新版建设工程设计合同(样式二)
建设工程设计合同(样式二)
建设工程设计合同(样式二)【合同编号】XXXX【签约日期】XXXX年XX月XX日甲方：（发包人/委托人）单位名称：法定代表人/委托代表：联系地址：联系电话：乙方：（受托人）单位名称：法定代表人/委托代表：联系地址：联系电话：根据中华人民共和国合同法及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下《建设工程设计合同》（以下简称“本合同”）：第一条合同目的甲方按照工程规划安排、建设需求等要求，委托乙方进行建设工程设计任务。
乙方接受甲方委托，按照约定的工作内容和时间进行设计任务。
第二条项目范围乙方按照甲方要求，完成以下设计任务：（具体描述设计任务的范围、要求等）第三条设计费用1. 甲方向乙方支付设计费用总额为人民币（大写）XXX元整（￥XXX.00）。
提供设计服务的方式为：（具体描述支付方式、时间等）2. 如因项目范围变动、技术难题、工程条件等原因，需对设计费用进行调整的，甲乙双方应进行协商，并签订补充协议。
第四条质量保证1. 乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和技术规范，确保设计工作的质量达到甲方要求的标准。
2. 如甲方在使用设计成果过程中发现设计存在质量问题，应立即通知乙方，乙方有义务及时进行整改和改进，直到符合甲方要求为止。
3. 乙方对设计成果的质量负有保证责任期限为XX年（按工程验收合格之日起计算），在保证期限内出现设计质量问题的，乙方应无偿进行修复和整改。
第五条涉密事项1. 如设计任务涉及国家秘密、商业机密、技术秘密等涉密事项，甲乙双方应严格遵守国家相关法律法规和保密协议的规定，并确保涉密信息的保密性。
2. 甲方有权对乙方进行涉密工作的资质核查，乙方应积极配合提供相关资料和证明。
第六条知识产权1. 乙方在完成设计任务后，依法享有设计成果的知识产权。
甲方享有设计成果的使用权。
2. 乙方应对设计成果保密，未经甲方同意，不得向第三方透露设计内容。
第七条任务进度和验收1. 乙方应按照甲方要求的时间节点和进度完成设计任务。
建设工程设计合同二
建设工程设计合同（二）（专业建设工程设计合同）工程名称：____________________工程地点：____________________合同编号：____________________（由设计人编填）设计证书等级：____________________发包人：____________________设计人：____________________签订日期：____________________中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：____________________设计人：____________________发包人委托设计人承担工程设计，工程地点为____________________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条本合同签订依据1.1 本合同签订依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条设计依据2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件。
2.2 发包人提交的基础资料。
2.3 设计人采用的主要技术标准是：____________________。
第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：3.1 合同书。
3.2 中标函（文件）。
3.3 发包人要求及委托书。
3.4 投标书。
第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间第七条费用7.1 双方商定，本合同的设计费为____________________万元。
收费依据和计算方法按国家和地方有关规定的标准执行。
7.2 设计人提交设计文件后，发包人应按照合同约定及时支付设计费用。
建设工程设计合同样式二-最新范本
建设工程设计合同样式二-最新范本订立合同双方：建设单位：＿＿＿＿＿,以下简称甲方；设计单位：＿＿＿＿＿,以下简称乙方；经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守.第一条工程名称、规模、投资额、建设地点甲方委托乙方承担＿＿＿＿工程的设计项目,建筑安装面积为＿＿＿＿＿平方米,批准总投资为＿＿＿万元,建设地点在＿＿＿＿.第二条甲方的义务１．甲方应在＿＿＿＿年＿＿月＿＿日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料.甲方在＿＿＿＿年＿＿月＿＿日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料.甲方对上述资料的准确性负责.２．及时办理各设计阶段的设计文件审批工作.３．在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底；工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收.４．在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责.５．甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围.６．甲方对乙方的设计成果负有保密义务,未经许可,不得转让给第三方重复使用.第三条乙方的义务１．乙方必须在＿＿＿＿年＿＿月＿＿日以前,向甲方交付初步设计文件；在＿＿＿＿年＿＿月＿＿日以前,向甲方交付技术设计文件；在＿＿＿＿年＿＿月＿＿日以前,向甲方交付施工图设计文件.其中,初步设计文件一式＿＿＿份,技术设计文件一式＿＿＿份,施工图设计文件一式＿＿＿份,甲方另需增添文件份数需要模型费,另行收费.＿＿＿年＿＿月＿＿日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件（包括概算文件、材料设备清单）.（大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同.