箱式变压器安装施工合同
光伏工程光伏场区箱式变压器安装方案
光伏场区箱式变压器安装施工方案目录一、概述....................................................................................................................................... １二、施工现场组织机构............................................................................................................... １三、施工准备............................................................................................................................... ３四、工期及施工进度安排....................................................................................................... １０五、质量控制措施................................................................................................................... １１六、安全保证措施................................................................................................................... １１七、文明施工及环境保护措施............................................................................................... １１附一：箱式变压器运输起吊................................................................................................... １２附二：主要附件安装............................................................................................................... １３光伏区箱式变压器安装施工方案一、概述1.1工程概况XXXX。
工程施工结算工作协议书样本(5篇)
工程施工结算工作协议书样本发包方（以下称甲方）：_____承包方（以下称乙方）：_____根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目1、工程名称：__________________________________________.2、工程地点：__________________________________________.3、承包方式：__________________________________________.第二条工程期限合同工期总日历天数_____天。
第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组_____元/组（一组_____块电池板）。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_____安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方____日内支付相关工程费用。
第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任1、如____月____日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=_____元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
光伏发电施工合同(5篇)
光伏发电施工合同(5篇)光伏发电施工合同1发包人(全称)：(以下简称甲方)______________承包人(全称)：(以下简称乙方)______________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_黑龙江绅港能源太阳能光电建筑示范项目EPC总承包项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：示范项目EPC总承包工程地点：工程承包范围：___1.5MWp太阳能光电建筑示范项目EPC总承包的设计(初步设计、施工图设计)、设备及材料采购、运输、施工、安装、调试、人员培训及技术服务。
其中：1、设计工作范围：包括光电转换元件与建筑结合设计、光伏系统电气配置设计和光伏系统安装结构设计。
设计工作范围不包括太阳能光伏发电系统并网接入设计()。
