室外附属工程合同范本
室外工程_施工合同(3篇)
第1篇甲方（发包方）：[甲方名称]地址：[甲方地址]乙方（承包方）：[乙方名称]地址：[乙方地址]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，为明确双方在室外工程施工过程中的权利、义务和责任，经甲乙双方友好协商一致，特订立本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：[工程名称]1.2 工程地点：[工程地点]1.3 工程内容：[工程内容]1.4 工程规模：[工程规模]1.5 工程工期：[开工日期]至[竣工日期]二、工程质量与标准2.1 工程质量标准：按照国家现行相关规范、标准和设计要求执行，确保工程质量合格。
2.2 乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量、安全、环保。
三、工程承包方式与合同价款3.1 承包方式：包工包料3.2 合同价款：[合同价款大写]人民币[合同价款小写]元整。
四、甲方义务4.1 甲方应按照合同约定，及时向乙方提供施工所需的场地、图纸、资料等。
4.2 甲方应按照合同约定，及时支付工程进度款。
4.3 甲方应负责协调解决施工过程中与第三方的关系，确保施工顺利进行。
五、乙方义务5.1 乙方应按照合同约定，按时完成工程，确保工程质量、安全、环保。
5.2 乙方应按照合同约定，按时提交工程进度报告和工程结算资料。
5.3 乙方应负责施工现场的管理和施工人员的安全教育，确保施工安全。
六、工程进度与付款6.1 工程进度：按照合同约定的工期进行施工，确保按时完成工程。
6.2 付款方式：按工程进度分期付款，具体付款比例和日期由双方协商确定。
七、违约责任7.1 甲方违约责任：（1）未按时支付工程进度款的，应向乙方支付违约金；（2）未按合同约定提供施工所需场地、图纸、资料的，应承担相应的责任。
7.2 乙方违约责任：（1）未按时完成工程的，应向甲方支付违约金；（2）工程质量不合格的，应承担相应的责任。
八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
附属工程施工合同范本(3篇)
第1篇甲方：（建设单位名称）乙方：（施工单位名称）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_______2. 工程地点：_______3. 工程内容：- 地面硬化：_______平方米- 排水沟：_______米- 电缆沟：_______米- 围墙：_______平方米- 厕所：_______个- 其他附属工程：_______二、合同价款及支付1. 合同总价款：人民币_______元整（大写：_______元整）。
2. 付款方式：- 合同签订后，乙方提交相关材料，甲方支付合同总价款的_______%作为预付款；- 工程进度达到_______%时，甲方支付合同总价款的_______%；- 工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的_______%；- 保修期满后，甲方支付剩余的_______%作为保修金。
3. 结算方式：- 工程量以甲方认可的施工图纸和实际完成的工程量为准；- 材料价格执行施工期间市当月信息价；- 信息价无的材料单价需由甲方核价确认后才能进入决算。
三、承包方式乙方采取全包方式，一次性包定全部工程范围内的人工、材料、质量、工期、安全。
四、开竣工日期1. 开工日期：_______2. 竣工日期：_______3. 总工期：_______日历天。
五、工程质量1. 乙方所施工的工程项目必须按照现行工程施工质量验收标准进行施工，确保工程质量达到国家规定的质量标准。
2. 工程验收合格后，乙方应提供相应的质量保证文件。
六、安全文明施工1. 乙方必须遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。
2. 乙方应做好施工现场的文明施工工作，确保施工现场整洁、有序。
七、违约责任1. 甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付_______%的违约金。
2023室外附属工程施工合同范本正规范本(通用版)
室外附属工程施工合同范本1. 合同双方甲方：（详细填写甲方信息）乙方：（详细填写乙方信息）2. 项目概况2.1 甲方委托乙方进行室外附属工程施工，项目概况如下：•工程名称：•工程地点：•工程内容：•工程起止时间：•工程总造价：•工程支付方式：2.2 乙方承诺按照约定的时间和质量要求完成工程，并承担工程质量问题及延期责任。
3. 服务内容3.1 乙方应按照甲方的要求，提供服务：•完成室外附属工程的施工；•遵守相关法规和标准，确保施工质量；•如需购买材料设备，需征得甲方同意，并提供相关购买凭证；•按照工程进度要求，及时报告工程进展情况。
3.2 甲方应提供乙方完成工程所需的施工图纸、技术方案以及必要的配合。
4. 工期和支付方式4.1 工期施工周期为（具体填写），双方约定工程开始日期为（具体填写），竣工日期为（具体填写）。
4.2 支付方式•工程总费用为（具体填写），支付方式如下：–预付款：人民币（具体金额），在工程开始前（具体日期）支付；–进度款：根据工程进度支付的款项，并与工程进度相匹配；–完工款：工程完工后支付的款项。
