人防工程合同范本6篇
人防工程维修合同范本
人防工程维修合同范本一、合同背景本合同由甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）共同签署，旨在确立甲方委托乙方进行人防工程维修的相关事项。
双方应遵守本合同的约定，维护双方的合法权益。
二、合同内容1.项目描述甲方委托乙方进行人防工程维修工作，具体包括但不限于以下内容：–人防工程设备的日常保养维修；–人防工程设备的定期检查及维护；–人防工程设备的故障排除及维修。
2.工作标准乙方应按照甲方要求的工作标准进行工作，确保维修工作的高效、安全完成。
3.工作时间维修工作的具体时间由甲方提前通知乙方安排。
4.工作地点维修工作地点为甲方指定的人防工程场所。
5.维修人员乙方应派遣具备相关人防工程维修技能和经验的合格人员进行维修工作。
6.费用支付–甲方应按照本合同约定的工作内容支付维修费用，具体费用标准为：根据维修工作的难度和工作量来确定，双方协商一致后确定具体金额；–甲方应按照约定的时间和方式对维修费用进行支付；–如因乙方原因导致工作未完成，甲方有权拒绝支付相应的维修费用。
7.维修保修维修工作完成后，乙方对维修设备质量承担一定的保修责任。
具体保修期限为：完成维修之日起180天内，如在保修期内维修设备出现同一故障，乙方将免费提供维修服务。
8.合同解除–在合同履行过程中，如一方违约或提出解除合同的，应提前以书面形式通知对方；–如因一方违约导致合同解除，守约方有权要求违约方赔偿相关损失。
9.合同争议解决–本合同的争议解决相关事宜，双方应通过友好协商方式解决；–如无法通过协商解决，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、合同生效与变更1.本合同自双方签字（盖章）后生效，有效期为一年；2.如需对本合同内容进行变更，双方应经过协商一致，并以书面形式进行修改。
甲方（签字）：______________乙方（签字）：______________日期：______________（注：本合同以正式印有双方公章的纸质文本为准，并经双方签字确认生效。
人防工程施工合同范文
人防工程施工合同范文甲方：（委托方）乙方：（施工方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方权利义务，经双方协商一致，特签订本合同。
一、项目名称及地址1.1 甲方委托乙方为其实施人防工程项目，包括但不限于（详细描述项目内容及规模）。
1.2 项目地址：（填写详细地址）二、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目完工验收合格之日止。
三、合同价款及支付方式3.1 本项目总造价为（填写具体数额）元人民币，乙方承诺按时保质保量完成工程，不得以任何理由违约。
3.2 甲方有权根据工程进度和质量要求，分期支付价款，具体支付时间及比例如下：（1）工程开工前支付合同总额的20%作为工程开工前的预付款；（2）工程进度达到一定程度，经验收合格前支付合同总额的60%作为工程进度款；（3）工程完工验收合格后支付合同总额的20%作为工程竣工款。
3.3 如甲方拖欠支付合同价款，乙方有权中止工程施工，直至甲方履行支付义务，甲方应承担由此产生的延期费用和损失。
四、工程质量标准4.1 乙方保证所提供的人防工程符合国家相关标准和规定，保证施工质量达到相关标准要求，并对施工质量承担法定责任。
4.2 工程竣工后，乙方将按照双方约定的验收标准进行验收，如验收结果不合格，乙方应承担相应的整改责任，直至合格为止。
五、工程延期和违约责任5.1 在本合同约定的工程期限内，如因乙方原因延误工程进度，造成甲方损失的，乙方应承担相应责任。
5.2 若因甲方原因导致工程延误，甲方应向乙方支付相应的延期费用。
5.3 任何一方未能履行本合同的任何规定，均被视为违约，违约方应承担相应的法律责任。
六、合同变更和解除6.1 双方如需变更本合同内容，应经双方书面协商一致，并签署书面变更协议。
变更协议应具体说明变更的内容、原因和影响，保证变更后的合同内容有效执行。
6.2 本合同在履行过程中，如遇不可抗力事件或其他不可抗力因素导致无法履行合同，双方可协商解除本合同，解除协议应签署书面协议。
人防工程合同书范本
人防工程合同书范本【人防工程合同书范本】甲方（业主）：________乙方（承包方）：________鉴于甲乙双方本着平等互利的原则，就________项目的人防工程合作事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________2. 工程地点：___________3. 工程内容：包括但不限于人防地下室建设、防护设施安装、内部装修等。
4. 工程规模：总建筑面积约________平方米，层数及结构类型________。
5. 工程造价：人民币________元。
二、工程期限1. 开工日期：自____年____月____日起2. 竣工日期：至____年____月____日止3. 工期延误责任及处理方式按照国家相关法律法规执行。
三、质量要求1. 工程质量必须符合《中华人民共和国人防法》及国家相关标准和规范的要求。
2. 施工过程中，乙方应接受甲方或甲方委托的第三方监理公司的监督检查。
3. 如发现质量问题，乙方应及时整改，直至达到质量标准为止。
四、付款方式1. 预付款：合同签订后，甲方支付总造价的____%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度分阶段支付，具体比例由双方协商确定。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余款项。
