最新合同增加补充协议范本13篇
合同增加补充协议范本7篇
合同增加补充协议范本7篇篇1甲方（原合同全称）：_________________________乙方（原合同全称）：_________________________鉴于甲乙双方已经签订了原合同，现因某些特定原因，根据平等、公平、诚信的原则，双方就原合同有关事项达成以下补充协议：一、背景与目的由于市场需求变化、双方协商或法律法规更新等原因，需要对原合同的部分内容进行修改或补充，以明确双方权益，确保合同顺利执行。
二、协议内容1. 合同调整事项：_________________________。
2. 补充条款内容如下：（1）关于合同履行期限的补充约定：双方同意将原合同的履行期限延长/缩短，具体期限及细节见下表：（表格内容包括日期、进度安排等细节）（2）关于付款方式的补充约定：乙方应按照新的付款周期和比例进行支付，并确保及时、足额付款。
具体付款计划如下：（表格内容涵盖每期付款金额、时间等详细信息）（3）关于违约责任与赔偿的补充约定：如双方中任何一方未能按照本补充协议或原合同的约定履行义务，违约方应承担违约责任并赔偿对方因此遭受的损失。
具体赔偿标准如下：_________________________。
（4）关于法律适用的补充约定：本补充协议受中华人民共和国法律管辖，并按照相关法律规定执行。
如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商无果的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
（5）其他补充条款：双方根据实际情况，对原合同的其他条款进行补充或修改，具体内容如下：____________________________________________________________________ __。
三、声明与保证1. 双方确认本补充协议为原合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。
2. 双方签署本补充协议后，应严格遵守并执行本协议的各条款。
3. 本补充协议未尽事宜，由双方另行协商解决。
4. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
增加费用补充协议范本费用增加补充协议7篇
增加费用补充协议范本费用增加补充协议7篇篇1增加费用补充协议甲方（全称）：XXXX有限公司乙方（全称）：XXXX有限公司鉴于甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订的《XXXX合同》（以下简称“原合同”），双方本着互利互惠、诚信合作的原则，经友好协商，就原合同中增加费用事宜，达成以下补充协议，以资共同遵守。
一、增加费用内容及金额1. 增加费用内容：（1）XXXX费用；（2）XXXX费用；（3）XXXX费用。
2. 增加费用金额：经双方协商，本次增加的费用总金额为人民币XX元（大写：XX元整）。
二、费用支付方式1. 乙方同意将本次增加的费用通过银行转账方式支付给甲方，具体支付时间及金额如下：（1）XXXX年XX月XX日前，支付XX元；（2）XXXX年XX月XX日前，支付XX元；（3）XXXX年XX月XX日前，支付XX元。
2. 甲方在收到每笔款项后，应及时向乙方出具相应的收款凭证。
三、合同变更及补充条款1. 原合同中相关条款内容与本补充协议不一致的，以本补充协议为准。
2. 本次增加费用补充协议自双方签字盖章之日起生效，并作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。
3. 如有未尽事宜，双方可另行协商，并签订书面补充协议。
四、争议解决及适用法律1. 甲乙双方在履行本补充协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可将争议提交仲裁解决。
2. 本补充协议的签订、执行及解释均适用中华人民共和国的法律。
五、其他事项1. 双方同意，本次增加费用的补充协议仅涉及费用内容的调整，并不影响双方的其他权利和义务。
2. 甲方和乙方均应对本补充协议的内容及实施过程予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方透露或泄露。
3. 本补充协议正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：XXXX有限公司法定代表人（签字）：XXXX乙方（盖章）：XXXX有限公司法定代表人（签字）：XXXX签订日期：XXXX年XX月XX日篇2本协议于XXXX年XX月XX日在_____（地点）由以下双方签订：甲方：_________，以下简称“甲方”乙方：_________，以下简称“乙方”鉴于：1. 甲方和乙方于XXXX年XX月XX日签订了《_________》（以下简称“原合同”），原合同约定了双方的权利和义务。
合同增加补充协议范本7篇
合同增加补充协议范本7篇篇1甲方（原合同全称）：____________________乙方（原合同全称）：____________________鉴于甲乙双方已经签订了原合同，现因某些特定原因，双方在平等、自愿的基础上，经过友好协商，决定对原合同的部分内容进行增加或修改，并签订本补充协议。
