大学《合同管理》习题集2015年秋
2015年台湾省监理工程师《合同管理》：合同的变更考试题
2015年台湾省监理工程师《合同管理》：合同的变更考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某当年完工的工程项目，建筑安装工程费2000万元，设备及工、器具购置费3000万元，工程建设其他费600万元，涨价预备费率为3％，建设期贷款利息180万元，铺底流动资金160万元，则该项目的建设投资为万元。
A：5930B：5948C：6090D：6108E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、【例2·单选题】由业主订购的管道设备延误到货，安装工程分包商被迫停工，安装工程分包商受到损失的索赔报告应。
A：提交给业主B：提交给工程师C：提交给承包商D：分别提交给业主和承包商E：专业监理3、依据投资概算核拨的，由建设单位直接移交使用单位。
A：固定资产B：无形资产C：项目铺底流动资金D：其他资产E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、与限制民事行为能力人订立的合同属于。
A：无效合同B：效力待定合同C：可变更合同D：可撤销合同E：工程保险金5、在建设工程材料采购合同中，有供货方代运的货物，应由在站场提货地点共同验货，以便发现灭失、短少、损坏等情况，能及时分清责任。
A：采购方和运输部门B：供货方和采购方C：供货方和运输部门D：供货方、采购方和运输部门E：专业监理6、资格预审和资格后审不同时使用，资格后审适用于。
A：技术难度较大B：投标人数量多C：标准化项目D：公开招标E：专业监理7、某新建项目包含多个单项工程，则该项目新增固定资产的计算应以为对象。
A：建设项目B：单项工程C：单元工程D：单位工程E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、某企业向银行借款，甲银行年利率2．8％，每年计息一次；乙银行年利率3．2％，每季度计息一次。
则。
A：甲银行实际利率低于乙银行实际利率B：甲银行实际利率高于乙银行实际利率C：甲乙两银行实际利率相同D：甲乙两银行的实际利率不可比E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、在建设工程施工过程中，因施工单位原因造成实际进度拖延．监理工程师确认施工单位修改后的施工进度计划，表明。
天津2015年下半年监理工程师《合同管理》：合同争议的解决考试试卷
天津2015年下半年监理工程师《合同管理》：合同争议的解决考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、监理工程师控制物资供应进度的工作内容是。
A：决定物资供应分包方式及分包合同清单B：审核物资供应合同C：审查和签署物资供应情况分析报告D：办理物资运输及进出口许可证等有关事宜E：自我评定2、【例1·单选题】在工程项目开工前，项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应有审核后报建设单位。
A：专业监理工程师B：总监理工程师C：业主代表D：技术负责人E：自我评定3、将施工索赔分为工期索赔和费用索赔，是按照进行的分类。
A：索赔目的B：索赔起因C：索赔的合同依据D：索赔事件的性质E：专业监理4、某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。
当一方违约时，守约方__。
A．必须适用违约金条款B．必须适用定金条款C．可以选择适用违约金或定金条款D．两者都不能适用，因约定无效5、某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。
工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。
则应由__。
A．保险公司承担全部损失B．保险公司承担除外责任以外的全部损失C．业主自行承担全部损失D．业主和保险公司协商分担损失6、根据《建设工程设计合同》示范文本，关于初步设计应满足的深度要求说法，错误的是。
A：满足主要材料订货的需要B：满足设备材料采购的需要C：满足编制施工招标文件的需要D：满足编制施工图设计文件的需要E：专业监理7、下列费用中，属于生产准备费的是__。
A．试运转所需的原料费B．生产职工培训费C．办公家具购置费D．生产家具购置费8、某企业年初向银行借款200万元，年利率为3％。