五、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，应向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合标准，应承担违约责任。
六、争议解决因履行本合同所发生的一切争议，应通过友好协商解决；协商不成时，提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同一经双方签字盖章，即具有法律效力。
2. 本合同未尽事宜，由双方另行商定补充条款。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：________ 日期：____年____月____日注：以上合同范本仅供参考，具体条款需根据实际情况进行调整。
人防工程签约合同范本
人防工程签约合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担人防工程项目的相关事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：____________________二、合同范围2.1 乙方应按照国家有关人防工程的标准、规范和甲方的要求，承担本合同项下的人防工程设计、施工、验收、维护等工作。
2.2 乙方应负责办理本工程所需的各类政府审批手续，并承担相应费用。
2.3 乙方应按照甲方的要求，提供工程实施过程中的技术支持和服务。
三、合同价款3.1 本合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
3.2 乙方应根据工程进度，按照甲方的要求提供阶段性的工程款项支付申请。
甲方应在收到乙方支付申请后_______日内支付相应款项。
四、工期4.1 本工程总工期为_______天，自合同签订之日起计算。
4.2 乙方应按照甲方的要求，制定合理的施工进度计划，并严格按照计划执行。
4.3 因乙方原因导致工期延误的，乙方应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日延误金额为合同价款的_______%。
五、质量保证5.1 乙方应按照国家有关人防工程的标准、规范和甲方的要求，确保工程质量。
5.2 工程质量保修期为_______年，自工程竣工验收合格之日起计算。
5.3 在保修期内，乙方应负责对工程进行免费维修和保养。
六、违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
人防工程防护安装合同模板
人防工程防护安装合同模板【合同编号】甲方（建设方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲乙双方就人防工程防护安装项目达成一致意见，特此签订如下合同：一、工程概况：本工程位于_________（详细地址），涉及人防工程包括但不限于防护门、防护窗、通风系统、给排水系统、电力系统等的安装与调试。
二、合同金额：合同总价为人民币_________元（大写：_________________元整）。
该金额包含所有材料费、人工费、管理费、税费及其他必要费用。
三、工程期限：开工日期为____年___月___日，竣工日期为____年___月___日。
除非遇到不可抗力因素，否则乙方应确保按期完成工程任务。
四、质量要求：乙方必须严格按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量达到国家规定的防护等级。
所有安装材料和设备必须是经过国家认证的合格产品。
五、验收标准：工程完成后，由甲方组织相关部门进行验收。
验收合格后，方可视为工程交付完毕。
如发现不合格项目，乙方需在规定时间内无偿修复至合格标准。
六、付款方式：1. 预付款：甲方在合同签订后___日内支付合同总额的___%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度，甲方将按约定时间点支付相应比例的款项。
3. 尾款：工程竣工并通过验收后，甲方支付剩余款项。
七、违约责任：若任何一方违反合同约定，应当承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
八、争议解决：合同执行过程中如有争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交_____仲裁委员会进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
九、其他条款：1. 本合同一经双方签字盖章后生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年___月___日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年___月___日。
人防工程合同范本(共3篇)
人防工程合同范本第1篇甲方：__________________乙方：__________________甲方委托乙方进行__________________工程。
为明确和维护甲、乙双方责权利，依据_ _________________及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同：一、工程名称：__________________.二、工程地点：__________________.三、承包方式：__________________.四、工程造价：__________________.五、工程内容和范围：高压线路架设；变压器安装；配电间高低压配电盘及计量安装。
拆除原已安装变压器及高压电杆；延伸高压线路的电线电杆架及安装；配电间拆除及搬迁安装。