具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件（２）.２．乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件.３．初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担. ４．设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收.第四条设计的修改和停止１．甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按＿＿＿元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算.２．原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同.已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算. ３．甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系.第五条设计费的数量和交付办法本设计合同生效后＿＿＿天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的＿＿＿＿％的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后＿＿＿天内,甲方应向乙方支付＿＿＿＿％的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后＿＿＿天内,甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付）.第六条奖励与违约责任１．在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,可以从节约投资额中提取＿＿＿％奖励乙方.２．由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日＿＿＿元计算增付设计费.３．甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金.４．由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误＿＿＿天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的＿＿＿＿％的违约金（甲方可在设计费中扣除）.５．因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费.对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付相应的赔偿责任.第七条其它（略）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿.第八条效力本合同自＿＿＿年＿＿月＿＿日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效.本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充规定.补充协定与本合同具有同等效力.但不得与本合同内容抵触.在合同执行中发生纠纷,双方应及时协商解决.协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解；调解不成,或不属于同一部门的,可向＿＿＿仲裁委员会申请仲裁（向人民法院起诉）.本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份；合同副本一式＿＿＿＿份,送计委、建委、建行……等单位各留存一份.建设单位（甲方）：设计单位（乙方）：法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿通讯处：＿＿＿＿＿＿＿＿＿通讯处：＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话或电报：＿＿＿＿＿＿＿电话或电报：＿＿＿＿＿＿＿开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿月＿＿日订附：（１）＿＿＿＿＿＿设计项目收费表；（２）＿＿＿＿＿＿工程设计补充协议书.附表１设计项目收费表┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──┐│项目编│项目名│单位平│设计内│单位造│工程款│投资估│设计费│设计││号│称│方米│容│价（元│量平方│算（元│收费率│费（││ │ │ │ │／平方│米│）│（％）│元）││ │ │ │ │米）│ │ │ │ │├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──┤│ 本工程委托设计共项平方米投资估算总计元,估计设计费││总计元.签订合同时由甲方付给乙方设计费５０％,暂按元拨付. │└──────────────────────────────────┘注：投资估算为甲方所得,设计后的投资金额以批准的初步设计概算或修正设计概算为准.建设单位：（盖章）设计单位：（盖章）基建负责人：＿＿＿＿＿基建负责人：＿＿＿＿＿＿签订收费协议：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日附表２＿＿＿＿工程设计补充协议书本协议依据＿＿＿＿号建筑设计合同签订,为原合同的附件.业经＿＿＿需编制＿＿＿＿＿设计,双方协定.甲方应按时交下列建设文件设计基础资料：┌─────┬─────────────┬──────────────┐│ 序号│ 文件和资料名称│ 交付日期（或期间）│├─────┼─────────────┼──────────────┤│ │ │ │├─────┼─────────────┼──────────────┤│ │ │ │├─────┼─────────────┼──────────────┤│ │ │ │└─────┴─────────────┴──────────────┘乙方应在甲方按时提交上述文件、资料的前提下,应按时交付下列设计文件：┌─────┬─────────────┬──────────────┐│ 序号│ 设计文件名称和内容│ 交付日期│├─────┼─────────────┼──────────────┤│ │ │ │├─────┼─────────────┼──────────────┤│ │ │ │├─────┼─────────────┼──────────────┤│ │ │ │└─────┴─────────────┴──────────────┘建设单位：＿＿＿＿＿（盖章）设计单位：＿＿＿＿＿（盖章）基建负责人：＿＿＿＿＿设计室主任：＿＿＿＿＿＿签订协议日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日。
