湘潭市建设工程施工劳务合同备案表
建设工程施工合同备案登记表
建设工程施工合同备案登记表一、前言建设工程施工合同备案登记表是建设工程施工合同签订后，由建设单位向建设行政管理部门提交的备案登记材料。
本文将对建设工程施工合同备案登记表的填写要求、提交材料及注意事项进行详细阐述，以确保合同备案登记工作的顺利进行。
二、建设工程施工合同备案登记表的填写要求1.合同双方基本信息：合同备案登记表应详细填写建设单位和施工单位的基本信息，包括单位名称、地质、联系方式、法定代表人等。
2.合同内容：合同备案登记表应详细填写建设工程施工合同的主要条款，包括工程名称、工程地点、工程规模、合同价款、工期等。
3.合同签订日期：合同备案登记表应填写建设工程施工合同的签订日期。
4.合同附件：合同备案登记表应附上建设工程施工合同的原件及复印件。
5.其他需要填写的内容：根据当地建设行政管理部门的要求，可能还需填写其他相关信息。
三、提交材料1.建设工程施工合同备案登记表。
2.建设工程施工合同原件及复印件。
3.建设单位和施工单位的营业执照副本复印件。
4.建设单位和施工单位的资质证书复印件。
5.建设工程规划许可证复印件。
6.建设工程施工许可证复印件。
7.其他需要提交的材料。
四、注意事项1.合同备案登记表应如实填写，不得弄虚作假。
2.提交的材料应齐全、真实、有效。
3.合同备案登记应在合同签订之日起30日内完成。
4.合同备案登记完成后，如合同内容发生变更，应及时办理合同变更备案登记。
5.建设单位和施工单位应严格按照合同约定履行合同义务，确保建设工程质量和安全。
6.合同备案登记表及相关材料应妥善保管，以备查验。
五、建设工程施工合同备案登记是保障建设工程质量和安全的重要措施。
建设单位和施工单位应严格按照相关规定办理合同备案登记，确保合同备案登记工作的顺利进行。
同时，建设行政管理部门应加强对合同备案登记工作的监管，切实保障建设工程质量和安全。
重点关注的细节：合同备案登记的时限和变更登记要求详细补充和说明：合同备案登记的时限根据《建筑法》和《建设工程质量管理条例》，建设单位与施工单位签订建设工程施工合同后，应在合同签订之日起30日内向建设行政管理部门办理合同备案登记。
建设工程施工合同备案表(最新版)(目录版)
建设工程施工合同备案表（最新版）一、备案概述建设工程施工合同备案表是指根据我国相关法律法规，在建设工程施工合同签订后，由合同当事人向建设行政主管部门提交的，用以记录合同主要内容、合同当事人、合同价款、合同期限等信息的备案材料。
建设工程施工合同备案是保障建设工程施工合同合法有效的重要措施，有助于加强合同管理，规范建筑市场秩序，保障工程质量和安全。
二、备案主体建设工程施工合同备案的主体包括发包人和承包人。
发包人是指具有建设工程项目投资主体资格，依法将建设工程发包给承包人建设的单位或个人。
承包人是指依法取得建筑业企业资质，具备相应施工能力的单位或个人。
三、备案内容建设工程施工合同备案表的主要内容包括：1.合同当事人基本信息：包括发包人、承包人的名称、住所、法定代表人或负责人、联系方式等。
2.工程基本信息：包括工程名称、工程地点、工程规模、工程内容、工程期限等。
3.合同价款：包括合同总价款、预付款、进度款、结算款等。
4.合同主要条款：包括工程质量、安全、环保、工期、价款支付、违约责任等。
5.合同当事人约定的其他事项：如保修责任、合同解除、争议解决等。
四、备案流程1.合同签订：发包人与承包人签订建设工程施工合同。
2.备案申请：合同当事人向建设行政主管部门提交建设工程施工合同备案表及合同副本。
3.审核备案：建设行政主管部门对提交的备案材料进行审核，符合要求的予以备案，出具建设工程施工合同备案证明。
4.备案公示：建设行政主管部门将备案信息在官方网站上进行公示，接受社会监督。
五、备案效力1.证明合同合法性：建设工程施工合同备案证明是合同合法有效的证明文件，具有法律效力。
2.保障合同履行：合同当事人应按照备案合同的内容履行合同义务，如有变更，应及时办理备案变更手续。
3.约束合同当事人：合同当事人违反备案合同约定的，应承担相应的法律责任。
4.利于纠纷解决：备案合同是解决合同纠纷的重要依据，有助于明确双方权利义务，降低纠纷处理成本。
建设工程施工合同备案表
