四川省建设工程施工合同
四川省建设工程施工合同范本
四川省建设工程施工合同范本一、合同主体甲方：（以下简称“甲方”）地址：法定代表人：联系人：联系电话：乙方：（以下简称“乙方”）地址：法定代表人：联系人：联系电话：在中国法律法规的基础上，甲乙双方经友好协商，一致同意签订本工程施工合同（以下简称“合同”）。
二、合同项目1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程范围：4. 工程规模：5. 工期要求：三、合同条款1. 承包价款甲方按照施工合同范本的要求，向乙方支付工程款项。
具体款项、支付方式、支付比例等事项详见附件1：工程款支付计划。
2. 双方权责2.1 甲方的权责：- 提供合法合规的工程施工图纸和设计文件。
- 协调解决政府审批、土地征用、环保监测等工程前期手续。
- 监督工程质量，确保施工符合相关法律法规和质量标准。
- 按照合同约定的时间和方式支付工程款项。
2.2 乙方的权责：- 按照工程图纸和设计要求进行施工，并确保符合相关质量标准。
- 按照合同约定的工期完成工程。
- 提供施工过程中所需的材料和设备，并负责其运输和存储。
- 支付施工所需的人工、机械、能源和材料费用。
3. 工程变更和索赔3.1 变更必要时，甲乙双方可以协商变更工程内容、工程图纸、设计要求等事项，并签订变更协议。
变更前应对工期和费用进行重新评估，并根据变更后的情况进行调整。
3.2 索赔若因甲方原因导致工程进度延迟或费用增加，乙方有权向甲方提出索赔请求，并提供相关证据。
甲方应积极配合并承担相应的责任。
4. 违约责任4.1 甲方违约责任：- 未按时支付工程款项的，每逾期一天，应向乙方支付相应的滞纳金。
- 提供虚假信息、故意隐瞒事实或违反法律法规的，应向乙方支付相应的违约金。
4.2 乙方违约责任：- 施工质量未达到合同约定的要求的，应承担相应的返工责任，并支付返工费用。
五、争议解决1. 甲乙双方若发生争议，应友好协商解决；若协商不成，双方同意将争议提交四川省人民法院进行诉讼解决。
2. 争议期间，甲乙双方应继续履行合同中无争议的各项责任。
四川建设工程施工合同(示范文本)
四川建设工程施工合同(示范文本)1. 引言该合同是由承包方和发包方达成的四川建设工程施工合同，旨在明确各方的权利和责任，规范工程施工的具体要求和流程，并确保工程质量、安全和进度的达到预期目标。
2. 合同内容2.1 项目名称2.2 项目地点工程项目的具体地点为__________________。
2.3 工程内容•工程项目的设计、施工和交付；•材料、设备的采购和安装；•监理和验收；•工程保修等。
2.4 合同价款工程项目的总合同价款为__________________（人民币大写：__________________）。
2.5 施工期限本合同规定的施工期限为__________________（注明起始日期和截止日期）。
2.6 工程质量和标准2.7 工程变更和索赔任何工程变更或索赔需经双方协商一致，并以正式书面变更或索赔通知的形式确认。
3. 合同履行3.1 承包方责任•按照工程设计和合同规定进行施工，保证施工质量；•按时向发包方提供工程进度报告；•配合发包方和监理单位的工作，接受监督和检查；•完成工程项目的验收并进行必要的修复和保养；•定期向发包方提供工程质量和安全的相关报告。
3.2 发包方责任•提供工程设计文件和相关资料；•按时支付合同款项；•提供必要的配合和支持，以确保工程项目的顺利进行；•对承包方提出的工程变更和索赔按合同约定进行处理。
3.3 变更和解除合同如需变更或解除本合同，应经双方协商一致，并以正式书面通知的形式确认。
4. 质量保证4.1 保修期本合同规定的保修期为工程项目竣工验收之日起__________________（一般不超过12个月）。
承包方在保修期内对工程项目进行必要的修复和保养，确保工程质量满足合同约定的要求。
4.3 质量监督发包方有权随时对工程项目质量进行监督和检查，并提出必要的整改要求。
5. 不可抗力5.1 定义不可抗力指发包方和承包方在合同签订时无法预见、不能避免并不能克服的客观情况。
四川省建设工程施工总承包合同范本
四川省建设工程施工总承包合同范本本合同由甲方（以下简称"业主"）与乙方（以下简称"承包商"）双方共同订立，经双方友好协商，达成如下条款：第一条合同的目的和范围1.1 业主向承包商委托进行四川省内的建设工程项目的总承包。
1.2 本合同约定了业主和承包商之间就建设工程施工总承包事项的权利、义务和责任。
1.3 业主应向承包商提供准确、完整的施工设计文件、承包商需要的有关技术资料，并就合同履行过程中出现的问题及时予以协助和解答。
1.4 承包商应按照业主的要求和承包商的专业判断，进行合理的施工计划和施工方法的确定，并负责指导和组织施工过程中的各项工作。
