乡村道路施工合同

合集下载

2025年农村公路工程合同(4篇)

2025年农村公路工程合同(4篇)

2025年农村公路工程合同甲方:政府农村发展部乙方:工程承包公司鉴于甲方计划提升农村地区的公路状况,以优化农民的交通条件,双方经协商一致,达成以下协议:第一条项目概述1.1 项目名称:农村公路改善与扩建工程1.2 项目地点:各乡村区域1.3 工程内容:涉及道路网络的改善与扩建,包括道路铺设、桥梁建设、交通设施安装等1.4 工期:自合同签署之日起,预计____个月完成第二条合同金额2.1 项目总费用为人民币____元(大写:____),涵盖所有材料、设备、人力、管理及风险费用2.2 甲方将根据工程进度和质量标准,分阶段支付合同款项第三条承包商责任3.1 乙方全权负责项目规划、设计、施工及管理,确保按约定质量与时间完成工程3.2 乙方需派遣合格且有经验的工程技术人员进行项目管理,以保障工程顺利进行3.3 如出现施工延误或质量问题,乙方需承担相应责任,并及时进行整改和修复3.4 乙方需协调和管理施工人员及设备资源,确保施工安全与环境保护第四条监理4.1 甲方将聘请独立第三方监理机构,对工程实施监督和检查4.2 监理机构应及时报告工程进度及任何问题,并提出相应整改建议4.3 甲方有权依据监理报告决定支付款项,若发现重大质量问题,甲方有权终止合同第五条变更与索赔5.1 对合同的任何变更需双方协商一致,并以书面形式记录5.2 如因甲方原因导致工程延误,乙方有权提出索赔,并申请延长工期5.3 若因乙方原因导致质量不达标或延误,甲方有权要求乙方承担相应索赔责任和违约金第六条竣工与验收6.1 工程完成后,乙方需提交竣工验收报告,协助甲方进行工程验收6.2 甲方将基于验收报告和实际情况进行验收,发现问题,乙方需及时整改修复6.3 验收合格后,乙方需协助甲方办理相关手续,确保工程投入使用第七条违约责任7.1 如乙方无法按合同完成工程,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任7.2 如甲方无法按合同支付款项,乙方有权要求甲方承担违约责任7.3 因不可抗力导致无法履行合同,双方应及时通知对方并协商解决第八条保密条款8.1 双方应保守合同内容及工程资料,不得擅自泄露8.2 违反保密条款的一方,需承担违约责任及法律责任第九条争议解决9.1 双方发生争议,应首先通过友好协商解决,协商无果可向甲方所在地法院提起诉讼9.2 诉讼期间,合同其他条款应继续执行第十条其他规定10.1 本合同自双方盖章之日起生效,且取代所有先前的书面或口头协议10.2 本合同附件与正文具有同等法律效力甲方代表(签字):____日期:____年____月____日乙方代表(签字):____日期:____年____月____日2025年农村公路工程合同(二)本协议由承包方(甲方)与发包方(乙方)共同遵循,其主要内容如下:1.1 乙方授权甲方承担农村公路工程的施工任务,工程地点位于____,施工范围涵盖____。

2024年乡村道路安全设施(护栏)施工合同

2024年乡村道路安全设施(护栏)施工合同

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX2024年乡村道路安全设施(护栏)施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方:具体指乡村道路安全设施(护栏)施工的委托方,全称X乡村道路安全设施建设管理有限公司。

1.2 乙方:具体指乡村道路安全设施(护栏)施工的承揽方,全称X建筑工程有限公司。

1.3 护栏:指为提高道路通行安全而设置的,具有一定强度和防护功能的隔离设施。

第二条施工范围及内容2.1 施工范围:甲方指定的乡村道路路段,具体起止点由甲方提供。

2.2 施工内容:依据甲方提供的施工图纸和技术要求,完成护栏的采购、安装、调试及验收工作。

第三条施工工期3.1 合同约定的施工工期为个月,自甲方提供施工场地及材料之日起计算。

3.2 乙方应按照甲方要求,合理安排施工进度,确保按期完成施工任务。

第四条施工质量标准4.1 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、技术要求和规范进行施工。

4.2 护栏的材质、规格、安装高度等应符合国家相关标准和规范。

4.3 施工过程中,乙方应确保工程质量,不得出现质量问题和安全事故。

第五条材料供应5.1 甲方负责提供施工所需的护栏材料,并确保材料质量符合国家相关标准和规范。

5.2 甲方应在合同约定的时间内,将材料供应至乙方施工地点。

第六条施工安全6.1 乙方应制定施工安全措施,确保施工过程中的安全。

6.2 乙方应对施工人员进行安全教育,加强施工现场的安全管理。

6.3 乙方在施工过程中发生安全事故的,应立即报告甲方,并按国家相关规定处理。

第七条工程款项7.1 甲方按合同约定的付款节点,向乙方支付工程款项。

7.2 付款金额和付款时间,详见合同附件中的付款计划。

第八条验收及保修8.1 工程完成后,甲方应组织验收,乙方应按约定时间提供验收资料。

8.2 验收合格的,甲方应在验收合格证书上签字确认,并按约定时间支付尾款。

8.3 工程保修期为一年,自工程验收合格之日起计算。

乡镇道路硬化施工合同(精选10篇)

乡镇道路硬化施工合同(精选10篇)

乡镇道路硬化施工合同(精选10篇)乡镇道路硬化施工合同(精选篇1)甲方:_______________乙方:_______________根据石家庄中宇工程造价师事务所有限责任公司招标文件,招标编号为__________X承德县水利基础设施建设项目的招标文件,遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定,就该项目进行公开招投标后,确定______________X(乙方)为成交单位,为保证承德县水利基础设施建设项目按设计要求高质量、高标准如期完成,使资金发挥更大效益,维护甲乙双方利益,保持良好合作关系,按照《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲乙双方签定如下工程施工合同:一、工程建设地点、内容及工程量:1、设计在_________乡工程量以验收实际核算为准。

2、工程量:工程建设乡村道路11.9公里,挡土墙1400米。

3、工程价款:总价款¥2881298.00元(含工程相关费用),最后以实际验收合格的工程量计算价款。

二、工程技术要求:工程建设乡村道路11.9公里,挡土墙1400米。

其中孟家院乡毛杖子村乡村道路2公里,宽3米,厚15厘米;八家乡桲椤台村乡村道路3公里,宽3米,厚15厘米,挡土墙400米;八家乡桑园村乡村道路3.5公里,宽3.5米,厚18厘米,挡土墙600米;大营子乡八卦岭村乡村道路2.3公里,宽3.5米,厚18厘米,挡土墙400米;安匠乡大窝铺村乡村道路1.1公里,宽3.5米,厚18厘米。

(具体详见承德县八家乡桲椤台村、桑园村等以工代赈乡村道路工程可行性研究报告)三、甲乙双方责任(一)甲方责任1、负责工程的勘测设计,施工指导和质量监督。

2、负责向乙方提供施工技术要求、图纸等技术资料。

3、有权对乙方违反施工技术要求的工程项目提出处理意见,确定返工、停工等事宜。

4、项目所在地乡镇、村负责协调好各种关系,处理好相关事宜,保证该项目顺利施工。

(二)乙方责任1、严格按甲方设计图纸及技术要求进行施工,并接受甲方检查监督。

农村道路维修合同协议书范本模板6篇

农村道路维修合同协议书范本模板6篇

农村道路维修合同协议书范本模板6篇篇1甲方(发包方):XXX村民委员会地址:XXX法定代表人:XXX乙方(承包方):XXX道路维修有限公司地址:XXX法定代表人:XXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方农村道路维修工程有关事宜协商一致,签订本合同。

一、工程概况1. 工程名称:XXX农村道路维修工程2. 工程地点:XXX3. 工程内容:包括但不限于道路维修、路面铺设、排水系统维护等4. 合同工期:自签订合同之日起至工程竣工验收之日止二、合同双方的权利和义务(一)甲方权利和义务1. 甲方应确保施工现场安全,提供必要的施工条件,如水、电等。

2. 甲方应按照合同约定支付工程款,确保乙方合法权益。

3. 甲方应协助乙方处理施工过程中遇到的重大问题。

(二)乙方权利和义务1. 乙方应严格按照合同约定履行维修义务,确保工程质量。

2. 乙方应合理安排施工进度,确保按时完成工程任务。

3. 乙方应加强施工现场管理,确保安全文明施工。

4. 乙方应提供完善的售后服务,确保维修后道路质量可靠。

三、工程价款及支付方式1. 工程价款:本合同工程总价为人民币XXX元整(¥XXXXXX)。

2. 支付方式:甲方应按照合同约定,以银行转账方式支付工程款给乙方。

具体支付时间节点如下:(1)合同签订之日起XX日内,甲方支付乙方工程预付款人民币XXX元整(¥XXXXXX)。

(2)乙方完成工程量达到XX%时,甲方支付乙方工程进度款人民币XXX元整(¥XXXXXX)。

(3)乙方完成全部工程量并经甲方验收合格后,甲方支付乙方剩余工程款人民币XXX元整(¥XXXXXX)。

四、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程款的,应承担违约责任,并支付乙方违约金,违约金按未支付工程款的XX%计算。

2. 乙方未按合同约定履行维修义务的,应承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的全部损失。

3. 双方在履行合同过程中,如因重大问题无法协商一致的,可依法解除合同,并由过错方承担违约责任。

村组道路硬化施工合同(通用10篇)

村组道路硬化施工合同(通用10篇)

村组道路硬化施工合同村组道路硬化施工合同一、施工合同的法律特征1、签订最新建设施工合同,必须以建设计划和具体建设设计文件已获得国家有关部门批准为前提。

签订施工合同须以履行有关法定审批程序为前提,这是由于最新建设施工合同的标的物为建筑产品,需要占用土地,耗费大量的资源,属于国民经济建设的重要组成部分。

凡是没有经过计划部门规划部门的批准,不能进行工程设计,建设行政主管部门不予办理报建手续及施工许可证,更不能组织施工。

在施工过程中,如需变更原计划项目功能的,必须报经有关部门审核同意。

2、承包人主体资格受到严格限制最新建设施工合同的承包人,除了在经工商行政管理部门核准的经营范围内从事经营活动外,应当遵守企业资质等级管理的规定,不得越级承揽任务。

3、签订及履行施工合同受到国家的严格监督管理。

国家对建设工程项目的发包实行招标投标制度。

《招标法》第三条规定:“中华人民共和国境内进行工程建设项目必须进行招标。

”第四条规定:“任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他方式规避招标。

4、最新建设施工合同实行备案制度。

建设部第89号令,即《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第47条规定“订立书面合同7日内,中标人应当将合同送县级以上建设行政主管部门备案;《辽宁省建筑市场管理条例》、《辽宁省建设工程招标投标条例》及《大连市建筑市场管理条例》都对施工合同备案做了法律规定。

在施工过程中,各级政府建设工程质量监督管理部门还要对工程建设的质量进行全面监督。

二、村组道路硬化施工合同(通用10篇)随着人们法律意识的加强,关于合同的利益纠纷越来越多,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。

那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小编整理的村组道路硬化施工合同(通用10篇),仅供参考,欢迎大家阅读。

村组道路硬化施工合同1甲方:小桲罗树村村民委员会乙方:陆国清为改善我村与亮甲台乡交通便利,经村委会商量,申请上级立项在黄土坡沟盘土岭梁至亮甲台交界道路硬化两公里。

标准乡村道路施工合同范本4篇

标准乡村道路施工合同范本4篇

标准乡村道路施工合同范本4篇乙方必须确保各种配备到位,严格履行职责。

今天小编就给大家整理了乡村道路施工合同,希望对大家的工作和学习有所帮助,欢迎阅读!标准乡村道路施工合同一发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):20x年8.5洪灾,沿路路面损毁严重,边沟堵塞,坡边塌方,造成车辆人员行走极为不便,经村两委研究决定,对此段路进行维修。

《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲、乙双方协商同意签订本合同。

第一条:工程概况(一)工程名称:道路维修。

(二)工程地点:。

(三)工程范围:全段路长1050米(含路面维修、边沟及塌方清理、护坡修复)(四)工程总造价:经双方确定本合同工程造价暂定为人民币万元,大写万元整。

第二条:工程期限根据双方协商工程期限自年月日起至年月日止,若遇特殊情况,工期顺延。

第三条:工程质量乙方根据甲方的要求进行施工,确保工程质量。

第四条:工程款结算及支付方式:本合同的工程量是暂定数量,待甲、乙双方共同核定后作为最终结算的依据。

工程完工甲方在年年底前付清乙方工程款。

第五条:乙方应负责施工时的人身安全责任及民事责任。

第六条:其他约定(一)本合同未尽事宜,经甲、乙双方协商后签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

(二)本合同自甲、乙双方签字盖章后生效,甲、乙双方履行完合同规定的义务后,结清工程款后失效。

(三)本合同一式两份,甲、乙双方各存一份。

发包方(签章):承包方(签章):法定代表人:法定代表人:年月日标准乡村道路施工合同二甲方:乙方:第一条:工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、合同包干金额:15000.00元(大写:壹万伍仟元整),如增加工程另作计算。

4、工程工期:本工程自20x年5月14日至20x年5月28日竣工。

5、工程质量:合格第二条:甲方责任1、负责向乙方提供所需的水、电等;2、负责协调有关部门做好保卫、消防、市容、垃圾处理等工作。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

乡村道路施工合同 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》和《道路工程施工承包合同管理条例》及有关规定,结合本工程具体情况,为确保双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商签订本合同。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、施工工期:根据甲方总承包合同确定。 乙方进场日期由甲方通知,乙方在接到甲方通知一周内进场,终止日期根据工程进度由甲方确定。 四、承包范围 1、工程范围:在甲方规定范围内的乡村道路。 2、乡村道路、路基地清理、路基地平整达到施工标准,在浇灌路面砼工程,模板工程及现场安全文明施工。 3、本工程全部采用商砼。 五、工作内容: 1、施工准备工作 根据施工组织设计要求的场地平整、现场临时排水设施、生产临建搭设及拆除、临时用电用水的接通等工作内容。 2、包工:本工程设计施工图和设计变更及增减工程量所有定额内外用工。 3、包材料:本工程的一次性消耗材料水泥由乙方承担。黄砂、石子一次性工程消耗用材全由乙方采购,其费用包括在总承包价内。 4、包工期目标:乙方必须按照合同的工期进度要求,因乙方原因造成工期的施工进度不能满足甲方要求,应承担相应违约损失。 5、包安全文明施工目标:文明施工工作内容要求保证施工工作面及生活区清洁卫生。 6、包质量目标:确保一次交验合格(砼标号 ,砼厚度 )。 六、承包单价: (一)甲方在与乙方签约的 乡村道路等项目。 (二)在协议承包范围内,乙方完成规定的工作内容,且施工质量达到国家验收标准,工期、安全及文明施工等达到甲方要求,承包费用按施工面积计算。 1、施工面积按图纸及现场施工面积规定的预算方法计算:按实际每平方米单价130元计算。 2、此包干价包括了砼搅拌等机械外的砼工程施工过程中的全部机具及工具的费用。 3、本包干价包括了脚手架工程中的铁丝、施工所用工具。 (1)清基:实施清基工作土方开挖和回填工作。 (2)垫层:垫层的平整、夯实。 (3)基础施工的其它部分工作。 4、砼工程工作内容: (1)施工准备:根据施工现场要求放出主轴线,负责各线的放线工作及标点的转点工作。做好施工前准备工作。本工程采用商品砼。 (2)清理:砼浇筑前清除模板内杂物、弥补缺失水泥垫块、检查砼标高及线控制:砼浇筑时,浇筑后及木工拆模后清扫、打凿撒在模板外包括模板、木枋、钢筋、架管以及楼地面上的砼;清理或清洗振动器、振动棒、料斗、滑槽、配料场:在甲方指导下自行清凿可能出现的胀模砼及修补,处理砼缺陷等,所有废渣、垃圾均须分类堆放在业主或甲方指定地点。 5、模板工程(含木制工程)工作内容 (1)准备工作:熟悉施工现场,操平放线,做好施工前准备工作。 (2)模板及制作安装、配料。 (3)材料准备:包括砂浆制运、砌体材料等全部工作内容。含场内的全部材料搬运和半成品的取放。 (4)养护及验收:保证7天的湿润养护砌体验收配合(包括养护的覆盖物品等) 6、脚手架工程工作内容 (1)场内材料搬运、拆除、砼浇灌架、安全通道、材料运输道,拆除的材料分类堆放等全部操作过程。 (2)运输:包括场内全部水平及垂直运输。所有材料不计二次转运费。施工前、后所有材料及垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。 (3)清理:架子拆除后全部材料的清理、清洗及按规格堆放整齐至指定地方。施工前、后所有材料及垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。 7、材料装卸、领用及保管 (1)所有到场材料的卸车,及出场材料的装车。 (2)乙方按现场材料管理办法管理材料。 (3)乙方采购材料进出场应由乙方负责人按实际数量现场签收认可。 (4)其他单位或个人使用需经乙方同意并办理手续。 (5)材料由乙方负责保管。 七、承包方式: 包工、包材料、包工期、包质量、包安全、包文明施工承包方式,其具体目标如下: 1、本包干价包括了现场安全、文明施工及C1配合用工费。 2、合同规定整体清包部分不存在计时工。 3、本合同中由于涉及现场变更、合同外工作导致无法按施工面积计算的工作量按实签证并双方现场协商计价。 4、本包干价中包括乙方用于现场管理的全部费用。 八、结算及付款方式: 1、结算:本工程费用经甲方监理方业主方验收合格且符合国家验收标准后一次性支付工程款的全部费用。 2、工程款在验收合格后7日内付清。 九、施工质量: 1、乙方必须确保承包范围内的分项工程质量达到《国家道路工程质量验收评定标准》的合格等级并要求所有工序一次性成活。凡不符合国家验收规范及甲方要求,甲方有权令乙方返工,返工的所有工料费用由乙方负责并承担甲方工期损失。返工后仍达不到要求时,甲方有权令其他队伍协助其返工,返工费用由乙方承担,并罚款2000元/次。 2、严格执行质量“三检”制度,每道工序完成后乙方根据甲方要求先进行自检、互检、交接检并做好记录,合格后方可用书面形式申报甲方验收,对不进行自检、互检、交接检或无记录,或记录与事实不符即要求甲方验收,每发生一次,罚款2000元。 3、甲方施工员在施工过程中或验收评定时提出的整改意见,乙方必须照章执行,对拒不执行整改意见的,或整改不及时的,或整改后仍达不到质量要求的每次罚款2000元。如发现乙方在施工过程中质量差距较大,故意拖延工期等不利于工程施工的恶劣现象,甲方有权勒令其退场,赔偿由此引起的一切损失费用。 4、项目质检员按照《国家道路施工工程质量验收评定标准》进行验收,要求所有分项工程必须达到国家规定标准。 十、施工安全: 1、乙方必须建立健全的安全组织机构,设立安全负责人及班组兼职安全员,配合甲方做好进场及日常安全工作。 2、乙方必须定期做好班内安全教育,使班组人员均有很强的安全意识。 3、乙方必须严格执行国家、地方和项目部制定的安全操作规程、安全管理细则,安全管理制度及治安管理条例。 4、乙方应杜绝重大伤亡事故的发生,施工期间,乙方人员发生的大小安全事故(除第三方原因)由乙方负全部责任,并承担所有由此而产生的全部费用,甲方不负任何责任。如因第三方原因引起的安全事故,甲方协助乙方追究第三方责任。 5、由于乙方操作不当或违反操作规程等自身原因造成第三方人员轻伤,在包干结算价中扣除2000元/人次;造成第三方人员重伤,在包干结算价中扣除5000元/人次;造成第三方人员死亡,在包干结算价中扣除50000元/人次。对于产生严重后果的,对肇事人交有关部门追究法律责任,并没收履约保证金。 十一、文明施工: 1、施工期间,应加强班组内部文明施工教育。 2、乙方须严格按照甲方企业CI形象要求保持生产、生活区域内的环境整洁每天派专人清理,并接受甲方检查。 3、乙方下班前,应将作业层的垃圾运至工地指定地点,不得到处乱扔,否则甲方指派专人清理,所有人工从乙方结账单中扣出(按40元/工日扣除)。 4、乙方在施工期间,严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮、打架等不文明行为(打架每人次罚款1000元,其他每人次罚款50-100元)。 十二、甲乙双方职责: 甲方职责: 甲方指派 为现场负责人。 1、乙方员工上岗前,甲方组织有关人员对乙方人员进行入场教育培训。 2、甲方根据生产情况安排乙方工作,并对乙方进行分部分项工程技术交底及技术指导。 3、按合同的约定结算及支付工程项目款。 4、负责配备安全防护设施(安全帽等劳保用品由乙方负责)。 乙方职责: 乙方指派 为现场负责人,并配备项目技术工程师、安全员、质检员、测量员等管理人员5人以上。 1、负责组织思想品质及技术水平等各方面均合格的施工管理及劳务人员,特种作业人员必须持证上岗。 2、负责编制承包范围内各分部分项工程的施工方案。 3、配合甲方做好隐蔽工程签证工作,做好施工日志及材料及工程试验记录。 4、负责控制轴线及座标以后的测量工作。并按甲方施工员的要求设置控制点。 5、配合其它工种的工作,不得因乙方原因造成其它工种的返工。 十三、其它事项: 1、不允许携带小孩进入施工区及生产区。违反本约定罚款500元/人次。 2、施工期间乙方现场负责人和管理人员不得擅自离开施工现场。 3、施工过程中如无甲方指令,乙方不得擅自停工,如发生擅自停工;乙方须赔偿甲方一切损失,并根据对工程影响大小,罚款1000-5000元。 4、乙方必须做好承包范围内的成品和半成品的保护工作并且不得破坏其它范围内的成品和半成品,否则按损失状况,加倍处罚。 5、甲方有权辞退乙方不听指挥和不胜任工作的人员,如乙方不能满足甲方对其工期质量、现场安全及文明施工等各种要求,甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同,没收履约保证金由乙方承担由此造成的损失。 6、因停水、停电、机械设备故障以及材料供应不及时等原因造成乙方工作超过八小时延误且无法进行其它工序的工作,经甲方确认后按实际误工小时顺延工期。 8、所有劳保费包含在包干价中,甲方不另承担。乙方须随时做好雨雪天施工所需的雨衣、雨鞋等劳保用品,安全帽、工作服(如果需要)由甲方统一规定、统一办理,费用乙方负责。 9、此合同价不含税费,甲方不代扣乙方任何款项。 10、如乙方不履行合同条款,其余款做为支付甲方违约金。 11、如甲方不履行合同条款,按上款对等支付违约金给乙方。 十四、附则: 1、本合同未尽事宜,双方本着平等互利、相互理解的原则另行协商。 2、本合同一式四份,甲、乙双方各执二份,双方签字画押后生效,结清全部劳务款项后自行失效。

甲方签字: 乙方签字: 甲方代表: 乙方代表: 银行账号: 签定日期: 年 月 日 签定地点:

相关文档
最新文档