(完整版)建设工程施工合同专用条款
建设工程施工合同通用条款(完整版)
建设工程施工合同通用条款(完整版) 第一章总则第一条建设工程施工合同的订立第二条合同的定义与范围本合同是指施工单位与发包单位就建设工程施工合作事宜订立的协议。
本合同适用于一切类型的建设工程施工活动。
第三条合同的效力本合同经各方签字盖章后即为生效，各方应按照本合同的约定履行义务。
第二章任务划分第四条施工单位的责任1.施工单位负责完成建设工程的施工任务，并保证其质量达到国家相关标准和规定。
2.施工单位应制定详细的施工方案，并提前报发包单位审核和批准。
第五条发包单位的责任1.发包单位应按照合同约定支付施工单位的施工费用。
2.发包单位应提供建设工程的相关资料和配合施工单位进行施工。
第六条接受验收1.施工单位完成施工任务后，发包单位有权组织对建设工程进行验收。
2.如发包单位对建设工程有任何质量问题，施工单位应按照合同约定负责进行修复。
第三章费用支付第七条施工费用的支付方式1.施工费用按照合同约定的进度支付。
2.施工费用包括人工费、材料费、机械费、管理费等。
第八条施工费用的决算1.建设工程竣工后，发包单位应及时与施工单位进行决算，确认最终的施工费用。
2.发包单位应按照决算结果支付最终的施工费用。
第九条迟延支付1.如发包单位未按照合同约定的时间支付施工费用，应按照约定支付迟延支付费用。
2.迟延支付费用按照未支付金额的千分之一计算，每延迟一天计算一次。
第四章变更与终止第十条合同的变更1.合同的变更应经双方协商一致，并以书面形式进行记录。
2.变更内容包括施工范围、工期、施工费用等。
第十一条合同的解除1.合同解除需经双方协商一致，并以书面形式进行通知。
2.发包单位如未按照合同约定支付施工费用，施工单位有权解除本合同。
第十二条违约责任1.如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
2.如果双方都有违约行为，应依法承担相应的法律责任。
第五章其他条款第十三条保密责任1.双方应对合同过程中了解到的对方商业和技术秘密承担保密责任。
建设工程施工合同专用条款
建设工程施工合同专用条款第一条总则1.1 本合同是由甲方（以下简称“业主”）和乙方（以下简称“承包商”）共同签订，根据双方的自愿、平等和互利原则，依法约定并履行的合同。
1.2 本合同的订立是为了确保建设工程的质量、安全、进度和费用的控制，同时明确双方的权利和义务。
第二条合同范围2.1 本合同适用于以下范围的建设工程：（请详细描述建设工程的性质、规模和位置等相关信息）2.2 如后续发生工程范围的变更或延期等情况，双方应协商并签订补充合同或变更协议。
第三条工期3.1 工期的计算以合同正式签订之日起计算，并根据工程的规模和复杂程度进行合理的调整。
3.2 如因不可抗力等原因导致工期延误，延期天数应按照法律规定执行。
3.3 若承包商拖延工期，按照每日合同金额的2%向业主支付违约金。
第四条价款支付4.1 业主按照工程进度按期支付价款，支付方式和比例按照双方约定执行。
4.2 如因承包商原因导致工程质量不合格，业主有权扣除相应款项，并要求承包商进行整改。
4.3 如发生争议，双方应协商解决，未解决部分可由仲裁委员会裁决。
第五条质量保证5.1 承包商应按照国家和地方相关标准要求，确保建设工程的质量符合合同约定和规范要求。
5.2 对于承包商所使用的材料和设备，应标明合格证明，确保其符合相关质量标准。
5.3 工程竣工后，承包商应提供一定期限的售后保修，如发生质量问题，及时进行处理和修复。
5.4 若承包商未能按照约定提供符合质量要求的工程，业主有权要求承包商重新进行施工，并可要求赔偿相应损失。
第六条安全保障6.1 承包商应制定详细的安全施工方案，并按照规定进行施工，确保工程过程中的安全。
6.2 如有人身伤亡或财产损失，责任由承包商承担，同时承包商需要负责相应的赔偿责任。
第七条违约责任7.1 如一方未能按照合同约定履行其义务，视为违约，另一方有权采取法律措施要求其履行或赔偿损失。
7.2 如双方均存在违约行为，应协商解决，如协商不成，可通过仲裁或法院解决。
建设工程施工合同专用条款
建设工程施工合同专用条款第一章总则第一条合同目的本合同的目的是为了明确甲方与乙方在建设工程施工过程中的权利和义务，规范双方的行为，保障合同的顺利履行。
第二条合同文本本合同分为合同条款和附件两部分，合同条款是合同的主体内容，附件是合同的补充内容，与合同条款具有同等法律效力。
第三条合同签订1.本合同的签订双方为甲方和乙方；2.甲方为施工项目的业主，乙方为施工项目的承包商；3.本合同的签订应当经过双方授权代表的书面签字。
第四条合同生效本合同自双方代表签字并盖章之日起生效，合同的生效期为工程施工开始之日起至竣工验收合格之日止。
第二章工程内容第五条工程范围1.工程的具体范围由工程图纸、工程说明书、技术规格书等文件确定；2.如遇技术规格与施工图纸、工程说明书不符之处，以技术规范为准；3.如遇工程说明书与施工图纸不符之处，以工程说明书为准。
第六条材料规格1.材料的选用应符合国家相关标准和规定；2.如项目需要，乙方应提供材料的样品和质量证明，经甲方审核确认后再进行采购。
第七条设备配置1.设备的采购、安装和维护应符合国家相关标准和规定；2.乙方应按照合同要求提供设备配置清单，并在施工过程中进行设备的巡检和保养。
