35KV变电站施工总承包合同范本
35kv变电站施工合同
35kv变电站施工合同甲方（委托方）：____________乙方（承包方）：____________鉴于甲方需要建设35KV变电站，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就35KV变电站施工事宜达成如下合同条款：第一条工程概况1. 工程名称：35KV变电站建设项目2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：包括但不限于变电站土建工程、电气安装工程、设备调试、试运行等。
4. 工程规模：____________第二条工程承包范围1. 乙方负责按照甲方提供的施工图纸和相关技术要求完成工程的全部施工任务。
2. 乙方负责提供施工所需的全部材料、设备、工具和劳动力。
第三条工程质量标准1. 工程质量应符合国家和行业相关标准及规范。
2. 乙方应确保工程质量达到甲方验收标准。
第四条工程期限1. 工程开工日期：____________年______月______日2. 工程竣工日期：____________年______月______日3. 乙方应严格按照合同约定的工期完成施工任务。
第五条工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）：______________________元。
2. 支付方式：甲方按照工程进度分期支付工程款项，具体支付时间及比例如下：- 合同签订后支付总价款的______%作为预付款；- 土建工程完成支付总价款的______%；- 电气安装完成支付总价款的______%；- 工程竣工验收合格后支付至总价款的______%；- 剩余______%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付。
第六条工程验收1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。
2. 甲方应在收到验收申请后______个工作日内组织验收。
3. 验收合格后，双方签署验收合格证明。
第七条质保期及保修1. 工程质保期为竣工验收合格之日起______年。
2. 质保期内，乙方负责免费维修因施工质量问题引起的损坏。
35kv变电站施工协议模板2024年版一
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX35kv变电站施工协议模板2024年版一本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 施工地点1.4 施工内容1.5 施工期限2. 合同价格2.1 合同总价2.2 价格调整2.3 支付方式2.4 预付款2.5 进度付款2.6 竣工付款2.7 质量保证金3. 施工要求3.1 施工标准3.2 施工方案3.3 施工材料3.4 施工安全3.5 环境保护4. 质量控制4.1 质量标准4.2 质量检查4.3 质量整改4.4 质量争议解决5. 工期延误5.1 工期顺延5.2 工期延误责任5.3 工期延误赔偿6. 违约责任6.1 发包方违约6.2 承包方违约6.3 违约赔偿7. 争议解决7.1 协商解决7.2 调解解决7.3 仲裁解决7.4 法律途径8. 合同的生效、变更和终止8.1 合同生效条件8.2 合同变更8.3 合同终止9. 保密条款9.1 保密内容9.2 保密期限9.3 保密泄露责任10. 知识产权保护10.1 知识产权归属10.2 知识产权保护措施10.3 知识产权侵权责任11. 不可抗力11.1 不可抗力事件11.2 不可抗力后果11.3 不可抗力责任12. 合同的适用法律12.1 法律适用12.2 法律解释13. 合同的附件13.1 附件列表13.2 附件效力14. 其他条款14.1 合同的签订地点和日期14.2 合同的副本14.3 合同的传递14.4 合同的修改和补充第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方发包方是指与承包方签订本合同，并负责对工程项目的投资、组织、管理和监督的一方，即本合同甲方。
1.2 承包方承包方是指与发包方签订本合同，并负责按合同约定完成工程项目施工的一方，即本合同乙方。
1.3 施工地点施工地点是指本合同约定的工程项目施工的具体地点，即本合同项目施工现场。
1.4 施工内容施工内容是指本合同约定的乙方应完成的工程项目施工的具体内容，包括但不限于土建、安装、调试等。
35kv电站工程承包合同(2024年版)
