2014年造价员继续教育学习测试题
2014造价员继续教育(市政工程)
2014年度造价员继续教育（市政工程）考试一、判断题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)1、最高投标限价及其成果文件应当由招标人报工程所地县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门备案。
（）本题得1分正确错误参考答案：正确试题解析：显示显示答案2、国有资金投资建筑工程的发包方、应当委托具有相应资质的工程造价咨询企业对竣工结算文件进行审核。
（）本题得0分正确错误参考答案：正确试题解析：显示显示答案3、中华人民共和国住房和城乡建设部令第16号《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（以下简称16号部令），从2014年1月1日开始施行。
（）本题得1分正确错误显示答案4、承包人发现招标工程量清单任一项目的特征描述不符且该变化引起该项目工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。
（）本题得1分正确错误显示答案5、合同价款争议发生后，发承包双方任何时候都可以进行协商，协商达成一致的，双方应签订书面和解协议，和解协议对发承包双方均有约束力。
（）本题得1分正确错误显示答案6、发包人在收到承包人提交的竣工结算款支付申请后7天内不予核实，不向承包人签发竣工结算支付证书的，视为承包人的竣工结算款支付申请已被发包人认可。
（）本题得1分正确错误显示答案7、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）,由于市场物价波动影响合同价款的风险，应由承包人承担。
（）本题得1分正确错误显示答案8、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）,由于承包人使用机械设备、施工技术以及组织管理水平等自身原因造成施工费用增加的，应由发包人全部承担。
（）本题得1分正确错误显示答案9、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013 ）,采用成品预制混凝土构件时，构件的模板费用应在措施项目中单列。
（）本题得1分正确错误显示答案10、按《市政工程工程量清单计算规范》（GB50857-2013）规定，编制工程量清单时，路灯工程的电缆铺设工程量应当考虑预留长度。
2014年造价员继续教育学习测试题
2014年造价员继续教育学习测试题姓名：资格证号：一、单选题：（每题1分，共计50分）1、按照《建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是( )。
A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位2、开标应当由()主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。
A.政府招投标管理办公室负责人B.招标人C.投标人推选的代表D.公证人3、建筑物的封闭阳台（）建筑面积。
A.需要视具体情况确定B.不计算C.按其水平投影面积计算D.按其水平投影面积的一半计算4、阳台铁栏杆刷调和漆二遍的综合单价为（）元/t。
A.240.69B.317.71C.411.58D.457.315、“地基与基础工程”属于（）工程。
A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.单项工程6、建筑物的变形缝（）建筑面积。
A.需要视具体情况确定是否计算B.不计算C.分层按其缝宽的一半面积计算D.分层按其缝宽的面积计算7、自升式塔吊塔高（檐高）70m，每台次的安拆费综合单价为（）元。
A.21649.57B.23814.53C.25979.48D.28144.448、普通混凝土的养护时间不得少于（）。
A.12小时B.48小时C.7天D.14天9、踢脚线工程量计算时，门洞口侧壁的面积（）。
A.计算B.不计算C.块料面层时计算D.整体面层时计算10、招标文件与中标人投标文件不一致的地方，在签订合同和执行合同时，均应该以（）为准。
A.招标文件B.投标文件C.工程造价管理部门的解释D.双方另行协商11、填方工程中，当采用不同土壤填筑时。
下列说法正确的是（）。