银行规定每半年计息一次。
则企业第3年末一次向银行支付复本利和为万元。
A：218．69B：259．43C：218．55D：218．00E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、发包人无故拖延支付工程款，且无任何延误支付说明。
2015年内蒙古监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证考试试卷
2015年内蒙古监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某生产单一产品的建设项目，预计年产量为50000件，产品销售价格为6000元／件，总成本费用为12000万元，其中固定成本为5000万元，可变成本与产量呈线性关系。
若使该项目盈亏平衡，则产品销售价格应为元／件。
A：1400B：1650C：2100D：2400E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、【例3·单选题】某项工作的工程量为，时间定额为0．5工日，如果每天安排2个工作班次、每班8人去完成该工作，则其持续时间为天。
A：10B：20C：40D：80E：自我评定3、【例2·单选题】发包人根据工程的实际确需修改建设工程设计文件，应当报进行批准。
A：原设计单位B：原审批机关C：原备案部门D：建设行政管理部门E：专业监理4、根据FIDIC《施工合同条件》，建筑工程保险费、履约保证金等项目的计量方法适合采用。
A：凭据法B：估价法C：均摊法D：分解计量法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、项目可行性研究工作小组在完成市场调查和预测后，下一步的工作是。
A：制定工作计划B：编制与优化方案C：进行项目评价D：编制可行性研究报告E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、采购方验收运抵施工现场的钢管时，适宜检验供货数量的方法是。
A：衡量法B：理论换算法C：经验鉴别法D：物理试验E：专业监理7、某道路工程划分为3个施工过程在5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍值分别为4天、2天、6天，该工程的流水施工工期为__天。
A．28B．20C．16D．148、【例3·单选题】在列表比较法中，如果工作尚有总时差大于原有总时差，则说明。
A：该工作实际进度超前，超前的时间为两者之差B：该工作实际进度拖后，拖后的时间为两者之差C：该工作实际进度拖后，拖后的时间为两者之差，且影响总工期D：该工作实际进度拖后，拖后的时间为两者之差，但不影响总工期E：自我评定9、招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起日内退还。
201502批次课程考试工程建设合同管理A卷
201502批次课程考试工程建设合同管理A卷一、1-5DABAC 6-10CDADD二、1、ABD 2DCE 3ABCD 4BDE 5BDE三、名词解释题1、答：无效合同是指合同虽然已经成立但是因为欠缺生效的条件自始就不具有法律约束力的合同。
2、答：风险是指在从事某项特定活动中因不确定性而产生的经济损失、自然破坏或损伤的可能性。
3、答：法人是在法律上人格化了的、依法具有民事权利能力和民事行为能力并独立享有民事权利、承担民事义务的社会组织。
法人是世界各国规范经济秩序以及整个社会秩序的一项重要法律制度。
各国法人制度具有共同的特征，但其内容不尽相同。
不同的法人形成了不同的法人理论，法人制度理论成为世界各国建立和完善法人制度、规范经济秩序以及整个社会秩序的理论基础。
4、答：工程索赔是指在建设工程合同实施过程中,当事人一方因对方违约或非自身原因而遭到损失时,向对方提出的赔偿要求。
5、答：建设工程施工合同，又称建筑安装工程承包合同，是承包人进行工程建设施工，发包人支付价款的合同。
施工合同的当事人是建设单位(发包人或称发包方)和施工单位(承包人或称承包方)。
双方是平等的民事主体。
6、答：经济法律关系的构成要素：主题客体内容。