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
建设工程施工合同备案表
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
县建管部门意见:
（盖章）
年月日
注：1、本表一式四份，县建管部门、施工单位各留存一份，施工单位报送建设单位两份;
2、“施工现场注册备案人员证书编号”栏填写资格证书或岗证书编号；
3、“施工单位提供的文件或证明材料情况”栏填写文件或证明材料是否完备情况；
4、中标通知书复印件；
5、“施工单位意见”和“建设单位意见”栏填写对本表内容的确认意见。
建设工程施工合同
备案表
合同备案编号:
**住房和城乡建设局制。
工程承包合同备案表范本
工程承包合同备案表范本一、工程概况1.1 工程名称：XXXX工程1.2 工程地点：XXXX地点1.3 工程内容：包括但不限于土建、安装、装修、绿化等工程。
1.4 工程规模：根据工程图纸及工程量清单确定。
1.5 工程质量标准：符合国家及行业相关规范、标准，达到优良等级。
1.6 工程工期：根据工程特点和双方协商确定，具体工期见合同条款。
二、合同双方2.1 发包方（甲方）：单位名称：XXXX公司单位地址：XXXX地址单位负责人：XXXX2.2 承包方（乙方）：单位名称：XXXX公司单位地址：XXXX地址单位负责人：XXXX三、合同主要条款3.1 合同金额：合同总价根据工程量清单及报价表确定，合同金额为人民币（大写）：XXXX元整（小写）：XXXX元。
3.2 付款方式：按照工程进度分阶段支付，具体支付方式见合同条款。
3.3 工程质量：乙方应严格按照国家及行业相关规范、标准进行施工，确保工程质量达到优良等级。
3.4 工程工期：乙方应保证按照合同约定的工期完成工程，如有延期，应按照合同条款承担违约责任。
3.5 违约责任：双方应严格按照合同条款履行合同义务，如有违约，应承担相应的违约责任。
3.6 争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、合同的生效、变更和解除4.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
4.2 合同的变更和解除应双方协商一致，并书面确认。
4.3 合同终止后，乙方应按照甲方要求拆除临时设施，清理现场。
五、其他约定5.1 双方应遵守国家法律法规，严格按照合同条款履行合同义务。
5.2 双方应相互配合，共同推进工程进度，确保工程质量。
5.3 合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
六、合同备案6.1 双方应将本合同及附件报送相关部门备案。
6.2 备案所需材料包括但不限于合同文本、资质证书、身份证件等。
七、合同附件7.1 工程量清单及报价表7.2 施工图纸及设计说明7.3 相关规范、标准及技术文件7.4 其他与合同有关的文件甲方（盖章）：______________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：______________ 日期：____年____月____日（注：本范本仅供参考，具体内容需根据实际情况调整，并由双方协商确定。
建委劳务备案合同范本
建委劳务备案合同范本甲方（用人单位）：________________________乙方（劳动者）：________________________根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、协商一致的原则，就乙方为甲方提供劳务事宜，签订本合同。
一、合同期限1. 本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。
2. 试用期自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、工作内容和工作地点1. 乙方同意根据甲方工作需要，在甲方指定的工作地点从事____工作。
2. 甲方有权根据工作需要调整乙方的工作岗位和工作地点。
三、工作时间和休息休假1. 乙方实行标准工时制，即每日工作不超过8小时，每周工作不超过40小时。
2. 甲方应保证乙方每周至少休息一天。