一、协议目的本补充协议旨在对原合同内容的完善与补充，确保双方在合同条款下的权益得到充分保障。
二、补充协议内容（一）关于合同条款的补充与修改1. 原合同中关于______（具体条款）的内容，现增加如下条款：____________________。
2. 原合同中关于______（具体条款）的内容，现修改为：____________________。
（二）关于合同履行过程中的具体事项约定1. 双方确认，在合同履行过程中，应当遵循以下具体事项约定：（1）双方应按照本补充协议的约定履行各自的义务；（2）在执行过程中，如出现争议，双方应友好协商解决；（3）双方应共同遵守国家法律法规，确保合同的合法性和有效性。
2. 针对原合同中未涉及的事项，双方约定如下：（具体事项逐条列举，如交货期限、质量标准、付款方式等）（三）关于保密协议1. 双方同意，在合同履行过程中，对于涉及的商业秘密、技术秘密以及其他不宜公开的信息，双方均有义务予以保密。
2. 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露上述保密信息。
否则，应承担由此给对方造成的损失。
（四）关于违约责任1. 双方应严格按照本补充协议的约定履行义务。
如一方违反本协议的任何条款，守约方有权要求违约方承担违约责任。
2. 违约责任的承担方式包括：赔偿损失、支付违约金等。
具体承担方式及金额由双方根据违约情况协商确定。
三、其他条款1. 本补充协议自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本补充协议是原合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。
如本补充协议与原合同内容有冲突，以本补充协议为准。
合同增加补充协议,合同增加补充协议范本
合同增加补充协议
一、背景
二、补充事项
1.补充事项一：
（具体补充内容）
2.补充事项二：
（具体补充内容）
…
2.补充事项的效力
本协议作为对原合同的补充，具有相同的法律效力。
在原合同中未明确的事项，以本协议中的约定为准。
如本协议与原合同存在冲突，以本协议中的约定为准。
三、生效与变更
1.生效条件
本协议经甲方与乙方签字盖章后生效。
2.生效日期
本协议自签订之日起生效。
3.变更与解释
本协议的变更、补充以及其它因履行本协议而发生的争议解决，双方应协商解决。
如协商不成，应依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、其他约定
1.本协议未约定的事项
对本协议未约定事项的处理，双方可按照原合同的约定执行，或另行签订补充协议进行具体规定。
2.适用法律
本协议的解释、效力和争议解决，适用法律法规。
3.争议解决
本协议的履行过程中如发生争议，双方应本着友好合作的原则，通过协商解决。
如协商不成，双方同意将争议提交至有管辖权的人民法院。
五、附则
1.本协议自签署之日起生效，有效期至原合同终止之日。
如因特殊情况需要终止本协议，将另行签订终止协议。
2.本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等效力。
甲方签字：________________ 日期：________________
乙方签字：________________ 日期：________________。
合同补充协议书
合同补充协议书合同补充协议书13篇在不断进步的时代，各种协议频频出现，签订协议能够保证双方合作愉快。
什么样的协议才是有效的呢？下面是店铺收集整理的合同补充协议书，欢迎大家分享。
合同补充协议书篇1出借方：（以下简称甲方）借款方：（以下简称乙方）甲乙双方在借款协议基础之上，经过协商，甲乙双方在自愿的基础上签订本补充协议，双方以资共同遵守。
一、乙方自愿以权属自己作价人民币抵押给甲方，乙方到期不还款，除乙方按借款协议履行之外，如乙方逾期十天不还款，乙方则自愿将该抵押物以作价价格卖给甲方并双方不再签订买卖协议，此协议即产生买卖协议的效力，甲乙双方不再重新签订该物权的买卖协议，该物权所有权随之协议的效力而转移给甲方。
二、如该抵押物乙方卖给甲方以后，仍不足以偿还甲方借款及利息不影响甲方再向乙方追偿的'权力。
三、本补充协议与借款协议具有同等法律上的效力。
四、本协议自甲、乙双方签字之日起生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日合同补充协议书篇2甲方：_________________高速公路隧道管理所乙方：______________电力工程有限公司乙方_______________电力工程有限公司为__________高速公路隧道管理所被盗电缆修复工程招标的中标单位，工程开工后，乙方发现实际被盗电缆的型号、数量与招标文件及合同不符，乙方根据实际工程量向甲方提出工程变更申请，经甲、乙双方实地勘察确认后，工程总造价由合同价________元变更为________元（实际工程量见工程变更确认单），特签订此协议。