1主体：是指享有经济权利承担经济义务的的当事人经济法主体的资格：是指当事人参加经济法律关系享受经济权利和承担经济义务的资格和能力经济法主体的范围：国家机关企业或其他社会组织公民2客体：指经济法律关系主体权利和义务所指的对象包括物行为智力成果经济信息等种类：物资财（货币资金和有价证券）行为：为经济活动（为实现权利和义务而实施）智力成果：非物质财富（工业产权商标权专利权）3内容：指经济法主体享有的经济权利和承担的经济义务经济权利：所有权法人财产权经济管理权经济职权债权知识产权经济义务：纳税保证产品质量环境保护。
7、答：1）“三控制”.“三控制”即质量控制、工期控制和投资控制.（2）“两管理”.“两管理”是指对工程建设承发包合同和工程建设过程中有关信息的管理.（3）“一协调”.“一协调”是指协调参与工程建设的各方的工作关系.8、答：财产所有权是指所有人依法对自己的财产享有占有、使用、收益和处分的权利，包括占有权、使用权、收益权和处分权四项权能。
广西2015年注册监理工程师《合同管理》教材考试试题
广西2015年注册监理工程师《合同管理》教材考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某建设项目设备工器具购置费为600万元，建筑安装工程费为1200万元，工程建设其他费为400万元，建设期两年，建设期内平均价格上涨指数为5％，则该项目的涨价预备费的计算基数应为。
A：600B：1200C：1800D：2200E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、某建设项目的施工单项合同估算价为3000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目方式发包。
A：应该采用议标B：应该采用邀请招标C：应该采用公开招标D：可以采用直接委托E：专业监理3、【例4·单选题】下列属于内部审核主要目的的是。
A：确定受审核方质量管理体系或其一部分与审核准则的符合程度B：为受审核方提供质量改进的机会C：选择合适的合作伙伴D：证实合作方持续满足规定的要求E：工程变更单4、工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是。
A：物B：财C：行为D：智力成果E：专业监理5、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由承担。
A：发包人B：承包人C：使用人D：以上都不正确E：专业监理6、招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报审核。
A：建设行政主管部门B：财政部门C：建设单位D：原概算部门E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、按照现行《建设工程文件归档整理规范》，属于建设单位短期保存的文件是__。
A．监理实施细则B．不合格项目通知C．供货单位资质材料D．月付款报审与支付凭证8、主要用来安排自设计准备阶段至施工图设计完成的总设计时间内所包含的各阶段工作的开始和完成时间，从而确保设计进度控制总目标实现的是。
A：设计总进度计划B：技术性设计进度计划C：初步设计工作进度计划D：施工图设计进度计划E：自我评定9、在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由承担。
2015年10月自考合同法(00230)试题与答案解析
2015 年1O月高等教育自学考试全6．可以由第三人代为履行的合同有A．以不作为为标的的债务 B ．话剧演出合同国统一命题考试C．绘画创作合同 D ．电视机买卖合同法试卷合同7．债权人行使代位权的方式是( 课程代码00230) A．只能向人民法院提起诉讼B．只能向债务人提出自考单科包过qq: 18606240本试卷共 5 页。
满分 l00 分，考试时间l5 自考单科包 C. 既可以向人民法院提起诉讼，也可以向债务人提出过 qq: 186062400 分钟。
D．可以向仲裁机构提出申请考生答题注意事项：8．在债务人的下列行为中，债权人可以行使撤销权的1．本卷所有试题必须在答题卡上作答。
答在试卷上无是效，试卷空白处和背面均可作草稿纸。
A．债务人放弃继承 B ．债务人对2．第一部分为选择题。
必须对应试卷上的题号使用其他债权人清偿债务2B 铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。
C．债务人拒绝他人的赠与 D ．债务人恶3．第二部分为非选择题。
必须注明大、小题号，使用意延长到期债权的履行期0．5 毫米黑色字迹签字笔作答。
9．当事人在合同中约定违约金的说法不正确的是4．合理安排答题空间，超出答题区域无效。
