配电工程施工合同范本
高低压配电工程施工合同
高低压配电工程施工合同甲方：XXX公司乙方：YYY公司签订日期：XXXX年XX月XX日为了明确双方在高低压配电工程施工方面的权利和义务，甲方与乙方在平等自愿的基础上达成如下协议：一、协议或者合同的目的和背景甲方为了完成某项目的高低压配电工程施工，特邀请乙方承担该项目的施工任务。
二、具体的条款和条件1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和要求，按时按质完成高低压配电工程施工。
2. 施工期限为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，如有延期情况，需提前与甲方商议并获得书面允许。
3. 施工过程中如发现任何质量问题，乙方应即将停工整改，直至问题得到解决。
三、保密事项双方应对在合作过程中获取的商业秘密和技术资料进行保密，未经对方书面允许不得泄露。
四、不可抗力因素的处理若因不可抗力因素导致工程施工无法继续，双方可以商议解决，延期期限由双方商定。
五、协议终止的条件1. 双方经商议一致允许解除合同。
2. 任何一方严重违反合同条款，经书面通知后仍未改正。
六、违约和争议解决方式如一方违反合同规定，应承担相应违约责任。
如发生争议，双方应友好商议解决；商议不成的，提交XXX仲裁委员会仲裁。
七、其他附加条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。
甲方（盖章）：XXX公司乙方（盖章）：YYY公司签订人：（甲方）_____________ （乙方）_____________以上为高低压配电工程施工合同内容，双方应严格按照合同执行，确保工程施工顺利进行。
标准版电力施工合同范本(通用3篇)
标准版电力施工合同范本（通用3篇）1.标准版电力施工合同范本第1篇甲方：__________________(以下简称甲方)乙方：__________________(以下简称乙方)因甲方在工程施工中自有劳动力不足，需聘请乙方提供劳动力支持与服务。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经甲乙双方平等协商达成一致，同意签订本协议。
一、劳务协作性质：短期临时用工。
二、劳务协作用途：仅限于__________________电力工程施工。
三、工作地点：________________________________________________________________________ (甲方指定的工作区域)。
四、工作内容：土石方开挖、变台安装、配电线路架设、材料转运劳务协作以及其他辅助性工作。
五、协议有效期：1、本协议有效期为______日历天，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
2、如遇下列情况之一的，协议有效期可相应顺延：a、因甲方原因导致工程工期顺延的;b、因不可抗力导致工程工期延误的;六、现场代表1、甲方委派的现场代表人为供电营业所(职务)。
2、乙方委派的现场代表人为_______________(姓名)，身份证号：_____________________________________________。
七、甲方的权利和义务1、对违反甲方管理制度与纪律或不服从甲方工作安排的人员，甲方有权及时将其请离工作现场并中止其劳务协作关系。
2、甲方负责工作现场的停送电、安全监管和协调工作。
3、及时向乙方提交有关图纸、资料文件，并在工作前进行必要的交底。
4、对乙方工作完成情况进行签证和验收。
5、按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。
八、乙方的权利和义务1、乙方必须为参加劳务协作的全体人员购买人身意外伤害保险。
高压配电工程合同范本3篇
高压配电工程合同范本3篇篇一甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：____________________高压配电工程2. 工程地点：____________________3. 工程内容：包括但不限于高压开关柜、变压器、电缆敷设等设备的采购、安装、调试及相关配套工程（具体工程内容详见施工图纸及工程清单）二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______天（日历日）三、工程质量和标准1. 工程质量应符合国家及行业现行的有关标准、规范和设计要求，确保工程安全可靠运行。