第二条合同的签订和生效2.1 双方签订的书面合同和附件构成本合同的完整内容，并具有法律效力。
2.2 业主和承包商应在合同签订后的三日内互相交换各自的合同副本，即为合同正式生效的日期。
第三条建设工程施工的质量要求3.1 承包商应确保施工过程符合相关法律法规的规定，并且无论是施工过程还是完工后的工程质量都应符合国家、地方行业标准和技术规范的要求。
3.2 承包商应采用安全、科学、先进的施工工艺和设备，确保施工过程中的安全和环境保护。
3.3 业主有权对施工过程进行监督和检查，承包商应积极与业主合作，提供必要的技术档案、检验检测报告等资料。
3.4 如发现施工过程中存在的质量问题，承包商应及时采取临时措施进行整改，并在确保质量符合要求的情况下继续施工。
第四条合同价款支付方式4.1 合同价款为人民币XX万元（大写：人民币XX万元整）。
4.2 合同价款支付方式为按工程进度及验收逐次支付。
4.3 业主应在收到承包商提交的关于施工进度的有效证明后的五个工作日内支付应付的合同价款。
4.4 如因业主原因造成工程进度延期，业主应相应延迟支付相应款项。
第五条违约责任5.1 如任何一方未能履行本合同约定的义务或违反了合同的条款，应当依法承担违约责任。
四川省建设工程施工总承包合同范本
四川省建设工程施工总承包合同范本一、合同主体发包方（甲方）：单位名称：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____承包方（乙方）：单位名称：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____二、工程概况1、工程名称：＿____2、工程地点：＿____3、工程内容：＿____4、工程规模：＿____三、工程承包范围详细说明乙方承担的施工任务范围，包括但不限于土建工程、安装工程、装饰装修工程等具体工作内容。
四、合同工期1、开工日期：＿____2、竣工日期：＿____3、总工期：＿____天五、质量标准工程质量应达到国家及地方现行的施工质量验收规范标准，确保一次性验收合格。
六、合同价款及支付方式1、合同总价：人民币（大写）＿____元（小写：￥＿____元）2、计价方式：明确采用的计价方法，如工程量清单计价、定额计价等。
3、支付方式：预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的_____%作为预付款。
进度款：根据工程进度，按_____的比例支付进度款。
竣工结算款：工程竣工验收合格后，支付至结算总价的_____%，剩余____%作为质量保证金，在质保期满后无质量问题时支付。
七、双方的权利和义务（一）发包方的权利和义务1、提供施工所需的场地、水源、电源等基础条件。
2、按时支付工程款项。
3、派驻现场代表，对工程进度、质量进行监督检查。
（二）承包方的权利和义务1、按照合同要求和规范标准进行施工，确保工程质量和工期。
2、编制施工组织设计和施工方案，并报发包方审批。
3、遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作。
八、工程变更1、工程变更的提出：任何一方提出工程变更，需经过对方同意，并办理相关手续。
2、变更价款的确定：按照合同约定的计价方式和相关规定确定变更价款。
九、竣工验收与结算1、竣工验收：工程竣工后，乙方提交竣工验收报告，甲方组织相关部门进行验收。
2、竣工结算：验收合格后，乙方提交结算报告，甲方在规定时间内审核完成。
四川省建设工程施工合同范本
四川省建设工程施工合同范本1. 总则本合同由甲方（以下简称“建设单位”）和乙方（以下简称“承建单位”）共同订立，双方本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，就四川省境内的建设工程进行施工，达成以下合同：2. 工程概况（1）工程名称：__________________（2）工程地点：__________________（3）工程规模：__________________（4）工程造价：__________________（5）工程内容：__________________3. 合同的履行（1）承建单位应按照工程设计要求进行施工，并保证施工过程和施工质量符合国家相关标准及规范。
（2）建设单位应提供合理的配合和协助，如提供施工图纸、技术资料等，并按时支付相应工程款项。
（3）双方应建立工程进度计划，并按计划完成各阶段工程。
4. 工程价款及支付方式（1）工程价款总额为__________________。
（2）支付方式：甲方应按照工程进度和验收情况，及时支付相应款项给乙方，支付方式可以分期支付，也可以一次性支付。