3. 乙方享有国家规定的法定节假日。
四、劳动报酬1. 乙方的劳动报酬为____元/月（或____元/小时）。
2. 甲方应于每月____日前支付乙方上月的劳动报酬。
3. 乙方在试用期内的劳动报酬为____元/月（或____元/小时）。
五、社会保险和福利1. 甲方应依法为乙方办理社会保险登记，并按时足额缴纳社会保险费。
2. 乙方享有国家规定的各种福利待遇。
六、劳动保护和劳动条件1. 甲方应提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动保护用品。
2. 甲方应定期对乙方进行劳动安全卫生教育和培训。
七、合同的变更、解除和终止1. 双方协商一致，可以变更或解除本合同。
2. 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：（1）在试用期内被证明不符合录用条件的；（2）严重违反甲方规章制度的；（3）严重失职、营私舞弊，给甲方造成重大损害的；（4）被依法追究刑事责任的；（5）法律、法规规定的其他情形。
3. 甲方有下列情形之一的，乙方可以解除本合同：（1）未按照本合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；（2）未及时足额支付劳动报酬的；（3）未依法为乙方缴纳社会保险费的；（4）法律、法规规定的其他情形。
湘潭市建设工程施工作业分包合同备案表
开工日期
年月日
竣工日期
年月日
合同工期（天）
质量等级
合
同
主
要
约
定
情
况
1、不拖欠农民工资的承诺： 有 [ ] 无[ ]
2、安全防护及文明施工条款： 是[ ]否[ ]
3、意外伤害保险费用及其他规费和其他不可竞争费、人工工资单价计取有低于有关政策规定最低标准：有 [ ] 无[ ]
4、发包人设置要求分包人垫资带资条款：有 [ ] 无[ ]
20、违约责任及处理方法：有 [ ] 无[ ]
21、双方约定的其他劳务费用事项：有 [ ] 无[ ]
22、争议解决方式：有 [ ] 无[ ]
单位名称
法定代表人
联系电话
建设单位：
施工单位：
分包单位：
施工单位盖章：
分包单位盖章：
委托经办人
姓名
身份证号码
联系电话
通讯地址
申请单位承诺：
本表填报的内容与提交的所有材料的原件或复印件是真实的，如有任何虚假，概由申请单位承担，与备案机关无关，特此承诺。
5、工程质量设置违反国家规定标准的违约处罚条款：有 [ ] 无[ ]
6、要求分包方在发包方没有按合同约定支付劳务费用的情况下不得停工，且发包
方不承担责任：有 [ ] 无[ ]
7、发包人对分包人支付劳务人员工资负连带责任条款： 有 [ ] 无[ ]
8、劳动保险基础拨付比例：有 [ ] 无[ ]
9、预付工程款的数额、支付时限及抵扣方式：有 [ ] 无[ ]
有 [ ] 无[ ]
16、与履行合同、支付价款相关的担保事项：有 [ ] 无[ ]
17、工程质量要求、检验与验收方法，技术资料交付方式和时间：
建设工程施工合同登记备案表和建设工程施工合同登记备案表完美版
年
身份证号
3
我单位对合同备案所提供资料真实性负 施 工 总 包 单 位 年 备 备案意见： 案 机 构 月 日 （公章） 法人代表或受委托代理人 （签名） ： 责 施 工 分 包 单 位
我单位对合同备案所提供资料真实性负 责 （公章） 法人代表或受委托代理人 （签名） ：
年
月
日
盖 经办人： 年 月
章 日
注：本表一式四份：建设单位、施工单位、分包工程承包人、备案机构各执一份。
4
天
月
日至
年
1
我单位对合同备案所提供资料真实性 负责 建 设 单 位 （公章） 法人代表或受委托代理人 （签名） ： 施 工 单 位
我单位对合同备案所提供资料真实性负责 （公章） 法人代表或受委托代理人 （签名） ：
年 年 备 备案意见： 案 机 构 经办人： 年 月 月 日
月
日
盖 日
章
注：本表一式三份：建设单位、施工单位、备案机构各执一份。
2
建设工程施工合同登记备案表
合同类别：分包 工程项目名称 立项批准文号 工程规划 许可证号 承包(分包)范 发包方式 围 质量要求 合同工期 施工总包单位 法人代表 项目负责人 施工分包单位 法人代表 资格等级 项目经理 资格证号 资 项目负责人 质 招标代理机构 等 代理费用 级 万元 话 联系电 号 联系电话 身份证 合同价格 履约保证金 计划竣工日 地 址 期 联系电话 联系电话 资质等级 联系电话 万元 万元 月 项目编号： 工程地址 建设性质 用地规划 许可证号 投资额度 万元 合同备案编号：