5. 违约责任5.1 乙方如未按时完成工程或工程质量不合格，甲方有权要求乙方进行整改，并支付违约金。
5.2 甲方如在工程施工过程中未按时提供所需的图纸、技术方案或配合，导致工期延误或质量问题，甲方应承担相应责任并支付乙方因此而产生的额外费用。
6. 争议解决对于因履行本合同而产生的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
7. 合同解除7.1 合同解除原因：•双方协商一致解除；•乙方无故延期未完成工程；•甲方未按照约定支付工程款项。
7.2 合同解除后，乙方应如实退还甲方已收到的预付款，并支付甲方因此而产生的损失。
8. 其他事项8.1 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
8.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
（留出甲、乙双方的签名和日期空间）是室外附属工程施工合同范本的内容，合同双方应在明确达成一致并认同合同内容后，签署合同并保留一份作为备案。
建筑室外附属工程合同
建筑室外附属工程合同建筑室外附属工程，通常包括道路铺设、园林绿化、排水系统建设、围墙搭建等项目。
这些工程项目虽然不直接关系到建筑物的主体结构，但却对建筑物的使用功能和美观有着重要影响。
因此，制定一份全面的建筑室外附属工程合同至关重要。
【合同名称】建筑室外附属工程合同【甲方（业主）信息】姓名/公司名称：_____________地址：_____________联系方式：_____________【乙方（承建方）信息】姓名/公司名称：_____________地址：_____________联系方式：_____________【合同内容】一、工程概况1. 工程地点：_____________2. 工程内容：包括但不限于以下项目——- 道路铺设- 园林绿化- 排水系统建设- 围墙搭建3. 工程标准及要求：_____________4. 工期安排：自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、工程质量乙方必须按照国家相关质量标准和行业规范执行，确保工程质量符合合同约定。
三、合同价格合同总价为人民币____元，具体支付方式如下：- 首期款：____%- 进度款：根据实际完成情况分期支付- 尾款：工程验收合格后支付剩余____%四、违约责任如一方违反合同条款，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
五、解决争议的方式因履行本合同所发生的一切争议，双方应通过协商或提交____仲裁委员会进行仲裁解决。
六、其他事项1. 本合同未尽事宜，由双方协商补充。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
【签署部分】甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_____________ 日期：____年____月____日。
室外附属工程施工合同范本[页2]
![室外附属工程施工合同范本[页2]](https://img.taocdn.com/s3/m/c7301244abea998fcc22bcd126fff705cd175c03.png)
室外附属工程施工合同范本合同概述本合同由甲方〔以下简称“甲方〞〕与乙方〔以下简称“乙方〞〕共同签署，旨在明确室外附属工程施工的相关事宜。
根据双方自愿，在平等互利的根底上，达成以下具体合作内容：一、合同目的本合同的目的是明确室外附属工程施工的双方责任和义务，保障施工质量，确保工程顺利进行。
二、合同的执行1.甲方应在签订本合同后提供所有必要的设计图纸及相关资料，并保证其真实性和准确性。
2.乙方应按照甲方提供的设计图纸及相关资料进行施工，并保证施工过程的平安、高效。
3.甲方有权随时检查乙方的施工进度和质量，并提出合理的建议或要求。
4.乙方应按照甲方要求的工程进度完成施工，并保证工程质量符合相关标准和要求。
三、工程规模1.室外附属工程名称：XX工程2.施工范围：根据甲方提供的设计图纸和相关资料确定。
3.工程地点：XX市XX区XX街XX号四、工期和进度1.工程开始日期：合同签订后的5个工作日内。
2.工期：XX个月〔按月计算〕3.工程进度：乙方应按照甲方要求的工程进度进行施工，确保工期的顺利完成。
五、付款方式1.甲方应按照以下方式支付施工款项给乙方：–预付款：工程总款项的40%，合同签订后的7个工作日内支付；–进度款：工程总款项的30%，根据工程进度的完成情况分次支付；–终验收款：工程总款项的30%，工程竣工后的7个工作日内支付。
六、违约责任1.假设乙方未按合同规定的时间完成施工，甲方有权提出书面警告，并要求乙方尽快补救；2.假设乙方未按合同要求提供真实和准确的施工材料和报告，甲方有权要求乙方重新提供，并要求乙方承担由此引起的额外费用；3.假设乙方严重违约，致使工程无法按照合同要求完成，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。
七、其他事项1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2.本合同的附件包括设计图纸和相关资料，为合同的组成局部。
3.甲乙双方因本合同履行发生的争议，应友好协商解决；假设协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。