A.应将透水性较大的土壤置于透水性较小的土层之下B.应将透水性较小的土壤置于透水性较大的土层之下C.应先将两种土壤进行拌合，然后再分层进行填筑D.严禁采用不同土壤进行填筑12、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的发布时间和实施时间分别是（）。
A、2013年3月25日和2013年5月1日B、2013年3月25日和2013年7月1日C、2012年12月25日和2013年5月1日D、2012年12月25日和2013年7月1日13、使用国有资金投资的建设工程发承包，（）采用工程量清单计价。
2014年造价员继续教育考试考试答案
造价员继续教育考试答案(2014)一、单项选择题（共50题）1.浅埋暗挖法主要适用于不宜明挖施工的土质或软弱无胶结的砂、卵石等第四纪地层，修建覆跨比大于（ b ）的浅埋地下洞室。
A. 0.1B. 0.2C. 0.5D. 12.不属于暗挖法的施工技术有（c ）。
A. 新奥法B. 浅埋暗挖法C. 旋挖法D. 管幕法3.逆作法因其在施工中应用时受力良好合理，围护结构变形量小，安全性较高，故以下工程中，（ b ）类适用性最好。
A.相邻建筑物较远，地下室埋深小，施工场地宽大的建筑工程B.相邻建筑物较近，地下室埋深大，施工场地狭小的建筑工程C.相邻建筑物较远，地下室埋深大，施工场地宽大的建筑工程D.相邻建筑物较近，地下室埋深小，施工场地狭小的建筑工程4.多支盘桩是一种较好的桩型，与直孔桩相比，具有显著的技术经济效益。
其单方混凝土承载力为相应的直孔桩的（ c ）以上。
A. 50%B. 150%C. 2倍D. 4倍5.强夯法处理大块石高填方地基技术，其核心是如何解决大块石高填方（ b ）问题。
A.地基的密实性B.地基的稳定、均匀、密实C. 均匀性D. 稳定性6.采用逆作法施工，以（）作支护结构，以（ c）作垂直支撑。
A.建筑物地下室外墙，中间支承桩和柱B.地下连续墙和内衬墙，地下室柱C.地下连续墙和内衬墙，中间支承桩和柱D.建筑物地下室外墙，地下室柱7.长螺旋水下灌注桩技术与泥浆护壁钻孔灌注桩技术相比，具有无泥浆或水泥浆污染、噪声小、效率高、成本低、（ c ）、成桩质量稳定。
A.工艺复杂B. 安全性高C.钢筋与混凝土的握裹力强、单桩承载力高 D.可重复利用8.浅埋暗挖法是以加固和处理（a ）为前提，采用足够刚性复合衬砌为基本支护结构的一种用于软土地层近地表隧道的暗挖施工方法。
A. 软弱地层B. 岩质地层C. 坚硬粘性土D. 地下水位高的地层9.真空预压法主要施工工艺流程为（ a ）。
A. 砂垫层施工、排水板施工、真空预压施工B. 场地平整、铺设砂垫层、打设排水板、铺设密封膜C. 排水板施工、密封沟施工、密封膜施工D.砂垫层施工、密封沟施工、抽真空施工10.真空预压法的施工设备有（ a ），吸水管、密封膜与出膜装置，帷幕墙施工机械等构成。
天津造价员继续教育考试2014
天津造价员继续教育考试一、单项选择题（共20题）1.高性能混凝土材料组成包括了与普通混凝土相同的水泥、水及砂、石等粗细骨料等四种成分，当然还必须有（）、矿物微细粉等第五和第六种成分。
A．玻璃纤维B．珍珠岩C．高效外加剂D．矿物微细粉A B C D2.高强混凝土应选用质量稳定、强度等级不低于（）级的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。
A．32.5B．52.5C．62.5D．42.5A B C D3.税金不包括：（）A．印花税B．城市维护建设税C．教育费附加D．防洪工程维护费；A B C D4.加气混凝土是由水泥、石灰、（）和加气剂经配制而成的一种混凝土，是一种保温绝热性能良好的轻质材料。
A．发泡剂B．粉煤灰C．引气剂D．铝酸三钙A B C D5.一般我们常把强度等级为（）的混凝土称为高强混凝土。
A．C10－C50B．C60－C90C．大于C100D．C30－C70A B C D6.人工幅度差主要考虑以下几个方面：（）A．各工种间的工序搭接及交叉作业互相配合所发生的停歇用工；B．高层建筑施工效率降低增加的用工。
C．质量检查和隐蔽工程验收工作的影响；D．班组操作地点转移用工；A B C D7.混凝土外加剂按其主要功能划分可有四类，其中调节混凝土凝结时间和硬化性能的外加剂有早强剂、缓凝剂、（）等。
A．减水剂B．引气剂C．速凝剂D．膨胀剂A B C D8.大体积混凝土的裂缝，按混凝土裂缝深度分，可有表面裂缝、（）和贯穿裂缝。
A．粘着裂缝B．深层裂缝C．骨料裂缝D．表面裂缝A B C D9.2008《天津市建筑工程预算基价》企业管理费以机械费合计和（）为基数，按一定比例计算。
