管道安全保护合同示范文本
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
水管改造安全协议书
水管改造安全协议书协议书编号：________甲方（业主）：________乙方（承包商）：________协议签订日期：____年____月____日一、工程概述本协议涉及的水管改造工程位于___________________（详细地址），改造内容包括但不限于更换老旧管道、安装新型管材、增加阀门控制点等。
二、安全责任1. 乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规，严格执行工程建设安全生产的标准和规程，确保施工现场安全。
2. 乙方需对参与本次水管改造的所有工作人员进行安全教育和技能培训，确保其具备相应的安全操作知识和能力。
3. 甲方有责任配合乙方做好施工现场的安全防范工作，提供必要的施工条件和环境。
三、安全措施1. 乙方应在施工前制定详细的安全施工方案，并经甲方审核同意后方可执行。
2. 施工现场应设置明显的警示标志，采取有效的隔离措施，防止无关人员进入施工区域。
3. 所有特种作业人员必须持证上岗，严格遵守操作规程。
4. 施工中如遇紧急情况，乙方应立即采取措施保护现场及人员安全，并及时通知甲方。
四、违约责任若甲乙任一方违反本协议规定，造成安全事故或损害的，应当承担相应的法律责任和经济赔偿。
五、其他事项双方应本着相互尊重、平等协商的原则解决施工过程中可能出现的问题。
如有争议，可提交相关部门调解或依法申请仲裁解决。
六、协议生效与变更本协议自双方签字盖章之日起生效。
未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除本协议。
七、附则本协议未尽事宜，由双方协商补充。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：________ 乙方代表（签字）：________甲方单位盖章：________ 乙方单位盖章：________签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日。
2013版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
（GF—2013—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
2013版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
（GF —2013—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部国家工商行政管理总局 制定说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
2021版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2021-0201)
8.4材料与工程设备的保管与使用29
8.5禁止使用不合格的材料和工程设备29
8.6样品30
8.7材料与工程设备的替代30
8.8施工设备和临时设施31
8.9材料与设备专用要求31
9.试验与检验32
9.1试验设备与试验人员32
9.2取样32
9.3材料、工程设备和工程的试验和检验32
本合同自生效。
十三、合同份数
本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执
第二部分通用合同条款
1.一般约定
1.1词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：
1.1.1合同
1.1.1.1合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包 括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、 通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.2语言文字7
1.3法律7
1.4标准和规范7
1.5合同文件的优先顺序7
1.6图纸和承包人文件8
1.7联络8
1.8严禁贿赂9
1.9化石、文物9
1.10交通运输9
1.11知识产权10
1.12保密11
1.13工程量清单错误的修正11
2.发包人11
2.1许可或批准11
2.2发包人代表11
2.3发包人人员12
（三）专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条 款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的 专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：
水管路抢修安全协议书
水管路抢修安全协议书甲方（抢修单位）：___________乙方（管理单位）：___________鉴于甲方负责对位于_____________地点的水管路进行紧急抢修工作，甲乙双方为确保工程安全、高效，特订立以下安全协议：一、甲方责任1. 甲方应具备相应的资质和能力，确保抢修工作的专业和安全。
2. 甲方应在抢修前对现场进行充分的安全评估，并制定详细的抢修方案和应急预案。