2、施工工作范围：光伏系统所需的土建、支架、设备安装及调试、系统通信、电缆敷设及连接(含交流侧400V母线的接入安装)不包括电力公司设计的太阳能光伏发电系统并网接入部分。
二、主要技术来源承包人提供。
三、主要日期合同期限(绝对日期或相对日期)：合同生效之日起40个日历日。
设备全部进厂日期(绝对日期或相对日期)：暂定20______年5月5日。
设备安装完工时间(绝对日期或相对日期)：暂定20______年6月5日。
竣工试验完工时间(绝对日期或相对日期)：暂定20______年6月15日。
四、工程质量标准工程质量标准：合格五、工程建设规模、合同价格、付款货币工程建设规模1500kWp，合同价格为￥(大写：______万元整)。
具体工程造价预算表详见附件1.除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的.款项外，合同价格不作调整。
六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。
七、合同生效合同订立时间：合同订立地点：甲方(公章)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日光伏发电施工合同2发包人（甲方）：承包人（乙方）：依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。
逆变器安装施工
一、编制依据1、《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50169—92)。
2、《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-96）。
3、《交流电气过电压保护和绝缘配合》（DL/T620—1997）。
4、《交流电气装置的接地》（DL/T621—1997）。
二．工程概括中电投新疆鄯善一期20MWP 光伏并网电站工程逆变器室盘柜及升压变安装，包括20 台直流防雷汇流柜、20 台500kw 逆变器、6 台信息柜、10 台预装式箱式变压器的安装。
三．作业人员资格及要求1、作业人员在施工前必须经过三级安全教育。
2、作业人员必须熟悉图纸，明确盘柜的安装位置及排列次序，并有较强的责任心及相应的理论知识。
3、作业人员必须掌握施工图纸、施工规范的要求，明确施工质量标准及工艺要求。
4、作业负责人应有一定的盘柜安装经验，明确盘柜安装的施工工序、方法及要求，具有一定的施工组织能力。
四．主要施工机械及施工所需工、器具1 、吊运机械：吊车、货车。
2、工器具：切割机、电焊机、水平仪、冲击电钻、手枪电钻、撬棒、榔头、力矩扳手、平扳手、卷尺、角尺、线垂、钢丝刷、毛刷等。
五．施工准备1 、施工技术准备（1）、施工图纸应到齐，作业相关人员应认真学习图纸，理解设计要求。
（2）、技术人员应仔细审核安装图纸及土建相关图纸，及时联系设计人员进行交底并组织相关部门对图纸进行会审。
（3）、收集并认真学习设备制造厂资料，对制造厂的特殊要求尽早做好技术准备工作。
2 、设备准备（1）、核对施工图纸，明确所需设备的名称、数量、型号规格，根据现场施工进度的要求及时购买到位。
（2）、设备到现场后存放保管应有专人管理、统一规划。
设备宜存放于室内或能避雨、雪、风、沙的干燥场所，有特殊要求的设备应按其要求进行保管。
3 、材料准备（1）、核对施工所需槽钢、角钢等主材的数量及规格，在具备盘柜基础安装条件前采购到位，材料质量应合格且合格证、材质报告齐全。
（2）、根据工程量估算盘柜安装用的支撑铁件及垫铁、紧固件等辅助性材料的数量，及时采购、加工备用。
防火门安装合同8篇
防火门安装合同8篇防火门安装合同1甲方(需方)：_____________________地址：_____________________联系方式：______________乙方(供方)：______________地址：______________联系方式：______________依据《中华人民共和国民法典》等相关法律规定，并结合本工程详细状况，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，甲乙双方经友好协商，签订本合同。
第一条产品数量、价格1.1产品清单产品名称品牌规格_______(mm)数量_______(樘)单价_______(元)总价_______(元)合计_______元备注产品数量以甲方最终要货量为准，总价最终按实际供货量×单价作为结算价。
1.2该价格为固定价格，在合同有效期内，甲方不担当因各种因素所导致的本钱上升而产生的价格上涨风险。
1.3产品价格中包括产品的制作、包装、运输、装卸、安装、嵌缝(含嵌缝材料如聚氨酯发泡剂、胶水等)、检验报告、税费等全部费用。
1.4技术资料本合同标的物设计所需的技术资料(包括建筑图纸、土建参数、门洞尺寸、开启方向等)，由甲方供应，经甲方确认盖章后有效;乙方对甲方供应的技术资料有去现场复核的责任，并将确认盖章后的复核结果提交给甲方。
其次条交货地点2.1乙方应按甲方在上述指定的交货地点(1.4中提到的地点)卸货，本合同为“交钥匙工程”，货物的卸货、保管等由乙方负责，甲方负责协调卸货场地。
2.2产品在到达甲方所要求上述地点交货前的运输、保险等事项均由乙方办理，乙方自行担当交货验收合格前的一切费用和风险。