建设工程施工合同登记备案表
合同类别：总包 工程项目名称 立项批准文号 工程规划 许可证号 承包(分包)范 发包方式 围 质量要求 合同工期 建设单位 法人代表 项目负责人 施工单位 法人代表 资格等级 号 项目经理 联系电 资格证号 话 身份证 资 质 招标代理机构 等 代理费用 级 元 万 话 联系电 项目负责人 号 合同价格 履约保证金 计划开、竣工日 年 地 址 期 联系电话 联系电话 资质等级 联系电话 身份证 万元 万元 月 日 项目编号： 工程地址 建设性质 用地规划 许可证号 投资额度 万元 合同备案编号：
2024年建设工程施工合同备案表(版)
建设工程施工合同备案表(附件版)合同编号：_______甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就建设工程施工事项达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程规模：_______1.5工程质量：按照国家现行施工验收规范、质量评定标准和设计文件要求，达到合格标准。
二、合同工期2.1工程开工日期：_______2.2工程竣工日期：_______2.3合同工期总日历天数：_______天三、合同价款及支付方式3.1合同价款：本合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
3.2支付方式：（1）预付款：合同签订后_______日内，甲方支付乙方合同总价款的_______%作为预付款；（2）进度款：乙方按照工程进度，向甲方提出支付申请，甲方在收到申请后_______日内支付相应进度款；（3）结算款：工程竣工验收合格后_______日内，甲方向乙方支付至合同总价款的_______%；（4）质保金：工程竣工验收合格满_______年后，甲方向乙方支付剩余的_______%作为质保金。
四、双方权利和义务4.1甲方权利和义务：（1）负责提供施工所需的设计文件、施工图纸、技术规范等资料；（2）负责办理施工所需的各类政府批件、手续；（3）负责协调施工现场与周边单位、个人的关系；（4）按照合同约定支付合同价款；（5）对乙方施工过程中的质量、安全、进度进行监督、检查。
4.2乙方权利和义务：（1）按照设计文件、施工图纸、技术规范进行施工；（2）负责施工现场的安全生产、文明施工；（3）按照合同约定提交工程进度款申请；（4）按照合同约定提交竣工验收报告；（5）承担施工过程中的质量、安全责任。
五、违约责任5.1甲方违约：（1）未能按照合同约定支付合同价款，每逾期一日，应支付逾期付款金额的_______%作为违约金；（2）因甲方原因导致工程延期，每延期一日，应支付乙方工程总价款的_______%作为违约金。
建筑劳务备案合同范本
建筑劳务备案合同范本
甲方（用人单位）：
单位名称：
法定代表人：
地址：
联系电话：
乙方（劳务提供方）：
姓名：
身份证号码：
地址：
联系电话：
一、劳务内容
乙方将按照甲方的要求，提供 [具体劳务内容] 等相关劳务工作。
二、劳务期限
自 [起始日期] 起至 [结束日期] 止。
三、劳务报酬及支付方式
1. 甲方应按照约定向乙方支付劳务报酬，具体金额为 [具体金额] 。
2. 支付方式为 [详细支付方式，如现金、转账等] 。
四、双方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务
1. 提供必要的工作条件和安全保障。
2. 按照约定支付劳务报酬。
3. 对乙方的工作进行监督和指导。
（二）乙方的权利和义务
1. 按照甲方要求认真履行劳务职责。
2. 遵守甲方的工作纪律和规章制度。
3. 保守甲方的商业秘密和相关信息。
五、违约责任
（一）若甲方未按照约定支付劳务报酬，应承担违约责任。
（二）若乙方未按照要求履行劳务，应承担相应违约责任。
六、争议解决
如双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款