第三章施工进度和质量管理第八条施工进度计划1.乙方应按照甲方要求提供施工进度计划，明确工程建设的开始和完成时间；2.如遇不可抗力等特殊情况，乙方应及时向甲方提供书面申请并经甲方同意后，可以顺延工程进度。
第九条施工过程管理1.乙方应按照国家相关法律法规规定，制定、组织实施施工组织设计和施工方案；2.乙方应按照建设工程质量标准和甲方要求，进行施工过程的监管和管理。
第十条施工质量管理1.乙方应按照合同约定，确保施工质量满足相关标准和要求；2.如发现工程质量存在问题，乙方应及时采取整改措施，确保质量合格。
第四章工程款项第十一条工程款项支付1.工程款项的支付方式和时间由双方协商确定；2.乙方应按照工程进度和竣工验收情况提供相应的支付申请和相关证明文件。
建设工程施工合同专用条款(标准版)(2024精)
建设工程施工合同专用条款（标准版）第一章总则第一条合同的目的和范围1.1本合同的目的是为建设工程的承包、施工及相关事宜提供明确的约定。
1.2本合同适用于各类建设工程的承包和施工，包括但不限于建筑工程、土木工程、水利工程、设备安装工程等。
第二条定义•“业主”指建设工程的委托方；•“承包商”指中标方或签订合同方；•“监理单位”指由业主委派的负责监督工程施工的机构；•“设计单位”指完成设计工作并获得相关批准文件的机构；•“工程”指本合同约定的建设工程；•“图纸”指用于工程施工的设计图纸、施工图纸等文件；•“合同价款”指承包商按合同约定应获得的对工程所作的全部劳务和供应的价款；•“合同时间”指本合同的履约期限。
第二章承包商的责任和义务第三条施工准备及资料的提供3.1业主应提供承包商施工所必须的相关资料和文件，并尽力确保其真实、正确、完整。
3.2承包商应及时检查业主提供的施工资料和文件，如发现问题应及时向业主提出书面通知。
第四条工程质量的保证4.1承包商应按照本合同约定的要求，保证工程在保质期限内达到合同约定的质量标准。
4.2承包商应按照监理单位的指令，采取必要的措施，对工程质量进行检查和测试，并保证其符合相关法律法规的规定。
第五条安全生产的责任承包商应根据工程的具体情况，制定并实施安全生产方案，确保工程施工过程中的安全。
5.2承包商应确保施工现场的安全设施完善，并严格遵守相关安全生产法律法规的要求。
第三章业主的责任和义务第六条工程变更及设计变更6.1业主如需对工程或设计进行任何变更，应向承包商提出书面变更通知，并与承包商协商确定有关费用和工期的调整。
6.2如果变更增加了工程量或工程难度，承包商有权要求相应的合同价款和工期的调整。
第七条工程款的支付7.1业主应按照本合同规定的工程进度和质量验收标准，及时支付相应的工程款项。
业主应按照约定的支付方式和时间，向承包商支付合同价款。
若因业主原因导致支付延迟，业主应承担由此引起的延期履约责任。
建设工程合同专用条款7篇
建设工程合同专用条款7篇篇1#一、词语定义1. 定义：除通用条款另有约定外，本专用条款中的词语应具有本条款赋予的含义。
2. 合同文件：包括本合同专用条款和通用条款。
3. 设计文件：发包人委托设计单位设计的文件，包括施工图、效果图、设计说明等。
4. 施工组织设计：承包人根据合同要求自行编制或委托设计的施工组织计划。
5. 书面协议：发包人和承包人协商一致的书面补充协议或文件。
6. 监理单位：受发包人委托，对工程进行监督管理的单位。
7. 第三方：除发包人和承包人以外的其他当事人。
8. 不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于战争、暴乱、空中飞行物坠落等。
9. 竣工验收：工程完工后，发包人按照合同约定组织验收的过程。
10. 结算：根据合同约定，对工程价款进行计算和支付的过程。
#二、合同双方的权利和义务1. 发包人的权利和义务- 遵守合同约定，按时支付工程款。
- 提供必要的施工条件，如施工场地、临时设施等。
- 负责协调承包人与第三方之间的关系。
- 按照合同约定进行竣工验收。
2. 承包人的权利和义务- 按照合同约定完成工程施工任务。
- 遵守施工规范和标准，确保工程质量。
- 负责提供施工所需的设备和材料。
- 负责工程竣工后的保修工作。
#三、施工组织设计和工期1. 施工组织设计- 承包人应在合同签订后尽快提交施工组织设计，经发包人批准后实施。
- 施工组织设计应包括施工进度计划、施工方法、设备材料计划等。
2. 工期- 工期自开工之日起至竣工之日止，具体日期以通用条款约定为准。
- 工期延误：因发包人原因或不可抗力导致工期延误的，经发包人确认后，工期可以顺延；因承包人原因导致工期延误的，承包人应承担相应的违约责任。
#四、质量保证与验收1. 质量保证- 承包人应建立质量保证体系，确保工程质量符合合同要求。
- 发包人应对工程质量进行监督，确保工程质量符合设计要求和标准。
2. 验收- 工程竣工后，承包人应提交竣工验收申请，发包人应在收到申请后尽快组织验收。
建设工程施工专用合同条款
建设工程施工专用合同条款第一部分：合同基本信息甲方（业主）：________乙方（承包商）：________工程名称：________工程地点：________合同编号：________签订日期：________第二部分：工程范围与标准1. 工程内容：本工程包括但不限于________（详细描述工程内容）。
2. 施工标准：乙方必须按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量满足甲方要求。
第三部分：工期与进度1. 开工日期：____年____月____日2. 竣工日期：____年____月____日3. 进度安排：乙方应提供详细的工程进度计划，并按计划执行。
