工增加费、工具用具使用费、测量放线、场地清理费等）和技术措施项目费（大型机械进出场费及安装费、高层建筑增加费、超高增加费、脚手架搭拆费、施工排水及降水费、检验试验费、缩短工期费、无自然采光施工通风、照明及通讯设施增加费、二次搬运费、已完工程及设备保护费、临时用地占用费、有害环境施工增加、远征施工增加费）等措施费；③不可竞争费（排污费、定额测定费、劳保基金、失业保险费、文明施工增加费、危险作业意外伤害保险、工会经费、教育经费等）；④施工管理费（管理人员工资、办公费、差旅费、固定资产使用费、工具用具使用费、保险费、税金、其他等）；⑤其他费用（财务费、利润、个人所得税、保险费、外来劳动力就业证费、暂住费、岗位培训费等各种费用）等，分包合同价款中不含建安税金，建安税金由承包人代交代扣，但分包人必须配合承包人办理总分包发票分割事宜，取得合法的分包方发票。
3、分包合同价款本合同固定工程总造价：元人民币，（其中作业人工费：元）。
本合同金额大写：人民币元整。
4、分包工作期限开工日期：年月日（以发包人指定开工日期为准）竣工日期：年月日总日历天数为：天节点工期要求：与主合同一致5、质量、文明施工及CI创优标准5.1工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工质量验收规范》，本工程必须达到质量标准。
5.2如本工程有创优或创奖要求，则本合同中有关的费用条款均包含了创优或创奖的费用开支。
5.3文明施工及CI创优标准：。
此费用已含在分包合同价款中，过程中因分包人原因不能满足要求时，承包人有权另行安排施工队伍进行整改、补充，所发生的一切费用由分包人承担，另向承包人支付2000元/次的违约金，分包人不得有异议。
6、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）本合同附件及招标文件解释；（3）招标文件；（4）本工程施工总包合同；（5）承包人的各项管理制度。
7、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：（1）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-20XX（2）《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20XX（3）《通风空调工程施工质量验收规范》GB50243-20XX（4） XX总公司企业标准若以上规范及标准过期，则采用最新的规范及标准。
8、总包合同8.1承包人应提供总包合同供分包人查阅。
当分包人要求时或承包人认为有必要时，承包人应向分包人提供一份总包合同的副本或复印件。
（本分包合同的工程量、价格等以本分包合同相应条款及承包人招标文件为准）。
8.2分包人应全面了解总包合同的各项条款和规定。
9、图纸承包人应在分包工作开工天前，向分包人提供图纸套。
10、项目经理10.1承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理，电话: 。
10.2分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理/项目负责人为，职称：。
联系电话: 。
11、承包人义务11.1 组建与工程相适应的项目管理班子，督促分包人全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责。
11.2 负责编制总体施工组织设计并向分包人进行交底，统一制定各项管理目标，组织分包人编制年、季、月施工计划、物资需用计划表和实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
11.3 负责组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集归档及交工验收工作。
11.4 统筹安排、统一解决非分包人独立使用的生产、生活临时设施、临时用水、用电及施工场地；在年月日前向分包人提供间办公室和套办公桌椅，费用由承包人承担（不含分包人办公费用）。
11.5 负责对分包人正常施工条件下（含设计变更等非分包人原因引起的）剔槽、打洞的修补工作，费用由承包人承担，构成第18条中配合费的一部分。
11.6 负责对分包人非正常施工条件下（如返工、进度拖延等原因引起的）剔槽、打洞的修补工作，费用由分包人承担，另行计算。
11.7 按时提供图纸，及时交付发包人供应的材料、设备。
11.8 负责协助分包人进行各种经济签证索赔、每月报量及工程结算。
11.9 按本合同约定，向分包人支付工程款。
11.10 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
12、分包人义务12.1 对本合同承包范围内的工程质量、进度、工期、安全、环保、文明施工等负责，在各自承包范围内，代表承包人全面履行施工总承包合同，组织具有相应资格证书的足额熟练工人投入工作，持证作业人员不少于作业人员的 50 %；自觉遵守法律法规及有关规章制度。
12.2 分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月 25 日前提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的施工资源安排计划，经承包人批准后严格实施。
12.3 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，按照PDCA全面质量管理运行模式，通过策划、预控、监控、检查、评价、创新等工作流程，确保工程质量达到约定的标准。
12.4 负责编制机电施工组织设计、专题施工方案、各级进度计划、预留预埋图及综合作业图工作。
12.5 科学安排作业计划，投入足够的人、财、物资源，保证工期。
12.6 加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。
12.7 加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门及承包人对施工现场的管理规定，做到文明施工。
12.8 承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
12.9 自觉接受承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受承包人随时检查其材料、设备保管、使用情况以及操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。
12.10 应积极、主动、及时做好工程及施工材料和设备等的采购保管、装卸、搬运和整理工作，并且不得以此作为完不成施工进度计划和增加承包费用的理由。
因分包人配合不及时，承包人可另请他人进行，所发生的一切费用由分包人负责，并处1000元/次的索赔。
12.11 按承包人统一规划堆放材料、机具，按承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；达到“”要求。
12.12 按时提交报表及完整的原始技术、经济资料，配合承包人办理交工验收。
12.13 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因分包人责任发生损坏，分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
12.14 妥善保管、合理使用承包人提供或租赁给分包人使用的机具、周转材料及其他设施。
12.15分包方须服从承包方转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。
未经承包方允许，分包方不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包方不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。
如分包方与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担本合同金额的5%的违约金（业主指定分包除外）。
12.16 除非本合同另有约定，分包人应对其作业内容的实施、完工负责，分包人应承担并履行总包合同约定的、与本合同承包范围内有关的所有义务及工作程序。
12.17 负责组建项目管理班子，负责向劳务分包人进行总包合同和本合同的交底工作；负责对作业班组进行技术和安全交底；负责向劳务分包人进行施工组织设计、专题施工方案、进度计划、预留预埋及综合作业图的交底工作；按时足额支付劳务人员工资；参加图纸会审及交底工作。
12.18负责填写符合承包人要求的工程交工资料交承包人，其中竣工图套，竣工资料套（含一套原始资料），由承包人统一办理归档手续，否则，每缺少一套分包人须向承包人支付10000元的违约金，同时须限期补齐所缺的资料；若因分包人原因影响交工资料的归档移交工作，则按逾期时间向承包人支付5000元/天违约金。
12.19 除非本合同另有约定，分包人负责其作业内容所需的从既有的二级箱出线及以后的临时配电工作，并承担费用;负责承包人既有的临时配水点以后的用水设施的工作，并承担费用。
若承包人的总承包合同中规定本项目的临时水电由承包人独立配置，则分包人负责该项目所需全部临时水电设施配置及维修工作，并承担费用。
12.20分包人的结算方式若采用承包人与发包人结算造价上交综合管理费的方式，则结算费用由分包人承担，其中承包人结算人员的工资按10000元/人.月另行计算，由承包人财务收缴。
12.21 分包人负责配备相应的施工规范、标准、施工图集等。
12.22分包人食宿自理。
13、安全施工与检查13.1 分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
由于分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由分包人承担。
13.2 分包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
承包人不得要求分包人违反安全管理的规定进行施工。
因承包人原因导致的安全事故，由承包人承担相应责任及发生的费用。
14、安全防护14.1 分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向承包人提出安全防护措施，经承包人批准认可后实施，防护措施费用由分包人承担。