设备供货合同模板6篇
设备供货合同6篇
设备供货合同6篇第1篇示例：设备供货合同合同编号：XXX-XXXX-XXX甲方（供货商）：公司名称：XXXX有限公司地址：XXXX市XXXX区XXXX街XX号法定代表人：XXX联系电话：XXXXXXX鉴于甲方是一家专业的设备供货商，乙方是一家需要购买设备的公司，双方本着平等互利、诚实守信的原则，就设备供货事宜达成如下协议：一、设备及数量1. 甲方同意向乙方供应以下设备：（1）设备名称：XXXXX（2）规格型号：XXXXX（3）数量：XX台/套/件2. 乙方同意按照以上规格及数量购买设备。
二、价格及支付方式1. 设备单价为XXXX元/台/套/件，合计金额为XXXX元（大写XXXX 元）。
2. 乙方应在收到设备后的X个工作日内支付全部货款给甲方。
三、交货及验收1. 甲方应在双方签订合同后X个工作日内将设备送至乙方指定的地点。
2. 乙方有权对设备进行验收，如设备存在质量问题，乙方有权要求甲方予以替换或退款处理。
四、保修期及售后服务1. 设备保修期为X年，自设备交付之日起计算。
2. 在保修期内，如设备出现故障，乙方可向甲方提出维修或更换设备的要求。
3. 甲方应提供设备的终身维护服务，包括免费提供备件、技术支持等。
五、违约责任1. 如一方未履行合同义务，应承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力因素导致无法履行合同，双方可暂时免除责任，但应尽快协商解决方案。
六、争议解决本合同如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交XXXX仲裁委员会进行仲裁。
七、其他条款1. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效，有效期X年。
2. 本合同一式两份，甲方、乙方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：以上为设备供货合同内容，如有任何问题或变更，双方可协商解决。
愿双方合作愉快，共同发展！第2篇示例：设备供货合同是指买卖双方就设备的供货事宜达成一致意见并签署的具有法律效力的文件。
设备供货合同一般包括以下内容：合同双方的基本信息、设备的名称、规格、数量、价格、质量要求、交货时间、付款方式、违约责任等条款。
关于设备采购合同模板(合集6篇)
关于设备采购合同模板（合集6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!关于设备采购合同模板（合集6篇）关于设备采购合同模板第1篇合同号：甲方（采购方）：签订地点：福州市乙方（供货方）：签订日期：20xx年08月 27 日1．合同标的和合同价格2 交货方式和交货地点：交货方式：乙方负责送货上门。
有关设备供货合同6篇
有关设备供货合同6篇篇1甲方（买方）：____________________地址：____________________________联系人：__________________________联系方式：________________________乙方（卖方）：____________________地址：____________________________联系人：__________________________联系方式：________________________鉴于甲、乙双方就设备供货事宜达成如下协议，以兹共同信守：一、设备描述与规格1. 甲方购买乙方的设备，具体设备型号、规格、数量等详见附件《设备清单》。
2. 乙方应提供设备的详细技术规格、性能参数、质量标准和售后服务等内容。
二、价格与支付方式1. 设备总价：人民币________元（大写：_________________________元整）。
2. 支付方式：（1）甲方在合同签订后五个工作日内支付乙方总金额的____%作为预付款。
（2）设备交付并完成安装调试后，甲方在验收合格后五个工作日内支付剩余款项。
（3）所有款项应通过银行转账方式进行支付。
三、交货与验收1. 交货期限：乙方应在合同生效后____天内将设备交付给甲方。