室外工程合同范本6篇
室外工程合同范本6篇篇1甲方（发包方）：XXXXXX公司乙方（承包方）：XXXXXX公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行室外工程（以下简称“本工程”）的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXXXXX公司室外工程2. 工程地点：XXXXXX公司院内及周边区域3. 工程内容：包括但不限于道路、排水、绿化、照明等工程的施工4. 承包范围：甲方指定的施工图纸及工程量清单所包含的内容5. 承包方式：包工包料二、合同工期1. 开工日期：本合同签订之日起计算，具体以甲方书面通知为准。
2. 竣工日期：本工程自开工之日起计算，具体以乙方提交的竣工报告为准。
3. 合同工期：本工程合同工期为XX天。
三、质量标准1. 本工程质量应达到国家及地方相关标准的合格要求。
2. 乙方应按照施工图纸及工程量清单的要求进行施工，确保工程质量。
四、合同价款及支付方式1. 本工程合同总价为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。
2. 甲方应按照以下节点向乙方支付合同款项：- 合同签订后，甲方支付合同总价的XX%；- 乙方完成全部施工内容并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价的XX%；- 乙方提交完整的竣工资料并经甲方确认后，甲方支付合同总价的XX%。
3. 乙方应在收到甲方支付的款项后，向甲方出具正式的税务发票。
五、双方权利和义务1. 甲方权利和义务：- 甲方应确保施工场地具备施工条件，负责办理相关审批手续；- 甲方应按照合同约定支付合同款项；- 甲方应监督乙方的施工进度和质量，提出合理化建议。
2. 乙方权利和义务：- 乙方应按照施工图纸及工程量清单的要求进行施工；- 乙方应确保施工质量符合国家及地方相关标准；- 乙方应按照合同约定完成施工内容，并提交完整的竣工资料；- 乙方应遵守甲方的管理规定，服从甲方的监督和管理。
六、违约责任1. 甲方违约责任：- 甲方未按照合同约定支付合同款项的，乙方有权停工，并要求甲方支付逾期付款违约金；- 甲方未能按照合同约定提供施工场地或未能及时办理相关审批手续的，乙方有权顺延工期，并要求甲方赔偿因此造成的损失。
室外附属工程施工合同
室外附属工程施工合同甲方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）乙方：（施工单位名称）地址：（施工单位地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）鉴于甲乙双方在友好、公平、平等的基础上，为了有效地推进室外附属工程的施工，达到双方约定的目标，并为保证双方的权益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，达成如下合同：第一条合同目的和范围1、本合同的目的是为了明确双方在室外附属工程施工过程中的权利和义务，确保工程的顺利进行。
2、本合同的范围包括但不限于以下项目的施工：（详细列出具体项目）第二条工程内容和要求1、乙方应按照甲方提供的图纸和设计要求进行施工，确保工程质量符合法律法规和相关标准的要求。
2、乙方承诺提供熟练的技术人员和相应的设备，确保施工的安全和有效进行。
3、乙方应按照双方约定的时间节点完成工程，并及时向甲方汇报工作进展情况。
4、乙方应保证施工现场的安全，并采取相应措施保护周围环境。
第三条工程造价和付款方式1、本工程的总造价为（具体金额），双方同意按照以下方式进行付款：（1）甲方在签订合同时支付工程款的30%作为预付款；（2）乙方每完成约定的工程进度，向甲方报备，并由甲方按比例支付工程款；（3）乙方完成工程后，甲方验收合格，支付尾款的20%。
2、乙方应按照约定的时间提交工程进度和付款申请报告，并提供合格的发票。
第四条保修和维护1、乙方承诺提供的工程符合相关标准和技术要求，保证工程质量，为期保修期为（具体时间），在保修期内，乙方应及时处理由于施工质量问题导致的故障和问题，并无偿提供相关维护服务。
2、如乙方发现甲方在保修期内未经授权对工程进行修改、改动或破坏，乙方有权拒绝提供保修和维护服务，并要求甲方承担相应的责任。
第五条违约责任1、任何一方未按照合同条款履行义务，损害了对方的合法权益，应承担相应的违约责任。
2、因不可抗力因素导致工程无法进行或中止的，双方应友好协商解决，对因不可抗力的影响进行相应调整。
室外附属工程合同
室外附属工程合同甲方：____________________乙方：____________________第一条工程概述1.1 工程名称：室外附属工程1.2 工程地点：____________________1.3 工程范围：包括但不限于室外道路、绿化、照明、排水等附属设施的建设与安装。
第二条合同金额2.1 合同总价为人民币（大写）：____________________2.2 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价的30%；（3）工程进度达到80%时，甲方支付乙方合同总价的30%；（4）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价的10%作为尾款。