如有变动，需及时通知甲方并获得书面同意。
第四部分：质量要求乙方应保证工程质量达到甲方及相关法规的要求。
对于出现的任何质量问题，乙方应在接到甲方通知后迅速采取措施进行整改。
第五部分：安全与环保1. 安全生产：乙方应遵守安全生产法律法规，制定并执行安全生产计划，确保施工现场安全。
2. 环境保护：乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响，符合环保要求。
第六部分：合同价款与支付方式1. 合同总价：人民币________元。
2. 付款方式：甲方按照工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间由双方协商确定。
第七部分：变更与索赔1. 工程变更：如需变更工程内容，双方应协商一致，并签订书面变更协议。
2. 索赔条款：因不可抗力或其他原因导致工程延误或损失，乙方有权向甲方提出索赔。
第八部分：违约责任如甲乙任一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
第九部分：争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交仲裁机构仲裁或依法向人民法院起诉。
第十部分：其他约定本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十一部分：附件本合同附件包括工程图纸、技术规范等，与本合同具有同等法律效力。
第十二部分：签字盖章本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
建设工程施工合同专用条款
建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同专用条款一、合同的定义1.1 本合同是由甲方（建设单位）和乙方（承包商）签订的建设工程施工合同，依据相关法律法规的规定，双方经协商一致达成并加以批准的合同。
二、合同的基本条款2.1 工程内容的描述甲方委托乙方承担以下建设工程的施工：（详细描述工程内容，包括但不限于工程名称、工程地点、工程范围等）2.2 合同价款2.2.1 合同价款总额为__________（大写）人民币。
2.2.2 合同价款按照以下方式支付：（明确支付方式、时间和比例）2.3 工期2.3.1 工程总工期为__________（大写）天，自合同生效之日起算。
2.3.2 双方约定的工程分阶段或子工程的竣工时间为__________（大写）天，分别计算。
2.4 质量保证2.4.1 乙方应按照相关法律法规、标准和合同约定的质量要求，保证所承担工程符合规范，并向甲方提供质量保证期。
2.4.2 质量保证期为__________（大写）个月，自工程竣工验收合格之日起计算。
2.5 确定竣工与验收2.5.1 乙方在工程完工后应及时通知甲方进行竣工验收。
2.5.2 竣工验收合格后，甲方应向乙方支付尾款并开具相应的竣工验收证书。
2.6 变更与索赔2.6.1 双方对于工程的变更，应按照相关法律法规和合同约定的程序进行协商。
2.6.2 如因不可抗力或其他合理事由导致工程无法按时进行或完成，双方应及时协商解决并按照合同约定的方式处理索赔事宜。
2.7 违约责任2.7.1 一方违约给对方造成经济损失的，应承担相应的违约责任。
2.7.2 双方违约的具体处理方式及相应的违约金金额应在合同中明确约定。
三、其他附加条款（根据实际情况，添加适当的附加条款）本文档涉及附件：1、合同附件一、施工图纸及技术要求2、合同附件二、支付计划表3、合同附件三、竣工验收报告本文所涉及的法律名词及注释：1、不可抗力：指不能预见、不能克服且不可避免的客观情况，如自然灾害、战争等。
建设工程施工合同通用条款(完整版)
建设工程施工合同通用条款建设工程施工合同通用条款依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
1. 工程名称：_______________________________________工程地点：_______________________________________3.工程承包范围承包范围：___________________________________________________________ ________4.计划工期计划开工日期：________年________月________日计划竣工日期：________年________月________日计划工期总日历天数________天。
5.质量标准工程质量标准：________________________计价方式与签约合同价格本合同采用计价方式为________________金额：________万元人民币________ 承包人：法定代表人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：第二部分通用条款1 一般约定1.1 词语定义合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指构成合同文件组成部分的由合同当事人共同签署的，约定合同主要内容的书面文件。