（ B．D ）A．人工费B．综合人工工日C．工、料、机合计 D 工、料、机、规费合计A B C D10.人工费中包含其他人工费，其内容包括（）A．劳动保护费B．生育保险费C．生产工具用具使用费D．冬雨季施工费A B C D11.建筑工程利润率三类工程为：（）A．12%B．10%C．7.5%D．4.5%A B C D12.规费的组成不包括：（）A．养老保险B．车辆保险C．医疗保险D．失业保险。
2014年造价员继续教育测验试卷1
a.b.c.d.a.b.c.d.a.b.具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。
c.必须消耗或使用的人工、d.标记题目题干（）是根据国家法律、法规规定，由省级政府或省级有关权力部门规定施工企业必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用选择一项：a. 措施费b. 管理费c. 规费d. 安全文明施工费反馈correct feedback正确答案是：规费题目5正确获得2.00分中的2.00分标记题目题干鉴定受托人最迟应在收到举证资料后( )内，根据自身专业能力和已收到的举证资料，判断能否受理该项鉴定。
选择一项：a. 十天b. 五天c. 十个工作日d. 五个工作日反馈correct feedback正确答案是：十天题目6正确获得2.00分中的2.00分标记题目题干项目编码是（）清单名称的阿拉伯数字标识选择一项：a. 分部分项工程和规费b. 分部分项工程和其他项目c. 措施项目和其他项目D.措施项目和其他项目d. 分部分项工程和措施项目反馈correct feedback正确答案是：分部分项工程和措施项目题目7正确获得2.00分中的2.00分标记题目题干措施项目中的安全文明施工费（）选择一项：a. 不得作为竞争性费用。
b. 招标人可以要求投标人对该项费用进行优惠；c. 投标人可以将该项费用参与市场竞争；d. 允许采用清单计价；反馈correct feedback正确答案是：不得作为竞争性费用。
题目8正确获得2.00分中的2.00分标记题目题干发承包双方在工程合同中约定的工程造价，即包括了分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金的合同总金额又称为（）选择一项：a. 招标控制价b. 工程总造价c. 投标价d. 签约合同价反馈correct feedback正确答案是：签约合同价题目9正确获得2.00分中的2.00分标记题目题干鉴定意见书签署页不包括（）选择一项：a. 鉴定编制人b. 项目名称c. 鉴定委托人d. 审核人反馈correct feedback正确答案是：鉴定委托人题目10不正确获得2.00分中的0.00分标记题目题干“现场签证”又称( )等选择一项：a. 工程签证、施工签证、材料进货单b. 工程变更、施工签证、技术核定单c. 工程签证、施工变更、技术核定单d. 工程签证、施工签证、技术核定单反馈incorrect feedback正确答案是：工程签证、施工签证、技术核定单题目11不正确获得2.00分中的0.00分标记题目题干分项工程（）选择一项：a. 以上描述全部正确b. 是分部工程的组成部分，是按结构形式、材料、工序、路段长度及施工特点或施工任务将单项或单位工程划分为若干分部的工程。
2014年河北省造价员继续教育考试答案
2014年河北省造价员继续教育试卷、一、单选题 ,每题仅有一个正确的选项。
（本题型共有20题，共60分）•1、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500 -2013) ，关于工程量清单编制的说法，正确的是( )A.同一招标工程的项目编码不能重复B.措施项目都应该以“项”为计量单位C.所有清单项目的工程量都应以实际施工的工程量为准D.暂估价是用于施工中可能发生工程变更时的工程价款调整的费用•2、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013 ) ，应列入规费清单的费用是（）A.上级单位管理费B.大型机械进出场及安拆费C.住房公积金D.危险作业意外伤害保险费•3、根据现行《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2013 】 44 号），施工现场按规定缴纳的工程排污费应计入建筑安装工程（）.A.风险费用B.规费C.措施费D.企业管理费•4、根据《建设工程工程量清单计价规范》（G B 50500—2013 ) ．因不可抗力事件导致的损害及其费用增加，应由承包人承担的是( ) .A.工程本身的损害B.承包人的施工机械损坏C.发包方现场的人员伤亡D.工程所需的修复费用•5、关于工程量清单招标中计日工报价技巧的说法，正确的是（）。
