小型建筑工程施工合同范本
小型的施工合同范本
施工合同范本合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，定立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：_______2. 工程地点：_______3. 工程内容：详见施工图纸及工程量清单4. 工程造价：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元二、工期1. 施工方应按业主要求的工期完成全部工作。
开工日期：_______竣工日期：_______合同工期：_______日历天。
2. 如有特殊情况导致工程不能按合同工期竣工，需经业主签证同意，工期方可顺延。
三、工程质量及验收1. 质量标准：符合国家施工质量验收规范及行业标准。
2. 施工方应按照施工图纸及说明、国家有关施工规范、验收规范和经业主确认的施工方案组织施工。
3. 施工方应对现场工人的操作、施工方法、施工技术措施的可靠性、安全性负完全责任，因施工方责任造成工程质量事故、返工，其经济损失由施工方自负，因此造成工期延误的，施工方承担全部责任。
4. 施工方必须接受业主在施工过程中的管理，及时办理质量检验手续。
施工方应按国家竣工验收有关规定，向业主代表提供完整的过程检验资料。
四、工程款支付1. 业主应按合同约定的付款节点支付工程款。
2. 工程款支付方式：（1）开工后一个月内，支付工程总造价的30%；（2）主体结构封顶后，支付工程总造价的60%；（3）工程验收合格后，支付剩余的10%。
3. 业主有权根据工程进度和质量情况，提前或延迟支付工程款，但需与施工方协商一致。
五、违约责任1. 双方应严格履行本合同各项条款，如一方违约，需承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 施工方如未按合同约定完成工程，需支付违约金，违约金为工程总造价的5%。
3. 业主如未按合同约定支付工程款，施工方有权暂停施工，业主需支付违约金，违约金为应支付工程款的5%。
小型建筑工程施工合同范本
小型建筑工程施工合同范本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本合同，以便共同遵守。
第一条工程概况工程名称：____________建筑工程工程地点：____________工程规模：____________工程结构：____________工程造价：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元质量标准：达到_______级标准。
第二条合同工期本工程合同工期为____个月，自工程开工之日起算，至工程竣工交付日止。
第三条承包范围1. 乙方承担本工程的施工任务，按甲方提供的施工图纸及施工说明组织施工。
2. 乙方负责本工程所需原材料的采购，并保证原材料的质量。
3. 乙方负责本工程的施工安全，确保施工过程中不发生安全事故。
4. 乙方负责本工程的施工质量，确保工程达到约定的质量标准。
5. 乙方负责本工程的施工进度，确保按约定的工期完成工程。
第四条合同价格1. 本工程采用固定价格合同，合同总价款为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。
2. 甲方支付乙方工程进度款的比例为：____%。
3. 甲方支付乙方工程尾款的比例为：____%。
第五条付款方式1. 甲方支付乙方的工程进度款，按乙方完成的工程进度比例逐月支付。
2. 甲方支付乙方的工程尾款，在工程竣工验收合格后支付。
3. 甲方支付乙方的方式为：_____（现金、转账等）。
第六条质量保证1. 乙方保证本工程的质量达到约定的质量标准。
2. 乙方负责在本工程竣工验收合格后____年内，对工程质量问题进行免费维修。
3. 乙方负责在本工程竣工验收合格后____年内，对工程进行免费维护。
第七条违约责任1. 乙方未按约定的工期完成工程的，每延期一天，乙方应向甲方支付违约金人民币____元。
2. 乙方未达到约定的质量标准的，乙方应按不合格部分工程造价的____%向甲方支付违约金。
小型工程施工(合同)范本
小型工程施工合同范本1. 合同双方本合同由乙方（简称“乙方”）和甲方（简称“甲方”）共同订立。
甲方：公司名称：法定代表人：注册地：联系地质：联系方式：乙方：公司名称：法定代表人：注册地：联系地质：联系方式：2. 工程概述根据甲方的要求，乙方将承担小型工程的施工任务：工程名称：工程地质：工程规模：工程周期：3. 工程费用与支付方式1.工程总费用为：（填写具体金额）2.支付方式：–（填写具体的支付方式，如：按进度支付、分期支付等）–第一阶段支付：支付金额及支付时间–第二阶段支付：支付金额及支付时间–其他阶段支付：支付金额及支付时间4. 工程进度乙方承诺按照工程进度完成工作：工程开始日期：工程完成日期：各个阶段的工作计划和里程碑（可以使用表格展示）5. 合同履行保证金1.为保证合同的履行，乙方在合同签订后需向甲方支付履行保证金，金额为工程总费用的百分之（填写具体的比例），即：（履行保证金金额）。
2.如乙方在合同履行过程中发生违约或无法履行约定责任的情况，甲方有权扣除履行保证金以弥补损失。
6. 违约责任1.乙方若未按照合同约定的工作进度完成工程，每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金，违约金金额为每延迟一天工程费用总额的百分之（填写具体的比例）。
2.若乙方违约，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应的损失。
7. 隐私保护在工程施工过程中，乙方可能会接触到甲方的商业秘密或其他保密信息。