5. 质量保证（1）在工程竣工验收合格后，乙方对工程质量承担质量保修责任，质量保修期为_____________。
（2）在质量保修期内，如出现工程质量问题，乙方应及时处理，并承担相应的责任。
6. 变更和索赔（1）在施工过程中，如遇工程变更需求，应经双方协商一致，签订变更合同，明确变更内容、变更费用等。
（2）如因建设单位原因造成乙方工程延期或额外费用支出，乙方有权提出索赔要求，并提供相关证据。
7. 违约责任（1）如一方未按合同约定履行义务，造成对方损失的，应承担违约责任。
（2）如遇不可抗力因素导致合同无法履行，双方可协商解决，如无法解决，可按照国家有关法律法规执行。
8. 合同解除和争议解决（1）本合同生效后，任何一方不得擅自解除合同，否则应承担一定违约责任。
（2）合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，如协商不成，可向有关行政机关或仲裁机构提起仲裁。
四川省建设工程施工合同
6.2乙方违约：乙方未按合同约定完成工程，甲方有权追究乙方违约责任，并要求乙方支付违约金。七 Nhomakorabea争议解决
双方在合同履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定
8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
四川省建设工程施工合同
一、工程概况
1.1工程名称：四川省XX建设项目
1.2工程地点：四川省XX市XX区
1.3工程类型：住宅楼/商业楼/办公楼等
1.4工程规模：本项目总用地面积XX平方米，总建筑面积XX平方米，包括XX栋楼，层数XX层。
1.5工期要求：本合同工程总工期为XX天，自合同签订之日起计算。
二、合同主体
五、工程变更及签证
5.1工程变更：甲方提出工程变更，乙方应积极配合，并根据变更内容重新提交预算。变更金额在合同总价款5%以内的，乙方应无条件执行；超过5%的，双方协商解决。
5.2签证：因甲方原因导致工程停工、返工、窝工等，乙方应向甲方提出签证申请，甲方审核确认后，按照实际发生费用支付给乙方。
六、违约责任
（3）结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交工程结算报告，甲方审核确认后支付至合同总价款的95%；剩余5%作为质量保证金，质保期结束后无质量问题，甲方支付给乙方。
四、工程质量及验收
4.1工程质量：乙方应严格按照国家及地方相关标准、规范、设计文件进行施工，确保工程质量。
4.2验收：工程分阶段验收，包括基础验收、主体结构验收、竣工验收等。乙方应按照验收标准提前通知甲方进行验收，验收合格后双方签署验收报告。
2.1甲方（建设单位）：XX房地产开发有限公司
四川省建设厅 建筑装饰施工合同7篇
四川省建设厅建筑装饰施工合同7篇篇1建筑装饰施工合同甲方：四川省建设厅授权单位：[甲方单位名称]乙方：[乙方单位名称]（以下简称乙方）签订地点：[具体签订地点]根据《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况第二条工程期限及责任约定篇2甲方（发包方）：__________________乙方（承包方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本建筑装饰工程施工事项达成如下协议：一、工程概况工程名称：__________________工程地点：__________________工程范围：室内装饰工程（包括室内装修、墙面涂料、吊顶、灯具安装等）及室外部分装饰工程。
二、合同工期开工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日合同工期总日历天数：____天。
如遇特殊情况工期顺延。
三、质量标准与验收本工程质量标准应符合国家建筑装饰工程施工质量验收规范及相关规定。
工程完工后，甲乙双方应及时组织验收，验收合格后，方可进行后续工作。
如验收不合格，乙方应负责返修并承担相应损失。
四、工程造价及付款方式工程总造价（大写）：__________________（小写：__________________元）。
具体支付方式为：开工前甲方支付乙方工程总造价的____%作为预付款；工程进度过半，甲方支付工程总造价的____%；工程竣工并经验收合格后，甲方支付剩余款项。
甲方预留工程总造价的____%作为质量保证金，质保期为一年。
五、材料供应及质量保证1. 乙方应按照设计要求选用符合国家标准的建筑装饰材料，并提供相关证明资料。
甲方有权对乙方提供的材料进行检验，如发现不符合要求的材料，甲方有权要求乙方更换。
四川省建设工程施工合同(示范文本)
四川省建设工程施工合同(示范文本)范本 1 - 正式风格方案一：四川省建设工程施工合同（示范文本）【注意】本文件仅供参考，实际使用时请根据具体情况进行修改和调整。
第一章总则第一条合同目的本合同是为了规范四川省范围内的建设工程施工活动，明确各方的权利和义务，保证施工质量、安全和工期的履行，促进建设工程的健康发展。
第二条合同范围本合同适用于在四川省范围内进行的建设工程施工合同活动。
第三条定义和解释1. 建设工程：指在土地上，利用材料、设备和劳动力，以建筑工程、市政工程、水利工程、交通工程等形式进行的工程建设活动。
2. 施工单位：指按照本合同约定承担建设工程施工的建筑企业或个体工商户等具有相应施工资质的单位或个人。
3. 监理单位：指按照法律法规承担对建筑工程施工过程进行监督和管理的单位。
4. 业主：指建设工程的委托人或所有权人。
5. 设计单位：指按照法律法规承担建设工程设计的单位。
6. 相关单位：指与建设工程有特定关联关系的其他单位，包括但不限于勘察单位、咨询单位、供应商等。
7. 双方：指施工单位和业主。
第二章合同签订和生效第四条合同的签订1. 合同双方应当依法平等自愿地签订合同。
合同应当采用书面形式并加盖（签章）。
2. 合同应当明确约定合同的名称、合同各方的名称和住所、工程名称和地点、工程内容和范围、工程工期、工程质量要求、合同价款、支付条款、违约责任等内容。
第五条合同的生效本合同自双方签字（加盖签章）之日起生效。
双方附有加盖（签章）的合同文本为合同的有效证据。
第三章施工单位的权利和义务第六条施工单位的权利施工单位有权要求业主按照约定支付合同价款，并提供必要的施工条件、相关设计文件和施工图纸等。
第七条施工单位的义务1. 施工单位应当按照相关法律、法规和合同约定，完成合同规定的施工工程，并确保施工质量达到合同约定的标准。
2. 施工单位应当按照工程进度计划和质量控制计划，按时完成工程，并保证工程质量不受影响。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
四川省建设工程施工合同（示范文本）2013年11月01日公布目录第一部分协议书第二部分通用条款1．词语定义1．1.1合同文件1．1.2合同当事人和人员1．1.3工程和设备1．1.4日期1．1.5合同价款1．1.6其它2．一般约定1．2.1合同文件及解释顺序2.2法律1．2.3语言文字1．2.4标准、规范1．2.5图纸和文件2.6保密1．2.7联络1．2.8现场查勘2.9招标文件错失的修正2.10投标文件的完备性和算术性错误的修正1．2.11施工准备2.12施工设备和临时设施2.13交通运输1．2.14专利技术及特殊工艺1．2.15文物、化石和地下障碍物 1．2.16联合承包1．2.17员工2.18工程档案1．2.19严禁贿赂3．合同当事人及相关人1．3.1发包人1．3.2承包人1．3.3监理人1．3.4工程造价咨询人3.5现场管理人员的任命和更换3.6现场管理人员的职权1．3.7专业工程分包3.8承包人劳务分包4．工期1．4.1开工1．4.2施工进度计划1．4.3工期延误1．4.4暂停施工4.5复工4.6加快进度4.7竣工日期4.8提前竣工奖励4.9误期赔偿5．材料和设备供应1．5.1发包人供应材料和工程设备 1．5.2承包人采购材料和工程设备1．5.3材料和工程设备检验5.4样品5.5材料代换5.6进口材料和工程设备5.7禁止使用不合格的材料和工程设备6．安全文明施工与环境保护1．6.1安全施工1．6.2安全防护1．6.3事故处理1．6.4工程保护与照管6.5治安保6.6文明施工6.7环境保护7．工程质量1．7.1工程质量要求7.2测量放线1．7.3质量检查1．7.4隐蔽工程验收1．7.5重新验收和额外检验7.6缺陷修复1．7.7工程试车8．工程变更1．8.1工程变更的条件1．8.2工程变更的范围8.3工程变更的权限8.4承包人的合理化建议9．工程造价1．9.1资金使用计划和安排 9.2工程计量9.3暂列金额9.4暂估价9.5计日工1．9.6合同价款调整9.7法律法规变化9.8工程变更9.9项目特征描述不符9.10工程量清单漏项、缺项 9.11工程量偏差9.12物价变化9.13现场签证9.14工程款支付事项1．9.15预付款支付9.16安全文明施工费1．9.17进度款支付1．9.18竣工结算9.19结算款支付9.20质量保证金9.21最终结清10．工程验收1．10.1工程竣工10.2中间验收1．10.3竣工验收10.4接收与部分工程的接收 10.5竣工清场10.6施工队伍撤离1．10.7质量保修11.索赔11.1承包人索赔11.2发包人索赔12.工程担保、保险与风险12.1承包人履约担保12.2承包人预付款担保12.3发包人支付担保12.4保险12.5发包人风险12.6承包人风险12.7不可抗力13．