六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。
七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收。
八、工程款项支付：工程完工交付甲方乙方正常使用后，由甲方一次性付清工程款。
九、甲方责任：甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。
按约定时间支付工程款，否则视为违约。
如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。
十、乙方责任：负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装，保证工程质量。
保证工程进度确保按期按质完工，通电正常使用。
十一、安全施工：乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方造成的安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。
十二、解决合同纠纷方式：在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。
人防土建工程合同范本
人防土建工程合同范本合同编号：____________甲方（以下简称“人防甲方”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国人民防空法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行人防土建工程的设计、施工、验收等事宜，经充分协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：________人防土建工程1.2 工程地点：________1.3 工程内容：根据甲方要求，乙方负责完成人防土建工程的设计、施工、验收等工作。
具体包括但不限于土建结构、水电安装、通风空调、消防设施等。
1.4 工程规模：________平方米第二条合同价格2.1 合同总价：经双方协商一致，本工程合同总价为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
2.2 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价30%的预付款。
（2）工程进度达到约定的节点后，甲方支付乙方相应进度款的70%。
（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的30%工程尾款。
第三条合同工期3.1 工程开工日期：根据甲方要求，乙方在合同签订后________天内开始施工。
3.2 工程竣工日期：乙方保证工程在合同约定的工期内完成，并通过相关部门的验收。
第四条工程质量4.1 乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行设计、施工，确保工程质量。
4.2 工程验收合格后，乙方应承担一定的质保期责任，质保期为________年。
第五条违约责任5.1 乙方如未按合同约定的时间完成工程，甲方有权按合同约定要求乙方支付违约金。
5.2 若乙方施工质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方及时整改，并承担相应损失。
5.3 若甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并有权要求甲方支付违约金。
第六条争议解决6.1 对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
人防工程劳务合同范本
人防工程劳务合同范本甲方（用人单位）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：乙方（劳务提供方）：姓名：身份证号码：地址：联系电话：鉴于甲方承接了人防工程，并需要劳务服务，乙方具备相应的劳务能力和经验，双方经友好协商达成如下协议：一、劳务内容乙方将为甲方的人防工程提供 [具体劳务内容] 等相关劳务工作。
二、劳务期限自 [起始日期] 起至 [结束日期] 止。
三、劳务报酬及支付方式1. 劳务报酬为 [具体金额或计算方式] 。
2. 支付方式：[详细说明支付时间、支付形式等]。
四、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 甲方有权对乙方的劳务工作进行监督和检查。
2. 甲方应按照合同约定支付乙方劳务报酬。
3. [其他甲方权利义务条款]。
（二）乙方的权利和义务1. 乙方应按照甲方要求和标准完成劳务工作。
2. 乙方应遵守甲方的施工现场管理规定。
3. [其他乙方权利义务条款]。
五、质量保证乙方应确保所提供的劳务工作符合相关质量标准和要求。
六、安全责任1. 乙方应严格遵守安全操作规程，确保自身安全。
2. 如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担相应责任。
七、违约责任1. 若甲方未按时支付劳务报酬，应承担违约责任。
2. 若乙方未按要求完成劳务工作或违反合同其他约定，应承担违约责任。
八、争议解决如双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. [其他需要约定的条款]。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：乙方（签字）：日期：日期：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