35kv电站工程承包合同（2024年版）本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 合同双方1.2 电站工程1.3 工程地点1.4 工程期限2. 工程内容2.1 工程范围2.2 工程设计2.3 工程施工2.4 工程设备供应3. 合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 支付方式3.4 支付时间表4. 工程进度与质量4.1 工程进度计划4.2 工程质量标准4.3 工程验收4.4 工程保修5. 合同的履行5.1 合同的生效5.2 合同的变更5.3 合同的解除5.4 违约责任6. 争议解决6.1 协商解决6.2 调解解决6.3 仲裁解决6.4 法律途径7. 合同的适用法律7.1 合同的解释7.2 法律的适用7.3 争议的法律适用8. 合同的签订与生效8.1 签订程序8.2 合同文本8.3 合同的生效条件8.4 合同的份数9. 其他条款9.1 保密条款9.2 知识产权保护9.3 环境保护9.4 不可抗力10. 合同的修改与补充10.1 修改程序10.2 补充协议10.3 修改的生效11. 附件11.1 工程设计文件11.2 设备清单11.3 施工方案11.4 其他相关文件12. 合同签订日期13. 合同签订地点14. 合同双方签字盖章第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 合同双方1.2 电站工程本合同所述电站工程指的是位于X地点的35kv电站工程，包括但不限于电站的设计、采购、施工、调试、验收等全部工作。
1.3 工程地点1.4 工程期限工程期限自合同签订之日起至电站工程验收合格之日止。
第二条工程内容2.1 工程范围本合同工程范围包括但不限于：电站主体工程、电站辅助工程、电站安装工程、电站调试工程等。
2.2 工程设计乙方应按照甲方的要求，完成电站工程的设计工作，并提交完整的设计文件。
2.3 工程施工乙方应按照设计文件和工程标准，组织施工，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。
2.4 工程设备供应乙方负责供应电站工程建设所需的设备，并保证设备质量符合国家标准。
35kv变电站施工协议模板2024年版版B版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX35kv变电站施工协议模板2024年版版B版本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 丙方名称及地址1.4 合同术语定义2. 施工范围及内容2.1 施工项目概述2.2 施工具体内容2.3 施工标准及规范3. 施工进度及时间表3.1 施工开始日期3.2 施工结束日期3.3 关键节点时间表4. 施工质量及验收4.1 施工质量标准4.2 验收程序及要求4.3 验收不合格的处理5. 施工安全及环保5.1 施工安全措施5.2 安全事故处理5.3 环保要求及措施6. 合同价格及支付6.1 合同总价6.2 支付方式及时间表6.3 价格调整机制7. 违约责任及赔偿7.1 违约行为及后果7.2 赔偿金额及方式8. 争议解决及法律适用8.1 争议解决方式8.2 法律适用及管辖9. 合同的生效、变更及终止9.1 合同生效条件9.2 合同变更程序9.3 合同终止条件10. 保密条款10.1 保密信息范围10.2 保密义务及期限11. 知识产权保护11.1 知识产权归属11.2 侵权责任及处理12. 不可抗力12.1 不可抗力事件12.2 不可抗力后果处理13. 合同的附件13.1 附件列表13.2 附件的效力14. 其他条款14.1 双方约定的其他事项14.2 附加条款的效力第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址甲方全称：（甲方营业执照注册号：_________），地址：（甲方注册地址：_________）。
1.2 乙方名称及地址乙方全称：（乙方营业执照注册号：_________），地址：（乙方注册地址：_________）。
1.3 丙方名称及地址丙方全称：（丙方营业执照注册号：_________），地址：（丙方注册地址：_________）。
1.4 合同术语定义（1）35kv变电站：指位于（具体位置）的35千伏电压等级的变电站设施。
35kv变电站施工合同
35kv变电站施工合同合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担35kv变电站施工项目的事宜，经充分协商，达成如下合同条款：一、工程概况1.1工程名称：35kv变电站施工项目1.2工程地点：_______1.3工程范围：包括但不限于35kv变电站的设计、施工、设备采购、安装、调试及验收等。
1.4工程质量：符合国家及行业相关标准、规范和要求。
1.5工程工期：自合同签订之日起至工程验收合格之日止，共计_______天。
二、合同价款2.1本工程合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
2.2付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同价款的30%；（3）工程进度达到80%时，甲方支付乙方合同价款的30%；（4）工程验收合格后，甲方支付乙方合同价款的10%作为尾款。
三、工程变更3.1在合同履行过程中，如因设计变更、甲方要求等原因导致工程量增加或减少，甲乙双方应另行签订补充协议，明确变更部分的工程量、价款及工期等事宜。
3.2乙方在施工过程中，如发现设计文件、设备材料等存在问题时，应及时通知甲方，并按照甲方的要求进行修改或更换。
由此产生的费用及工期延误由甲方承担。
