合同补充协议书范本11篇

合同补充协议书范本11篇

合同补充协议书范本 (1) 甲方：

乙方：

考虑到下列因素：

1、河南省及全国范围内整治超限车的行动大规模展开，各大公路对重车的

检查及超限车的处罚大大加重，对砂石料的运输成本造成很大影响。

2、梁场打梁用碎石质量要求严格，外观上不能有风化石，粒径必须为打梁

配比要求的5-20mm，并且满足压碎指标≤10%的试验要求。我分部与供应商经重

新考察料源并经过充分协商后，决定达成以下补充协议：

第一条、标的物：中铁大桥局集团一公司郑焦城际黄河桥项目部四分部工程

所用部分碎石。

第二条、规格：

1、粒径为5 mm至10 mm。

2、粒径为10mm至20 mm。

第三条、价格：调整为48元/吨。

第四条、乙方确保每批材料均为约定料场产品，并随车附带出厂证明。此

补充协议仅在原合同基础上修改，其他条款与原合同一致。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

合同补充协议书范本 (2)

发包人(全称)： (简称甲方) 承包人(全称)： (简称乙方)

甲乙双方现就______年___月___日签订的工程名称为

__________________________的建设工程施工合同达成如下补充协议：

一、付款方式

乙方材料进场后甲方向乙方支付工程款三十万元，施工工程完成50%后甲方支付工程款二十万元，工程完工后甲方支付工程款二十万元，竣工验收合格后甲方支付工程款二十七万元。剩余工程款五万元作为质保金，该质保金于第一年质量保修期满后14天内支付。

乙方负责提供正规发票。

二、承包方式

除按照上海大众规定的《上海大众汽车VW品牌意向特许经销商展厅建设装修材料及配套设施清单》之外，由乙方包工包料，上海大众指定品牌由甲乙共同确认，由乙方购买，费用包含在工程款内。

三、施工安全

在施工过程中因乙方原因给甲方或其他第三方造成的损失由乙方承担;

如因施工引起的安全事故造成乙方员工或甲方、第三方损害由乙方负者。

四、竣工验收

本工程需经上海大众公司、甲方及监理单位验收合格后视为工程竣工验收通过。如因乙方原因无法通过工程竣工验收致使不能按期完工的，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

五、本补充协议效力

本补充协议与双方签订的《建设工程施工合同》不一致的，以本补充协议为准。

六、其他

本协议履行过程中如遇本协议未涉及问题，双方可另行达成补充协议，补充

协议与本协议具有同等法律效力。

因履行《建设工程施工合同》和本协议产生争议，由合同履行地人民法院管

辖。本补充协一式两份，双方各执一份，双方签订之日起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

合同补充协议书范本 (3) 本合同书由与于日签署。设计人按先前签订的合同要求完成了工程的

初步设计和施工图设计，并配合完成了相关专题论证和第三方审查工作。现因建

设地点附近拟建，对本工程影响较大，属于重大设计变更，需易地重新设计，

为此，双方经友好协商，就原合同形成补充协议如下：

一、鉴于工作量和成本变化较大，经双方协商决定在原合同基础上，增加设

计费人民币。

二、本费用包干重新设计和变更设计的全部费用，包括上级各级主管部门要

求报送的全部设计文件编制、出版费用，咨询审查费用，以及为满足审批要求而

完成的设计工作费用。

三、付款方式：本协议书的总金额是完成协议书所规定义务的一切费用。由

设计人包干使用，业主将按进度分期支付。

1、在签订协议书后3天内业主预付总费用的20%作为预付款;

2、设计人完成施工图设计文件，并提交业主后3天内业主支付总费用的40%;

3、施工图设计文件通过业主和上级主管部门审查、修改批准后支付总费用

的40%;

4、本协议书费用为补充费用，不重复留质量保证金，原合同约定的质量保

证金不变。

四、本协议书未尽事宜由双方协商解决。

五、本协议书经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力，本协议书作为

原合同的补充件，与原合同具有同等效用。

六、本协议书一式六份，正本两份，双方各执一份，副本四份，双方各执两

份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

合同补充协议书范本 (4) 发包人(全称)：

承包人(全称)：

本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于20xx 年7月 13

日签订合同编号为NPXY合20xx-SG-01的《毕节万晟置业土石方外弃工程施工合

同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。

鉴于：

因冬季施工增加成本及施工难度加大等原因，为保证工程进度与施工安全质

量的前提下，甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原

合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

一、协议内容变更部分为：

1、样板区土石方工程量经甲乙双方预算约计15.2万方，在原合同的基础上

增加4.5元/立方米(即按36元/立方米结算)。

2、本协议签订前乙方已施工完成7万方的土石方量，剩余约计8.2万方;