人防工程合同范本6篇第1篇示例：人防工程合同范本甲方（委托方）：（具体公司或个人名称）乙方（承包方）：（具体公司或个人名称）鉴于甲、乙双方就人防工程项目合作进行合同约定，保证合同履行的真实性、合法性，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，经甲、乙双方平等协商，达成以下合同内容：一、项目名称：人防工程二、项目地点：（具体地点）三、项目内容：（具体工程内容描述）四、合同价款：1. 甲方应支付给乙方的合同价款为：人民币（大写）（小写）元整。
2. 合同价款支付方式：（1）首次支付：合同签订后3天内，甲方支付合同价款的50%作为首次支付。
（2）竣工后支付：合同履行完毕，乙方提交工程验收报告并经甲方确认后，甲方支付合同剩余价款。
五、工期：1. 工程开工日期：合同签订后3天内。
2. 工程竣工日期：根据实际工程进度，乙方承诺尽快完成工程。
六、工程竣工验收：1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工验收报告，甲方有权对工程进行验收。
2. 工程竣工验收不合格的部分，乙方应按要求进行整改，直至通过验收为止。
七、保修期：1. 工程竣工验收合格后，乙方承诺对工程实施一年的保修期。
2. 保修期内，如发现工程质量问题，乙方应及时进行修理或更换，保证工程质量达到合同约定标准。
八、违约责任：1. 任何一方违反合同约定而导致对方损失的，违约方应承担相应的违约责任。
2. 违约方需支付对方因此产生的一切损失，包括但不限于赔偿金、违约金、诉讼费用等。
九、其他约定：1. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以上为本合同内容，甲、乙双方在签字盖章后生效。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：【文末注】本合同自双方签字盖章之日起生效，自双方完成履约义务之日终止。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
第2篇示例：人防工程合同范本甲方（委托人）：____________（单位名称）、法定代表人：____________，注册地址：____________，联系地址：____________，联系电话：____________。
鉴于甲方拟对____________（工程名称）进行人防工程建设，双方经友好协商，订立本合同。
第一条项目名称：本合同的工程项目名称为“____________（工程名称）人防工程建设”。
第二条工程内容：乙方应依据甲方提供的设计方案和要求，对工程项目进行人防设施建设，包括但不限于地下避难所、防空洞、防爆工程等。
第三条工程费用：本工程的总投资为____________万元，分期支付，具体支付时间和金额按照双方协商确定的付款计划执行。
第四条工程质量：乙方应严格按照国家相关规定和标准进行施工，确保工程质量符合国家标准，并承担相应的责任。
第五条工期安排：乙方应按照甲方提供的施工计划，确保工程按时完成，否则将承担相应的违约责任。
第六条工程保修：工程竣工验收合格后，乙方应提供一定期限的保修期，期间内对工程质量问题进行保修维护。
第七条变更和解决争议：工程施工过程中如有需要变更，应双方协商确定变更内容及价格；如发生争议，应友好协商解决，若仍无法达成一致意见，可通过仲裁或诉讼解决。
第八条合同解除：发生下列情况之一时，本合同解除：1. 一方违反合同规定且未改正；2. 发生不可抗力事件，影响工程施工的进行；3. 其他导致无法继续履行合同的情况。
第九条其他条款：本合同未尽事宜，双方可另行协商确定，并签订书面补充协议，具有同等法律效力。
第十条合同生效：本合同自双方盖章后生效，有效期至工程竣工验收合格并付清全部款项之日止。
甲方（盖章）：____________ 乙方（盖章）：____________签约日期：____________以上为人防工程合同范本，若双方同意并签署此合同，即表示双方同意并遵守以上合同条款。
祝双方合作愉快！第3篇示例：人防工程合同范本甲方：（委托单位）地址：______________________________________________________法定代表人：_________________________________________________联系方式：___________________________________________________乙方：（施工单位）地址：______________________________________________________法定代表人：_________________________________________________联系方式：___________________________________________________鉴于甲方有意委托乙方承担人防工程的设计、施工等相关工作，双方经友好协商，达成如下合同：一、委托内容1. 甲方委托乙方进行人防工程的设计、施工等相关工作，具体内容包括但不限于：人防设施设计、人防工程施工、材料采购等。
2. 委托范围详细说明：________________________________________3. 委托时间：自合同签订之日起至__________年__________月__________日。
二、合同费用1. 甲方向乙方支付的设计费用为_______元；2. 甲方向乙方支付的施工费用为_______元；3. 委托过程中产生的其他费用由甲方承担。
4. 支付方式：______________________。