甲方：_________________高速公路隧道管理所乙方：______________电力工程有限公司法定代表或法定代表或委托代理人：_________________（签字）委托代理人：_________________（签字）日期：________年____月____日日期：________年____月____日合同补充协议书篇3甲方：************乙方：************鉴于：甲方和乙方于二〇XX年一月九日共同签署的《********合同》，合作一年多以来，双方能够认真履行协议各项义务，信守承诺，取得了良好的效果。
合同增项补充协议简易版(3篇)
第1篇一、协议双方甲方（以下简称“甲方”）：____________________乙方（以下简称“乙方”）：____________________二、协议背景甲乙双方于____年____月____日签订了《____________________合同》（以下简称“主合同”），合同编号为________________。
现因项目需要，经双方协商一致，就主合同中未约定或约定不明确的增项内容，达成如下补充协议：三、增项内容1. 增项一：（1）增项项目：____________________（2）增项内容：____________________（3）增项金额：人民币____元整（大写：____________________）（4）增项工期：____天2. 增项二：（1）增项项目：____________________（2）增项内容：____________________（3）增项金额：人民币____元整（大写：____________________）（4）增项工期：____天3. （以此类推）四、增项履行1. 甲方应按照本协议约定的增项内容、金额和工期，向乙方支付增项款项。
2. 乙方应按照本协议约定的增项内容、工期和质量要求，完成增项工作。
3. 乙方完成增项工作后，甲方应在收到乙方提交的验收报告及相关资料后____个工作日内进行验收。
4. 验收合格后，甲方应在验收合格之日起____个工作日内支付增项款项。
五、违约责任1. 甲方未按本协议约定支付增项款项的，应向乙方支付_____%的违约金。
2. 乙方未按本协议约定完成增项工作的，应向甲方支付_____%的违约金。
3. 因乙方原因导致增项工作延误的，乙方应承担相应的延误责任。
六、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 甲乙双方因本协议产生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
合同增项补充协议书范本(汇总46篇)
合同增项补充协议书范本篇1甲方____________________（全称）乙方____________________（全称）本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于__________年__________月__________日签订合同编号为_______________的`《____________________合同》（以下简称“原合同”）中的定义相同。
因甲方要求将原合同中的_______________寸液晶电视机更换为_______________寸液晶电视机。
甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。
一、协议内容变更部分为：1、原合同中的__________寸液晶电视机，单价：__________元/台更换为___________ ____寸液晶电视机，单价：__________元/台。
2、原合同中的合同总价：人民币__________万__________仟元整更换为人民币______ ____万__________元整二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。
除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。
三、本协议一式_____份，甲方执_____份，乙方执_____份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：____________________乙方：______________________法定代表人_______________法定代表人__________________________年_______月______日________年_______月______日合同增项补充协议书范本篇2出租方:(以下简称甲方)承租方：（以下简称乙方）兹因甲方机械设备不能满足乙方的施工需要,部分机械设备必须进行改造，双方根据《^经济合同法》及有关规定并结合工程具体情况，为明确甲方与乙方的权利义务关系，经双方协商，在遵守原设备租赁合同（6月21日签定）的基础上签订本补充协议，并互相遵照执行。
合同增加补充协议范本3篇
合同增加补充协议范本3篇篇1补充协议甲方（全称）：_________（以下简称“甲方”）乙方（全称）：_________（以下简称“乙方”）鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了编号为____的《____合同》（以下简称“原合同”），为了进一步明确双方的权利义务，经友好协商，现就原合同的部分条款进行修改、补充，并达成如下协议：第一条补充协议的目的1.1 本补充协议旨在对原合同中部分条款进行修改和补充，以确保双方的合作更加顺畅。