2. 乙方应按照经甲方确认的施工图纸和技术要求进行施工，施工过程中如发现设计存在问题或需要变更，应及时通知甲方，经甲方同意并出具书面变更通知后方可进行变更。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价为人民币（大写）：____________________元（小写：￥______元），此价款为固定总价，不因任何因素而调整。
2. 付款方式：（1）合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的______%作为预付款；（2）设备进场并经甲方验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的______%；（3）工程竣工验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的______%；（4）剩余工程总价的______%作为质量保证金，在质保期满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
10kv配电安装工程施工合同
10kv配电安装工程施工合同甲方（业主）： [甲方全称]地址： [甲方地址]法定代表人： [甲方法定代表人姓名]乙方（承包商）： [乙方全称]地址： [乙方地址]法定代表人： [乙方法定代表人姓名]鉴于条款： [简要说明双方签订合同的目的和背景]第一条工程概况1. 工程名称：10kV配电安装工程2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：包括但不限于配电线路的敷设、配电设备的安装调试等4. 工程规模：[具体规模描述]第二条工程质量要求1. 工程质量应符合国家及行业相关标准。
2. 乙方应按照甲方提供的技术要求和施工图纸进行施工。
第三条工程进度1. 工程开工日期：[具体日期]2. 工程竣工日期：[具体日期]3. 工程进度计划由乙方编制，经甲方确认后执行。
第四条合同价格1. 本工程固定总价为：[金额]元。
2. 合同价格包括所有施工费用、材料费用、人工费用等。
第五条付款方式1. 预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的 %作为预付款。
2. 进度款：工程进度达到 %时，甲方支付合同总价的 %。
3. 竣工验收合格后，甲方支付至合同总价的 %。
4. 质保金：合同总价的 %作为质保金，质保期满后无质量问题支付。
第六条双方权利和义务1. 甲方负责提供施工所需的场地、水电等条件。
2. 乙方负责按照合同约定完成工程施工，并确保工程质量。
3. 双方应遵守国家法律法规，尊重对方合法权益。
第七条违约责任1. 如因乙方原因导致工程延期，乙方应支付违约金，违约金为每延期一天支付合同总价的 %。
2. 如因甲方原因导致工程延期，甲方应支付违约金，违约金为每延期一天支付合同总价的 %。
第八条争议解决1. 双方因合同履行发生争议，应协商解决；协商不成，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条其他约定1. [双方可根据实际情况增加其他必要条款]第十条生效条件本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方代表签字： ___________乙方代表签字： ___________签订日期： [签订日期]请注意，这只是一个基本的合同框架，具体条款需要根据实际情况和当地法律法规来确定。
10kv配电工程施工合同范本
合同编号：__________签订日期：____年__月__日甲方（供电方）：__________乙方（施工方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行10kv配电工程施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____年__月__日以后甲方所有的10kv配电工程（以下简称“工程”）。
1.2 工程地点：甲方指定的地点。
1.3 工程内容：包括但不限于设备安装、线路铺设、土建施工、调试及验收等。
二、合同金额2.1 双方确认，本合同的合同金额为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
2.2 乙方在签订合同时应向甲方支付合同金额的10%作为预付款。
2.3 剩余款项在工程验收合格后一次性支付。
三、工程期限3.1 双方确认，本工程的工期为____年__月__日至____年__月__日。