第三条工程质量3.1 乙方应按照国家相关标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。
3.2 乙方应提供施工材料的质量证明文件，并按照甲方的要求进行抽样检测。
3.3 工程质量不符合约定标准的，乙方应无条件返工，直至达到约定标准。
第四条工程进度4.1 乙方应在合同签订后立即开始施工，并按照甲方的要求提交施工进度计划。
4.2 乙方应按照施工进度计划进行施工，并保证工程按期完成。
4.3 乙方应定期向甲方报告工程进度情况，并及时解决施工过程中出现的问题。
第五条工程变更5.1 在施工过程中，如甲方提出变更要求，乙方应按照甲方的要求进行变更。
5.2 工程变更导致的费用增加或减少，双方应协商确定，并在合同总价中进行相应调整。
第六条工程验收6.1 工程完成后，乙方应向甲方提交工程验收申请。
6.2 甲方应在收到验收申请后及时组织验收，并出具验收合格证书。
6.3 验收合格后，乙方应向甲方提供完整的工程资料和施工图纸。
第七条违约责任7.1 任何一方违反合同条款，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金。
7.2 乙方未按约定时间完成工程的，每逾期一天，应向甲方支付合同总价的1%作为违约金。
室外附属施工合同
乙方（盖章）：
签订日期：【年】年【月】月【日】日
（注：本示例仅供参考，实际合同签订时，请根据具体情况和法律法规要求进行修改和完善。）
3.2乙方应按照约定的价格向甲方提供施工服务，不得以任何理由擅自提高工程造价。
3.3乙方应保证施工质量，不得使用劣质材料，严格按照国家相关标准和规范进行施工。
3.4乙方应承担施工过程中的安全责任，确保施工安全，防止事故的发生。若发生安全事故，乙方应立即采取措施处理，并承担相应责任。
第四条付款与结算
4.1本合同的付款方式为【】。
5.3双方因不可抗力导致不能履行或部分履行本合同的，根据不可抗力的影响，相应减轻或者免除责任。
第六条争议决
6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定
7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日终止。
室外附属施工合同
甲方（以下简称“甲方”）：
乙方（以下简称“乙方”）：
鉴于甲方为进行某项目（以下简称“项目”）的建设，需要乙方提供室外附属施工服务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条合同标的
1.1本合同标的为乙方根据甲方的要求，在项目地点进行室外附属施工，包括但不限于场地平整、绿化、排水、供电、供水等工程。
4.2甲方按照乙方完成的工程量支付工程款，具体支付比例和时间双方另行协商确定。
4.3乙方完成施工并经甲方验收合格后，甲方应当按照约定支付尾款。
第五条违约责任
5.1乙方未按照约定时间、质量要求完成施工的，甲方有权按照约定要求乙方支付违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第 1 页 共 6 页
室外附属工程合同范本
（实用版）
编制人：__________________
审核人：__________________
审批人：__________________
编制单位：__________________
编制时间：____年____月____日
序言
下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大
家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢
谢!
并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如成语大全、谜语大全、汉
语拼音、经典美文、教案大全、合同范本、话题作文、写作指导、试题题库、其
他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!
Download tips: This document is carefully compiled by this editor.
I hope that after you download it, it can help you solve practical problems.
The document can be customized and modified after downloading, please
adjust and use it according to actual needs, thank you!
In addition, our shop provides you with various types of practical
materials, such as idioms, riddles, Chinese Pinyin, classic American,
lesson plans, model contracts, topic compositions, writing instructions,
test question bank, and other materials. If you want to know different
data formats and writing methods, please pay attention!