A．违约方迟延履行的，支付违约金后，自考单科包过第一部分选择题q q: 18606240 还应当履行债务B．当事人既约定违约金，也约定定金的，可以同时适一、单项选择题( 本大题共25 小题。
每小题l 分，共用25 分) C．若违约金低于实际损失，可以请求适当增加其数额在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要D．若违约金高于实际损失，可以请求适当降低其数额求的，请将其选出并将“答题卡”10．下列可适用合同法责任竞合的是的相应代码涂黑。
未涂、错涂或多涂均无自考单科包A. 加害给付 B ．预期违约 C ．履行不过 qq: 18606240 分。
能 D ．履行迟延1．下列既可以是有偿合同，也可以是无偿合同的是11．不属于运输合同特征的是A．买卖合同 B ．保管合同A．有偿性 B ．双务性 C. 诺成性C．赠与合同 D ．租赁合同D．不要式性2. 下列属于合同法调整的是12．关于委托合同，下列说法正确的是A．居间关系 B ．无因管理A．委托合同是无名合同自考单科包过qq: 18606240 C．不当得利 D ．收养关系B．委托合同是实践合同3．以招标方式缔结合同的，定标属于C．委托合同是要式合同A．要约邀请 B ．要约 C ．承诺D．委托合同可以是单务合同，也可能是双务合同D. 非意思表示13．合同法第79 条规定，除法律明文规定的情形外，4．一般情况下，采用数据电文形式订立合同的，除当债权人可以将合同权利的全部或者部事人另有约定外，合同成立地点为分转让给第三人。
2015上半年合同管理师模拟试卷(实务一)
2015上半年合同管理师模拟试卷（实务一）合同管理实务知识全国合同管理师课程发展中心监制二0一五年五月2015年全国合同管理师模拟考试试题合同管理实务知识姓名：准考证号：身份证号：一、单项选择题（30题，每题1分，共计30分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1. 关于合同管理师，下列说法错误的是（）A. 具有合同管理师职业认证资格B. 担任合同管理师必须受聘于某一单位C. 合同管理师必须通过法律职业资格考试D. 必须取得由人力资源和社会保障部中国就业培训技术指导中心颁发《CETTIC合同管理师》证书2. 关于合同管理模式，下列说法正确的是（）A. 专业管理模式和项目管理模式是根据合同管理方式为标准进行的划分B. 开放型的管理模式下，企业不聘用外来法律顾问C. 风险型的管理模式下，企业以营利为管理的核心重点和最终目标D. 合同管理人员素质的高低，与合同管理质量无关3. 下列哪一项不属于合同履行过程中的法律风险？（）A. 口头变更后没有使用书面形式确认，使企业在诉讼过程中无据可依B. 未及时行使法定抗辩权C. 没有正确使用合同解除权D. 超过诉讼时效，丧失胜诉权4. 在海外投资中，我国企业与东道国当事人签订的投资合同协议，因对双方权利义务约定不够具体而产生的理解差异，最终出现合同纠纷而发生损失的可能性，我们称之为（）A. 项目价值风险B. 文化差异风险C. 企业内部运营风险D. 合同条款风险5. 关于一般合同法律风险控制流程，正确的是（）A. 明确合同性质——审查合同主体——起草和审查合同——建立合同管理制度B. 审查合同主体——起草和审查合同——明确合同性质——建立合同管理制度C. 建立合同管理制度——明确合同性质——审查合同主体——起草和审查合同D. 明确合同性质——建立合同管理制度——起草和审查合同——审查合同主体6. 关于买卖合同法律风险管控，下列说法错误的是（）A. 对买卖合同标的物的审查，应从货物的自然属性和社会属性审查标的物是否合法B. 要明确货物的质量，并且明确验收的方式和期间C. 可以采用定金、保证、抵押、质押等方式提供担保D. 写入标的物的所有权保留条款，就可以有效的防范出卖人的风险7. 合同管理人员对待合同应当认真区分合同的性质和特点，量身定制具体的管理方式和程序，这体现了合同管理原则中的（）A. 依法管理原则B. 渗透管理原则C. 分类管理原则D. 预防为主原则8. 根据《合同法》的规定，要约可以撤回，但撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者（）A. 与要约同时到达受要约人B. 在要约之后到达受要约人C. 在一定期限内到达受要约人D. 在合同预期内到达受要约人9. 商品房预售合同应由( )向登记部门登记备案。
2015浙大远程-建设法规与合同管理在线作业答案..