第三条交货时间甲方在乙方交货日前，须以书面通知乙方精确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及地点的要求;乙方在双方确认技术参数、图纸且收到甲方书面通知后日内交货至甲方工地。
第四条产品质量要求4.1乙方必需保证所供产品，包括并不限于门的品牌、类别、级别、生产厂家、执行标准、规格型号、材质、颜色、门面钢板厚度、门框钢板厚度及配备的五金配件必需完全符合附件一：门的图片和技术参数的要求，乙方在交货前根据合同商定的要求对产品全面检查、测试。
工程施工结算工作协议书电子版(五篇)
工程施工结算工作协议书电子版发包单位（以下简称甲方）：云南_____公司承包单位（以下简称乙方）：为确保工程在施工过程中人身、电网、设备的安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、国家电监会《电力生产事故调查暂行规定》、南以及《电业安全工作规程》等法律、法规、规定，甲乙双方特签订本协议。
本协议除明确双方安全职责等重要内容外，还应根据各阶段（如土建、安装、调试，高空作业、停电作业、带电作业等）的安全技术要求及特点，从完善保障人身安全及施工安全方面，增加提出需要注意的安全事项和明确双方的义务及责任，并按协议严格遵守。
必要时，必须在各个阶段的书面安全技术交底中重申并明确，书面安全技术交底应双方签字。
一、工程项目名称：220大南、回送电线路工程二、工程地址：____市官家山三、工程范围：1、1—10组立铁塔四、协议期限：本协议与工程施工合同同步有效（年____月____日至年____月____日）。
五、甲乙双方安全职责：1.甲乙双方须认真贯彻执行中华人民共和国、中国_____公司、云南_____公司、地方安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策和规章、制度，严格执行有关劳动保护的法律、法规、条例以及《安全生产工作规定》、《建设工程安全生产管理条例》及《电业安全工作规程》等制度、规定。
2.甲乙双方必须严格执行消防安全相关规定。
、易爆严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。
3.施工期间，乙方指派专人负责本工程项目的有关安全监督、管理工作；甲方指派专人不定期的检查施工现场执行安全生产规程、制度状况。
4.甲方和乙方在合同期内，都必须切实履行各自应承担的安全职责，确保工程安全施工、文明施工。
5.甲方安全责任5.1对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备下列条件：5.1.1持有有关部门颁发的营业执照和资质证书；持有法定代表人身份证明书、授权委托书；有施工简历和近____年的安全施工记录。
通信工程施工协议模板（3篇）
通信工程施工协议模板甲方：乙方：依据《民法典》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建筑工程施工合同示范文本》，结合本工程具体情况，为明确双方的权利、义务和责任，便于合同的实施，经双方协商一致，达成如下协议，以兹共同遵守。
一、工程名称二、施工内容及范围图纸范围内的所有工作内容（包括地埋管，电缆敷设，电缆分接箱，箱式变压器、环网柜的安装、调试，施工图、竣工图、竣工资料的提供等）。
三、合同价款本合同工程总造价为元（大写：_____元）（包含本工程施工所需的全部费用）。
四、承包方式以合同第三条中的工程价款包工包料，一次包死，在方案没有改变的情况下，总价款不发生任何变化。
五、施工工期必须在____年____月____日前竣工通电且电业局手续完备。
六、使用材料、规格本工程必须按施工图纸设计要求的材料规格及材质进行施工，材料规格及材质必须符合国家相应标准。
七、工程款支付工程款分三次支付7.合同签字生效后，乙方进场之日起三日内，甲方支付乙方合同价款的30%;7.2所有工程完工，乙方出示市电业局送电手续的相关证明资料且整套竣工资料及相关合格证移交甲方之日起三日内，甲方支付乙方合同价款的40%，付款之日起乙方保证____日内通上电能够使用;7.3自送电之日起满两年后，无质量问题，甲方一次性支付工程价款的26%，剩余4%在保修期结束后，无质量问题情况下一次性无息支付。
八、质量要求本工程必须经市电业局验收合格。
乙方严格按照设计要求和国家施工及验收规范要求施工，所用设备及材料必须为正规厂家产品，符合设计要求，并应附出厂合格证或材质证明。
如因所供设备、材料不合格等原因造成的损失，全部由乙方负责。
九、工程质保期该工程自竣工之日起（以甲乙双方书面形式确认时间为准）质保期为两年。
乙方：通信工程施工协议模板（二）工程名称：甲方：乙方：____年____月____日一、合同协议书甲方_____为兴建_____工程，接受了乙方_____对本工程的投标，为明确双方责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议：1.本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。
箱式变电站安装使用说明书
XWB箱式变电站安装使用说明书一产品概述XWB-10/户外（户内）、XWB-35/10（）型箱式变电站系列是由高压室、变压器室、低压室组成的高效变配电装置。