2. 交货方式：乙方负责将设备送达甲方指定地点，并承担运输费用。
3. 验收标准：设备应符合技术规格、性能参数和质量标准等要求。
4. 验收方式：甲方在收到设备后进行外观检查，并在____天内完成验收工作。
如有质量问题，应及时通知乙方处理。
四、保修与售后服务1. 乙方应提供设备保修服务，保修期为____个月。
2. 在保修期内，如设备出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
3. 乙方应提供售后服务，包括技术支持、软件升级等。
五、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，乙方有权顺延交货期。
如超过约定付款期限____天仍未付款，乙方有权解除合同并追究甲方违约责任。
体育设备供货安装合同范本6篇
体育设备供货安装合同范本6篇篇1甲方（买方）：____________________乙方（卖方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方购买乙方体育设备并安装事宜，达成如下协议：一、设备描述及规格乙方应按照甲方的要求提供以下体育设备，并包括设备的规格、型号、数量等详细信息：（此处详细列出设备清单，包括但不限于设备名称、品牌、型号、数量、颜色等）二、供货及安装1. 乙方应按照甲方的要求和时间表，准时将设备运送到指定地点。
2. 乙方应负责设备的安装工作，并保证安装质量符合相关标准和规范。
3. 乙方在安装过程中应严格遵守安全规定，确保人员安全。
三、价格及支付方式1. 设备总价：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方在签订合同后支付乙方总金额的______%作为预付款；设备安装调试完毕并验收合格后______日内支付剩余款项。
3. 乙方需提供正规的税务发票。
四、交货期限及安装周期1. 乙方应在合同生效后______日内将设备送达甲方指定地点。
2. 设备安装周期：自设备送达甲方指定地点起______日内安装完毕。
五、质量保证及售后服务1. 乙方应保证所提供的设备为全新、未使用过的原装合格产品，符合相关国家质量标准。
2. 乙方提供______年的质保期，质保期内因设备本身质量问题导致的故障，乙方应免费维修或更换。
3. 乙方在设备投入使用后，应提供必要的售后服务，确保设备的正常运行。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，甲方应向乙方支付逾期付款违约金。
2. 若乙方未按合同约定提供设备或未按期完成设备安装，乙方应向甲方支付违约金。
3. 若因乙方提供的设备质量问题导致甲方损失，乙方应负责赔偿甲方的损失。
七、解决纠纷方式如在履行合同过程中发生纠纷，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
设备供货合同范文
设备供货合同范文甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）经甲乙双方友好协商，甲方委托乙方生产制作厨房设备及供应厨房用品一批（详见报价单）。
为使双方共同努力，互相配合完成此任务，特订立如下条约，以便共同遵守。
一、合同内容：厨房设备及用品添置二、工程总金额：（大写）三、施工安装地点：甲方所在地四、施工时间：从乙方收到甲方预付款之日起至年____月____日内完成并会同甲方共同验收。
五、付款方式：甲、乙双方合同一经签订，甲方应向乙方支付合同总金额的30%订金，即人民币：_____，乙方收到甲方预付款后立即开始制作或准备甲方所需物品。
制作完毕后，由乙方负责将甲方所需物品运至甲方现场并负责安装施工。
货到现场，甲方再付乙方合同总金额的50%货款，即人民币_____。
施工完毕经甲方验收合格后甲方应向乙方再支付合同总金额的20%货款，即人民币。
六、权利与义务：甲方应向乙方提供现场施工的水、电施工配置，已满足乙方安装施工的需要。
乙方应按甲方要求进行安全操作，并保质保量完成合同要求。
若安装施工完毕，甲方未按合同要求付清货款，乙方有权对甲方未付款部分产品自行处理。
七、售后服务：乙方向甲方所提供或制作的产品“三包期”为一年。