2015浙大远程-建设法规与合同管理在线作业答案..您的本次作业分数为：99分单选题1.综合费用索赔的计算方法中，承包人广泛采用的方法是（）。
• A 总费用法• B 分项法• C 修正的总费用法• D 分摊法正确答案:B•单选题2.《合同法》分为两大部分共428条内容。
其中总则分别阐述了包括一般规定、合同的订立、合同的效力、合同的履行等共计8章129条规定，主要叙述了《合同法》的基本原理和基本原则。
分则部分则对各种不同类型的合同作出专门的规定，分别阐述了买卖合同、供用电水气热力合同等（）种包括经济、技术和其他民事等列名合同共计15章298条规定。
• A 13• B 15• C 14• D 16•• D 对于总价合同，总价优先于单价正确答案:B•单选题5.从招标文件发出之日起到递交投标文件截至日的时间应是投标人理解招标文件，进行必要的调研，完成投标文件编制所需的合理时间，不得少于（）天。
• A 7• B 10• C 14• D 20正确答案:D•单选题6.质量保修期从（）之日算起。
• A 工程合同竣工• B 工程实际竣工• C 工程师签发移交证书• D 业主组织竣工验收会议正确答案:B•单选题7.在确认计量结果后（）天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。
• A 7• B 14• C 21• D 28正确答案:B•单选题8.（）是指争议双方通过事前的商定，选择独立公正的第三人对其争议作出决定，并约定双方都愿意接受该决定的约束的一种解决争议的程序。
• A 调解• B 争议评审• C 仲裁• D 诉讼正确答案:B•单选题9.投料试车应在工程竣工验收后由（）负责。
• A 设备生产商• B 工程师• C 承包人• D 发包人正确答案:D•单选题10.我国现行的城乡规划法是（）。
• A 《中华人民共和国城市规划法》• B 《中华人民共和国城乡规划法》• C 《村庄和集镇规划建设管理条例》• D 《建制镇规划建设管理办法》正确答案:B•单选题11.出让人在指定的时间、地点，组织符合条件的有意受让人到场，就拟出让使用权的地块公开竞投，按价高者得原则确定土地使用权受让人的出让方式是（）。
上海2015年下半年监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试题（共五篇）
上海2015年下半年监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试题（共五篇）第一篇：上海2015年下半年监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试题上海2015年下半年监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在组织流水施工时，某施工过程(专业施工队)在单位时间内完成的工作量，称为。
A：流水节拍 B：流水步距 C：流水时距 D：流水强度 E：自我评定2、工程监理应当由具有相应资质的工程监理单位实施，工程监理的行为主体是。
A：设计单位 B：建设单位 C：施工单位D：工程监理单位 E：工程保险金3、根据《建设工程监理与相关服务收费标准》．若发包人委托两个以上监理人承担施工监理服务且委托其中一个监理人对施工监理服务总负责的，被委托总负责的监理人按向发包人收取总体协调费。
A：各监理人合计监理服务收费额的4％～6％B：项目总投资额的4％～6％C：各监理人合计监理服务收费额的3％～5％D：项目总投资额的3％～5％ E：工程保险金4、施工进度计划经审核签认，并报建设单位批准方可实施。
A：业主现场代表 B：总监理工程师 C：专业监理工程师 D：项目经理 E：自我评定5、因故中止施工的建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当__。
A．重新申请领取施工许可证B．向发证机关申请延期施工许可证C．报发证机关核验施工许可证 D．重新办理开工报告的批准手续6、【例3·单选题】经计算某工程双代号网络计划的计算工期为130天。
如果计划工期为135天，则关键线路上。
A：相邻工作之间时间间隔为零 B：工作的自由时差为零 C：工作的总时差为零D：节点最早时间等于最迟时间 E：自我评定7、施工单位质量记录资料包括三方面的内容，下列内容不属于质量记录资料的是。
