推荐-钢箱梁加工安装施工合同.
钢箱梁施工合同范本
钢箱梁施工合同范本一、工程概况1.1 工程名称：___________1.2 工程地点：___________1.3 工程规模：___________1.4 工程内容：包括但不限于钢箱梁的制作、安装、调试、验收等。
二、合同期限2.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格后自动终止。
三、合同金额3.1 乙方承担本合同约定的工程内容的合同总价为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
四、质量要求4.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和国家相关标准进行施工。
4.2 乙方应确保工程质量和安全，不得使用不合格的材料和设备。
4.3 乙方应严格按照甲方的要求进行工程验收，确保工程达到甲方规定的质量标准。
五、施工进度5.1 乙方应按照甲方提供的施工计划进行施工，确保工程按期完成。
5.2 乙方如需调整施工进度，应提前向甲方书面报告，并取得甲方同意。
六、付款方式6.1 甲方按照工程进度付款，具体付款方式如下：6.1.1 合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的10%作为预付款；6.1.2 工程完成50%时，甲方向乙方支付合同总价款的30%；6.1.3 工程完成80%时，甲方向乙方支付合同总价款的40%；6.1.4 工程验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的20%。
七、违约责任7.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。
7.2 若乙方未按约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
八、争议解决8.1 双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定9.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
9.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
1. 钢箱梁：指采用钢材制作，具有箱形截面的梁，广泛应用于桥梁、建筑等工程。
2. 施工图纸：指乙方进行施工所依据的详细图纸，包括工程结构、构造、尺寸、材料等。
2024版钢箱梁桥高空作业专项施工合同范本3篇
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024版钢箱梁桥高空作业专项施工合同范本本合同目录一览1. 合同订立与生效1.1 合同签订1.2 合同生效条件1.3 合同生效日期2. 定义与解释2.1 专业术语2.2 合同用语2.3 专用名词3. 工程概况3.1 工程名称3.2 工程地点3.3 工程规模3.4 工程内容4. 施工组织与管理4.1 施工组织架构4.2 管理体系4.3 质量保证4.4 安全管理5. 施工进度与工期 5.1 施工进度计划 5.2 工期要求5.3 进度调整5.4 工期延误6. 设计与图纸6.1 设计要求6.2 图纸提供6.3 设计变更6.4 图纸审核7. 材料与设备7.1 材料采购7.2 设备租赁7.3 材料检验7.4 设备验收8. 作业许可与安全8.1 作业许可制度 8.2 安全操作规程 8.3 个人防护用品8.4 应急预案9. 施工费用与支付9.1 工程量清单9.2 费用组成9.3 支付方式9.4 付款进度9.5 拖欠处理10. 知识产权与保密10.1 知识产权归属 10.2 保密条款10.3 违约责任11. 合同变更与解除11.1 变更程序11.2 合同解除条件11.3 解除程序12. 违约责任与争议解决12.1 违约责任12.2 争议解决方式12.3 仲裁机构13. 合同终止与清算13.1 合同终止条件13.2 清算程序13.3 清算结果14. 其他约定14.1 法律适用14.2 合同附件14.3 通知与送达14.4 合同份数第一部分：合同如下：1. 合同订立与生效1.1 合同签订：本合同由甲乙双方代表在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商一致，达成协议，并经双方代表签字盖章后生效。
1.3 合同生效日期：本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
2. 定义与解释2.1 专业术语：本合同中涉及的专业术语，双方应按照国家标准或行业规范进行解释。
钢箱梁施工合同范本
钢箱梁施工合同范本甲方（全称）：____________________地址：____________________电话：____________________法定代表人：____________________乙方（全称）：____________________地址：____________________电话：____________________法定代表人：____________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，就甲方委托乙方承担钢箱梁工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：钢箱梁的制作、运输、安装及相关附属工程4. 工程数量：详见附件一《工程量清单》5. 工程质量标准：合格二、合同工期1. 开工日期：______年______月______日2. 竣工日期：______年______月______日3. 合同工期总日历天数：______天三、合同价款及支付方式1. 合同价款为人民币（大写）：____________元整（小写：￥______元），其中不含税价款为人民币（大写）：____________元整（小写：￥______元），增值税税率为______%，增值税额为人民币（大写）：____________元整（小写：￥______元）。