乙方保证在合同期间和合同终止后继续保密甲方的所有保密信息，并承担保密责任。
8. 法律适用和争议解决本合同适用于的法律。
如对本合同的履行发生争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，双方同意将争议提交有管辖权的人民法院解决。
9. 合同生效和终止1.本合同自双方签字或盖章之日起生效，并持续到工程完成，并经验收合格后终止。
2.本合同的修改和补充应由双方协商一致，并以书面形式做出。
为《小型工程施工合同范本》的主要内容，双方应认真核对并签字确认。
小型施工合同范本5篇
小型施工合同范本（实用）5篇(小型工程本)发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)工程名称：工程地点：结构类型：承包范围：承包方式：质量等级(优良或合格)：合格工程承包造价(金额大写)：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，就本项工程建筑有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：第1条工期1.1本合同工程于年月日开工：于年月日竣工。
合同工期日历天数为天。
工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为天。
1.2承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：1.3工期提前或延后的奖罚，由双方协商后在合同中约定第2条图纸。
发包方于年月日，向承包方提供套图纸。
第3条发包方、承包方驻工地代表。
发包方项目经理姓名：;承包方项目经理姓名：。
第4条发包人工作开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质回来地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与坐标控制点位置以书面形式提交给承包方，于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题。
第5条承包人工作5.2 遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、整洁卫生等各项工作，做和施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护。
发现地下障碍和文物时，及时报告有关部门并采取有效保护措施，按有关具体规定处置，发包方承担由此发生的费用，延误的工期新颖顺延。
第6条工程质量检查及验收。
6.1 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方参加，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。
天津市小型建设工程施工合同(范本)-(多篇)
天津市小型建设工程施工合同(范本)天津市小型建设工程施工合同（范本）合同编号：_______订立时间：_______订立地点：_______甲方（委托方）：天津市_______公司乙方（承包方）：天津市_______公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担小型建设工程施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程范围：_______1.4 工程内容：_______1.5 工程质量：_______1.6 工程价款：人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元第二条施工期限2.1 工程开工日期：_______2.2 工程竣工日期：_______第三条甲方权利与义务3.1 提供施工图纸及技术资料，并对其真实性、准确性和完整性负责；3.2 按合同约定支付工程价款；3.3 协助乙方办理施工所需的各种手续；3.4 按约定提供施工场地及施工条件；3.5 对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。
第四条乙方权利与义务4.1 严格按照施工图纸、技术规范和合同约定进行施工；4.2 保障施工质量，确保工程达到约定的质量标准；4.3 按约定完成施工任务，确保工程按期竣工；4.4 严格遵守安全生产规定，确保施工安全；4.5 配合甲方办理相关手续，提供必要的施工资料。
第五条工程变更5.1 在施工过程中，如甲方要求变更工程设计、增加或减少工程量，应签订书面变更协议，明确变更内容、价款及工期调整等事项；5.2 变更协议经甲乙双方签字盖章后生效，作为本合同的附件。
第六条工程价款支付6.1 工程价款支付方式：_______6.2 工程价款支付进度：_______6.3 工程价款支付条件：_______第七条工程验收7.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告；7.2 甲方应在收到竣工报告后_______日内组织验收；7.3 验收合格后，双方应签订工程验收证书，并办理工程结算手续。
小型建筑工程施工合同范本5篇
小型建筑工程施工合同范本5篇小型建筑工程施工合同范本1发包方(甲方)：承包方(乙方)：为了对装饰工程顺利进行，明确双方权利义务，经双方商定达成协议如下：一、工程概况1、工程地点：2、承包范围：3、承包方式：4、工程质量等级(优良或合格)：5、工程工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工，总工期天数为天。