A：施工现场质量管理检查记录资料 B：工程材料质量记录 C：工程设备价款记录D：施工过程作业活动质量记录资料 E：工程变更单8、在建设工程数据库中，应当按__对建设工程进行分类，这样较为直观，也易于为人接受和记忆。
2015最新整理电大《合同法》案例分析题题库
【合同法】案例小抄版一、目录(共44题，后有页码)1. ------------------------------------------------------ 某山区农民赵某家中有一花瓶 ----------------- 12 •甲公司与乙公司签订一份秘密从境外买卖免税香烟并运至国内销售的合同。
-------- 13 .甲企业与乙企业达成口头协议，由乙企业在半年之内供应甲企业 50吨钢材。
------- 14 •某果品公司因市场上西瓜脱销，向新疆某农场发岀一份传真 -------------- 15 •某制衣厂(以下简称甲方)为生产高档毛衣向某机械厂(以下简称乙方)订购一套机织设备 ---------------------- 26 •某水果批发商(简称甲方)曾向南方某县水果供应点(简称乙方)购买过荔枝。
-----27 •甲公司与乙公司订立一份合同，约定由乙公司在十天内，向甲公司提供新鲜蔬菜——28 •某粮油公司(以下简称甲方)引进一套生产食用色拉油的设备， ----------- 29 •某矿泉水厂(以下简称甲方)为便于联系业务，扩大销路，聘请某机关 --------- 210・某商场新进一种CD机，价格定为2598元。
11 •甲公司与乙袜厂于某年4月6日签订了一份丝袜供应合同。
---------------------- 312. 甲公司为开发新项目，急需资金。
2000年3月12日，向乙公司借钱15万元。
------313. 甲厂向乙单位去函表示：“本厂生产的 W型电话机，每台单价 90元。
--------- 314•某村配电室(供电方，以下简称甲方)与该村粮食加工专业户杨某 ----------- 315.甲公司与乙公司签订一份买卖木材合同，合同约定买方甲公司应在 ----------- 316 •甲乙两公司签订钢材购买合同，合同约定：乙公司向甲公司提供钢材 ----------- 3仃.1999年10月15日，甲公司与乙公司签订合同 -------------------- 418. 1999年10月11日，某化工厂为扩大生产，向某公司借款20万元-- ---------- 419.某市胜利电镀厂(以下简称甲方)从1996 年起为某市汽车油箱厂---------- 420.某中学与某服装厂在1999年11月签订了一份服装加工合同——-------- 421.2000 年 3 月 15 日，某纺织厂与某服装厂签订一份布料买卖合同---•---------- 422. 甲商场3月份欲从乙冰箱厂购进冰箱50台, 每台2800元，共计14万元 ---------- 423. 甲油料厂与某供销社订立一份农副产品供销合同 (5)24. 某市朝阳玻璃制品厂(以下简称甲方)与某市天然气供应公司 (5)25. 某村委会与村民张某签订了荒山植树承包合同 ----------------------- 526.1999年11月，某市钢材厂与某铁道工程局签订买卖铁轨合同 ------------------ 527. 曹某和陈某两人是好朋友。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第一部分 选择题 一、单项选择题 1、《中华人民共和国民法通则》其调整对象是 ( B )。 A·平等主体之间的财产关系 B·平等主体之间的财产关系和人身关系 C·平等主体之间的人身关系 D·以上说法都不对 2、平等主体之间的人身关系包括人格关系和身份关系，其特点错误的是 ( C )。 A·人身关系是与财产关系相对应的关系 B·当事人处于平等的地位 C·以经济利益为内容 D·与作为民事主体的公民、法人密切相关，不可分离 3、下列不属于联营的形式的是 ( D )。 A·法人型联营 B·合伙型联营 C·协作型联营 D·工商户型联营 4、普通讼诉时效适用于一般民事权利，诉讼时效期间为 ( B )。 A·一年 B·二年 C·五年 D·三年 5、《中华人民共和国合同法》于 ( B )全国人大会议通过。 A·1999.10 B，1999.03 C、1981.12 D·1993.09 6、《合同法》对合同生效规定了三种情形，不属于这三种情形的是 ( D )。 