2. 支付方式：合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的______%作为预付款；钢箱梁全部进场后______个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的______%；钢箱梁安装完成后______个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的______%；工程竣工验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的______%；剩余合同价款的______%作为质保金，在质保期满后______个工作日内无息退还。
箱梁制作安装合同范本
合同编号：_______合同名称：箱梁制作安装合同甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行箱梁制作安装的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程规模：_______1.4 工程内容：乙方负责按照甲方提供的技术要求和施工图纸，进行箱梁的制作和安装工作。
二、合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 乙方报价应包含所有制作、安装、调试、验收等费用，包括但不限于材料费、人工费、运输费、设备使用费、税费等。
三、合同工期3.1 合同约定的工期为_______天。
3.2 乙方应按照甲方的要求，提前提供施工进度计划，并按照计划完成制作和安装工作。
四、质量标准4.1 乙方应按照甲方提供的技术要求和施工图纸进行制作和安装，确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。
4.2 乙方应对制作和安装的箱梁进行自检和互检，确保工程质量。
4.3 甲方有权对乙方制作和安装的工程进行监督检查，并对不符合质量要求的部分要求乙方进行整改或重做。
五、付款方式5.1 甲方按照乙方实际完成的工作量，支付合同价款。
5.2 甲方支付价款时，有权扣除因乙方原因导致的工程质量问题、工期延误等给甲方造成的损失。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成制作和安装工作的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同金额的千分之五。
6.2 乙方制作和安装的工程质量不符合约定的，乙方应负责整改或重做，并承担由此产生的费用。
6.3 甲方未按照约定时间支付价款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的千分之五。
七、争议解决7.1 对于因执行本合同而产生的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
钢箱梁施工合同范本
合同编号：__________签订日期：____年__月__日甲方（以下简称“业主”）：__________乙方（以下简称“施工方”）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就钢箱梁施工工程（以下简称“工程”）达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：钢箱梁的制作、运输、安装及拆除等施工内容。
二、合同金额2.1 本工程合同总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 合同金额包括：钢箱梁制作费用、运输费用、安装费用、拆除费用、税费等。
2.3 合同金额的支付方式及支付进度按照双方约定的付款计划执行。
三、施工期限3.1 施工方应按照双方约定的施工进度计划完成施工。
3.2 施工期限自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。
3.3 施工方如因自身原因导致施工进度延误，应按照约定的违约金比例向业主支付违约金。
四、质量标准4.1 施工方应按照国家标准、行业标准和设计文件要求进行施工。
4.2 工程验收合格的标准：工程质量符合国家标准、行业标准和设计文件要求，满足使用功能和安全要求。
4.3 施工方如因施工质量问题导致工程验收不合格，应承担返工、维修等费用，并按照约定的违约金比例向业主支付违约金。
五、施工安全5.1 施工方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和规定进行施工，确保施工安全。
5.2 施工方应建立健全安全生产责任制度，明确各级管理人员和施工人员的安全生产责任。
5.3 施工方应按照约定的安全防护措施进行施工，确保工程质量和人员安全。
5.4 施工方如因施工安全问题导致人员伤亡或财产损失，应承担相应的赔偿责任。
六、合同的变更和解除6.1 合同的变更和解除应双方协商一致，并签订书面协议。
钢箱梁施工合同模板
钢箱梁施工合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！钢箱梁施工合同模板合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：________地址：________联系人：________联系电话：________乙方（以下简称“施工方”）：________地址：________联系人：________联系电话：________鉴于业主需要进行钢箱梁施工工程，乙方具备钢箱梁施工的资质和能力，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 工程概况1.1 工程名称：________1.2 工程地点：________1.3 工程内容：钢箱梁的制作、运输、安装和调试。