3.2 乙方如因自身原因导致工程延期，应按甲方要求支付违约金，违约金为合同金额的0.5%乘以延期天数。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收合格后，乙方应向甲方提供完整的施工资料和验收资料。
五、乙方的义务5.1 乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。
5.2 乙方应承担施工期间的所有安全责任，包括但不限于人员伤亡、设备损坏等。
5.3 乙方应遵守国家法律法规，严格执行施工现场的管理制度。
六、甲方的义务6.1 甲方应按照合同约定支付合同款项。
6.2 甲方应提供施工所需的相关手续和资料，包括但不限于土地、规划、施工许可等。
6.3 甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题，确保工程的顺利进行。
七、违约责任7.1 乙方如未按照合同约定完成工程，应支付违约金，违约金为合同金额的1%。
7.2 甲方如未按照合同约定支付合同款项，应支付违约金，违约金为未支付款项的1%。
变配电工程承包合同范本3篇（2）
变配电工程承包合同范本3篇(2)变配电工程承包合同范本二合同编号：合同双方：发包方：承包方：发包方(甲方)：承包方(乙方)：工程(部分) 施工承包合同甲方经文批准，建设工程，已于年月日经过招投标，由乙方中标承包。
按照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，达成如下协议：第一条工程概况1、工程名称：。
2、工程地点：。
3、工程项目批准单位：。
4、承包范围和内容：。
5、其他需要约定的工程概况内容。
第二条工程期限1、本工程开工日期------年-------月-------日，竣工日期-----年----月-----日。
2、如遇下列情况，经甲方现场代表和监理单位现场代表签证后，工期相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。
(1)甲方在合同规定开工日期前未能提供施工场地，道路、水、电源未能接通而影响施工。
(2)甲方负责供应的设备、材料在交验时发现有缺陷，需要修、配、改、代、换而影响进度的。
(3)因设计变更而延误工期的。
(4)一周内非乙方原因停水、停电累计8小时以上而影响进度。
人力不可抗拒的因素而延误工期。
第三条工程总价1、本工程承包总价为人民币-----------元。
大写2、工程的承包方式为按甲方审定的本工程预算总额承包，包工包料(其中：不含 )。
3、预算、结算编制依据：4、遇下列情况，承包总价可作相应调整：(1)本工程承包总价为暂估价，经双方确认暂估价有变化;(2)在合同工期内政策性调整所发生的费用变化;(3)经双方审查确认的设计变更或工程量变更;(4)经甲方批准在施工中增加了工程项目;第四条工程承包价款的支付与结算1、本合同生效后，甲方向乙方支付工程预付款----------万元。
2、甲方收到乙方的工程进度月报后，在-------天内按核实的工程进度支付工程进度款，工程进度款支付达到合同总价的---------%时，逐步按比例开始扣回预期付款。
3、工程进度款支付达到合同总价的--------%时，不再按进度付款。
配电施工合同范本
配电施工合同范本甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要进行配电施工工程，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就配电施工事宜达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：______________________1.2 工程地点：______________________1.3 工程内容：______________________1.4 工程规模：______________________1.5 工程期限：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日第二条合同价款2.1 合同总价为人民币（大写）：______________________2.2 付款方式：______________________2.3 付款时间：______________________2.4 乙方应向甲方提供相应的发票。
第三条甲方的权利和义务3.1 甲方应提供施工所需的场地、水、电等条件。
3.2 甲方应按时支付合同约定的款项。