四、工程验收4.1工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括但不限于设计文件、施工记录、验收报告等。
4.2甲方应在收到竣工资料后_______天内组织验收。
验收合格后，双方签订验收证书。
五、违约责任5.1甲方未按照约定支付合同价款的，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额的_______%作为违约金。
5.2乙方未按照约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付逾期完工金额的_______%作为违约金。
六、争议解决6.1本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
35KV变电站安装工程合同范本(范本文)
35KV变电站安装工程合同范本第一章总则第一条合同目的本合同根据双方共同商定，旨在约定承包方对甲方的35KV变电站安装工程进行施工，并确保施工过程安全、质量达标。
第二条合同主体本合同的双方主体为：甲方：（详细填写甲方单位名称、法定代表人、联系地质、联系方式等信息）乙方（承包方）：（详细填写乙方单位名称、法定代表人、联系地质、联系方式等信息）第三条合同约定1.本合同内容包括但不限于合同正文、附件、补充协议等。
2.双方应本着互利互惠、公平合理的原则进行合作。
第二章工程内容与要求第四条工程内容1.本工程的范围包括设计、采购、运输、安装等。
2.详细列出变电站安装的具体工程内容、施工标准、工期等要求。
第五条工期要求1.工期自合同生效之日起计算，双方应确定合理的工期。
2.工期延误责任及相关赔偿待遇将在附件中详细约定。
第三章合同履行第六条工程变更1.如有需要对工程内容进行变更，应及时以书面形式通知对方。
2.双方要在变更发生后重新商定工程范围、工期、报酬等相关事项。
第七条施工安全与质量保障1.施工过程应符合国家相关法律法规和强制标准。
2.承包方应制定详细的施工方案，并确保施工过程中的安全防护措施得到有效实施。
3.承包方应按照项目需求，选择符合质量要求的材料和设备。
第八条工程款支付1.工程款的支付方式、比例及时间节点应在合同附件中明确约定。
2.工程款的支付应符合相关合同约定，逾期支付的，乙方有权要求甲方支付利息。
第九条工程竣工验收1.工程竣工前，承包方应通知甲方进行竣工验收。
2.竣工验收应按照相关规定进行，并出具相应的验收报告。
第四章违约与责任第十条违约责任1.若任何一方违反本合同约定的任何条款，违约方应向守约方支付违约金。
2.如果违约方造成守约方经济损失，违约方应承担相应的赔偿责任。
第十一条不可抗力对于因不可抗力因素导致的无法履行合同责任，双方可协商解除合同，但应提前通知对方。
第五章合同解除或终止第十二条合同解除1.本合同在一方违约的情况下，守约方有权解除合同。
35KV变电站施工承包合同(1)
35KV变电站施工承包合同(1)35KV变电站施工承包合同(1)本合同由甲方（以下简称“业主方”）与乙方（以下简称“承包方”）共同缔结，并允许遵照下述条款和条件进行约定，以确保双方的权益和责任。
第一章总则1.1 合同目的本合同旨在规定业主方委托承包方进行35KV变电站的施工，明确双方的权利和义务，确保工程的顺利进行。
1.2 合同范围合同范围包括但不限于以下内容：1) 施工工程的范围；2) 工期；3) 合同价款；4) 质量标准和验收标准；5) 双方的权利和义务；6) 合同的终止与违约责任等。
第二章合同金额2.1 合同价款2.1.1 本工程的总合同价款为_______（以下简称“合同价款”）。
2.1.2 业主方允许按以下方式支付合同价款：（详细列出款项支付时间、金额及相关条款，如首期支付、进度款、完工验收后支付等）2.2 变更和索赔2.2.1 如因业主方要求进行变更或者额外工作，承包方有权提出变更费用调整申请。
2.2.2 如因非承包方原因导致工程延误或者发生损失，承包方有权提出索赔申请。
（详细列出变更和索赔的具体流程、申请要求等）第三章工程范围与进度3.1 工程范围3.1.1 施工工程范围包括但不限于以下内容：（详细列出工程范围，如基础工程、建造工程、电气工程、设备安装等）3.2 工期安排3.2.1 工期自合同签订之日起计算，约定工期为_______。
3.2.2 双方可商议对工期进行调整，但任何延误均须经双方书面确认。
第四章质量标准及验收4.1 质量标准4.1.1 施工工程的质量应符合国家相关标准和规定，达到以下要求：（详细列出质量要求，如抗震、防雷、安全可靠等）4.2 验收标准4.2.1 施工工程验收应符合国家相关标准和规定，达到以下要求：（详细列出验收标准，如达到设计要求、合格率等）第五章双方权利义务5.1 业主方的权利义务（详细列出业主方的权利义务，如提供工程设计、支付工程款项、提供工程场地等）5.2 承包方的权利义务（详细列出承包方的权利义务，如项目管理、组织实施、保质保量完成工程等）第六章合同终止与违约责任6.1 合同终止6.1.1 本合同可因以下情况终止：（列出可能导致合同终止的情况，如双方商议一致、工期延误超过合同约定等）6.2 违约责任6.2.1 任何一方未履行合同义务导致对方损失的，应承担违约责任。
35kv变电站施工合同.