1.2 本补充协议与原合同具有同等法律效力，如本补充协议与原合同有冲突之处，以本补充协议为准。
第二条修改及补充的内容2.1 双方一致同意，将原合同中的第X条修改为：“……”。
2.2 增加以下条款作为原合同的附件X：- ……- （具体新增内容请详细列出，包括但不限于新的权利义务分配、价格调整机制、服务标准等。
）第三条履行期限及方式3.1 对于本补充协议所涉及的新增或修改内容，双方应当按照约定的时间表执行。
3.2 如有特殊原因导致无法按时履行，应及时通知对方，并协商解决方案。
第四条违约责任4.1 若任一方未按本补充协议的规定履行其义务，则应承担违约责任，并赔偿因违约给对方造成的损失。
4.2 除本补充协议另有约定外，原合同中关于违约责任的条款继续有效。
第五条争议解决5.1 凡因执行本补充协议所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商的方式解决。
5.2 如果协商不成，则任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第六条其他事项6.1 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
6.2 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
6.3 本补充协议未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。
第七条附则7.1 本补充协议的解释权归甲乙双方共同所有。
7.2 本补充协议自双方代表签字并加盖公章之日起生效。
（以下无正文）甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________日期：_________篇2补充协议甲方（全称）：_________（以下简称“甲方”）乙方（全称）：_________（以下简称“乙方”）鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了编号为____号的《_____合同》（以下简称“原合同”），现根据实际业务发展需要，经双方友好协商一致，决定对原合同进行补充修改，特订立本补充协议如下：第一条补充事项1.1 增加/修改/删除条款内容为：（1）……（2）……（3）……1.2 以上补充内容与原合同其他条款不一致时，以本补充协议为准。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同增加补充协议范本13篇合同增加补充协议范本13篇合同增加补充协议范本（1）合同编号：设备增加补充协议范本签订地点：签订日期：年月日设备增加补充协议范本设备增加补充协议范本设备补充合同范文1甲方：（以下简称"甲方"）乙方：（以下简称"乙方"）根据本项目的工作需要，在双方2012年10月27日签订的《设备租赁合同（合同编号：12ZLA054-01）》的基础上签订如下补充协议，并互相遵照执行。
一、设备名称、数量、型号、用途:1、甲方租用乙方机械设备用于水盘高速公路第23合同段沥青路面摊铺。
2、甲方租赁乙方机械设备为：二、设备进场费为12000元整，但要保证工期满足3个月，如果低于3个月项目部付出场费。
三、中途可以报停，但是报停时间不能超过一个月。
四、本合同为12ZLA054-01号补充协议，未明确按原合同执行。
五、本补充协议一式四份，甲方三份，乙方一份，自双方签字之日起生效，至全部履行完合同内容后自动解除。
甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日设备补充合同范文2甲方：乙方:因甲方中基大厦工程塔式起重机需顶升加节，塔机编号：浙LC-T-00053;为确定起重机设备顶升加节的顺利进行，明确责任，经双方协商，特签订此协议：1、设备的规格、型号、数量：本次顶升加节的设备为QTZ80型号的塔式起重机，数量1台，原高度为22米，工作内容包括顶升加节、自检调试。
2、顶升加节时间：顶升加节时间以告知时间为准。
3、价格及付款：顶升加节费按本工程计算8千元，费用当月付清。
4、安全生产责任及双方职责：甲方对乙方顶升加节工程的安全生产承担连带责任，乙方单位不服从甲方管理导致安全生产事故的，由乙方承担全部责任。
甲方职责：(1)保证塔吊设备所需施工条件。
设置安全警戒线派专人看管。
合同增加补充协议范本(2)基础改造设施-北京市会计从业资格无纸化考试专用考场改造项目增加工程量补充协议建设单位：北京市商业学校(甲方)施工单位：北京中建华通建设发展有限公司(乙方)基础设施改造-北京市会计从业资格证无纸化考试专用考场改造项目由北京中建华通建设发展有限公司承建，根据校方单位要求，原合同以外增加三个教室的投影仪电源工程量。
双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致订立以下补充条款。