乙方需在施工有效工期40天内完成(施工有效工期为：除了政府管制日期与不可

抗力因素如雨天，其余都计算为有效工期，40天有效工期自本协议签订之日起)。

3、如乙方能按时完成剩余约计8.2万方工程量，甲方将另行增加4元/立方

米作为乙方赶工费的奖励(此奖励只对剩余约计8.2万方量有效);乙方施工延期

不得超过3天，如延期超过3天则取消本协议按原合同执行。

4、不可抗力因素如雨天等需经双方签字确认;政府管制日期乙方需向甲方提

供红头文件;雨停后24小时乙方必须正常开工。

5、经甲乙双方确定，乙方需新修样板区北部施工道路;新修施工道路路线上

的青苗赔偿问题由乙方负责协调，甲方负责进行赔偿;新修施工道路的工期不得

在制定的40天有效工期内折扣。

二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等

的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继

续有效。

本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

本协议为甲乙双方最后一次协商，乙方不得以任何理由提出其它异议。

三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双

方签字盖章之日起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

合同补充协议书范本 (5) 甲方： (以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

鉴于：甲方﹑乙方双方于20xx年3月30日共同签署了20xx年《装饰装修

施工总包合同》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，现就《装饰装修施工

总包合同》中未尽事项特订立以下补充协议。

第一条《装饰装修施工总包合同》中关于合同有效期确定为：20xx年3月30日至20xx年3月29日止。双方如继续合作，可另行协商续签合同。另：签约施工单位以签订第一个分包合同日期为准，试用期为三个月，试用期内若乙方所承接工程达不到甲方要求，甲方有权单方面解除合同关系。

第二条《装饰装修施工总包合同》第八条专用条款中关于履约保证金之相关规定更正为乙方向甲方提供履约担保，担保方式为：乙方向甲方交纳履约保证金。即为：双方合作初期的前三个专卖店装修项目，乙方须以每个专卖店装修工程总造价的5%款项作为履约保证金交纳给甲方，从乙方承接的第四个专卖店装修项目开始，甲方不再收取乙方履约保证金。该履约保证金用作甲方对乙方的工程工期、工程质量、安全文明施工、服从甲方统一管理等方面的约束。乙方在做到以上规定及要求的前提下，且其所承建的工程项目经甲方统一验收合格后，甲方分两次退还乙方履约保证金：第一次返还时间为乙方签订第三个工程分包合同之日后的第180天，甲方退还乙方50%履约保证金;第二次退还履约保证金的时间为双方合同到期一年后的14天之内，甲方退还乙方剩余的履约保证金(履约保证金不计利息)。

第三条本合同乙方不得擅自转让给他人使用，否则，一切法律责任由乙方承担。

第四条协议期满后终止合作，若双方愿意继续，可另行签订协议。

其它事项说明

本协议生效后，即成为《装饰装修施工总包合同》不可分割的组成部分，与《装饰装修施工总包合同》具有同等的法律效力，若本协议与《装饰装修施工总包合同》及《装饰装修施工合同 (分包协议书) 》中相关条款冲突，以本协议内容为准。

本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方授权代表签字并加盖公司印章之日起生效。

甲方：乙方：

代表：代表：

日期：日期：

合同补充协议书范本 (6) 委托人：

居间人：

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确甲、乙双方权利和义务，

本着互利共赢，平等合作的原则，就如下事宜达成合作协议：

第一条委托人委托居间人就中房房地产土方清运工程推荐土方运输车队进

行土方运输工程。

第二条居间期限：与土方运输合同期相同(附件：土方运输合同一份)。

第三条报酬及支付期限：居间人促成合同成立的，委托人需如实把每天土

方运输车队实际运输车次告知居间人，并按如下支付居间费用支付给居间人：

(1)每日土方运输车队实际运输车次元/车支付运输费用的，其中元/车作

为居间费用支付给居间人。

(2)每日土方运输车队实际运输车次元/车支付运输费用的，其中元/车作

为居间费用支付给居间人。

第四条委托人应在合同成立后按实际运输土方车次支付报酬。未促成合同

成立的，居间人不得要求支付报酬。

第五条本合同解除的条件

1.当事人就解除合同协商一致;

2.因不可抗力致使不能实现合同目的;

3.在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行

主要义务;

4.当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行;

5.当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

第六条委托人的违约责任：委托人须按土方运输车队实际运输车次支付居

间人报酬，否则按土方运输车队实际运输总车次(以土方运输合同时效为准)的两

倍赔偿给居间人。

第七条本合同一式两份，委托人和居间人各持一份，在合同履行过程中发

生的争议，由双方当事人协商解决;协商或调解不成的提交当地仲裁委员会仲裁

或依法向当地人民法院起诉。

第八条本合同未作规定的，按《中华人民共和国合同法》的规定执行。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