最新建设工程设计合同二
最新建设工程设计合同二建筑工程设计合同范本（二）在建筑行业中，工程设计是确保项目成功的关键步骤。
因此，签订一份详尽的工程设计合同对于保障双方的利益至关重要。
本文将提供一份建设工程设计合同的范本，以帮助读者更好地理解合同内容和注意事项。
---一、合同双方信息甲方（业主）：_____________地址：_____________乙方（设计单位）：_____________地址：_____________二、工程概况1. 工程名称：_____________2. 工程地点：_____________3. 工程规模及内容：_____________4. 设计阶段及要求：_____________5. 预计完成日期：_____________6. 其他相关说明：_____________三、设计任务与责任1. 乙方应根据甲方提供的工程资料，按照国家相关标准和规范进行设计工作。
2. 乙方应保证设计质量，确保设计方案的安全性、经济性和可行性。
3. 乙方应在约定的时间内完成设计任务，并提交相应的设计成果。
4. 如遇特殊情况，甲乙双方应及时沟通协商，共同解决可能出现的问题。
四、费用与支付方式1. 设计费用总额为：_____________元。
2. 支付方式：_____________（例如：分期支付、一次性支付等）。
3. 具体支付时间点和金额由双方另行商定。
五、保密条款1. 双方应对合同内容以及在履行合同过程中获知的商业秘密和技术秘密承担保密义务。
2. 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露、提供或利用上述信息。
3. 保密期限自合同签订之日起至合同终止后五年止。
六、违约责任1. 若乙方未按合同约定的时间、数量、质量和标准完成设计任务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金数额不超过设计费用总额的10%。
2. 若甲方未按合同约定支付设计费用，乙方有权暂停设计工作，直至甲方支付完毕为止。
同时，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。
新版建设工程设计合同书(合同范本)5篇
新版建设工程设计合同书(合同范本)5篇篇1合同范本第一章合同当事人第一条发包人：_________，公司住址：_________，联系方式：_________。
第二条承包人：_________，公司住址：_________，联系方式：_________。
第二章设计范围及要求第三条发包人委托承包人承担_________工程设计任务。
具体设计范围及要求如下：1. 设计范围：_________；2. 设计要求：_________。
第三章设计资料及协作事项第四条发包人应提供以下设计资料：_________。
第五条承包人应协助发包人完成以下协作事项：_________。
第六章设计费及支付方式第十条本工程设计费为人民币_________元整（￥_________）。
支付方式如下：1. 预付款：人民币_________元整（￥_________），应在合同签订后7个工作日内支付；2. 中期款：人民币_________元整（￥_________），应在设计进度过半时支付；3. 尾款：人民币_________元整（￥_________），应在设计完成并经发包人验收后支付。
第七章设计进度及交付方式第十一条承包人应在合同签订后尽快安排设计，设计进度应满足发包人的需求。
具体设计进度安排如下：_________。
第十二条设计成果交付方式如下：_________。
第八章验收及修改第十三条发包人对设计成果进行验收，验收标准和方法如下：_________。
第十四条承包人应根据发包人的验收意见进行必要的修改和调整。
第九章违约责任及赔偿第十五条若发包人未按照合同约定支付设计费，承包人有权要求发包人按照中国人民银行公布的同期贷款利率支付利息。
同时，承包人有权解除合同，并要求发包人赔偿因此造成的损失。
第十六条若承包人未按照合同约定完成设计任务，发包人有权要求承包人承担相应的违约责任。
具体违约责任如下：_________。
第十章争议解决及法律适用第十七条合同当事人因履行合同发生争议时，应首先尝试通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程设计合同二
建设工程设计合同二甲方（委托方）： [甲方全称]乙方（设计方）： [乙方全称]鉴于甲方拟进行建设工程项目，需要专业的设计服务，乙方作为专业的设计机构，愿意提供相应的设计服务。
双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同。
第一条设计范围及内容1.1 本合同的设计范围包括但不限于项目的初步设计、施工图设计、技术方案的制定等。
1.2 设计内容应符合国家及地方相关法律法规、标准规范，并满足甲方提出的设计要求。
第二条设计标准及要求2.1 设计应遵循国家现行的设计规范和标准，确保设计的安全性、实用性和经济性。
2.2 设计成果应包括但不限于设计说明、图纸、计算书、材料清单等。
第三条设计周期3.1 乙方应在合同签订后[具体时间]内完成初步设计。
3.2 初步设计经甲方确认后，乙方应在[具体时间]内完成施工图设计。
第四条设计费用及支付方式4.1 设计费用总计为[具体金额]元，包括所有设计阶段的费用。