三、合同变更1. 甲、乙双方如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 变更协议具体内容：__________________________________________四、违约责任1. 若一方未按合同约定履行合同义务，违约方应承担相应的违约责任。
2. 违约方应赔偿对方因违约行为所造成的损失。
五、争议解决1. 因合同履行发生的争议，双方应协商解决。
协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院申诉。
六、其他事项1. 本合同未尽事宜，可另行协商确定并签订书面补充协议。
七、合同效力1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至委托工作完成之日止。
本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
以上为人防工程合同范本，双方在签订合同时可根据实际情况进行修改和补充。
愿双方能够诚信合作，共同完成人防工程项目，达到预期的效果。
第4篇示例：人防工程合同范本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方委托乙方进行人防工程的施工，为明确双方权利和义务，特订立本合同。
一、项目名称及范围1.1 项目名称：人防工程施工合同。
1.2 项目范围：本合同所指的人防工程范围包括但不限于人防设施建设、配备设备、技术升级等工程内容。
二、合同价款及支付方式2.1 本项目合同总价款为（具体金额），乙方应按照合同约定的价格履行合同。
2.2 甲方应在合同签订后的（具体时间）内支付首期款项（具体金额），并根据工程进度及时支付后续款项。
2.3 支付方式：甲方应通过银行转账或现金支付款项。
乙方收到款项后应立即开具发票并向甲方出示收据。
三、工程期限3.1 本合同工程期限为（具体时间），双方应在约定期限内完成工程。
3.2 工程期限延长：若因不可抗力或合同外原因导致工程期限延长，双方应共同商议确定延期期限及工程款项调整事宜。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家相关标准和甲方要求的技术规范进行施工，确保工程质量达到合同约定的要求。
4.2 工程验收：工程竣工后，甲方有权对工程进行验收。
如发现工程质量不符合合同要求，乙方应承担相应的责任并进行整改。
五、安全及保障措施5.1 乙方应严格遵守国家相关安全规定，保障工程施工过程中的安全。
5.2 乙方应购买施工相关的保险，确保工程施工期间的安全及责任保障。
六、违约责任6.1 若一方未按合同约定履行义务，应承担违约责任。
违约方应向守约方支付违约金作为赔偿。
6.2 如因不可抗力或其他不可抗力原因导致无法履约，双方免除相应责任，但应及时通知对方并尽力减少损失。
七、争议解决7.1 如双方因履行本合同发生争议，应通过友好协商解决。
协商不成的，应提交有关仲裁组织协助解决争议。
7.2 争议解决地点：本合同争议解决地点为（具体地点）。
八、其他事项8.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商约定，并签订书面补充协议，作为本合同的附件。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：以上为人防工程合同范本，如涉及商务合作请谨慎阅读并签署。
第5篇示例：人防工程合同范本甲方：（委托人）地址：联系人：电话：鉴于甲、乙双方就人防工程项目的合作事宜达成一致意见，为明确双方权利义务，特订立本合同。
第一条项目名称：人防工程项目（简称“本项目”）第二条项目地点：详见相关设计方案和要求第三条项目工作内容1. 乙方承诺按照相关规定和设计要求，完成人防工程项目的设计、施工等工作，确保工程质量和工期。
2. 乙方应保证施工现场的安全，防止安全事故的发生，确保工程施工过程中不影响周边环境和其他建筑物的正常使用。
3. 甲方有权对乙方施工过程进行监督和检查，如果发现任何质量问题或安全隐患，乙方应立即整改。
第四条工程价格及付款方式1. 项目总造价为（具体金额），包括设计、施工、材料等一切费用。
2. 项目款项支付方式：甲方按工程进度分期付款，具体款项及支付时间见双方约定的付款计划表。
3. 如因工程的变更或其他原因导致费用发生变化，甲、乙双方应重新商定价格调整事宜。
第五条工程质量保证1. 乙方承诺确保本项目的设计、施工符合相关标准和法规要求，工程质量达到设计要求。
2. 工程竣工验收后，如发现工程质量问题，乙方应承担相应的责任并进行整改。
第六条保修期1. 乙方承诺对本项目提供免费的一年保修期，自工程竣工验收之日起计算。
2. 在保修期内，如发现工程质量问题，乙方应及时响应并进行修补。
第七条普通条款1. 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，自双方双方签字盖章之日起生效。
2. 如双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交相关仲裁机构或法院处理。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上即是人防工程合同范本，双方签署后便正式生效，确保双方合作顺利进行。
希望双方能够遵守合同约定，共同完成好本项目。
第6篇示例：人防工程合同范本甲方：（委托方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方承建人防工程事宜，达成以下协议：一、项目名称：人防工程项目二、工程范围：包括但不限于人防设备安装、维护、检测等工作三、工程地址：具体地址详见工程合同附件五、工程费用：甲方向乙方支付的工程费用详见工程合同附件六、付款方式：甲方应在工程进度符合约定要求的前提下按照合同约定的时间及方式支付工程费用。