1.增加工程量清单：以上增加工程量合计金额共：966.84元2.工期要求：按原来合同工期不更改3.承包方式、双方权力责任同原合同4.工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同5.在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成共识时由北京市人民法院裁决。
6.本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。
7.本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。
施工单位：（公章） 负责人：建设单位：（公章）负责人： 订立日期：2015年7月30日合同增加补充协议范本（3）xx 镇xx 村xx 南、北路道路绿化工程工程量增加补充协议建设单位：XX 市XX 镇XX 村民委员会（甲方）施工单位：XX 建设管理股份有限公司XX 分公司（乙方）XX 镇XX 村XX 南、北路道路绿化工程由XX 建设管理股份有限公司XX 分公司承建，根据建设单位要求增加了工程量。
双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。
1. 增加工程内容：以上增加工程量概算金额：10067.89元2. 工期要求：按原来合同工期不更改3. 承包方式、双方权力责任同原合同4. 工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同5. 在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成共识时由中山市人民法院裁决。
6. 本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。
7. 本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。
建设单位：（公章）施工单位：（公章）负责人：负责人：订立日期：2011年12月6日工程量增加补充协议建设单位：（甲方）施工单位：（乙方）XX 镇XX 村XX 南、北路道路绿化工程由XX 建设管理股份有限公司XX 分公司承建，根据建设单位要求增加了工程量。
双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。
一）增加工程内容：以上增加工程量概算金额：元二）工期要求：按原来合同工期不更改三）承包方式、双方权力责任同原合同四）工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同六）在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成共识时由中山市人民法院裁决。
七）本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。
八）本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。
建设单位：（公章）施工单位：（公章）负责人：负责人：订立日期：2011年12月6日合同增加补充协议范本（4）工程量增加补充协议建设单位：无锡市产品质量监督检验中心（甲方）施工单位：南通五建建设工程有限公司（乙方）光伏产品及发电系统户外检研平台建设项目工程由南通五建建设工程有限公司承建，根据建设单位要求需增加工程量。
双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。
1、增加工作量明细详见附表；2、以上增加工程量概算金额：约600万元；3.工期要求：按原来合同工期不更改；4.承包方式、双方权力责任同原合同；5.工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同；6.在协议执行中，若发生争议，双方协商解决；7.本协议一式4份，甲方2份，乙方2份；8.本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。
施工单位：（公章） 负责人： 日期：建设单位：（公章）负责人：日期：合同增加补充协议范本（5）费用增加补充协议费用增加补充协议甲方：XX 实业发展有限公司乙方：XX 建筑工程公司 甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议：一、工程造价：1、土建工程造价按二类工程取费，总价下浮4、8%后为甲乙双方土建工程结算造价。
2、安装工程造价按三类工程取费，总价下浮2%后为甲乙双方安装工程结算造价。
3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段（地下结构至主体封顶）和建筑及水电安装工程材料计取阶段（主体封顶前一个月至2001年7月31日），分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。
4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负15万元（指本合同工程单项材料总值差额，下同）区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负15万元区间以外的工程材料，乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。