6、合同价款：二、甲方工作1、开工前天，向乙方进行现场交底，腾空房屋，消除影响施工障碍物。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。
对工程质量、速度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。
3、由乙方办理。
4、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担费用。
三、乙方工作1、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。
按要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
2、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定。
做好各项质量检查记录。
参加竣工验收编制工程结算。
3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线等不受损坏。
四、有关工期的约定1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，经双方协商同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4、因设计变更，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。
5、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方元;甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天向乙方支付元违约金。
6、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付元违约金。
五、于工程质量及验收的约定1、设计变更和国家制订的施工及验收规范为质量验收标准。
2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。
小型土建工程合同范本4篇(土建小工程承包合同)
小型土建工程合同范本4篇(土建小工程承包合同)下面是我分享的小型土建工程合同范本4篇(土建小工程承包合同)，以供借鉴。
小型土建工程合同范本1甲方：乙方：甲方现将在通羊镇黄金咀村陈家湾的一幢四层私人住宅楼承包给乙方。
以包工不包料形式施工，乙方包工项目：泥工、模板工、钢筋工、要包以下材料：即模板、顶木、方条、升机架和一切施工机械等。
经双方友好协商如下：一、工程质量要求：施工方必须按照严格的建筑施工规范来施工、工人不能穿拖鞋上班、垃圾要及时清好、不能故意损坏财物、保质保量完成工程项目。
二、乙方承包工程如下：乙方需要提供工人住宿、或工棚，施工队工人进场后一定服从甲方管理。
严格按图纸保质保量施工，甲方如有更改图纸，应提早通知乙方，需双方协议后才进行施工。
三、乙方工价：进场施工、甲方提供水电、乙方按建筑实际面积计算、每平方米按：贰佰伍拾元计算（￥250.00 元）。
四、甲方付款方式：乙方建筑工程进场后开工，每倒好一层楼面甲方须付工程款壹万伍仟元人民币。
五、装修工程严格按图纸施工，批好内外墙水泥档，甲方须付工程款壹万伍仟元人民币。
以上工程按85%结算、完工验收合格后三个月内一次付清全部工程余款。
六、竣工时间：每层按15天的工程量计算，从8月15日开始到10月15日封顶，不得延迟。
七、以上协议甲、乙双方各执一份，都具有同等法律效力，如有工程质量问题或其它问题，乙方负责解决。
注：工程施工责任：乙方施工队应该按正规建筑操作程序施工、不得马虎，如施工队工人发生工伤或安全事故都由施工方负责，施工队、工人自己承担一切费用与一切后果，一切与甲方无关，施工队和工人也自愿承诺放弃一切民事与法律追究责任。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日小型土建工程合同范本2甲方：乙方：经甲乙双方商定，甲方增项部分承包给乙方，具体内容如下：一、责任和义务：甲方除新建锅炉房及设备基础以外，新增土建项目继续承包给乙方，甲方提供水、电等保证施工期间需求，负责指导新增项目交底，进行施工前交底。
施工小型合同范本(6篇)
施工小型合同范本(6篇)甲方：乙方：为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条、工程名称、规模、投资额、建设地点甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在____第二条、甲方的义务1、甲方应在________年____月____日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。
甲方在________年____月____日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
2、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3、在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
4、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
第三条、乙方的义务1、乙方必须在________年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件；在________年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件；在________年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。