合同补充协议书范本 (7) 卖方：

住所：

身份证号码：

电话号码：

买方：

住所：

身份证号码：

电话号码：

根据《中华人民共和国合同法》、《二手车流通管理办法》等有关法律、法规、

规章的规定，就二手车的买卖事宜，买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上

签订本合同。

第一条卖方依法出卖具备以下条件的旧机动车：

车主名称：_________;号牌号码：_________;厂牌型号：_________;初次登记日期：_________;发动机号：_________;车架号：_________;养路费缴付有效期从_________至_________;最近一次年检时间：_________;行使公里数：

_________;车辆使用性质：□客运、□货运、□出租、□租赁、□非营运、□其他;车辆上(是/否)存在抵押权。其他状况：_________。

第二条车款及交验车

1.车款为(不含税费)_________元;大写：_________。买方应于_________年_________月_________日在_________(地点)同卖方当面验收车辆及审验相关文件，并以_________(现金、支票、汇票)的方式自验收审验无误之日起

___________日内向卖方支付车款_________元;大写：_________，待办理完过户手续后再即时支付剩余车款。

2.卖方应在收到第一笔车款后_________日内交付车辆及相关文件，并协助买方在15个工作日内办理完车辆过户、转籍手续。车辆过户、转籍过程中发生的税、费负担方式为：_________。

3.相关文件包括：□机动车行驶证、□机动车登记证书、□车辆购置附加费凭证、□税讫证明、□车辆年检证明、□养路费缴付凭证、□销售旧机动车委托书、_________。

第三条双方权利义务

1.卖方应保证对出卖车辆享有所有权或处分权，且该车符合国家有关规定，能够依法办理过户、转籍手续。

2.卖方保证向买方提供的相关文件真实有效及其对车辆状况的陈述完整、真实，不存在隐瞒或虚假成分。

3.买方应按照约定的时间、地点与卖方当面验收车辆及审验相关文件，并按照约定支付车款。

4.卖方收取车款后，应开具合法、规范的收款凭证。

5.买方应持有效证件与卖方共同办理车辆过户、转籍手续。

6.车辆交付后办理过户、转籍过程中，因车辆使用发生的问题由使用者负责。

第四条违约责任

1.第三人对车辆主张权利并有确实证据的，卖方应承担由此给买方造成的一切损失。

2.卖方未按照约定交付车辆或相关文件的，应每日按车款_________%的标准支付违约金。

3.因卖方原因致使车辆在约定期限内不能办理过户、转籍手续的，买方有权要求卖方返还车款并承担一切损失;因买方原因致使车辆在约定期限内不能办理过户、转籍手续的，卖方有权要求买方返还车辆并承担一切损失。

4.买方未按照约定支付剩余车款的，卖方有权要求买方承担由此造成的一切损失。

第五条合同争议的解决办法

本合同项下发生的争议，由双方当事人协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的，按下列第_____种方式解决(以下两种方式只能选择一种)：

(一)提交_________仲裁委员会仲裁;

(二)依法向有管辖权的人民法院起诉。

第六条其他

本合同一式二份，买方一份，卖方一份。本合同在双方签字盖章后生效。合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

卖方： (签章)

卖方开户银行：帐号：

户名：

买方： (签章)

买方开户银行：

帐号：

户名：

签订地点：

签订日期：年月日

合同补充协议书范本 (8) 甲方(出售人):

乙方(买受人):