5、乙方同意不收取下列费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费（如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加）;现场文明施工措施费双方另行协商。
6、由甲方分包的工程，乙方项目部按分包工程总价2%（主要设备费除外）收取总分包配合费、管理费，并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园 项目部。
7、工程造价计算依据以本协议相关条款，机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。
8、设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价，乙方不得拒绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，除非甲方同意。
二、甲供工程材料、设备和甲分包工程：1、甲供材料有：钢筋、商品砼。
2、甲供设备有：电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。
合同增加补充协议范本（6）工程量增加补充协议建设单位：无锡市产品质量监督检验中心（甲方）施工单位：南通五建建设工程有限公司（乙方）光伏产品及发电系统户外检研平台建设项目工程由南通五建建设工程有限公司承建，根据建设单位要求需增加工程量。
双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。
1、增加工作量明细详见附表；2、以上增加工程量概算金额：约600万元；3.工期要求：按原来合同工期不更改；4.承包方式、双方权力责任同原合同；5.工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同；6.在协议执行中，若发生争议，双方协商解决；7.本协议一式4份，甲方2份，乙方2份；8.本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。
建设单位：（公章）施工单位：（公章）负责人：负责人：日期：日期：办公场地租赁合同根据国家有关规定，甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上就甲方将其合法拥有的办公场所租赁给乙方使用的有关事宜，双方达成协议并签订租赁合同如下：出租办公场所情况甲方租赁给乙方的办公场所坐落在重庆北部新区星光五路8号19楼，建筑面积为300平方米。
（甲方办公场地的一半）。
二、合租期限：1、租期自2014年9月11日起，至2015年3月10日止。
2、租赁期满，甲方有权收回出租办公场所，乙方应如期归还，乙方需继续承租的，应于租赁期满前一个月向甲方提出书面要求，经甲方同意后重新签订租赁合同。
3、租金：甲乙双方约定，上述办公场所租金为100000元（大写：壹拾万元整）。
一次性交清方可进场。
4、其他费用租赁期间，水、电、物业管理费、清洁工工资、花草养护费等费用甲乙双方各承担50％。
5、办公场所使用要求和维修责任1、租赁期间，乙方应合理使用和爱护甲方办公场所及其全部设施、设备，不得随意损坏，如有损坏，应照价赔偿。
（详见公物登记表）2、乙方不得随意改变设施设备现状，如需装修和改变，应事先征得甲方同意，按照相关规定，向有关部门申请审批后，方可进行。
3、在租赁期间，乙方应严格遵守国家的法律法规，不得利用甲方办公场地进行黄、赌、毒及其他违法犯罪活动。
4、严格遵守消防、安全、卫生等相关规定，严防安全事故的发生，否则造成的一切后果由肇事方自行负责并承担相应的经济责任和法律责任。
5、租赁期满，甲方如继续出租该房时，乙方优先，如甲方不再出租，乙方应如期搬迁。
均不得随意损坏甲方设施设备。
六、办公场所转租和归还1、乙方在租赁期间不得转租2、租赁期满后，上述办公场所归还时，应当符合正常使用状态。
七、其他条款1、上述办公场所租赁期间，如甲方提前终止合同而违约，应赔偿乙方三个月租金。
租赁期间，如乙方提前退租视为违约，应赔偿甲方三个月租金。
2、租赁期间，如因产权证问题而影响乙方正常经营而造成的损失，由甲方负一切责任并给予赔偿。
3、租赁和同签订后，如企业名称变更、可由甲乙双方盖章签字确认，原租赁合同条款不变，继续执行到合同期满八、本合同未尽事宜，甲、乙双方必须依法共同协商解决。
九、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，合同经双方签字盖章生效，具有相同法律效力。
出租方：承租方：授权代表：授权代表开户银行：开户银行账号：账号：电话：电话：签约地点：签约日期：年月日苗木供应合同书甲方：乙方：周至县哑柏镇绿星苗圃经甲乙双方协商同意，（以下简称甲方）从周至县哑柏镇绿星苗圃（以下简称乙方）购买银杏苗木，（用于渭政办发[2010]205号文件，渭南市区绿化），并就相关事宜达成以下协议：一、苗木数量：二、苗木规格：胸径15cm以上，主干通直，树头完整，枝条匀称、丰满,无病虫害，树形美观。