室外附属工程合同范本
附属工程是为主体工程做辅助性的配套工程。下面本店铺为大家
搜索整理了室外附属工程合同范本，希望对大家有所帮助。
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵
循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就 工程施工事项协商
一致，特订立本协议。
第 2 页 共 6 页
一、工程概况：
1、 工程名称：
2、 工程地点：
3、 工程内容：详见招标文件。
4、 工程期限： 日历日
4．1、工程施工工期：自甲方通知进场施工开始计算工期，总工
期 60 天。每拖延一天，乙方需支付甲方每日 元违约金。
4．2、在施工过程中，如遇下列情况则顺延工期，具体顺延期限
通过双方及时协商，并以书面形式确定：
4．2．1因自然灾害或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
4．2．2因甲方提出的工程变更以至延长工期者；
4．2．3因甲方原因造成乙方被迫停工或不能顺利施工者。
5、 工程承包方式：本工程采用施工总承包，并采用固定总价包
干，包工包料。工程量如有变更，按照投标文件中的单价进行合同价
调整（详见招标文件和投标报价书）。
6、 工程价款：通过公开竞标本工程价款（大写） 元人民币。
二、合同组成部分：
1、工程施工合同协议条款；
2、甲乙双方协商一致确定的其他相关书面协议或纪要；
3、招标文件；
4、投标报价书；
5、施工图纸；
第 3 页 共 6 页
6、工程变更通知单；
7、国家关于工程施工的标准、规范和其它有关技术资料、技术
要求。
三、驻工地代表：
1、甲方驻工地代表：
2、乙方驻工地代表：
3、监理方代表：
四：甲乙方工作：
1、甲方工作。
1.1施工场地具备开工条件；
1.2外部施工环境协调，内部工程质量、安全、进度管理；
1.3按节点支付工程款；
2、乙方工作。
2.1 工程成品保护、施工场地周围建筑物、地下管线保护；
2.2保证施工场地整洁，遵守建设工程安全生产有关管理规定，
严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，
如发生安全事故，其一切责任及费用，包括事故处理费用，均由乙方
自负；
2.3 服从甲方项目部和现场监理工程师的监督、管理，及时提供
进场材料设备出厂证明、
合格证、说明书和质保书等并按要求及时进行材料、设备等的报
验。
第 4 页 共 6 页
五、 工程结算及付款方式：
1、付款方式（以招标文件为准）
1．1、根据施工图，实行总价包干，单价不调整，施工时工程量
有变动的，按规定调整。
1．2、工程量完成 ％，付合同造价的 ％, ；
1．3、工程量完成 ％，再付合同造价的 % ；
1．4、工程竣工验收再付至合同造价的 ％；
1．5、工程结算办理完毕再付总结算造价的 ％；
2、工程竣工验收合格后，双方按合同约定办理结算。
六、工程质量及验收标准：
1、乙方应有关规范施工，并确保验收；
2、乙方应确保所提供的材料满足图纸和投标书中材料清单中注
明的规格、品牌、产地要求的合格品；
3、乙方施工期间出现达不到质量标准、不满足进度要求、不服
从管理等情况的，甲方有权要求
乙方停工整改、缓发工程进度款，情节严重的甲方有权勒令乙方
无条件退场，并承担由此造成一切损失。
七、工程保修：
1、保修内容：所施工的全部内容；
2、保修期：土建工程保修一年；水电设备保修二年；苗木绿化
管护期一年。
3、保修责任：在保修期间发生由于乙方施工质量或绿化苗木出
第 5 页 共 6 页
现的问题由乙方负责维修，并赔偿造成的损失，如使用不合格材料，
乙方承担造成所有经济损失。
八、违约责任：
1、在乙方提请竣工验收后，甲方无正当的理由不组织工程验收，
每日支付延迟验收违约金______元。
2、甲方无正当理由拒付工程款的，每月赔偿 元迟延付款违约金。
3、乙方未按清单所示的产品（苗木）名称、型号、规格、品牌、
产地等提供，私自变更的，甲方有权拒收设备并要求乙方偿付货款总
值 %的违约金。
4、乙方施工期间达不到质量标准、不满足甲方进度要求的，甲
方有权要求乙方偿付工程款总值 %的违约金，并承担由此造成的相关
损失，乙方偿付了违约金后和损失费后，不免除其他其继续按甲方要
求完成工程的义务。
5、如乙方施工拖延导致甲方交房延期的，由此造成的延期交房
损失由乙方予以赔偿。
九、合同份数及有效期限：
1、合同一式四份，甲乙双方各执贰份；
2、本合同自双方签字盖章之日起生效，在本合同约定的全部工
程竣工验收并结清余款后自行失效。
十、附则：
1、如有特别情况或未尽事宜，双方根据实际情况拟定附则条款，
作为本合同之附件。
第 6 页 共 6 页
2、根据需要，甲方有权进行设计变更，若因变更给乙方造成损
失，乙方应在接到变更通知后7日内书面提出赔偿报告，否则甲方视
为乙方无损失。
3、本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，
解决不成交由甲方所在地判决。
4、其他未尽事宜双方可另行商定。
甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
地 址： 地 址：
法人代表：（盖章） 法人代表：（盖章）
或委托人（签字） 或委托人（签字）
电 话：： 电 话：