乙方向甲方购买汽车贷款产品，双方已签订公司车贷业务合作协议书，现因

乙方需向银行申请办理信用卡购车(汽车抵押贷款)分期还贷业务，经双方协商，

签订补充协议如下：

一、乙方全权委托甲方向银行递交申办信用卡购车分期还贷手续，乙方保

证所提交的资料(以银行要求提交的资料为准)的真实性，如有不实，由乙方承担

欺诈或诈骗的相关法律责任。

二、乙方申请贷款向甲方购买的车型为: ,贷款金额为：，贷款期限为：。

三、为办理贷款购车手续，乙方须先交纳贷款金额的百分之十五购车首付款

或者贷款保证金(可直接充抵购车款)，乙方完成贷款手续后，必须在我公司完成

购车手续，不得向其他经销商购车。特殊情况下，如果甲方不能提供乙方选购车

型，或超过约定时间还是不能提供车源的，乙方可以要求甲方到其他指定经销商

处调车，但其余手续仍然在我公司履行完成。

四、银行审核通过后，乙方须在接到银行通知后24小时内领取购车信用卡，

并在当日工作时间向甲方刷出申请金额(即以银行贷款向甲方支付购车款)。逾期

则按贷款总额每日万分之五向甲方支付违约金。如逾期三日仍未刷卡支付购车

款，则双方购车合同解除，甲方除不予交付汽车外，乙方支付的首付车款或购车

保证金亦不予退还，充作支付甲方的违约金，同时甲方将通知银行提前收回贷款。

五、乙方支付全部购车款后，在提车之日起五个工作日内主动配合办理车辆

落户和车辆抵押手续(抵押权人为贷款银行)，逾期办理按每日万分之五向甲方支

付违约金。

六、乙方同意对所贷款购买的汽车有贷款银行统一安装GPS，并由甲方代银

行收取安装费和服务费。GPS初装时已包含( )年的服务费，在到期前三日内乙

方应交纳下年度的服务费。乙方同意由甲方代理购买所购车辆的保险手续，保

险费按保险公司的规定由乙方支付。

七、乙方向银行贷款购车除了以所购汽车作抵押外，甲方已向银行承诺为乙

方提供担保，因此，乙方必须每月按时还贷，如有违约，逾期按贷款总额每天千

分之六计算滞纳金，逾期超过六十曰，甲方代为偿还后有权直接向乙方提起诉讼，

要求拍卖所抵押的汽车，并提前收回贷款，赔偿因此给甲方造成的一切损失，包

括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、保险费、拍买费等为实现债权所产生的一

切费用，全部由乙方承担。

八、发生争议由长沙仲裁委员会采用简易程序仲裁，双方共同约定由仲裁员

周玉兴独任仲裁。

九、本协议一式两份，双方各执一份，签字生效。

甲方出售人(签章)：

乙方：买受人(签章)

年月日

合同补充协议书范本 (9) 甲方(全称)：

乙方(全称)：

本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于年月日签订

合同编号为的《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。

根据原合同的工程量施工完毕后，甲方需要增加合同以外项目的工程量，按

照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合

本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签订

本工程施工合同补充协议。

一、由于工程量增加，合同价款由原来的 (￥元) (￥元)人民币，结算

工程量以实际完成的工程量为准。

二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等

的法律效力。除本协议中明确所做修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继

续有效。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

三、本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力，自双

方签字盖章之日起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

合同补充协议书范本 (10) 甲方：

乙方：

甲乙双方于20xx年10月24日签订《工程施工合同》后因资金困难未按时

履行，现经三方达成如下补充协议：

一、原合同第八条的施工计划与工期变更为：自20xx年月日至月日，

共计天。

二、原合同第五条工程造价与工程支付办法中的2、工程付款方式变更为：

乙方施工人员进场开始施工2日内，甲方预付工程款伍万元，主钢构架开始进场

安装2日内，甲方预付壹拾万元，安装钢梁及骨架时，甲方再预付贰拾万元。工

程竣工后，乙方按照工程竣工验收标准进行报验。验收合格后，10日内付至工

程款总造价的95%，剩余5%作为保修金，一年保修期结束后，付清剩余款项(无

利息)。如甲方未按照上述付款期限支付预付款或工程款则按月利率30‰向乙方

支付逾期付款的违约金。

三、因工程量增加甲方与乙方协商在原设计的基础上仓库四周增加雨棚面积

1296平方米(宽4米总长324米)每平方米147元，增加造价壹拾玖万伍佰壹拾

贰元整。

四、乙方向丙方借款万元(大写万元)用期六十五天，月利率。乙方保证所

借的款项专款专用并同意丙方作为代付人，直接将所需的款项支付给第三方用于

支付材料款和相关费用。

五、甲方自愿作为上述乙方的借款保证人，并承担连带保证责任。甲乙双方

均同意甲方直接将应支付给乙方的部分工程款代付给丙方，用于偿还乙方借丙方

的借款及利息，如甲方不能按照上述约定将借款支付给丙方，甲方自愿将所建的

汝州申通快递仓库包括相应土地使用权抵偿给丙方，归丙方所有。另外从开一

条宽米的通道归丙方无偿使用，同时协助办理相关土地房产变更手续。

六、本补充条款与工程施工合同中的约定如有冲突，以本补充协议为准。

七、本补充协议一式三份，三份各持一份,自三方签字或盖章起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

合同补充协议书范本 (11) 甲方(全称)：__________

乙方(全称)：__________

本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于____年____月日签订合同编号为____________的《____________合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。

鉴于：

______________________________(原因)。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

一、协议内容变更部分为：

1、________________(具体变更条款)

2、________________

二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。

除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：____________ 乙方：____________

(公章) (公章)

法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人

签字：_________________ 签字：_________________

____年____月____日 ____年____月____日