保修期后产品继续实行售后服务，根据具体情况适当收取一定的材料及人工费用。
八、未尽事宜，甲乙双方共同协商解决。
若协商不成，任何一方可向本方所在地法院诉请解决。
九、本合同壹式两份，甲、乙双方各执壹份，经甲乙双方签字盖章后起效。
备注：根据甲方所要求的质量所需要的材料来制作。
甲方单位：乙方单位：日期：____年____月____日设备供货合同范文（二）发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：甲方因用电需要，向乙方购买配电设备，并由乙方安装调试。
为明确甲、乙双方权利义务关系，依据《合同法》等的规定，双方本着平等自愿、互惠互利、友好协商的原则，签定本合同，以资双方共同遵守。
第一条甲方需求配电设备概况：1.主要设备：2.安装设备辅助材料明细：3.设备安装地点：4.设备安装范围：5.乙方负责协助甲方办理用电手续。
监控设备供货合同范文(6篇)
监控设备供货合同范文购货单位：_____（甲方）供货单位：_____（乙方）甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，本着平等自愿、诚实守信的原则，协商一致，甲方同意采购乙方提供公司生产的混凝土搅拌机及其配套设备，订立以下销售合同：第一条、设备清单。
第二条、供货方式1.总货款（含运费）为：玖万捌仟圆整（￥98000.00），不提供发票。
2.付款方式：预付定金（小写：￥工地后付款（小写：￥），保修期满付清质量保证金（小写：￥）。
3.收到定金之第二日算起，10个自然日之内货到工地，不可抗力因素除外。
第三条、售后服务本产品由乙方负责指导安装，在正常使用中，减速箱和电动机保修期为叁个月，其余不在保修范围之内。
第四条、其它本合同签字（签章）即具有法律效力，任何一方不得擅自修改，未尽事宜双方协商解决。
本合同一式二份，甲方一份、乙方一份，具有同等法律效力。
甲方：_____ 乙方：_____代表签字盖章：_____ 代表签字盖章：_____ 日期：监控设备供货合同范文（二）购货单位：_____（甲方）供货单位：_____（乙方）甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，本着平等自愿、诚实守信的原则，协商一致，甲方同意采购乙方提供公司生产的混凝土搅拌机及其配套设备，订立以下销售合同：第一条、设备清单。
第二条、供货方式1.总货款（含运费）为：玖万捌仟圆整（￥98000.00），不提供发票。
2.付款方式：预付定金（小写：￥工地后付款（小写：￥），保修期满付清质量保证金（小写：￥）。
3.收到定金之第二日算起，10个自然日之内货到工地，不可抗力因素除外。
第三条、售后服务本产品由乙方负责指导安装，在正常使用中，减速箱和电动机保修期为叁个月，其余不在保修范围之内。
第四条、本合同签字（签章）即具有法律效力，任何一方不得擅自修改，未尽事宜双方协商解决。
本合同一式二份，甲方一份、乙方一份，具有同等法律效力。
办公用品供货合同模板(通用6篇)
办公用品供货合同模板（通用6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!办公用品供货合同模板（通用6篇）办公用品供货合同模板第1篇甲方： (以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)为了共同发展，加强甲、乙双方的业务合作关系，经双方共同协商，本着“平等发展、互惠互利”的原则，达成如下协议：一、业务关系甲方确定乙方为其电子办公用品指定供应商，甲方所有相关电子办公用品在协议期内均采用乙方提供的设备，不得使用其它同类产品。
设备材料采购合同模板7篇
设备材料采购合同模板7篇第1篇示例：设备材料采购合同模板【合同编号】_______甲方（采购方）：______________（以下简称“甲方”）根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，在自愿、公开、平等和协商一致的基础上，就甲方向乙方采购设备材料达成如下协议：第一条项目名称甲方向乙方采购的设备材料名称为_____________，规格为_____________，数量为_____________。