3. 甲方应提供必要的安全防护设施和工具，确保工作人员的人身安全。
4. 甲方应对工作人员进行安全教育和技能培训，确保其掌握应急处理能力。
5. 甲方在施工期间应设置明显的警示标志和隔离区域，防止无关人员进入。
二、乙方责任1. 乙方应提供准确的水管路资料和图纸，协助甲方了解现场情况。
2. 乙方应配合甲方的抢修工作，提供必要的支持和协助。
3. 乙方应负责通知相关用户关于抢修时间和影响范围，减少对居民生活的影响。
4. 乙方应监督甲方的抢修工作，确保其符合安全规范和质量要求。
三、安全措施1. 抢修现场应配备专职安全员，负责现场的安全监督和管理。
2. 所有进入现场的工作人员必须佩戴安全帽、安全鞋和其他必要的个人防护装备。
3. 抢修作业区域应设立明显的警示标志，采取有效措施防止次生事故发生。
4. 抢修工作应严格遵守国家有关安全操作规程和标准，确保工程质量。
四、应急处置1. 若发生紧急情况，甲方应立即启动应急预案，采取有效措施控制事态发展。
2. 乙方应配合甲方进行紧急处置，提供必要的资源和支持。
3. 双方应及时沟通，共同评估风险，采取合理措施保护人员和财产安全。
五、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至抢修工作结束并经验收合格后终止。
2. 本协议未尽事宜，双方应友好协商解决。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日。
管道维修合同协议书范本
管道维修合同协议书范本甲方（委托方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需对其所属区域内的管道系统进行维修，乙方具备相应的资质和能力进行此类工作，现双方本着平等自愿、诚信互利的原则，就管道维修项目达成以下协议：一、维修内容及要求1. 维修范围：包括但不限于管道的检查、清洗、更换、封堵、压力测试等工作。
2. 维修标准：所有维修工作应符合国家相关行业标准和安全规定，保证维修质量达到甲方的要求。
二、维修时间及地点1. 维修时间：自____年____月____日起至____年____月____日止。
2. 维修地点：_________________________________________。
三、费用支付1. 维修费用总计为人民币____元，由甲方支付给乙方。
2. 支付方式：甲方在合同签订后支付乙方____%的预付款；余款在维修工程验收合格后一次性付清。
四、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：- 提供必要的工作场地和条件。
- 按合同约定支付维修费用。
- 对乙方的工作进行监督和验收。
2. 乙方权利与义务：- 负责组织专业技术人员按时完成维修任务。
- 保证维修质量，承担因质量问题导致的返工等责任。
- 遵守甲方的管理规定和安全生产要求。
五、违约责任如一方违反本合同的任何条款，应向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。
六、争议解决本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交仲裁机构仲裁或依法向人民法院起诉。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_____________________日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_____________________日期：____年____月____日。
安装水管安全协议书合同
安装水管安全协议书合同甲方（业主）：________乙方（承包商）：________根据《中华人民共和国民法典》及相关法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，针对甲方地址位于________的房屋进行水管安装工程，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程地点：________2. 工程内容：水管安装及调试，确保管道符合国家相关标准，无泄漏现象。
3. 工程时间：自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、工程质量1. 乙方必须按照国家有关标准及行业规范进行水管安装工作，保证工程质量达到合格标准。
2. 如因乙方施工质量问题导致水管泄漏或其他安全隐患，乙方应负责无偿修复并承担相应责任。
三、安全生产1. 乙方在施工过程中必须遵守安全生产规定，采取有效措施保障工作人员及第三方人身财产安全。
2. 若因乙方违反安全操作规程造成事故，由乙方承担全部责任及损失。
四、材料供应1. 所需水管材料由甲方提供或乙方代购，材料需符合国家标准及环保要求。
2. 材料费用根据实际用量结算，由甲方支付给乙方。
五、验收标准1. 工程完成后，甲乙双方应共同对水管安装工程进行验收。
2. 验收时，乙方需提供相应的质保文件及完工报告。
六、违约责任1. 如一方违反合同约定，应向守约方支付违约金，数额为合同总金额的10%。
2. 如因不可抗力因素导致无法履行合同，双方应根据实际情况协商解决。
七、争议解决1. 本合同在履行过程中如有争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
管道安全保护合同示范文
本