1. 本合同未尽事宜，可由双方另行书面补充协议。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：法定代表人（签字）：
日期：
乙方（签字）：
日期：。
劳务分包合同备案表
劳务分包合同备案表
一、项目基本信息
1. 项目名称：
2. 项目地址：
3. 总包单位名称：
4. 总包单位联系人：
5. 总包单位联系电话：
6. 分包单位名称：
7. 分包单位联系人：
8. 分包单位联系电话：
二、合同内容摘要
1. 分包工程范围及工作内容：
2. 分包工程量及质量要求：
3. 分包合同金额及支付方式：
4. 分包工程开工日期：
5. 分包工程完工日期：
6. 质量保证期：
7. 质量保证金金额及支付方式：
8. 双方的权利与义务：
9. 违约责任及解决争议的方式：
三、合同生效及备案情况
1. 合同签订日期：
2. 合同生效日期：
3. 合同备案机关：
4. 合同备案日期：
5. 合同备案编号：
四、其他需要说明的事项
（签字盖章处）
总包单位（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日
分包单位（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日
（备案机关盖章，如适用）
备案机关（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日
注：本备案表一式两份，总包单位和分包单位各保留一份，如有需要，可提交备案机关备案。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
开工日期
年月日
竣工日期
年月日
合同工期（天）
天
质量等级
合格
合
同
约
定
情
况
1、不拖欠农民工资的承诺：有[ ]无[ ]
2、安全防护及文明施工条款：有[ ]无[ ]
3、意外伤害保险费用及其他规费和其他不可竞争费、人工工
资单价计取有低于有关政策规定最低标准：有[ ]无[ ]
4、发包人设置要求分包人垫资带资条款：有[ ]无[ ]
16、与履行合同、支付价款相关的担保事项：有[ ]无[ ]
17、工程质量要求、检验与验收方法，技术资料交付方式和时间：
有[ ]无[ ]
18、发包方提供材料、设备的供应方式、时间与质量标准：有[ ]无[ ]
19、分包方提供材料、设备的供应方式、时间与质量标准：有[ ]无[ ]
20、违约责任及处理方法：有[ ]无[ ]
21、双方约定的其他劳务费用事项：有[ ]无[ ]
22、争议解决方式：有[ ]无[ ]
单位名称
法定代表人
联系电话
建设单位
施工单位
分包单位
施工单位盖章：
分包单位盖章：
委托经办人
姓名
身份证号码
联系电话
通讯地址
申请单位承诺：
本表填报的内容与提交的所有材料的原件或复印件是真实的，如果有任何虚假，概
由申请单位承担，与备案机关无关，特此承诺。
（盖章）年月日
备案机关意见
或建议
（盖章）年月日
备案回执签收
领取人：
年月日
联系电话
注：本表一式六份，建设单位、施工单位、分包单位、市建设局建管科、市质监站、市造价站各执一份。
湘潭市建设工程施工作业分包合同备案表
分包合同备案编号：时间：年月日
工程名称
工程地址
工程容
□木工作业□砌筑作业□抹灰作业□模板作业□油漆作业
□钣金作业□架线作业□焊接作业□石制作□混凝土作业□钢筋绑扎、焊接作业□脚手架搭设作业□水暖电安装作业
□其他
中标价（万元）
10、工程进度款的支付方式、数额及时间：有[ ]无[ ]
11、设计变更或新增项目的劳务费用计算方法：有[ ]无[ ]
12、提前竣工奖、拖延工期违约责任：有[ ]无[ ]
13、工资涨价风险承担方式：有[ ]无[ ]
14、工程质量优良奖、工程质量不合格违约责任：有[ ]无[ ]
15、工程结算办理方式、期限与违约责任：结算办理后费用支付办法与违约责任：有[ ]无[ ]
5、工程质量设置违反国家规定标准的违约处罚条款：有[ ]无[ ]
6、要求分包方在发包方没有按合同约定支付劳务费用的情况
下不得停工，且发包方不承担责任：有[ ]无[ ]
7、发包方对分包方支付劳务人员工资负连带责任条款：有[ ]无[ ]
8、劳动保险基金拨付比例：有[ ]无[ ]
9、预付工程款的数额、支付时限及抵扣方式：有[ ]无[ ]