35kv变电站施工合同.合同编号：__________地址：____________________联系电话：________________联系人：_________________地址：____________________联系电话：________________联系人：_________________一、工程内容1.1 乙方按照甲方提供的施工图纸和技术要求，完成35kv变电站的施工任务。
1.2 施工内容包括但不限于土建工程、电气设备安装、线路铺设、调试及验收等。
二、工程质量2.1 乙方应严格按照国家电力行业标准和规范进行施工，确保工程质量。
2.2 工程验收合格标准：符合国家电力行业相关法律法规、标准和规范要求，满足甲方使用需求。
三、工程进度3.1 乙方按照甲方提供的施工计划进行施工，确保工程按时完成。
3.2 乙方若因自身原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。
四、工程造价4.1 双方按照附件一《工程造价明细表》约定的价格进行合同价款结算。
4.2 乙方应按照合同约定提供正式发票。
五、付款方式5.1 甲方按照工程进度支付合同价款，具体支付方式见附件二《付款方式》。
5.2 乙方完成工程验收合格后，甲方支付剩余合同价款。
六、违约责任6.1 乙方若未按照合同约定完成施工任务，应承担违约责任，具体违约责任见附件三《违约责任》。
6.2 甲方若未按照合同约定支付合同价款，应承担违约责任，具体违约责任见附件三《违约责任》。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。
8.2 合同附件为本合同不可分割的一部分，与具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________附件一：工程造价明细表附件二：付款方式附件三：违约责任一、附件列表：1. 工程造价明细表2. 付款方式3. 违约责任二、违约行为及认定：1. 乙方未按照合同约定完成施工任务，包括但不限于工程进度延误、工程质量不符合约定等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
35KV变电站施工总承包合同范本QF-2010-1合同编号为市建设工程施工合同，发包方为市建设委员会，承包方为XXXX电控设备。
该合同依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议。
以下为合同内容：一、工程概况工程名称为35KV变电站1座及35KV高压线路，地点未知，资金来源为企业自筹。
二、工程承包围承包人应完成以下工程容：1.设计工程：由XXX完成（另立设计合同）2.主体工程：土建部分3.电气工程：35KV变电站设备制作安装及35KV高压线路4.其他三、合同工期开工日期以用户下达的开工令为准，竣工日期为合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准为一次性验收合格。
五、合同价款币种为人民币，合同总价为（大写）：未知，（小写）￥：元。
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1.本合同协议书；2.本合同专用条款和补充条款；3.本合同通用条款；4.标准、规及有关技术文件；5.图纸；6.工程量清单及编制说明；7.双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；8.发包人或工程师有关指令、通知及工程会议纪要；9.工程实施过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子）。
七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定及工程师的指令进行施工、竣工，在缺陷责任期承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效本合同订立时间为年月日，订立地点未知。
发包人和承包人约定双方签字盖章后合同生效，由发包人送工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。
发包人公章和承包人公章均需盖章，法定代表人需签字。
7.3 发包人委托承包人的工作：承包人需要完成设计的永久工程或临时工程，并在规定时间内提交设计文件。