4.2 甲方应在合同签订后[具体时间]内支付预付款[具体金额]元。
4.3 设计成果经甲方确认后，甲方应在[具体时间]内支付剩余设计费用。
第五条设计成果的交付与确认5.1 乙方应在每个设计阶段结束后[具体时间]内向甲方提交设计成果。
5.2 甲方应在收到设计成果后[具体时间]内完成审查，并提出修改意见。
第六条双方的权利与义务6.1 甲方有权对设计成果提出修改意见，乙方应根据甲方的意见进行修改。
6.2 乙方应保证设计成果的原创性和合法性，不得侵犯他人的知识产权。
第七条违约责任7.1 如甲方未按合同约定支付设计费用，应按未支付金额的[具体比例]%向乙方支付违约金。
7.2 如乙方未按合同约定时间提交设计成果，应按合同总金额的[具体比例]%向甲方支付违约金。
第八条合同的变更与解除8.1 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。
8.2 双方协商一致，可以书面形式变更或解除本合同。
第九条争议解决9.1 本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决。
建设工程设计合同范本二
建设工程设计合同范本二合同编号：[填写]甲方（委托方）：[填写]乙方（受托方）：[填写]签订地点：[填写]签订日期：[填写]鉴于甲方拟进行[具体项目名称]的建设，现委托乙方承担该项目的设计工作。
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，经充分协商一致，订立本合同，共同遵守。
一、设计任务和要求1. 设计内容：乙方应根据甲方提供的项目需求，完成包括但不限于概念设计、初步设计、施工图设计等阶段的设计工作。
2. 设计标准：乙方应严格遵守国家及地方的相关设计规范和标准，确保设计质量满足甲方的要求。
3. 设计进度：乙方应按照合同约定的时间完成各阶段设计任务，并及时提交设计成果。
二、合同价款及支付方式1. 设计费用：双方约定设计总费用为[金额]元，具体支付方式如下：- 预付款：甲方应在合同签订后[时间]内支付乙方设计费用的[比例]%作为预付款。
- 进度款：随着设计工作的推进，甲方应根据乙方提交的设计成果支付相应的进度款。
- 结算款：设计工作全部完成后，甲方应在验收合格后的[时间]内支付剩余的设计费用。
2. 发票开具：乙方应在收到款项后[时间]内向甲方提供正规发票。
三、双方责任与义务1. 甲方责任：甲方应提供必要的项目信息和资料，协助乙方了解项目需求，并在合同约定的时间内支付相应款项。
2. 乙方责任：乙方应保证设计质量，按时提交设计成果，并对设计文件的准确性和完整性负责。
四、违约责任如一方未能履行合同约定的义务，应向对方支付违约金，并承担由此造成的损失。
五、争议解决双方因履行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。
六、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：________乙方代表（签字）：________签订日期：____年__月__日。
建设工程设计合同(样式二)
千里之行，始于足下。
建设工程设计合同(样式二)合同编号：【合同编号】甲方：【甲方名称】地址：【甲方地址】联系人：【甲方联系人】联系电话：【甲方联系电话】乙方：【乙方名称】地址：【乙方地址】联系人：【乙方联系人】联系电话：【乙方联系电话】鉴于甲方为进行某项建设工程的设计，乙方具有相关设计能力，并甲、乙双方经友好协商，达成以下合同：第一条合同目的1.1 甲方委托乙方进行建设工程的设计，包括但不限于方案设计、施工图设计等。
1.2 乙方应根据甲方需求提供符合国家相关法规和标准的设计方案，并协助甲方办理相关审批手续。
第二条设计内容2.1 乙方按照甲方提供的工程要求和相关资料，进行建设工程的方案设计。
2.2 乙方应根据甲方的方案设计要求，进行施工图设计，并配合甲方进行评审和修改。
第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
第三条设计费用及结算方式3.1 甲方向乙方支付总设计费用【金额】，总设计费用包括方案设计费用和施工图设计费用。
3.2 方案设计费用为【金额】，施工图设计费用为【金额】。
3.3 乙方应按照以下方式进行费用的结算：3.3.1 方案设计费用应在签订合同后的【天数】内支付【比例】的设计费用；3.3.2 施工图设计费用应在方案设计通过审批后的【天数】内支付【比例】的设计费用；3.3.3 甲方应在乙方完成全部设计工作后的【天数】内支付剩余的费用。
第四条设计周期4.1 乙方应在签订合同后【天数】内完成方案设计并提交甲方审批。
4.2 乙方应在方案设计通过审批后的【天数】内完成施工图设计并提交甲方审批。
4.3 乙方应在甲方要求的时间内进行设计的审查和修改。
第五条合同变更5.1 任何一方需要对本合同进行变更时，须经双方书面协商一致，并签订变更协议。
5.2 变更后的费用及时间安排应根据变更内容进行调整。
第六条合同终止6.1 乙方未按照合同要求提供设计方案的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付的设计费用。
6.2 甲方未按照合同要求支付设计费用的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付合同约定的违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
新版建设工程设计合同(样式二)
第十五条合同有效期限，本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。
工程质量验收必须按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。
施工期限：_________月_________日至_________年_________月_________日，共计_________日历天。
因甲方原因或者不可抗力导致工期延误的，乙方施工期可以顺延。
乙方公司应按本合同附件一“提供劳务明细表”和附件二中商定的工程、人数、技术条件、派遣日期和工作期限，为本工程派出其授权代表、各类技术人员、工人、管理和服务人员(以下简称“人员”)。
感谢您的阅读，祝您生活愉快。