A·成立生效 B·批准登记生效 C·约定生效 D·签字生效 7、下列选项中不属于《合同法》对无效合同的法律责任的规定的是 (D )。 A·返还财产 B·赔偿损失 C、追缴财产 D、扣押财产 8、《合同法》规定了合同转让的三种情况，其中不属于三种情况的选项是 ( D )。 A·合同权利转让 B·合同义务转让 C·合同权利义务一并转让 D·合同书的转让 9、违约责任，是指当事人任何一方违约后，依照法律规定或者合同约定必须承担的法律 制裁。关于违约责任的方式，《合同法》规定了三种主要方式，下列不属于其中之一的 是 ( B )。 A·继续履行合同 B·解除合同 C·采取补救措施 D·赔偿损失 10、合同争议的解决方式和解是 ( A )。 A·指争议的合同当事人，自愿对争议事项达成协议而解决合同争议的方法 B·争议当事人在第三方的主持下解决合同争议的方法 C·双方当事人负有履行裁决义务的解决方式 D、因当事人相互间发生合同争议后在法院进行的 11、下列对合同概念理解错误的一项是 ( D )。 A·合同的当事人必须具有平等的民事主体资格 B·合同是一种协议 C·合同是自愿、平等的 D·合同的签订可以不经协商，由执法部门强制执行 12、代理人代理授权人、委托人签订合同时，应向( A )出示授权人签发的授权委托书，并在授权委托书写明的授权范围内订立合同。 A·债务人 B·第三人 C·债权人 D·法院 13、合同关系的主体是 ( C )。 A·债权人 B·债务人 C·债权人和债务人 D·债务和债权 14、合同无效的根本原因在于 ( C )。 A·未经合同当事人协商订立 B·合同当事人一方毁约 C·合同违反或不具备法定条件 D·合同超过其执行期限 15、当事人订立的合同被确认无效或者被撤销后当事人的权利和义务 ( A )。 A·结束 B·不完全结束 C·待定 D·执法部门决定 16、《合同法》的核心内容是 ( D )。 A·合同的订立 B·合同的生效 C、债权人 D·合同的履行 17、合同中的自然人指 ( D )。 2
A·中国公民 B·外国公民 C·代理人 D·中国人和外国人 18、民事活动最重要的基本原则 ( A )。 A·平等自愿 B·公平、诚实信用 C·遵守法律，维护社会公共利益 D，依法成立的合同对当事人具有约束力 19、合同法律关系的客体也即合同的核心是 ( D )。 A·数量 B·质量 C·价款 D·标的 20、解决争议的方法，是指合同当事人 ( A )。 A·选择解决合同纠纷的方式，地点 B·选择改变合同内容的方式 C·选择违约的责任人 D·通过共同商议法 21、当事人如果在合同中既没有约定仲裁条款，事后又没有达成仲裁协议，那么当事人应通过什么途径解决合同纠纷 ( C )。 A·审议 B·仲裁 C·诉讼 D·毁约 22、《合同法》第一百零七条规定:当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定时， 就要承担违约责任，只有 ( A )原因方可除外。 A·不可抗力 B·承诺超期 C·缔约过失 D·重大误解 23、建筑公司企业请某律师代理诉讼属于（A） A、委托代理 B、法定代理 C、指定代理 D 、表见代理 24、甲建筑公司授权其材料员李某购买一批建筑材料，甲建筑公司向李某签发了授权委托书，但委托书中并未明确授权委托期限。后不久甲公司与李某解除了劳务关系，李某怀恨在心，恶意与乙建材公司签订了合同购买了一批建材，给乙公司造成了经济损失，其法律后果应该由（D） A.李某自行承担责任 B、甲公司自行承担责任 C、乙公司自行承担责任 D、甲公司与李某向乙公司承担连带责任 25、依照《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，下列工程项目中，依法应当公开招标的项目是（B） A、国有企业里有自由资金与外商且外商控股的项目 B、使用各级政府财政资金的项目 C、民营企业控股的中外企业合资建设项目 D、外商投资的一般工业与民用建筑项目 26、应公开招标的建设工程项目出现下列情形时，经批准可以进行邀请招标的是（C） A、项目技术比较复杂 B、拟进行公开招标的费用比较多 C、受自然地域限制的 D、灾害重建工程项目工期紧 27、建设工程招标中，招标不可以随意没收投标保证金，除非投标人（C） A.投标文件的密封不符合招标文件的要求 B.投标文件中附有招标人不能接近的条件 C.在投标有效期内撤回其投标文件 D.