In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes
And Achieve The Effect Of Common Interests
某某管理中心
XX年XX月
管道安全保护合同示范文本
使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
甲方：_________
乙方：_________
因乙方承建的国道____________工程，根据建设需要在
____________村（桩号：________）与甲方的____________管
道发生交叉穿越一次。
成品油长输管道属高压、易燃易爆。
一旦管道破损，
成品油大量泄漏，极易发生火灾、爆炸和人身伤亡等事
故，同时造成重大的社会不良影响。
为了确保施工过程
中，成品油管道安全和施工人员人身、财产安全以及乙方
承建的国道____________工程建成后运营安全，需要对交叉
处的管道进行保护施工。
根据《中华人民共和国安全生产
法》、《中华人民共和国石油天然气管道保护法》的有关规定，经双方共同协商，签订本协议。
一、安全保护措施
1.严禁在成品油管道中心线两侧各____米范围机械开挖，确需动土开挖时，必须在甲方人员监护下人工开挖，人工开挖过程中严禁损坏管道防腐层、光缆等设施。
严禁移动、损坏、拆除管道及附属设施。
2.在管道中心线两侧____米范围内禁止爆破作业。
3.甲方允许乙方施工机械从采取了保护措施后的车辆通道位置通过，其他未经保护的管道上方禁止施工机械、车辆的通行、碾压。
4.乙方施工便道、堆料场应选择离开管道____米以外，严禁在管道上方堆放物资。
5.除以上各条中甲方允许施工和横穿管道的行为外，其他的施工和碾压横穿管道行为一律禁止。
二、甲、乙双方职责
1.甲方职责
1）在与管道交叉或平行的乙方施工作业区内负责：A、明确标示成品油管线走向；B、在成品油管道中心线两侧各____米范围拉警示带；C、划定____米范围内禁止爆破作业控制线。
2）负责审查和批准由乙方提出的项目建设保护方案以及施工过程中对成品油管道安全保护的方案和管理措施。
3）负责指派专职安全人员对施工作业现场进行安全监护工作，对乙方的违反管道安全管理的作业有权制止，以及要求乙方停工整改等，及时做好与乙方的协调工作。
4）甲方委派专职技术及安全人员全程监护管道保护施工至整个施工完毕。
5）有权对乙方不符合施工方案的行为进行制止，并在24小时内以书面形式告知乙方；若告知书下达后，乙方仍
继续该行为，甲方在第一时间内书面形式告知业主，并向有关部门报案，造成的一切后果，由乙方负责，同时业主承担管理责任。
6）甲方应积极主动配合乙方进行管道保护施工并提供相应的便利和帮助，不得以各种非正当理由推诿，以影响施工进度。
2.乙方职责
1）负责施工现场的管理，严格按照甲方审批后的施工方案执行，并落实各项管道安全保护措施。
2）根据交叉穿越的实际情况，制定管道安全保护措施，报甲方审批、备案。
3）负责督促施工单位严格按照《中华人民共和国石油天然气管道保护法》和本约定中相关的规定，将措施落实到位，确保在管道安全运营的条件下施工。
4）因乙方不遵守本协议而强行施工造成甲方管道的损
伤、破坏、爆炸等事故，责任全部由乙方承担，同时承担由此引起的对第三方的责任。
5）乙方负责指派专职的安全人员对施工作业现场进行安全监督，发现作业过程中安全隐患、重大险情，立即停工，并报告甲方，甲乙双方共同协商处理措施。
6）乙方必须严格按照甲方审批后的施工方案进行施工，若在施工过程中，对施工方案有异议，需及时向甲方提出，待双方讨论达成一致意见，方可施工。
三、工作程序
1.乙方提前与甲方联系，由双方技术人员现场确认与延炼-西安成品油管道交叉地段的管道埋深、方位，为设计单位提供准确的基础数据。
2.乙方在与延炼-西安成品油管道交叉段施工时，需提前通知甲方，告知施工区段的具体位置、时间、联系方式等情况，甲方接到通知后，尽快组织人员达到现场，会同
监理方、施工方对施工进行监护，施工作业严格按审批通过的方案执行，并积极配合，主动接受甲方的检查和监督。
3.严禁乙方在不通知甲方或甲方人员未到达现场的情况下，擅自开挖交叉段，若乙方私自在交叉段作业和未采取措施在管道上方通过，导致施工受阻、管道损坏等，一切责任由乙方承担，造成后果由乙方全部承担。
四、监护范围和监护期
1.监护范围：________村，桩号：________
2.监护期限：____年____月____日至____年____月____日。
五、争议解决方式
本协议未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。
若协商不成，由西安市人民法院裁决。
六、交叉处施工监护费用
乙方承建的国道____________分别在________村（桩号：________）交叉穿越施工。
乙方承担甲方的现场监护、标识、探测等费用，共计________元整（￥________）。
七、其他事项
1.本协议由双方代表签字并加盖公章后生效。
2.本协议一式陆份，甲方、乙方及业主各执两份。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：
__________
授权代表（签字）：______ 授权代表（签字）：
______
日期：___________ 日期：___________
请在此位置输入品牌名/标语/slogan
Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion。