装修工程合同解除协议
装修合同协议书范本6篇
装修合同协议书范本6篇在我们对房屋进行装修的时候，可以通过装修协议书来约束，避免法律纠纷和协议书纠纷的出现。
以下是小编整理的装修合同协议书范本6篇，欢迎大家借鉴与参考!装修合同协议书1甲方(房主人)：_____________________乙方(承建人)：_____________________根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定，结合本房屋修建工程的具体情况，为明确乙方在承揽建设甲方私人住宅工程中的权利、义务，经双方协商同意签订本合同。
第一条、建筑项目：私人房屋建设工程。
第二条、建设地点：____________________________。
第三条、承建方式：____________________________。
1、甲方将其住宅工程以包工包料的方式承包给乙方承建。
2、乙方自带建筑所需的一切工具，包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板、搭架等。
雨天做好遮雨措施，避免在捣制楼面时下雨影响楼面质量。
第四条、建房工期：_______________________________。
第五条、承建工程价格及付款方式：1、乙方承建的该房屋从_________年_____月____日～_________年_____月____日，内容包括：地基开挖，地基砌筑，底层屋面回填，上下水管、电线预埋、安装等。
2、整体建筑包工费包料，按照实际建筑面积定价。
3、整体建筑建设内容：主体工程，上下水管、电路、闭路电视线等预埋安装，门窗安装，底楼墙面土料处理，大门一面墙(南面墙)瓷砖粘贴等。
4、付款方式：第一期：_________年_____月____日～_________年_____月____日工程包工费，待完工后付清所需工时费(首期预付____________%)。
第二期20___年工程另定。
第六条、施工安全要求1、乙方施工人员必须具备一定的房屋建筑施工经验，以确保乙方所承揽建设的工程符合建设施工所要求的质量和技术要求。
合同解除案例
一、原告姜某与被告某装饰有限公司签订了家庭居室装修工程施工合同，双方约定被告装修原告的一套两居室楼房。
工程预算为2万元，工期自1998 年12月24日至1999年1月30日，原告在开工前三日预付工程款12000元。
1998年12月24日被告组织人员进驻场地开始施工。
在被告施工过程中，原告发现被告所用板材与合同约定不符。
1999年1 月8日原告与被告协商解决工程用料的质量问题，但双方未达成协议。
原告要求被告停止施工并起诉到法院，要求解除合同、恢复原状及加倍赔偿工程款12000元。
被告同意解除合同，但不同意原告的其他诉讼请求。
「审判结果」经法院调查认定，被告已做工程价值7504元，其中用水曲柳所做工程价值5078元，其余部分所用木材为榴莲木属木棉科，不能称为水曲柳。
根据以上事实，法院判定解除姜某与该装修有限公司的家庭居室装饰工程施工合同，装饰公司退还除5078元以外的工程款，对于原告的其他诉论请求不予支持；本案的诉论费由双方合理分担。
「本案评析」在本案中，原、被告双方签定的家庭居室装饰工程施工合同是合法有效的合同，对于合法有效的合同，双方当事人应本着全面履行和诚实信用的原则去履行。
因为合同依法成立即具有法律约束力，当事人必须全面履行合同规定的义务。
全面履行原则是指，当事人按照合同约定的主体、标的、数量、质量、价款或报酬等，在适当的期限、地点，以适当的方式，全面完成合同义务的履行原则。
就本案来讲，被告却用根本不能称为水曲柳的榴莲木来鱼目混珠，也就是没有按照合同约定的材料质量来履行合同，因此就违反了全面履行原则。
全面履行原则是判定合同当事人是否全面履行了合同义务以及当事人是否存在违约事实以及是否承担违约责任的重要法律准则。
本案被告违反了该原则，是由于其过错造成该合同不能完全履行，由有过错的当事人即被告依法承担相应的违约责任。
在本案中，原告提出的一个诉讼请求就是解除合同。
当合同依法成立后就具有法律约束力，双方当事人应无条件予与履行。
水电装修合同协议书5篇
水电装修合同协议书5篇篇1水电装修合同协议书甲乙双方经过友好协商，就甲方委托乙方进行水电装修工程达成如下协议：一、工程范围及内容：1.1 甲方将水电装修工程全部委托给乙方进行设计、施工及监理等全部工作，并由乙方确保工程按时保质保量按时、按质、按量完工。
1.2 工程包括但不限于水电管线改造、开关插座设置、灯具安装等水电装修相关内容。
1.3 甲方保证委托乙方进行水电装修工程的合法性，不得侵犯他人合法权益和违反法律规定。
二、工程期限：2.1 工程计划工期为XX个工作日/周，并由甲乙双方共同确认。
2.2 工程如发生不可抗力等情况，导致工期延长，需要双方重新协商确定工期。
三、工程费用：3.1 水电装修工程总价为人民币XXXX元整，甲方应当按工程款支付方式结算。
3.2 工程款支付方式：甲方应在合同签订之日支付工程总价的XX%作为订金；工程完成XX%后支付结算款；剩余XX%在工程验收合格后支付。
3.3 工程款发生争议，双方应当协商解决；解决不成的，应当提交仲裁机构处理。
四、质量保证：4.1 乙方承诺所提供的水电装修工程应符合国家标准，并完全保证所有材料的真实性。
4.2 工程完工后，乙方负责提供完整的水电装修工程质量保证书，承诺在一定期限内为甲方提供相关维修服务。
五、违约责任：5.1 任何一方违约造成对方损失的，应当承担相应的法律责任。
5.2 如因合同履行过程出现任何纠纷或争议，应当协商解决；无法协商解决的，应当依法解决。
六、其他事项：6.1 本合同未尽事宜，双方可协商增补相关内容。
6.2 本合同自双方签字盖章后生效，直至工程验收合格并全款支付完毕后终结。
甲方（盖章）：__________ 日期：__________乙方（盖章）：__________ 日期：__________签订地点: __________以上是甲乙双方关于水电装修合同协议书的全部内容，特此协议。
篇2水电装修合同协议书甲方（委托方）：姓名：地址：联系电话：乙方（承包方）：姓名：地址：联系电话：鉴于甲方拟对其住宅进行水电装修，为规范双方的合作关系，特就水电装修事项，甲、乙双方本着互利互惠、诚实守信的原则，经友好协商，达成一致，签订本合同，供双方共同遵守。
房屋装修争议合同5篇
房屋装修争议合同5篇篇1甲方（业主）：______________________乙方（装修公司）：______________________鉴于甲乙双方因房屋装修问题存在争议，为妥善解决争议，经双方友好协商，达成如下合同协议：一、争议事项概述双方就房屋装修过程中产生的争议，具体涉及工程质量、工程进度、工程费用等方面的问题。
二、合同目的本合同旨在明确双方权益，通过友好协商解决争议，确保房屋装修工程顺利进行。
三、解决方式1. 双方应本着公平、公正、合理原则，通过友好协商解决争议。
2. 协商过程中，双方应充分交流意见，积极寻求解决方案。
3. 若协商不成，双方同意将争议提交至有管辖权的人民法院进行诉讼。
四、工程质量与标准1. 乙方应按照国家和地方现行相关法规、规范及标准进行施工，确保工程质量。
2. 双方对工程质量存在争议时，可请有资质的检测机构进行检测，费用由责任方承担。
3. 若工程质量不符合合同约定，乙方应承担修复、返工等责任，并承担因此产生的费用。
五、工程进度1. 乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。
2. 如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，并支付因此产生的损失。
3. 如因不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决。
六、工程费用1. 双方应按照合同约定支付工程费用。
2. 如因乙方原因导致工程费用增加，乙方应承担相应费用。
3. 如因甲方原因导致工程费用减少，甲方应按实际减少的费用支付。
七、违约责任1. 双方应遵守合同约定，如一方违约，应承担违约责任。
2. 违约方应支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
4. 如在履行本合同过程中发生争议，双方应首先协商解决。
协商不成的，可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
5. 本合同解释权归甲方所有。
解除装修合同的绝招
解除装修合同的绝招
装修合同是装修和装修单位之间的法律文件。
如果发生争议或双方不满，可以通过解除装修合同来解决问题。
下面介绍几种解除装修合同的绝招：
第一，如果装修单位没有按照合同规定的期限完成装修，业主可以开出（延期）罚单来迫使装修单位立即完成装修任务。
若装修单位坚持不肯完成装修任务，业主有权拒绝支付费用。
在此情况下，装修单位无法延期完成装修，必须实行解除装修合同。
第二，业主将在装修完成后付款给装修单位，但装修单位违反合同规定以质量论价，拒绝支付业主实付款。
在这种情况下，装修单位可以向业主提出要求，要求其满意装修效果，否则装修单位会不得不解除装修合同。
第三，业主无法按照合同规定支付装修费用时，装修单位也可以要求解除装修合同。
但装修单位必须考虑装修的效果，保护业主的利益，以获取最大的合理补偿。
第四，在房屋装修过程中，装修单位不按协议执行，不严格按照合同规定的要求承担装修工作。
此时，业主可以按照适用的法律法规要求装修单位完成装修，如果装修单位仍然无法完成装修，将采取解除装修合同的措施。
以上就是解除装修合同的绝招，但各种方法都需要经过法律实施，确保装修合同能够准确，有效地实施。
装修结束交房协议书
装修结束交房协议书甲方（业主）：_____________________乙方（装修公司）：________________鉴于甲方委托乙方进行房屋装修工程，现双方就装修结束及交房事宜达成如下协议：第一条装修工程完成情况1.1 乙方已按照双方签订的装修合同约定，完成甲方房屋的装修工程。
1.2 装修工程包括但不限于墙面、地面、天花板、水电安装、家具定制等项目。
1.3 甲方对乙方完成的装修工程进行了验收，确认装修质量符合合同约定标准。
第二条交房条件2.1 乙方应确保交房时房屋内所有装修项目均已完工，且无明显瑕疵。
2.2 乙方应向甲方提供装修工程的详细清单，包括使用材料、施工工艺等信息。
2.3 乙方应确保房屋内所有设施设备均能正常使用。
第三条交房时间3.1 乙方应在本协议签订之日起____天内完成房屋的交付工作。
3.2 如遇不可抗力因素导致交房时间推迟，乙方应及时通知甲方，并提供相应证明。
第四条交房程序4.1 乙方应提前____天通知甲方进行房屋验收。
4.2 甲方在验收时应携带相关证件，并对房屋进行全面检查。
4.3 甲方对房屋验收无异议后，双方应签署交房确认书。
第五条违约责任5.1 如乙方未能在约定时间内完成交房，应按日向甲方支付违约金，违约金标准为合同总价的____%。
5.2 如甲方在验收后发现房屋存在质量问题，乙方应在接到通知后____天内进行修复，逾期不修复的，甲方有权要求赔偿。
第六条其他约定6.1 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
6.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：_____________________乙方（签字）：_____________________签订日期：____年____月____日。
装修工程结算协议范本3篇
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXXP ERSONAL装修工程结算协议范本本合同目录一览1. 工程概况1.1 工程名称1.2 工程地点1.3 工程面积1.4 工程预算2. 工程结算2.1 结算方式2.2 结算时间2.3 结算金额2.4 结算支付方式3. 工程变更3.1 变更范围3.2 变更金额3.3 变更支付方式3.4 变更审批流程4. 工程质量保修4.1 保修范围4.2 保修期限4.3 保修责任4.4 保修费用支付方式5. 工程材料5.1 材料品牌及型号5.2 材料质量标准5.3 材料供应责任5.4 材料验收程序6. 工程进度6.1 施工周期6.2 进度计划6.3 进度延误责任6.4 进度提前奖励7. 工程安全7.1 安全措施7.2 安全事故处理7.3 安全责任7.4 安全验收8. 合同解除8.1 解除条件8.2 解除程序8.3 解除后的责任处理8.4 解除后的结算9. 违约责任9.1 违约行为9.2 违约责任认定9.3 违约赔偿金额9.4 违约赔偿支付方式10. 争议解决10.1 争议解决方式10.2 争议解决机构10.3 争议解决时间限制10.4 争议解决费用承担11. 合同的生效、变更和终止11.1 合同生效条件11.2 合同生效时间11.3 合同变更程序11.4 合同终止条件12. 其他约定12.1 工程验收标准12.2 工程移交时间12.3 工程资料归档12.4 双方约定的其他事项13. 合同附件13.1 工程设计图纸13.2 工程预算明细表13.3 工程材料品牌及型号清单13.4 工程进度计划表14. 合同签署14.1 签署时间14.2 签署地点14.3 签署人14.4 合同正本及副本份数第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1 工程名称：X装修工程1.2 工程地点：X市X区X街道X号1.3 工程面积：X平方米1.4 工程预算：人民币X元（大写：人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整）第二条工程结算2.1 结算方式：按实际完成工程量进行结算2.2 结算时间：每个阶段工程完成后七个工作日内2.3 结算金额：人民币X元（大写：人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整）2.4 结算支付方式：银行转账第三条工程变更3.1 变更范围：工程设计、施工内容、工程量等3.2 变更金额：根据实际变更的工程量进行计算3.3 变更支付方式：按实际变更的工程量进行结算3.4 变更审批流程：双方协商一致后，书面确认并签字盖章第四条工程质量保修4.1 保修范围：按照国家标准和行业规定4.2 保修期限：自工程竣工验收合格之日起两年4.3 保修责任：承包人负责保修期内工程的维修和保养4.4 保修费用支付方式：保修费用由承包人承担第五条工程材料5.1 材料品牌及型号：详见附件《材料品牌及型号清单》5.2 材料质量标准：符合国家标准和行业规定5.3 材料供应责任：承包人负责材料的采购和供应5.4 材料验收程序：双方共同进行材料验收，填写《材料验收记录》第六条工程进度6.1 施工周期：自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止6.2 进度计划：详见附件《工程进度计划表》6.3 进度延误责任：延误原因由承包人承担，向业主支付违约金6.4 进度提前奖励：提前完成工程，双方协商一致后，可给予奖励第八条合同解除8.1 解除条件：（1）双方协商一致解除本合同；（2）承包人违反合同规定，严重影响到工程进度和质量；（3）不可抗力因素导致合同无法履行。