其中，初步设计文件一式__份，技术设计文件一式__份，施工图设计文件一式__份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
小型建筑工程施工合同范本发包方（甲方）：承包方（乙方）：按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：1.4承包方式：1.5工期：本工程自____年____月____日至____年____月____日1.5工程质量：1.6合同价款（人民币大写）：第2条甲方工作2.1开工前天向乙方提供经确认的施工图纸或施工做法说明份，并向乙方进行技术交底。
提供施工所需的场地（即“承包范围”）清除施工场地内一切影响乙方施工的障碍，如甲方因未能做到以上要求，而导致延误工期，工期顺延。
2.2向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设施，并说明注意事项。
第3条乙方工程3.1开工前天，向甲方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并与甲方进行现场交底。
（或参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底）。
第4条关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
第5条关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73_91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300_88）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
第6条关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采用第种。
A、固定价格B、可调价格（按国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算）第7条关于材料供应的约定7.1本工程乙方负责采购供应的材料、设备（见附表），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。
由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值%的保管费。
由乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。
第8条有关安全生产和防火的约定8.1方提供的施工图纸或作法说胆，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
第9条工程停建或缓建9.1由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。
第10条奖励和违约责任10.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。
每停工或窝工一天，甲方支付乙方元，甲方不按照合同约定付款，每延期一天，按付款额的%支付违约金。
第11条保修11.1本合同保修期为竣工之日算起，为期年。
保修范围为本合同中规定的乙方承包的项目及内容。
第12条争议或纠纷处理12.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
12.2当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议由合同签约地人民法院解决。
第13条其他约定第13条附则13.1本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。
13.2本合同正本两份，双方各执一份。
副本份，甲方执____份，乙方执____份。
13.3本合同履行完成后自动终止。
13.4附件资料甲方（盖章）：_____ 乙方（盖章）：_____ 法定代表人：_____ 法定代表人：_____ 授权代表（签字）：_____ 授权代表（签字）：_____ 单位地址：_____ 单位地址：_____ 电话：_____ 电话：_____ 传真：_____ 传真：_____ 开户银行：_____ 开户银行：_____ 户名：_____ 户名：_____ 帐号：_____ 帐号：_____ ____年____月____日 ____年____月____日小型建筑工程施工合同范本（二）工程名称：工程地点：合同编号：审查资质等级：一类（证书编号：房屋建筑工程（含超限）市政基础设施（道路、桥梁）工程二类（证书编号：市政基础设施（给排水、风景园林）工程发包方（甲方）：承接方（乙方）：签订日期：____年____月____日发包方（甲方）：承接方（乙方）：由甲方委托乙方承担施工图审查工作，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同签订依据1.1《中华人民共和国民法典》。
1.2国务院令第____号《建设工程质量管理条例》。
1.3住建部令第____号《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》。
1.4国家及地方有关建筑工程施工图设计文件审查的管理法规和规章。
1.5国家计委、建设部颁布的《工程勘察设计收费标准》（____年修订本）。
1.6《广西壮族自治区物价局转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（桂价费字[_____]____号）。