适用于额定电压35KV、12KV的电力系统。
具有成套性、占地省、可移动、结构合理、外形美观、安装维护方便和投资少的特点，适用于住宅小区、大型工地、工矿企事业单位、高层建筑、城市灯路灯控配电、油田、矿山、狭窄街道、临时用电等场所。
本开关设备能满足GB/T17467-1998、GB/T17467-1998等标准要求，并且具有防止误操作断路器；防止带负荷拉闸；防止带电关合接地开关；防止接地开关在接地位置时送电和防止误入带电隔离等“五防”功能。
二产品型号含义X W B — 35（10）/ （）□KVA容量低压侧额定电压高压侧额定电压变电站户外箱式三使用环境条件海拔高度：不超过2000米。
环境温度：上限为40℃；下限为-30℃，高寒地区-40℃。
风压不超过700Pa（相当于风速34m/s）。
地震烈度不超过8度。
没有火灾、爆炸危险。
没有剧烈震动，垂直倾斜度不超过5°及化学腐蚀等严重污秽的场所。
超出上述环境条件时，用户应与制造厂协商。
四结构概述本系列产品系框架结，用型钢经特殊防腐处理后焊接而成。
外壳可采用防锈铝合金板、彩色夹心钢板、非金属。
箱顶为双层结构具有隔热、排气降温的作用。
所有操作均在柜门关闭状态下进行。
具备完善有效的“五防”功能，防止误操作。
进出线方式：高压电缆进，低压电缆出；高压电缆进，低压架空出；高压架空进，低压电缆出；高压架空进，低压架空出。
高压侧一次供电系统可布置成环网供电、终端供电、双电源供电等多种供电方式，还可装设高压计量元件，满足高压计量的要求。
变压器室可选择 S9、S11以及其他低损耗油浸式变压器和干式变压器；变压器（如变压器容量大于1600KVA，变压器敞开布置）设有自起动强迫风冷系统及照明系统。
采用自然通风和强迫通风两种方式，通风冷却性能良好。
新能源充电站场基建及服务合同 (完整版)
合同编号:充电场站基建及服务合同甲方（买方）：乙方（卖方）：甲乙双方经过友好协商，就甲方向乙方购买充电站场基建配套工程服务等事宜充分理解并达成一致，特订立本合同，以咨共同遵守。
第一条产品或服务名称乙方向甲方提供充电站场配套工程服务，包含箱式变压器、高压配电柜、雨棚、充电区的视频监控、电缆等设备费用、并包含土建工程、雨棚基础、箱变及充电设施的设备基础、电气安装、验收通电等工程费用。
合同总价人民币元（大写：元整）。
（税率17%；均为含税价，开票类型:增值税专用发票）第二条产品包装、运输及费用承担2.1乙方提供适合产品运输和存储要求的有效包装。
2.2乙方负责将本合同项下的货物运送至项目地点，产品的包装费、运输费、保险费均由乙方承担。
运输方式：陆运。
第三条产品交付地点、期限与验收3.1 交付地点：1、2、3.2 工期：开工日期：甲方向乙方送达《工程项目进场通知书》后5日内，总工期：60日历天。
3.3 验收标准：设备生产企业出厂技术标准，满足公共汽车有限公司201606001，201606002，201606003号招标文件中的验收标准及西部公汽充电站运营商关于充电场站的建站标准要求，具体详见附件2，按充电站分批验收。
第四条付款及发票4.1 付款条件：在中兴验收并回购充电站场后，甲方向乙方一次性付清所有款项。
若中兴未验收回购充电站场，甲方将不予支付任何款项。
4.2乙方收款账户信息开户行名称：账户名称：开户账号：纳税人识别号：4.3 付款方式：电汇。
4.4 双方确认采取先开票后付费的方式进行合作:乙方应在工程验收后五个工作日内向甲方提供付款申请及相应金额的发票，甲方应按约定时间完成付款。
如因乙方原因导致发票延迟给到甲方，甲方付款时间可以相应顺延。
工程服务类税率11%，产品销售类税率17%；均为含税价。
第五条双方的权利和义务5.1 甲方的权利和义务：5.1.1甲方按合同约定发出必要通知、确认、批准等，帮助及指导乙方解决项目实施中的困难，为乙方按照经批准的施工组织设计进行施工创造良好的环境。
变压器箱式变电所安装工程检验批质量验收记录
变压器箱式变电所安装工程检验批质量验收记录工程名称：变压器、箱式变电所安装工程工程地点：****工程合同号：****施工单位：****监理单位：****质检单位：****一、工程概况1.工程概述：本次工程主要包括变压器和箱式变电所的安装。
2.施工单位：施工单位应符合相关资质要求，具备丰富的施工经验。
二、质量验收项目1.物资验收：对变压器、箱式变电所的物资进行检查，确认是否符合工程施工要求；2.安装质量：对变压器、箱式变电所的安装工程进行抽查，确认是否符合安装规范；3.验收测试：对已完成的安装工程进行验收测试，确认其性能指标符合相关规范；4.安全防护：检查现场是否有必要的安全措施和防护设备。