违约责任与合同的解除和终止1．13.1发包人违约1．13.2承包人违约13.3第三人造成的违约13.4合同解除13.5合同解除后的价款结算与支付 13.6合同终止14．合同争议的解决14.1监理或造价工程师暂定14.2友好协商14.3管理机构的解释或认定14.4争议调解14.5仲裁14.6诉讼14.7继续履约15．合同补充与备案第三部分专用条款第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国担保法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工及履约担保事项协商一致，订立本合同。
1、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源： 2、合同工期合同工期总日历天数天，从发包人发出开工通知或批准承包人开工报告的次日算起。
3、质量标准工程质量标准： 4、合同价款合同总价金额（大写）：元（人民币）￥：元（人民币）项目单价：□详见承包人的投标报价书（适用于招标工程）详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（适用于非招标工程）5、组成合同的文件组成本合同的文件包括：（1）本合同协议书（2）本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充协议（含会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和工程价款调整报告等修正文件）（3）中标通知书（适用于招标工程）（4）投标书及其附录（包括评标期间承包人的澄清文件和已标价工程量清单。
适用于招标工程）发承包双方确认的工程量清单报价单或施工图预算书（适用于非招标工程）（5）本合同专用条款和补充条款（6）本合同通用条款（7）标准、规范及有关技术文件（8）图纸（9）担保资料及其他6、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
7、承包人承诺承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
除不可抗力外，承包人由于非发包人的原因而不履行合同约定的义务时，由其保证人按“承包人履约保函”的约定，向发包人履行保证责任。
8、发包人承诺发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
发包人不按合同约定履行工程款支付义务，由其保证人按照“发包人支付保函”的约定向承包人履行保证责任。
9、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定且双方按专用条款的约定提供履约担保后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）地址：地址：法定代表人（签字或盖章）：法定代表人（签字或盖章）：委托代理人（签字或盖章）：委托代理人（签字或盖章）：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：电子信箱：电子信箱：合同备案机构（备案专用章）经办人：年月日第二部分通用条款1．词语定义在本合同包括专用条款和通用条款中，下列词语和措辞应具有以下所述的含义。
1.1合同文件1.1.1合同（或称合同文件）：指合同协议书、中标通知书、投标书及其附录（含已标价工程量清单）、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸以及构成合同组成部分的其他文件（如果有）。
1.1.2合同协议书：指发包人与承包人为合同工程签订的协议书。
招标工程应自中标通知书发出后30天内签订。
1.1.3中标通知书：指发包人签署的正式接受中标的承包人投标书的函件。
1.1.4投标书：指构成合同文件组成部分的，由承包人按发包人招标文件要求，向发包人填写的投标函及其提交的所有其他文件。
1.1.5投标书附录：指附在投标书后作为其一部分，称为“投标函附录”的文件。
并构成合同文件组成部分。
1.1.6通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的合同条款。
1.1.7专用条款：是发包人与承包人根据法律、法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的合同条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.1.8履约担保：指在合同工程施工中，根据法律、法规规定或合同约定，由担保人向债权人提供的，保证债务人不履行债务时，由担保人代为履行或承担责任的法律行为。