3.3 甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督。
第四条乙方的权利和义务4.1 乙方应按照合同约定的时间、质量完成施工。
4.2 乙方应保证施工安全，采取必要的安全防护措施。
4.3 乙方应向甲方提供施工进度报告和质量保证书。
第五条工程变更5.1 因甲方原因需要变更工程内容，应提前通知乙方，并承担相应的费用。
5.2 因乙方原因需要变更工程内容，应征得甲方同意，并承担相应的责任。
第六条工程验收6.1 工程完成后，乙方应通知甲方进行验收。
6.2 验收合格后，甲方应在____天内支付剩余款项。
第七条违约责任7.1 如甲方未按期支付款项，应按未付款项的____%支付违约金。
7.2 如乙方未按期完成工程，应按合同总价的____%支付违约金。
第八条争议解决8.1 本合同在履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
配电工程施工合同
配电工程施工合同甲方（发包方）：统一社会信用代码：乙方（承包方）：统一社会信用代码：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就配电工程施工事宜协商一致，订立本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：配电工程1.2 工程地点：1.3 承包范围：包括但不限于设计、采购、施工、调试、验收、质保等全过程。
1.4 承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包工期、包移交、包送电。
1.5 合同价款：合同暂定价款人民币（大写）（元）。
1.6 工程款支付方式：本工程无预付款。
进度款每月支付一次，支付额为每月（上月日至本月日）已完工程量的 %；工程施工全部完成经验收合格后付至已完工程量的 %，整体工程竣工验收合格送电后个月内办完结算并付至结算总价的 %，余款局管部分移交后一个月内无息付清，自管部分质保期满后一个月内付清。
甲方向乙方支付工程款时，乙方须向甲方出具正规等额有效发票。
1.7 合同工期：1.7.1 开工日期：年月日（具体开工日期以甲方开工指令日期为准）1.7.2 竣工日期：竣工日期为年月日。
1.8 工程质量：合格第二条甲方工作2.1 给乙方提供施工用的水、电接口点，施工水电费由乙方自理。
2.2 指派为甲方驻工地代表，负责协调、管理施工现场，确保施工顺利进行。
2.3 负责办理工程所需的相关审批手续，包括但不限于规划、建设、环保、消防等。
2.4 负责提供施工图纸、技术要求、施工标准等资料，并确保资料的准确、完整。
2.5 负责提供施工场地，确保施工场地符合国家有关法律法规及施工要求。
第三条乙方工作3.1 严格按照国家法律法规、施工图纸、技术要求、施工标准等进行施工，确保工程质量。
3.2 严格按照合同约定的工期完成工程施工，确保工程进度。
3.3 确保工程施工安全，防止安全事故的发生。
3.4 负责施工现场的卫生、环保等工作，确保施工环境符合相关要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
配电工程施工合同范本配电工程的施工应当规定好两方的责任，为住户生活提供舒坦的保障，那么大家知道哪些详情吗?以下是自己整理的配电工程施工合同范本，欢迎参照。
篇一：配电工程施工合同范本甲方：郴州XX房地产开发有限企业乙方：甲、乙两方经磋商就“XX”小区项目配电工程达成以下协议：甲方将该小区项目配电工程设计、设备采买、安装调试承包给乙方，现就两方的责任、权益、义务作以下规定，以兹两方共同信守执行。
1、工程名称：XX配电工程2、地址：乙方依照甲方供给的经过图审的配电施工图纸(低压配电房等一定有经过电力等有关部门审察合格的图纸)承包施工，负责工程范围和工程量内所有配电设备及主材、辅料的采买、成套、安装、配电设备调试及负责辅助办理用电有关手续。
1、依据工程设计图纸负责该配电工程，从高压变压器的低压出线一侧起到各业主用户表厢的(含用户表厢及电能卡表)所有供配电设备的采买和安装调试查收合格;所有供配电设备一定有合格证,电表一定取适当地供电及计量部门的检验认同。
2、负责该配电工程的规划方案、查勘，获得经过管辖电业部门等有关职能部门的施工组织设计方案及配电施工设计图纸的审察。
3、负责辅助甲方与电业部门办理有关用电手续;4、该工程双电源外面电源引入工程由乙方辅助甲方到电业部门办理。
1、该工程采纳总价包干的方式，即整个工程总包干价共计人民币：元整(含税价)。