1.7《自治区住房城乡建设厅关于印发推行房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查全面提质增效的实施意见的通知》桂建发[_____]____号。
第二条本合同施工图设计文件审查项目的主要工程概况工程概算投资：万元;总建筑面积：平方米;建筑层数：地上层;地下层勘察单位：设计单位：审查内容：包括勘察、建筑、结构、给排水、电气、暖通专业、消防专项审查、总平、绿建，不包括人防专项审查、基坑、室内装修二次设计、幕墙二次设计审图。
第三条甲方负责向乙方提供下列资料3.1工程建设报建表1份。
3.2当年建设项目投资计划批文或固定资产投资项目备案证1份。
3.3建设工程设计红线图1份。
3.4超限高层建筑抗震设防专项审查意见1份（超限高层建筑）。
【有需要时提供】3.5工程勘察报告4份。
3.6全套施工图设计图纸8份（如盖章超过8套图，将按该子项规模大小加收50～200元/套）;结构计算书、节能计算书（公共建筑包括建筑、电气、暖通等专业）各3份（经设计院签章）及结构计算数据光盘（应注明结构计算软件名称）1份，节能审查备案表6份。
3.7经规划部门审批通过的《总平》和《单体方案》各1份。
3.8勘察设计单位的营业执照和资质证书复印件。
第四条审查时间及应提交的审查文件4.1、勘察文件：勘察文件应先经施工图审查机构审查合格后方可交付设计单位使用。
未经勘察文件审查合格的，勘察报告不得作为设计依据，设计企业不得使用。
在接收到勘察文件3个工作日内完成审查工作，经勘察单位答复确认无误后，在勘察文件上加盖施工图审查专用章。
4.2、设计文件：在甲方提供全部审查资料给乙方后7个工作日内由乙方完成审查工作，向甲方提交项目的《建筑工程施工图审查意见书》一式三份。
经设计单位对审查意见答复完毕并出具修改图或设计变更后，乙方向甲方提交项目的《建筑工程施工图审查报告》一式五份及经审查的工程施工图八份。
第五条本合同审查费用及支付方式5.1施工图审查费用：（1）设计施工图审查费，按元/㎡计，审查费用元/㎡×㎡=，最终以施工图确定的建筑面积按单价结算。
（2）消防，按元/㎡计，审查费用元/㎡×㎡=，最终以施工图确定的建筑面积按单价结算。
（3）一星绿建，乘以1.10复杂系数，审查费用元/㎡×㎡=。
（4）勘察，按10元/米计，勘察进尺暂定米，勘察费用费用为10元/米×米=（5）基坑支护审查费：按投资额的2‰计算，（6）其他附属设施（景观绿化、道路和室外管网总平）：按投资额的2‰计算，（7）幕墙，按元/㎡计，审查费用元/㎡×㎡=，最终以施工图确定的建筑面积按单价结算。
（8）人防，按元/㎡计，审查费用元/㎡×㎡=，最终以施工图确定的建筑面积按单价结算。
综上，施工图审查费用合计为人民币____元整（￥元）施工图设计文件审查结束后，如施工图设计图纸作变更修改设计，需重新审查，小范围修改则不另外收取审查费，若大范围修改，则审查费计收甲乙双方另行商定;如节能设计作变更修改设计，审查费根据该子项规模大小计收500元～1500元/栋。
5.2支付方式：现金/转账。
乙方须在签领送审文件资料时，出具收费通知书给甲方。
甲方须领取乙方出具《审查意见告知书》前付清已出报告面积审查费给乙方。
甲方须凭付费发票复件领取《审查意见告知书》。
5.3发票：如甲方要求乙方开具增值税专用发票的，甲方必须提供能证明为增值税一般纳税人的税务登记证复印件（加盖公章），及户名、账号、开户行、地址、税务登记证号码等信息，并提供以上信息的电子版本给乙方。
第六条双方责任6.1甲方责任6.1.1因甲方未能按时提交本合同第三条规定的审查资料，造成乙方不能正常开展工作的，乙方按第四条提交审查文件的时间顺延。
6.1.2由于甲方提供的资料不准确或中途变更设计，造成乙方的审查工作返工时，除双方重新确定本合同有关条款外，甲方应支付乙方的损失，即若乙方开展施工图审查时间未过半，甲方支付本合同第五条规定的一半审查费给乙方，若乙方开展施工图审查时间一半或以上，则甲方支付本合同第五条规定的全部审查费给乙方。
6.1.3在本合同履行期间，甲方要求终止或自行解除合同的，若乙方开展施工图审查时间未过半，甲方支付本合同第五条规定的一半审查费给乙方，若乙方开展施工图审查时间一半或以上，则甲方支付本合同第五条规定的全部审查费给乙方。
6.1.4甲方应按本合同规定的金额及时间向乙方支付审查费，否则乙方有权暂停审图工作，提交审查成果时间顺延。
且每逾期支付一天，甲方应承担支付金额千分之二的逾期违约金给乙方，甲方未支付审查费用，乙方不提交审查成果。
6.2乙方责任6.2.1乙方应按本合同第四条规定的时间、份数向甲方提交《建筑工程施工图审查意见书》。
由于乙方自身原因，不能按时提交审查意见书，每延误一天，应减收本合同规定的审查费金额的千分之二。
6.2.2在本合同履行期间，乙方要求终止或自行解除合同的，乙方应将甲方已转的审查费用如数退还。
6.2.3乙方应按国家和地方建设行政主管部门的要求，对本合同的工程项目施工图设计文件进行技术审查。
并对审查的图纸质量负相应的审查责任，但不代替设计单位承担设计质量责任。
第七条本合同未尽事宜，由双方协商解决，可签订补充协议，并与本合同具有同等法律效力。
第八条本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，经双方签字盖章后生效。
双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
（以下无正文）发包方（甲方）：承接方（乙方）：有限责任公司法定代表人：_____ 法定代表人：_____ 委托代理人：_____ 委托代理人：_____ 联系人：_____ 联系人：_____电话：_____ 电话：_____ 开户行：开户名称：开户银行：帐号：第11页共11页。