装修合同民法典法条
装修合同是指业主（甲方）与装修公司（乙方）之间签订的一份约定，明确双方在装修工程中的权利义务关系。
根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）的相关规定，装修合同应当遵循平等、自愿、公平、诚信的原则。
以下是关于装修合同的民法典法条解读及分析。
一、合同的订立《民法典》第四百六十五条规定：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。
装修合同作为合同的一种，是甲方和乙方之间设立民事法律关系的协议。
在签订装修合同时，双方应当遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，明确双方的权利和义务。
二、合同的履行1. 乙方的义务根据《民法典》第七百零八条规定，乙方应当按照约定将租赁物（装修工程）交付甲方，并在租赁期限内保持租赁物符合约定的用途。
在装修工程中，乙方应当保证装修质量，按照约定的时间和标准完成装修工程。
2. 甲方的义务甲方作为业主，应当按照约定支付装修款项，并协助乙方进行装修工程的顺利进行。
同时，甲方有权要求乙方在约定的期限内完成装修工程，并保证装修质量。
三、合同的变更和解除1. 合同的变更《民法典》第五百四十三条规定：当事人协商一致，可以变更合同。
在装修工程中，如果甲方和乙方协商一致，可以对装修合同的内容进行变更。
例如，修改装修方案、延长装修期限等。
2. 合同的解除《民法典》第五百六十三条规定：有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
在装修工程中，如果乙方严重违约，如迟延履行、装修质量不符合约定等，甲方有权解除合同。
同样，如果甲方违约，如迟延支付装修款项、提供设计图纸等，乙方也有权解除合同。
四、违约责任《民法典》第五百七十七条规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
装修工程合同解除协议
一、协议背景
根据双方当事人协商一致的原则，结合《中华人民共和国合同法》和相关法律
法规的规定，经过详细讨论和研究，甲方（委托方）与乙方（承包方）就装修工程
合同解除事宜达成如下协议。
二、合同解除原因
1. 装修工程进展不顺利：双方经过充分沟通和协商后认为，由于装修工程出现
多次延期和施工质量问题，导致项目进展不顺利，无法按合同约定的时间节点和质
量标准完成工程。
2. 承包方严重违约：乙方未能按照合同约定的规定和标准履行合同义务，包括
但不限于未按时交付物料、工人返工次数远超预期、质量问题无法及时解决等。
3. 无法达成和解：经过多次沟通和协商后，双方未能就解决合同纠纷达成一致
意见，已经失去继续履行合同的信心和共识。
三、解除协议内容
1. 解除日期：双方同意自本协议签署之日起生效，合同自动解除。
2. 合同解除后的权益处理：根据合同解除原因，双方达成以下权益处理协议：
– 乙方应退还甲方已支付的工程款项，并按实际工作量支付已经完成的工程款
项。
– 乙方应将已采购的未使用的材料返还给甲方，并按照合同约定的价格进行结
算。
– 乙方应承担因解除合同而产生的费用，包括但不限于返工费、材料返还运费
等。
– 由于乙方严重违约，给甲方造成的损失，乙方应进行赔偿，具体金额双方可
继续协商。
3. 保密义务和知识产权：双方应对涉及合同履行过程中所获悉的商业秘密、设
计方案、技术图纸等保密信息承担保密义务。
四、协议生效及争议解决
1. 协议生效：本协议应由甲方和乙方签署，并在签署后生效。
2. 争议解决：本协议的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。如
发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法
院提起诉讼。
五、其他
本协议一式两份，甲方和乙方各执一份。本协议自签署之日起生效。
甲方（委托方）：__________________ 日期：_______________
乙方（承包方）：__________________ 日期：_______________
以上协议内容经双方确认无误后签署生效。
六、附录
• 合同编号：________
• 合同签订日期：________
• 工程名称：________
• 工程地点：________
• 工程期限：________
• 工程款：________
• 甲方联系方式：________
• 乙方联系方式：________
• 合同费用结算方式：________
• 合同约定的质保期：________