2、付款方式本工程不拨付预支款，待资料、设备所有抵达施工工地，经甲方代表、监理查收后10 个工作日内支付整个工程款的(即;设备安装施工完成经管辖电力主管部门查收合格后10 个工作日内支付整个工程的40% (即元整);节余10%作为质量保修期内质量保证金(即元整)，待合格送电满壹年时一次性支付。
工程的结算价钱以签订合同价钱为准，合同价钱即为最终结算价钱，在工程承包范围如遇政策性调整及资料价钱涨跌，均不改正包干总造价结算。
1、合同签订后，甲方踊跃配合乙方办理用电有关手续，实时供给有关资料。
2、甲方负责对工程质量、进度进行监察，协调现场工作，对施工不合要求的，甲方有官僚求整顿、歇工、返工直至清退。
3、乙方严格按施工规范和质量要求组织施工，接受甲方施工人员的监察，做到安全、文明施工。
4、乙方负责现场施工环境的协调，甲方应踊跃配合。
1、工程限期：乙方应当按甲方要求保证在年代日前完成施工调式合格并达到交托使用条件，在办理有关手续及合同实行过程中，如遇国家政策或电业局规范发生改动、调整以及碰到不行抗力，工程限期由两方另行磋商确立顺延。
2、查收方式：设备安装完成后，甲方组织部门对配电工程进行查收，以电力部门审察的施工图纸为查收标准进行查收(凭电力部门查收合格后的有关文件送电，视为查收合格)，在查收前甲方不启用任何设备。
1、由乙方组织施工设计方案及配电工程设计图纸的审核，经报电力部门审察合格盖印后报送甲方认同存案，并作为查收及合同结算依照，作为同合附件一并使用。
乙方保证：所有由其采买的配电设备及有关资料切合国家、行业标准(如经过国家用电3C认证等)，并保证质量靠谱、使用率广、售后服务系统完美的国内著名品牌;所有电线、电缆所有使用铜芯质材;乙方供给的控制设备是采纳先进工艺制作的优质钢板及标准型钢，并严格按国家标准设计图纸。
2、乙方保证所交托的技术资料是完好、清楚的，并能够知足国家标准要求的设备安装、调试运转操作和维修的要求。
3、乙方对由其供给的所有配电设备和有关资料进行质量三包。
质量保修期为一年(除人为事故和不行抗力外，质保期从工程完工电力局等有关部门查收合格送电之日起计算)。
在质保期内，如出现质量问题，乙方在甲方通知4小时内出席，不然，甲方有权请人维修，维修费由甲方从质保金中直接扣除。
1、在工程施工过程中，乙方应依据合同工期以及施工进度，实时保质保量的达成施工。
如因乙原由影响施工进度和施工工期，延迟工期10 天之内时，乙方按元/天肩负违约责任;延迟工期超出20 天，甲方有权排除本合同，同时有官僚求乙方肩负相当于本工程总价款10%的违约责任。
2、乙方一定保证由其供给的所有配电设备及有关资料切合法定和本合同商定的要求，不然，甲方除有权按《产品质量法》等法律法例追查乙方产质量量责任外，还有官僚求乙方肩负相当于本合同总价款10%的违约责任。
3、甲方应按合同约准时间和金额实时向乙方支付工程款，假如逾期支付，则应当依照所拖欠金额的日1000 分之三向乙方支付违约金。
1、本合同未尽事宜，两方另行磋商解决，磋商不行，两方一致赞同由甲方所在地人民法院判决。
2、本合同正本、附件一式四份，甲方持二份，乙方持二份;两方署名盖印后奏效，拥有同样法律效应。
3、施工图纸由乙方依据祥龙郡现状依照国家标准进行设计，设计图纸经电力局审察合格?甲方(签章)：乙方署名：年代日篇二：配电工程施工合同范本发包方(甲方)：承包方(乙方)：工程(部分) 施工承包合同甲方经文赞同，建设工程，已于年代日经过招招标，由乙方中标承包。
依照《中华人民共和国合同法》和相关法律法例的规定，联合本工程详细状况，经两方磋商一致，达成以下协议：1、工程名称：2、工程地址：3、工程项目赞同单位：4、承包范围和内容：5、其余需要商定的工程概略内容1、本工程动工日期 ------ 年-------工日期----- 年---- 月----- 日。
日，竣月-------2、如遇以下状况，经甲方现场代表和监理单位现场代表签证后，工期相应顺延，并用书面形式确立顺缓限期。
(1)甲方在合同规定动工日期前未能供给施工场所，道路、水、电源未能接通而影响施工。
甲方负责供给的设备、资料在交验时发现出缺点，需要修、配、改、代、换而影响进度的。
因设计改正而延迟工期的。
(4)一周内非乙方原由停水、停电累计8小时以上而影响进度。
人力不行抗拒的要素而延迟工期。
1、本工程承包总价为人民币----------- 元。
大写2、工程的承包方式为按甲方鉴定的本工程估算总数承包，包工包料(此中：不含)。
3、估算、结算编制依照：4、遇以下状况，承包总价可作相应调整：本工程承包总价为暂估价，经两方确认暂估价有变化;(2)在合同工期内政策性调整所发生的花费变化;(3)经两方审察确认的设计改正或工程量改正;(4)经甲方赞同在施工中增添了工程项目;1、本合同奏效后，甲方向乙方支付工程预支款---------- 万元。