1.物资验收情况：（1）变压器-型号规格：****-数量：****-材料外观：****-包装是否完好：****-配件是否齐全：****-物资验收人员：****-结论：****（2）箱式变电所-型号规格：****-数量：****-材料外观：****-包装是否完好：****-配件是否齐全：****-物资验收人员：****-结论：****2.安装质量：（1）变压器-安装位置是否准确：****-固定设施是否牢固：****-引线是否正确接地：****-其他安装要求是否符合规范：****-安装质量检查人员：****-结论：****（2）箱式变电所-安装位置是否准确：****-固定设施是否牢固：****-引线是否正确接地：****-其他安装要求是否符合规范：****-安装质量检查人员：****-结论：****3.验收测试：（1）变压器-电压测试：****-功率测试：****-绝缘测试：****-其他测试指标：****-验收测试人员：****-结论：****（2）箱式变电所-电压测试：****-功率测试：****-绝缘测试：****-其他测试指标：****-验收测试人员：****-结论：****4.安全防护：-是否设置必要的安全措施：****-是否有必要的防护设备：****-现场安全情况：****-安全检查人员：****-结论：****四、质量验收结论1.经过以上质量验收项目的检查和测试，变压器、箱式变电所安装工程符合相关规范和要求，达到了验收标准。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
箱式变压器安装施工合同
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程箱式变压器及配电设施施工事宜协商一致，特订立本合同。
第一条：工程概况
1、工程名称：。
2、工程地点：。
3、工程内容：乙方按设计施工图在指定的地点进行250kV A箱变、10kV线路以及相关配电设施工程施工，直至送电合格，满足国家规范、电网公司及甲方验收要求。
4、承包方式：包工包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工、包一次验收通过。
第二条：合同工期
本工程合同工期为个日历天，自年月日始至年月日止。
每延误一天，罚款500元，如雨天或甲方原因造成无法施工，费用不予以补偿，工期顺延。
第三条：合同价款
本合同总价为人民币元，大写元整。
本工程为施工总承包项目，不论预算书及设计图纸清单是否提及，凡涉及本工程设备材料采购、建筑安装、试验、检查测试（含计量及负控
电流互感器校验等）、调试、验收等全部工作内容及费用均属于乙方的工作范围，费用均由乙承担。
本工程作为交钥匙项目，验收合格移交之前的所产生费用均由乙方承担。
第四条：付款方式
1、乙方施工材料进场后7个工作日内，甲方支付乙方合同总价30%的预付款。
2、工程完工并经经电网验收合格后7个工作日内，甲方支付乙方至合同总价95%的进度款。
3、剩余5%作为工程质量保证金，待保修期满贰年后7个工作日内，甲方无息支付乙方剩余全部款项。
第五条：甲方的权利与义务
1、对工程质量、进度、安全进行监督，协调施工现场各方关系。
2、负责提供施工用电电源。
3、组织竣工验收并办理各项工程验收接收手续。
第六条：乙方的权利与义务
1、严格按施工图纸要求，国家现行施工安装规范，技术交底的要求施工，确保工期和质量。
2、做好工程所需的各种调试、实验工作及原始记录、报告、竣工图等资料工作（在竣工投运三日内提交甲方一式一份），各种资料符合档案规定。
3、乙方负责办理供电部门的验收，送电手续。
4、精心组织施工，若发现设计及施工存在问题应及时向甲方提
出，并确保工程衔接及质量。
5、乙方施工所提供的材料、设备、配件等，应给甲方提供完整的出厂资料，包含单不仅限于产品合格证，生产许可证。
并能通过国家相关法规规定及技术要求。
6、严格执行安全措施和操作规程，防止事故的发生，做好安全防护工作。
乙方应对其施工人员做好安全交底工作，并对乙方人员的安全负责。
第七条：工程质量验收
1、设备及材料必须满足永久用电的要求。
设备材料必须是大厂入网3C许可生产，具有出厂合格证及检验报告的产品方可应用于本工程。
设备及材料的试验合格报告均应报一份给甲方存档，工程试验项目及内容符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）及《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-1996），满足电网接入申报验收要求，并将竣工报验资料报送一份给甲方存档。
2、乙方负责组织安装、调试达到满足箱变及线路接入电网要求，全程负责办理入网许可和验收的所有手续，直至工程送电完成，并且经电网验收合格后交付甲方使用。
对不符合质量及电网验收要求的乙方应限期无偿返工，直到符合国家标准要求，满足国家电网及甲方验收合格为止。
3、工程带电运行3个月期间，由于乙方原因造成的缺陷，乙方应无偿消缺，所需设备及材料费均由乙方承担，要求在1日内恢复送电，每延误一天，罚款500元。
第八条：违约责任
1、除发生本合同约定的不可抗力事件，乙方均不得以任何理由停工、拖延工期。
否则乙方按1000元/日支付违约金。
2、乙方完成的工程质量若出现问题，甲方可视情况要求乙方返工，承担损害赔偿责任，按工程总价0.5%支付违约金。
若因此造成工程延期，还应承担工程延期责任。
第九条：争议解决
甲乙双方如由于本合同产生争议，甲乙双方应及时协商解决。
协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉，并由败诉方承担法院受理费、律师费等诉讼费用。
第十条：附则
1、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同协议书具有同等效力。
2、本合同一式肆份，双方各执贰份，具同等法律效力，双方签字后生效，工程竣工验收合格后，按合同结清尾款，自然失效。
（以下无正文，为签署页）
签署页：。