此外，承包人还需要向工程师提供工程进度计划和相应的用款计划，并承担施工场地安全保卫工作以及维修非夜间施工使用的照明和围护设施的责任。
承包人负责在工程施工、竣工及维修的整个过程中全部人员的安全和非夜间施工照明、围护设施，警示标志，负责安全保卫，除因发包人、发包人代表或发包人雇员的行为或过失而造成的伤亡外，发包人不承担承包人或其分包单位雇佣的工人或其它人员的伤亡赔偿或补偿责任。
此外，承包人还需要提供施工场地办公和生活的房屋及设施的要求，并按规定办理有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全文明施工等手续，并承担相关费用。
已完工程成品保护的特殊要求是，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位的特殊措施保护费发生时协商确定。
施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护要求和费用承担由承包人负责，保护费用及因承包人造成的全部损失也由承包人承担。
最后，承包人需要保证施工场地清洁符合环境卫生管理及市施工现场卫生管理的有关规定，并负责办理好工程开工、竣工验收等工程建筑中有关报验、报检手续；对施工现场及周围属施工现场区域通行的车辆和行人提供必须的安全通道和安全防护；确保两型五化及市标准化示工地。
四、工程管理人员9.工程师9.1 发包人指定的工程师：发包人指定的工程师代表发包人对工程承包人、监理单位的工作全面监督、管理（包括质量、进度、投资控制、安全生产、文明施工、合同管理、组织协调等）。
监理单位委派的工程师按照委托建设监理合同约定实施施工及保修阶段监理。
9.2 其他需要取得发包人批准的权力：无10.项目经理10.1 项目经理的资格：在合同履行过程中，项目经理未经发包人及监理工程师的书面批准，不得擅自更换，也不得兼任其他工程。
如果发现擅自更换，需要及时采取措施。
当工程变更导致工程价款增减超出合同总价的%时，可以按照以下方法进行调整：如果材料或设备价格异常变动导致合同总价变化幅度超过%，则需要进行调整。
具体的调整方法如下：在可调价格合同中，发包人和承包人需要约定合同价款的调整因素和调整方法。
具体内容如下：21.4 暂定价材料、设备名称及暂定价21.5 暂定价的最后确定方法：由发包人确定。
21.6 暂定金额工程名称及暂定金额21.7 施工用水电费由承包人与总包单位协商解决，费用由承包人承担。
在工程量确认方面，本工程采用的计算规则是《建设工程工程量清单计价规》及《省建设工程工程量清单计价办法》。
在工程款支付方面，发包人需要向承包人支付工程预付款。
具体的时间、比例和数额需要按照合同条款执行。
在工程变更方面，如果发生了设计变更，需要按照出具的设计变更，经发包人批准的方式进行处理。
在变更价款的确定方面，如果是因为发包人原因造成的变更，需要按照一定的原则进行确定。
如果没有相同或类似的项目，需要按照承包人重新组价后报发包人审核批准的方式进行处理。
在竣工验收和结算方面，需要按照相关规定进行处理。
如果有相关材料价格，按照以上价格确定；如果没有相关材料价格，则需要由承包人报价并经发包人批准后执行。
其他原因造成的变更不做调整。
26.1 根据约定，承包人必须在工程竣工后的15天内提交竣工资料和竣工图初稿四套，并提交工程决算资料两套。
26.2 工程竣工验收合格后，承包人必须在15天内向发包人递交竣工结算书和完整的结算资料。
27.1 如果工程竣工验收合格，发包人必须在15天内支付结算价款。
27.2 工程结算审核的时限需双方协商确定。
27.3 如果发包人在收到催告后14天仍未支付结算价款，双方可以选择以下方式进行处理：1）承包人按照双方另外签订合同对留置的标的物进行处理；2）向保证人提出支付担保索赔；3）发包人协议将该工程折价或拍卖；4）其他方式需要双方协调。
28.1 如果发包人暂停工程施工持续63天以上，双方需要协商解决发包人违约责任。
如果发包人未按时支付工程预付款或期中结算，则发包人没有违约责任。
28.2 如果承包人未按时竣工，每延误一天，承包人需要承担工程总造价1‰的违约金。
如果工程质量未达到合同约定的标准，发包人将扣罚承包人合同价款5‰的款额作为违约金，并限定承包人在规定期限内返修至合格。
如果因承包人原因，导致发包人被第三方追偿，所有损失由承包人承担。