拒绝评标委员会提出的降低报价的要求 28、某工程在投标有效期限内出现特殊情况，招标人书面通知所有投标人延长投标有效期。对此，下列说法中正确的是(C )。 A. 投标人同意延长的，可以要求修改报价 B. 投标人拒绝延长的，投标保证金不予退还 C. 投标人拒绝延长的，其投标失效，但有权收回投标保证金 D. 因延长投标有效期给投标人造成损失的，由招标投标双方合理分担 29、按照《招标投标法》及相关法规的规定，下列评标定标行为中违法的是(C )。 A. 甲企业投标报价明显低于标底合理幅度，评标委员会要求其作出书面说明 B. 乙企业投标报价最低，但评标委员会认为该报价可能低于其企业成本，未作为中标候选人推荐 C. 招标人在评标委员会推荐的中标候选人之外确定了中标人 D. 由于排名第一的中标候选人未能按规定提交履约保证金，招标人将排名第二的候选人定为中标人 30. 关于招标单位对中标人发出的中标通知书，下列说法中正确的是(D )。 A. 中标通知书属于要约 B. 中标通知书属于要约邀请 3
C. 中标通知书对招标人不具有法律效力 D. 中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，应当承担缔约过失责任 31. 根据《招标投标法》及有关规定，下列选项中属于建设单位违法招标的是(C )。 A. 某铁路建设工程全长200km，分4个标段招标，发包给了4家公司 B. 某写字楼工程，业主将其中的空调、电梯、消防设备安装直接发包给了3家专业公司 C. 某工业厂房长120m，分3个标段招标，发包给了3家公司同时施工 D. 某开发商将建筑面积8万m2的住宅小区工程整体发包给了一家拥有二级施工总承包资质的公司 32、某省直机关办公楼建设项目进行招标，招标文件中明确规定投标人的资质等级必须是施工总承包二级以上(包括二级)，甲(施工总承包三级)、乙(施工总承包二级)、丙(施工总承包一级)、丁(施工总承包一级)纷纷组成投标联合体参与投标，则下列说法正确的是(D )。 A. 甲可以与乙组成联合体以一个投标人的身份共同投标 B. 乙、丙组成投标联合体，其资质等级应为施工总承包一级 C. 若丙、丁组成的投标联合体中标，由丁与招标人签订施工合同 D. 丙、丁组成联合体，将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人 33. 甲、乙施工单位组成投标联合体参与某项目的投标，联合体投标时按招标文件的要求提交投标保证金5万元，该联合体收到中标通知书，但尚未与招标人签订合同，此时甲、乙认为该项目盈利太少，于是决定放弃该项目。则下列说法正确的是(D)。 A. 因未给招标人造成损失，5万元投标保证金应予以退还 B. 因未签订合同，5万元投标保证金应退还一半 C. 甲、乙施工单位对此应承担违约责任 D. 甲、乙施工单位对此应承担缔约过失责任 34. 某建筑公司向某玻璃厂发出购买玻璃的要约，玻璃厂对要约的内容做了以下变更，其中属于要约非实质性变更的是(C )。 A. 每块玻璃的尺寸 B. 玻璃的透光标准 C. 运输时为减少破碎，包装由木板变为铝合金，价格不变 D. 玻璃运输的方式由汽车变更为火车 35. 下列关于承包人主要义务的表述中，错误的是(C )。 A. 隐蔽工程隐蔽前，承包人应通知发包人检查 B. 承包人可将建设工程主体结构的作业任务分包给劳务分包企业 C. 如果工程质量不符合约定，承包人应免费维修或改建 D. 承包人必须自行完成建设工程主体结构施工 36、建设工程在开工阶段出现的下列情况中，不能顺延工期的是(B)。 A. 承包人因施工机械不能及时就位，在开工前7天以书面形式向监理提出延期开工，监理在48小时内未作书面答复 B. 承包人因工人回家过年不能按时开工，在节后7天以书面形式向监理提出延期施工 C. 因设计进度拖延，监理工程师书面通知承包人延期开工 D. 因施工场地未达到开工要求，监理工程师书面通知承包人延期开工 37. 施工中发包人如需提前竣工，以下做法正确的是(C )。 A. 发包人只需要提前书面通知承包人提前竣工的时间 B. 发包人需要通知承包人提前竣工的时间及追加的价款 C. 发包人需要与承包人协商一致，签订提前竣工协议 D. 发包人与承包人需要针对此工程另订协议 38. 乙方的违约行为导致工程受到损失，甲方采取措施减损，导致损失减少到3万元，但甲方支出相应的措施费用是0. 5万元，乙方应该支付甲方(D )万元费用。 A. 0. 5