2、甲方收到乙方的工程进度月报后，在------- 天内按核实的工程进度支付工程进度款，工程进度款支付达到合同总价的---------%时，逐渐按比率开始扣回预期付款。
3、工程进度款支付达到合同总价的--------%时，不再按进度付款。
待工程完工查收合格、竣薪资料交齐后的------- 天内支付到合同总价的--------% ，其余-------% 的价款留做质保金，待质保期满后，未发生乙方责任的质量问题，甲方一次付清。
4、工程完工查收合格后------ 内，乙方将竣薪资料(含发生的单项设计改正竣薪资料)送交甲方，经甲方审察后办理结算手续。
1、以下设备、资料的供给和花费由甲方负责，乙方在甲方指定的库房领取并负责运输到施工现场及运输花费：2、除甲方供给之外的其余设备、资料由乙方负责采买和花费。
3、甲、乙两方所供给的设备、资料在设备、材想到货前一天应互相实时通知，两方组织有关人员进行开箱检查、质量查收。
4、甲、乙两方所供给的设备、资料，一定切合设计要乞降国家规定的质量标准，并有产品合格证才能用于工程。
任何一方以为对方供给的资料、设备需要复验的，应赞同复验。
经复验切合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方肩负;不切合质量要求的，由供给资料、设备方承担其复验、退换、返工、停窝工等全部花费。
1、未经甲方赞同，乙方不得将承包工程的任何部分分包。
经甲方赞同分包的专业工程，乙方一定将分包人资质交甲方存案后，乙刚刚可与切合资质的分包人签订分包合同，不然，乙方将肩负违约责任，甲方将扣除分包部分合同款的 %的违约金。
、乙方不得将其承包的所有工程转包给别人，也不得将其承包的所有工程肢解此后以分包的名义分别转包给别人。
3、工程分包不可以排除乙方任何责任与义务。
乙方应在分包场所派驻相应管理人员，保证本合同的执行。
分包人的任何违约行为或大意致使工程伤害或给甲方造成其余损失，乙方肩负连带责任。
1、甲方的义务和责任恪守纪律、法例和规章甲方应在其实行本合同的所有工作中恪守与本合同有关的法律、并肩负因为其自己违犯上述法律、法例和规章的责任。
供给施工场所，供给动工条件。
供给设备资料甲方应负责供给合同商定应由甲方供给的设备、资料及其余实物。
公布动工通知甲方拜托监理工程师按合同规定的日期前向乙方公布动工通知。
供给已有的水文和地质勘探资料甲方应向乙方供给已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料，对资料的真切性正确性负责，不对乙方使用上述资料所作的剖析、判断和推论负责。
实时供给图纸甲方拜托监理工程师在合同规定的限期内向乙方供给施工图纸，并组织图纸会审和设计交底。
支付合同价款甲方应按合同规定支付合同价款和调整合同价款。
工程完工查收甲方拜托监理工程师负责或自行组织工程的完工查收工作。
2、乙方的义务和责任恪守纪律、法例和规章，准时达成各项承包工作。
乙方应在其负责的各项工作中恪守与本合同工程有关的法律、法例和规章，并保证甲方免于肩负因为乙方违犯上述法律、法例和规章的任何责任。
提交施工组织设计、施工举措计划、统计报表和施薪资料，并配合设计达成完工图。
(1)乙方应按合同规定的内容和时间要求，编制施工组织设计、施工举措计划、统计报表和由乙方负责的施薪资料，报送监理工程师审批，并对现场作业和施工方法的齐备和可靠负所有责任;工程完工后实时提交施工图和有关改正、洽商，配合设计院达成完工图，不然乙方将肩负违约责任。
施工准备乙方应在接到动工通知后实时依照施工组织设计要求，调遣人员和分配施工设备、资料进入工地，按施工总进度要求达成施工准备工作。
执行监理工程师的指令乙方应仔细执行监理工程师发出的与合同有关的任何指令，按合同规定的内容和时间达成所有承包工作。
文明施工乙方应按国家有关规定文明施工，并应在施工组织设计中提出施工全过程的文明施工举措计划。
保证工程质量乙方应严格按施工图纸和本合同中规定的质量要求完成各项工作，对因自己原由惹起的质量问题负责。
保证工程施工和人员的安全乙方应按有关安全规定仔细采纳施工安全举措，保证工程和由其管辖的人员、资料，设备和设备的安全，并应采纳有效举措防备工地邻近建筑物和居民的生命财富遭到伤害，对因自己原由惹起的安全问题负责。
按工程需要设置施工使用的照明、围栏及警卫，并做好安全、防备设备的维修。
乙方未执行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方肩负所有责任。
对出现重要人身伤亡事故、重要设备事故和其余重要事故的，一经确认，并对此而产生的结果负责。