第二条价格和支付方式1. 甲方向乙方采购的设备材料总价格为人民币_____________元（大写：_____________元整）。
2. 甲方将在接收设备材料后的______个工作日内，以现金/转账方式支付设备材料款项。
第三条交付方式和时间1. 乙方应于合同签订后______个工作日内将设备材料交付至甲方指定地点，并承担设备材料运输过程中的所有费用和风险。
2. 设备材料的交付时间为合同签订后______天内。
第四条质量标准和保修期限1. 设备材料的质量应符合国家标准或合同约定的质量标准，并应具有产品合格证书。
2. 设备材料的保修期限为______年，自设备材料交付之日起计算。
第五条违约责任1. 任何一方因违反本合同约定而引发的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，应向履行合同所在地相关仲裁机构进行仲裁解决。
2. 若一方未按本合同约定的时间或条件履行义务，应承担相应的违约责任，给对方造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。
第六条合同的完整性和变更1. 本合同为甲乙双方之间的完整协议，除非经双方书面一致同意，任何其他口头或书面的约定均无效。
2. 本合同的任何变更和补充，须经双方书面协商一致后达成，合同变更的有效性应得到双方签字确认。
第七条其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章后生效，期限为终止交付设备材料并结清款项之日止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
设备供货合同模板6篇设备供货合同模板 (1) 供方：需方：一、双方根据《中华人民共和国合同法》和贵州明城招标有限公司的《中标通知书》(明诚通[20_]ZG20_)及相关法律规定，经过协商后达成以下协议：二、质量要求技术标准：所供设备符合国家质量标准，供方负责安装使用的技术培训，并认真解决安装和使用中出现的问题。
三、供方对质量负责的期限：从验收合格之日免费保修12个月，并终身维修(易损件及人为因数损坏除外)。
四、交(提)货方式：供方负责将货物送9个地州市所在地，具体数量由需方在发货前提供。
收货单位为地州市森林病虫检疫防治站。
五、运输方式及费用：汽车运输，运费、上下车费全部由供方负责。
六、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担：按出厂包装，不回收。
七、验收方式：所有设备按投标文件配置提供，需方按生产厂家出厂检验标准及技术指标和设备装箱清单点货验收(诱虫灯要求通电验收)，货物当场开箱验收合格，收货单位在验收单上签字盖章。
八、结算方式及期限：合同生效之日起30个工作日内交货。
供方凭需方的验收单，在十五个工作日内，需方向供方支付95%货款(￥131,646.00);一年后无质量问题和售后服务没有大的问题，需方支付余款(￥6929.00)。
九、违约责任：按国家合同法执行。
十、解决合同纠纷的方式：双方友好协商解决。
十一、其他约定事项：合同一式陆份;供方叁份，需方贰份，招标公司壹份。
供方：需方：年月日：设备供货合同模板 (2) 甲方：乙方：甲乙双方经友好协商，乙方向甲方出售产品(详见清单)，同时按照甲方的要求将这些设备安装调试完毕，并提供最终详细的竣工文档资料和图纸，以便将来的维护。
双方同意按本合同条款行事：合同总价大写金额：人民币叁拾贰万伍仟叁佰肆拾元整1、交货及安装：合同签订后乙方应按照甲方指定时间将合同产品免费运至甲方指定交货地点。
乙方应按照甲方要求的工期负责安装并按期完工。
具体交货时间及工期甲方需提前5天以书面形式通知乙方。
2、到货检验：产品到货后，甲方对产品的包装和数量进行检验并以此签发收货单;如甲方发现产品质量与本合同要求不符，乙方应在3天内提供合格的产品进行更换。
在货物交付10日后，甲方仍未对产品内在质量提出异议，视为货物验收合格。
3、付款：合同签订后，甲方应支付给乙方合同总额的30%共计RMB97,602.00作为预付款，在项目完工后经甲乙双方验收并签字确认之后14个日内，一次性付清70%共计RMB227,738.00的余款。