29.1 如果在履行合同过程中产生争议，双方可以先进行调解，如果调解不成，可以选择以下方式解决争议：1）向___提请仲裁，___的名称需要双方协商确定；2）向人民法院提起诉讼。
30.不可抗力情况下，双方需要协商解决。
发包人和承包人在合同中约定了其他不可抗力的情况，包括烈度6度以上的地震、持续10小时10级以上的大风、持续降水24小时且降雨量为100毫米以上，以及国家相关部门认定的不可抗力。
合同中还约定了工程保险事项，包括发包人投保、发包人委托承包人办理的保险事项以及承包人投保。
这些事项都将执行通用条款。
合同正本有两份，分别由发包人和承包人持有。
合同副本有六份，其中发包人持有五份，承包人持有一份。
补充条款中规定了本工程的保修期为一年，保修围是指因工程质量形成的质量缺陷，不包括人为破坏的因素。
此外，承包人还有一系列管理责任，包括在规定时间内进场、按要求使用专款专用、交付竣工资料等。
承包人在施工现场周围必须安设标志牌、防护栏等，确保施工安全。
对施工现场人员、公众及其他财产的安全事故和由此引起的纠纷全部由承包人负责。
同时，承包人还必须负责协调好施工现场周围村庄及村民和相关单位的关系，确保工期不延误。
发包人也有责任，包括提供相关施工所需资料、组织承包人、设计单位、监理单位进行设计交底等。
4.8 承包人负责现场作业和施工方法的稳定性、安全性和工程质量。
4.9 如果施工涉及市政、市容、环保、环境、卫生、交通和社会治安等问题，承包人应负责处理。
如果这导致工期延误，承包人应承担相应的责任。
4.10 如果发包人未按合同规定履行自己的责任，承包人有权向发包人追索因此造成的经济损失。
5.发包人代表发包人代表是发包人派驻施工现场履行合同的代表，其职责应由发包人授权。
发包人可以随时授权发包人代表、监理单位代表或其他人士执行合同文件规定的工作和权利。
发包人及其授权者可以要求承包人立即执行，承包人必须服从。
6.承包人代表承包人代表包括项目经理、技术负责人、主要施工管理人员和承包人授权的人员。
承包人所有人员应服从发包人制定的现场管理规定（具体实施细则在施工合同中约定）。
承包人代表未经发包人、监理单位和发包人代表许可，施工期间不得离开施工现场。
如遇特殊情况，经发包人同意，每月不得超过三天。
9.发包人进出工地发包人代表和发包人指派的人员在合理时间有权随时进入工地或进入承包人与本工程有关的其他地方。
承包人必须采取一切合理的措施使该权利得以实现。
10.安全生产、文明施工10.1 承包人应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。
承包人必须采取必要的安全防护措施，消除安全隐患，安全措施费用由承包人承担。
施工现场安全事故的责任和由此发生的费用均由承包人承担。
10.2 承包人应遵守政府有关部门对施工场地交通、噪音以及环境保护和文明施工等地管理规定，按有关规定办理有关手续，相关费用由承包人承担。
11.违约责任11.1 如果工程质量不符合规定，承包人负责无偿返工。
如果由此造成逾期交付，按照工程违约处理。
11.2 如果承包人不按合同规定履行责任，发包人将追究承包人责任，并向承包人追索其造成的一切经济损失。
12.争议的解决12.1 如果因执行施工合同发生或与施工合同有关的任何争议，发包人和承包人双方应通过友好协商解决。
如果经协商仍不能解决争议，应向仲裁机构提出仲裁。
12.2 在争议调整或仲裁过程中，双方应保证工程建设正常运行，任何一方不得因此中断。
附件：工程质量缺陷保修书发包人（公章）。
承包人（公章）。
法定代表人（签字）。
年月日年月日为了确保XXXX35KV变电站施工工程在合理使用期限内正常运行，根据《中华人民国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程价款结算暂行办法》和《建设工程质量保证金管理暂行办法》，发包人和承包人经过协商一致，签订了工程质量缺陷保修书。
在质量缺陷保修期内，承包人应按照有关规定和双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量缺陷保修范围质量缺陷保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程、给排水管道工程、电气管线工程、设备安装工程、供热和供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定的其他项目。