在本合同中指承包人向发包人提供的履约担保、预付款担保，发包人向承包人提供的支付担保。
1.1.9技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的技术规范，以及在技术规范中引用的国家、行业和地方规范、规程、标准以及按照合同约定，发包人所做或由承包人提交发包人批准的对其所作的任何补充和修改。
1.1.10图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人（或其代表）按照合同发出的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。
1.1.11已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的投标书及其附录中已标明价格、经算术性错误修正（如有）且承包人已确认的工程量清单，包括各项说明和表格。
1.2合同当事人和人员1.2.1合同当事人：指发包人和承包人。
1.2.2发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.2.3发包人代表：指发包人在专用条款中指定的履行本合同的己方代表，由发包人任命并书面通知承包人，其具体身份和职权在专用条款中明确。
1.2.4发包人之保证人：指在担保协议书中约定，具有工程建设合同担保资格，能为承包人所接受的，具有工程款支付能力的在中华人民共和国境内注册的银行等金融机构、专业担保公司。
1.2.5承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.2.6项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责合同工程施工管理和合同履行的已方代表，或有时根据第3.5.2.2款（承包人代表更换）的规定，由承包人任命并书面通知发包人的其他人员。
其具体身份和职权在专用条款中明确。
1.2.7承包人之保证人：指在担保协议书中约定，具有工程建设合同担保资格，能为发包人所接受的，在中华人民共和国境内注册的银行等金融机构、专业担保公司。
1.2.8分包人：指被承包人接受和发包人认可的，具有分包该工程资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
在本合同中指专业工程分包人和劳务分包人。
1.2.9设计人：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.2.10监理人：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.2.11监理工程师：指受发包人委托的监理人派出的负责本合同工程监理的专业技术人员。
其具体身份和职权在专用条款中明确。
1.2.12工程造价咨询人：指受发包人委托负责本工程造价控制和管理并取得相应工程造价咨询资质等级证书的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.2.13造价工程师：指受发包人委托的工程造价咨询人派出的负责本合同工程造价的专业技术人员，其具体身份和职权在专用条款中明确。
1.2.14调解人：指根据本合同第14.4.1款（调解人的任命）的规定，由发包人、承包人聘请的就本工程合同争议进行调解的人员。
1.2.15工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门管辖的工程造价管理机构。
1.3工程和工程设备1.3.1工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.3.2永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.3.3临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.3.4单位工程：指具有相对独立的设计图纸，能单独组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。
1.3.5分包工程：指在本合同中经发包人认可，由承包人依法分包的承包工程中非主体结构的专业工程或劳务作业。
1.3.6工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属1.3.7施工设备：指为完成合同约定的各项工程所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。