4.包装及质量保证：乙方交付的所有货物应具有适于长途运输和反复装卸的坚固包装，乙方应根据货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等措施，以确保货物安全无损地到达最终用户所在地。
乙方保证向甲方提供的原厂设备，包装、质量、性能、数量符合原厂家规定。
乙方保证向甲方提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。
乙方按照综合布线的施工规范执行。
5. 保修期：项目合同中提供的材料乙方严格按照厂家的质量承诺执行，产品保修期为1年。
乙方自项目完工之日起提供为期1年的免费现场维护。
乙方应在甲方提交保修要求后3个工作日内提供完好的更换设备，乙方保证所提供的更换设备应为原厂设备。
乙方服务响应时间为：6小时。
合同编号：745-18746.违约行为和罚金：a) 如乙方交付的产品为非原厂产品，除应立即以合格的产品更换外，还应支付该产品合同价值的100%作为罚金;b) 乙方须按照合同规定的时间发货。
若乙方未按期交货，乙方应以如下方式向甲方支付逾期违约金：从延迟到货的第一天起每延迟一天支付合同总价的千分之五。
逾期违约金的总额不得超过合同总价的5%，上述逾期违约金的支付不影响乙方交货义务的履行。
甲方若未按约定按时支付款项，从延迟付款的第一天起每延迟一天支付合同总价的千分之五。
逾期违约金的总额不得超过合同总价的5%。
上述逾期违约金的支付不影响甲方付款义务的履行。
c) 产品数量、包装、质量、规格不符合本合同要求，或保修期的服务不符合本合同要求，乙方应支付合同金额的0.5%作为罚金，同时应在5个工作日内更正其违约行为;否则，甲方有权要求卖方赔偿损失。
7. 适用和争议解决：本合同适用《中华人民共和国合同法》;与本合同有关的争议和纠纷，双方应友好协商解决;如不能通过协商解决，任何一方都有权将争议和纠纷提交北京仲裁委员会，按该仲裁委员会的规则进行仲裁，该仲裁是终局的，对双方都有约束力。
8. 其他：缩短订货期，甲方可以用传真方式订货，传真需要加盖甲方公章并由法定代表人或委托理人签名。
乙方在收到上述传真件后即加盖印章传真给甲方，即时双方网络布线合同成立。
为保证合同的严肃和完善，甲方需及时将二份盖章合同邮寄给乙方，乙方在收到合同原件后，五个工作日内将盖有甲乙双方合同章的合同邮寄一份给甲方。
由于特殊原因无法将原件送达双方，此传真件具有同等法律效力。
甲方：乙方：年月日：设备供货合同模板 (3) 发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：甲方因用电需要，向乙方购买配电设备，并由乙方安装调试。
第一条甲方需求配电设备概况：1.主要设备：2.安装设备辅助材料明细：3.设备安装地点：4.设备安装范围：5.乙方负责协助甲方办理用电手续。
第二条供货安装期限：1、甲方提供基础设施具备安装条件，施工安装图纸经供电2、如遇到下列情况，工期相应顺延：﹙1﹚安装基础设施设计变更，致使施工无法继续进行;﹙2﹚人力不可抗拒的自然灾害;﹙3﹚因发包方政策处理不到位导致工程无法施工。
第三条设备价款及安装费用支付：1、工程价款：2、付款方式：第四条所有权保留条款：1、甲方未按约定付清上述款项总额的百分之八十的，乙方2、甲方承担乙方行使所有权产生的拆卸，运输、诉讼、以第五条双方责任、义务：(一)甲方责任、义务：1、甲方应向乙方提供两份完整、详细的施工图纸。
2、甲方向乙方提供道路畅通，临时用电到位和材料临时仓3、事先做好设备进场和安装现场的关系协调工作，确保乙4、合同签定后，根据合同付款方式条款的规定及时向乙方支5、甲方应安排有资质持证人员对投入运行设备的操作和维6、甲方应安排一名代表始终能与乙方保持联系，以便及时协调解决安装装中出现的问题。
7、甲方对自行提供的设备、材料质量负责，并承担其质量保修责任，如因甲方提供的设备、材料质量问题所发生的验收不合格、工期延误等后果均由甲方负责。
8、甲方因操作不当、超负荷运行或自然灾害和外力破坏等原因引起的设备损坏，甲方自行承担责任。