1.4 工程规模：________1.5 工程总价：________元（大写：________元整）。
第二条 施工期限本工程的施工期限为____个月，自双方签订合同之日起计算。
第三条 施工质量标准乙方应按照业主提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保施工质量符合国家相关标准和规范要求。
第四条 工程款的支付4.1 本工程采用分期支付的方式，具体支付方式和金额如下：（1）合同签订后____天内，支付合同总价的____%；（2）工程进度达到____%后，支付合同总价的____%；（3）工程竣工验收合格后，支付合同总价的____%。
4.2 乙方开具正规发票，业主按照约定时间支付工程款。
第五条 违约责任5.1 乙方若未能按照约定时间完成工程，应向业主支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价×违约天数×____%。
5.2 业主若未能按照约定时间支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：滞纳金=应付款项×滞纳天数×____%。
第六条 争议解决本合同履行过程中若发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
钢箱梁施工合同范本
钢箱梁施工合同范本合同编号：_______________钢箱梁施工合同甲方：（委托方）单位名称：地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方）单位名称：地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方进行钢箱梁施工工作，双方经友好协商，达成以下合同：第一条工程概况1.1 工程名称：_______________1.2 工程地点：_______________1.3 工程范围：_______________1.4 工程期限：_______________1.5 工程造价：_______________（大写：_______________）第二条乙方责任2.1 乙方承诺按照甲方要求，按时、按质、按量完成钢箱梁施工工作。
2.2 乙方应确保施工现场的安全，采取必要的安全措施，防止事故发生。
2.3 乙方应合理安排施工人员和设备，确保施工进度。
2.4 乙方应按照甲方要求提供相关施工文件和报告，确保施工过程的透明和监督。
第三条甲方责任3.1 甲方应提供施工所需的场地和基础设施，并按时提供相关材料。
3.2 甲方应支付乙方约定的施工款项，支付方式为_______________。
第四条施工合同价款及支付方式4.1 施工合同价款为_______________（大写：_______________）。
4.2 甲方应在工程验收合格后的_______________个工作日内，一次性支付全部款项。
第五条违约责任5.1 若乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并可以解除合同。
5.2 若甲方未按合同约定支付款项，乙方有权要求甲方支付违约金，并可以解除合同。
第六条争议解决6.1 本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。
6.2 双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条合同生效7.1 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
7.2 本合同自双方盖章之日起生效。
钢箱梁施工合同范本
钢箱梁施工合同范本《钢箱梁施工合同》甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：一、工程概况1. 工程名称：[钢箱梁工程具体名称]2. 工程地点：[工程具体地点]3. 工程内容：[详细说明钢箱梁工程的范围和要求，包括钢箱梁的设计、制造、运输、安装等]二、工期1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 工期总日历天数：[总天数]三、工程质量及验收标准1. 工程质量标准：符合国家及行业现行的相关标准和规范，确保钢箱梁的质量和安全性。
2. 验收标准：按照双方约定的验收程序和标准进行验收，验收合格后方可视为完成工程。
四、合同价款及支付方式1. 合同总价为：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
此价格为固定总价，包括但不限于材料、设备、人工、运输、安装、调试、税费等一切费用。
2. 支付方式：（1）合同签订后[具体工作日]内，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]作为预付款；（2）钢箱梁制造完成并经甲方验收合格后[具体工作日]内，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]；（3）钢箱梁安装完成并经甲方验收合格后[具体工作日]内，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]；（4）剩余合同总价的[百分比]作为质量保证金，在质保期届满后[具体工作日]内，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务（1）提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件，并协调与其他施工方的关系。