1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的用于投标的，称为投标函的文件。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的，用以对投标函解释说明的，称为投标函附录的文件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同 (GF-1999-0201) （正 本）
中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局
一九九九年十二月
四川省建设委员会 四川省工商行政管理局
制 定 制 定 协 议 书 发包人(全称): 勇霆（北京）投资管理有限公司 承包人(全称): 三河市继福门窗有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：中医院综合楼 工程地点：昌平区小汤山镇政府东侧 工程内容：室内装修工程 二、工程承包范围 承包范围：墙面粉刷，吊顶，地面粘800x800地砖，卫生间墙地面粘砖，吊铝扣板顶，部分楼层做二次结构，楼顶层做-20 SBS防水，部分墙立面做防水和卫生间防水，强弱电，消防工程，亮化工程等。 三、合同工期 开工日期： 2014年 9 月 1 日 竣工日期： 2014年 10 月 25 日 计划工期： 55 天。
四、质量标准
工程质量标准：按国家质量标准 五、合同价款 金额（大写）：暂估：陆佰万元（人民币）具体金额按实际工程发生。 ￥ ：6000000元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、 本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议中有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：2014年8 月 28 日 合同订立地点： 门诊楼办公室 本合同双方约定： 即日 后生效。 发包人：（盖章） 承包人：（盖章） 住所： 住所： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电话： 传 真： 传真： 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐号：
专 用 条 款
一、词语定义及合同文件 ２.合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序：1、本合同协议书；2、中标通知书；3投标书及其附件；4本合同专用条款；5本合同通用条款；6标准规范及有关技术文件；7图纸；8工程量清单；9、工程报价单或预算书。 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 ３.语言文字和适用法律、标准及规范 3.1 本合同除使用汉语外，还使用 _/ 语言文字 3.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规： 执行 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》中华人民共和国国务院《建设工程质量管理条例》、《四川省建筑管理条例》及自贡市的规章制度 3.3 适用标准、规范 适用标准、规范的名称：执行国家现行标准、规范 发包人提供标准、规范的时间： / 国内没有相应标准、规范时的约定： / ４.图纸 4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：承包人进场前7天内提供4套图纸。 发包人对图纸的保密要求：不得泄露 使用国外图纸的要求及费用承担：/ 4.2 图纸的修改： 图纸修改和补充的部位：根据工程实际需要 监理人签发的期限：收到修改图审核后签发 二、双方一般权利和义务 ５.工程师 5.2 监理单位委派的工程师 姓名：___ ____职务：__ ___ 发包人委托的职权：控制工程建设的质量、工期进度、安全、投资，按发包人委托权限范围内工作，对工程监理工作负全责。 需要取得发包人批准才能行使的职权：按监理合同执行。 5.3 发包人派驻的工程师 姓名：_________职务：______________ 职权：_ __________ 5.6 不实行监理的，工程师的职权：/ ７.项目经理 姓名：_______________职务：_____项目经理__________ ８.发包人工作 8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： （1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备施工条件。 （2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前，施工用水、用电、变压器、配电箱等接至施工现场50M内。 （3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 已开通 。 （4）工程地质和地下管线资料的提供时间：现场确定 （5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：办理施工许可证及其它施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续，并按规定承担由此发生的费用。 （6）水准点与座标控制点交验要求：确定水准点与坐标控制点，于开工前已书面形式交给承包人，进行现场交验，满足施工测量定位要求。 （7）图纸会审和设计交底时间：开工前7天。 （8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按国家规定及时做好保护工作并承担由此发生的费用，并向有关部门报告。 （9）双方约定发包人应做的其他工作：双方协商解决。 ９.承包人工作 9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作： （1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：/ （2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日前，向发包人提交下月施工计划和本月完成量报表。 （3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据发包方或监理批准的施工组织设计和工程的具体情况采取相应的防护措施，并承担费用。 （4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： / 。 （5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人办理，发包人负责协调并承担由此引发的费用（因承包人责任造成的罚款除外）。 （6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程竣工移交前由承包人负责，移交后由发包人负责。 （7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：按国家相关法规做好保护工作，费用由承包人承担。 （8）施工场清洁卫生的要求：按当地有关部门相关规定执行。 （9）双方约定承包人应做的其他工作：双方协商解决。
三、施工组织设计和工期 １０.进度计划 10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：按有关要求，经发包人确认后实施。 工程师确认的时间：按有关要求。 10.2 群体工程中有关进度计划的要求：/ １３.工期延误 13.1 双方约定发包人造成工期延误的其它原因： （1）发包人未能按本合同约定提供开工条件； （2）设计变更、工程量增加； （3）异常恶劣的气候条件、自然条件等。 因以上原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延和（或）增加费用，并支付合理利润。 13.2 承包人工期延误 承包人原因造成工期延误: 承包人承担违约责任并赔偿损失。 逾期竣工违约金：因承包人造成工期延期，每延误一天，承担违约金人民币5000元。
四、质量与验收 １７.隐蔽工程和中间验收 17.1 双方约定中间验收部位：按规范进行隐蔽工程和中间验收。承包方做好验收记录，发包方及监理代表签字认可，并经自贡市质检站验收合格后方能进行下道工序。
１９.工程试车 19.5 试车费用的承担：无 五、安全施工 ：按通用条款执行。
六、合同价款与支付 ２３.合同价款及调整 23．2本合同价款采用 固定单价合同（单价的确定按中选人第一次报价与中选价相应比例下浮）方式确定。 (1)采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：风险由承包人承担。其综合单价（综合单价的确定按中选人第一次报价与中选价相应比例）下浮后不作调整。 (2)新增项目或漏项的工程量的调整方法： 招标人提供工程量清单如有漏项或发生设计变更时，工程量按实际发生计算。工程量的计算规则，应与工程量清单的计算规则一致，即为《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008的计算规则。 除合同另有规定外，招标人提供工程量清单如有漏项或发生设计变更时，单价按下列方法确定： a、投标报价清单中已有相同或类似的工程项目，其综合单价按报价清单中相同或类似项目的（综合单价的确定按中选人第一次报价与中选价相应比例）综合单价下浮执行。 b、若投标报价清单中没有相同或类似的项目，按2009《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关文件组价的综合单价（综合单价的确定按中选人第一次报价与中选价相应比例）下浮后执行。主要材料若投标文件中有的，按投标文件执行；若投标文件中没有的，按《自贡建设》中自贡地区市场价中间价执行；《自贡建设》中自贡地区市场价均没有时，按发包人认质认价执行。 （3）措施费按中选人第一次报价与中选价相应比例下浮后包干使用，不作调整。
23．5 法律、法规、规章和政策变化引起的价格调整 按规定执行。 ２４.工程预付款 发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例： 24.1预付款额度和预付方法：合同价款总额(不含暂列金额)的10％, 承包人将管理人员派驻现场并将主要施工机械运至施工现场后拨付。 24.2 预付款的扣回：分3次扣回，在第2次付进度款时扣回预付款的30%，在第3次付进度款时扣回预付款的30%，在第4次付进度款时扣完。 ２５.工程量确认