(二)乙方责任、义务：1、自工程移交生产一年内，因设备及安装质量发生的问题由乙方负责及时处理。
2、乙方及时组织人员施工。
3、如甲方不按本合同第三条约定及时支付工程款，乙方有权不予安装配套设备或有权不予上报验收，并行使所有权人的权利。
4、乙方保证对供设备符合国家质量标准，安装规定质量要求。
如因设备质量或安装技术不合格，验收中发现返工的，乙方应及时返工，因此增加的费用有乙方承担。
5、如有变更增加费用的，变更前及时取得甲方签证同意，如甲方不签证同意，乙方承担擅自变更责任。
6、乙方严格执行《电力安全生产规定》及现场安全规章制度。
第六条设备质量及安装验收：1 、设备和安装技术质量验收依据为：国家、江苏省相关技术规范要求、行业相关标准和乙方所提供图纸和技术参数和主要功能以及本合同约定要求。
2、设备安装后乙方以书面形式通知甲方验收，并准备好竣工资料，由甲、乙双方进行验收，由甲方签发验收合格证书给乙方，乙方清理工程现场，办理工程移交手续。
3、如验收不合格，由乙方负责立即组织修理、更换、重新安装，并在甲方规定的时间内完成缺陷修补。
因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
第七条产品保修、维修、维护约定1、设备保修期一年,时间从甲方工程竣工验收之日起计。
凡属乙方产品质量问题，乙方自接甲方通知 24 小时内要求到位，及时完成维修业务。
2、保修期内乙方免费提供技术支持和培训，设备质量出现的问题负责免修复。
第八条附则：本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字盖章之时生效。
合同附件及补充条款具有同等的法律效力。
甲方(签章)：乙方(签章)：年月日：设备供货合同模板 (4) 购货单位：(以下简称甲方)供货单位： (以下简称乙方)甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，本着平等自愿、诚实守信的原则，协商一致，甲方同意采购乙方提供公司生产的混凝土搅拌机及其配套设备，订立以下销售合同：第一条、设备清单。
第二条、供货方式1.总货款(含运费)为：玖万捌仟圆整(￥98000.00)，不提供发票。
2.付款方式：预付定金(小写：￥工地后付款 (小写：￥ )，保修期满付清质量保证金 (小写：￥ )。
3.收到定金之第二日算起，10个自然日之内货到工地，不可抗力因素除外。
第三条、售后服务本产品由乙方负责指导安装，在正常使用中，减速箱和电动机保修期为叁个月，其余不在保修范围之内。
第四条、其它本合同签字(签章)即具有法律效力，任何一方不得擅自修改，未尽事宜双方协商解决。
本合同一式二份，甲方一份、乙方一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日设备供货合同模板 (5) 甲方：地址：联系方式：开户银行及账号：_乙方：地址：联系方式：开户银行及账号：_根据中华人民共和国合同法，按照________________学校有关规定和项目谈判要求以及乙方的报价等，为了更进一步明确双方的责任，维护双方的合法利益，经双方协商一致签订以下合同。
一、合同金额(人民币)：大写______________________，小写__________________________。
二、所供品种、规格/型号、材质、数量、价格见附表。
三、合同履行保证金：乙方投标保证金自供货合同签订后自动转为合同履行保证金，待合同顺利履行完成后___________个工作日内全额无息退还。
四、交货地点：五、供货时间：___________年_______月_______日。
六、产品质量及包装标准：乙方提供的产品必须符合与投标所提供的样品质量一致。
七、运输方式及费用：由乙方负责运输，运费及装卸费由乙方承担。
八、供货验收：乙方按甲方要求的时间地点进行供货，由甲方组织相关单位对设备在质量、规格、材质等方面进行供货验收，并签字确认。
九、付款方式：经甲方验收合格后______________个工作日内付合同总价款_______%，剩余________%在质保期满后十个工作日内付清。
同时，在结付账款时要求乙方提供以下资料：1、中标通知书;2、供货验收单;3、采购合同;4、正规统一的税务发票。