（2）按时支付合同款项。
（3）及时组织工程验收。
2. 乙方责任与义务（1）按照合同要求和相关标准进行施工，确保工程质量和工期。
（2）编制施工组织设计和施工方案，并报甲方审批。
（3）遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作，如发生安全事故，承担相应责任。
（4）负责施工过程中的成品保护，直至工程验收合格交付甲方使用。
六、工程变更1. 如甲方要求对工程进行变更，应提前以书面形式通知乙方，并说明变更的内容和原因。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
Il
工程名称:
钢箱梁加工安装施工合同
合同编号:
甲方:
乙方:
III
目录
第一条：工程概况
第二条：承包方式
第三条：履约保证
第四条：机械设备和材料供应
第五条：双方的权利及义务
第六条：工程质量管理
第七条：工程质量保留金、安全文明施工保留金、农民工工资保留金、廉政建设保
留金、激励考核专项基金
第八条：工程数量计量、工程价款结算、支付及竣工结算
第九条：安全文明施工
第十条：工程验收、交工
第十一条：争议与仲裁
第十二条：违约与索赔
第十三条：工程保险第十四条：中途退场的结算方式
第十五条：其它
日
期: 年月曰
工程施工专业分包合同
Ill
甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民
共和国建筑法》及相关法律、法规、规章等规定，甲方根据承建以下简称：J施工的需要.将大龙潭互通加工安
装委托乙方施工。
为了明确双方权利、义务和责任，经过甲乙双方充分协商，达成一致意见，签订本合同，并自愿共同遵守执行：
第一条：工程概况
1、工程概况
1）、工程名称：
2）、工程地点：
3）、工程范围： o
专业分包单价详见后附的《投标报价表》。
2、工期：本合同总工期为_5—个月。
1）、开工日期：2016年01月丝日
2）、完工日期：2016年05月日
3、质量等级:达到仝格工程，工程整体质量要符合甲方提出的创优目标及
分项工程质量合格率为其箜，分部工程及单位工程优良率达到理以上的要求。
其他详细标准见国家相关工程质量管理办法的要求。
第二条：承包方式
1、采用固定单价承包，单价按《投标报价表》中约定的综合单价执行，不管何种原因，单价均不做调整。
2、甲方负责提供的主要材料：根据中标通知书确定的最终中标单价及中标总价确定甲方是否提供主材
///
3、甲方提供的主要设施材料：无。
4、甲方负责施工完成支座垫石以下部分的下部结构工程，强度达到后续工程施工要求后，移交给乙方进行钢箱梁的安装施工。
5、下部结构移交给乙方后，甲方不再负责任何工作，乙方在施工完成钢箱梁，并经第三方检测合格，通过相关单位最终验收，乙方向甲方移交最终的合格产品。
6、甲方根据现场施工的需要配备一级配电柜（费用由甲方承担）。
从一级配电柜
接出的必须满足现场施工要求所需要的所有配电箱、电线、电缆、开关、插座、埋地电缆套管、电杆等配套设施，均由乙方负责提供，费用由乙方承担。
施工耗用电费由乙方承担，甲方给各施工班组安装电表，用电数量=电表计读度
数+线路电损分摊度数。
7、应急采用的发电机及发电机组由甲方提供，耗用燃油费（含柴油机和机油）由使用的乙方承担。
8、所有安装设备及吊装设备、以及安装钢箱梁所必须其他设备，均由乙方提供，费用由乙方承担。
9、乙方管理人员及工人的住宿和伙食自行解决、费用自行承担。
10、乙方的综合单价已包含了 3.48 %的营业税（该税由业主代扣代缴），除此之外，在甲方支付工程款时，乙方必须提供与结算等额的相应成本发票，否则甲方拒绝支付，或者甲方在乙方的结算款中扣除开具成本发票所需税金（结算款的7%）后再进行支付。
11、支座安装、桥面排水铸铁管安装及桥面排水PV （管安装作为上部结构施
工辅助工作，费用已包含在了乙方的综合单价内，不再另行计量支付。
12、跨高速公路安全防护网及安全防护支架的搭设及拆除：人工费用已包含在了乙方的综合单价内，不在另行计量支付，需要的材料由乙方提供，材料费用由乙方承担。
第三条：履约保证
1、履约保证金以第二种方式执行。
1）、方式一:本着对合同认真负责的原则，在本合同签定之前，乙方应向甲方交纳履约保证金：小写400000元人民币,大写肆拾万元人民币。
2）、方式二：本着对合同认真负责的原则，在本合同签定后，进行第一次结算时, 甲方将在乙方的工程款中扣除（小写：元人民币，大写：元人民币）做为履约保证金。
2、严禁乙方将本合同工程中全部或任何一部分工程转包或二次分包他人，如甲方一经发现，甲方有权终止与乙方的合同关系，并没收乙方的全部履约保证金：400000 元人民币，由此造成的一切损失由乙方承担。
3、履约保证金的退还：按合同约定完成了甲方安排的所有施工任务，安全、质量、工期等符合相关规定要求，并经甲方、总包部、监理、业主及质量监督机构最终验收合格后，3个月内无息返还乙方缴纳的履约保证金。
第四条：机械设备和材料供应
1、按甲方的《材料管理办法》及《机械设备管理办法》执行。
2、主要材料约定：根据中标通知书确定的最终中标单价及中标总价确定甲方是否提供主材。
3、主材损耗约定：甲供材料的消耗量不能大于设计工程量的4%如果超过规定的损耗量，则甲方将按照釆购价的1.05倍与超用工程量的乘积得到的费用从乙方的结算款中扣除。
4、乙方自行釆购的材料，必须是经监理及业主批复的生产厂家，且进场材料需经业主、监理等有关部门检验合格才可使用。
5、由业主统一供应的材料，供应与检测按甲方与业主材料供应商协议办理。
6、由甲方调拨的材料按乙方在甲方材料部门的调拨单计价，材料款直接从乙方的月度工程结算款中扣回
in。