A.单纯对计日工报价应报低价B.招标文件中有名义工程量的计日工报高价C.单纯对计日工报价应报高价D.招标文件中有名义工程量的计日工应报低价•6、根据《建设工程工程量清单计价规范》（G B 50500—2013 ) ．招标人委托工程造价咨询人编制的招标工程量清单．其封面应有招标人和（）盖章确认．A.编制清单的造价员B.造价咨询人的造价工程师C.工程造价咨询人的法人代表D.工程造价咨询人•7、根据现行《建筑安装工程费用项目组成》（建标【 2013 】 44号），企业按规定为职工缴纳的基本养老保险属于（ )。
A.规费B.企业管理费C.措施费D.人工费•8、根据现行《建筑安装工程费用项目组成》（建标【 2013 】 44 号），职工的劳动保险费应计入（).A.规费B.企业管理费C.措施费D.人工费•9、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013 ) ，招标工程量清单的准确性的完整性应由（）负责．A.投标人B.招标人指定的招标代理机构C.招标人的上级部门D.招标人•10、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013 ) ，采用工程量清单招标的工程，投标人在投标报价时不得作为竞争性费用的是（) .A.工程定位复测费B.税金C.冬雨季施工增加费D.总承包服务费•11、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013 ) ，关于工程计量的说法，正确的是（ ).A.发包人应在收到承包人已完成工程量报告后14 天核实B.总价合同的工程量必须以原始的施工图纸为依据计量C.所有工程内容必须按月计量D.单价合同的工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定•12、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013 ) ，实行工程量清单计价的工程，应采用的合同类型是（）.A.总价合同B.单价合同C.固定总价合同D.成本加酬金合同•13、按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013 ）投标的工程，完全不能竟争的部分是（).A.分部分项工程费B.措施项目费C.其他项目费D.规费•14、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013 ) ，若合同未约定，当工程量清单项目的清单工程量偏差在（）以内时，其综合单价不作调整，执行清单工有的综合单价。
2014造价员考试试卷
2014造价员考试试卷一、单项选择题（每题1分，共20分）1. 工程量清单计价法中，工程量清单的编制依据是（）。
A. 施工图纸B. 施工组织设计C. 工程量清单规范D. 工程预算定额2. 以下哪项不是工程量清单计价法的特点？（）A. 公开透明B. 竞争性C. 强制性D. 灵活性3. 建筑工程预算中，直接费包括（）。
A. 人工费B. 材料费C. 机械使用费D. 以上都是4. 以下哪项不属于建筑工程造价的构成要素？（）A. 直接工程费B. 间接工程费C. 利润D. 税收5. 工程量清单计价法中，综合单价的计算不包括（）。
A. 人工费B. 材料费C. 机械使用费D. 管理费...（此处省略其他15题）二、多项选择题（每题2分，共10分）1. 以下哪些因素会影响工程造价的确定？（）A. 工程规模B. 工程质量要求C. 施工工艺D. 施工时间2. 工程量清单计价法中，综合单价的构成包括（）。
A. 人工费B. 材料费C. 机械使用费D. 企业管理费...（此处省略其他2题）三、判断题（每题1分，共10分）1. 工程量清单计价法适用于所有类型的建筑工程。
（）2. 工程量清单计价法中，工程量清单由承包商编制。
（）3. 工程量清单计价法中，综合单价是固定的，不随市场价格波动。
（）...（此处省略其他7题）四、简答题（每题5分，共20分）1. 简述工程量清单计价法与定额计价法的主要区别。
2. 简述工程量清单计价法中，综合单价的确定方法。
3. 简述工程量清单计价法中，风险与责任的分配原则。
4. 简述工程量清单计价法在实际工程中的应用意义。
五、计算题（每题10分，共20分）1. 某建筑工程的直接工程费为100万元，间接工程费为20万元，利润为10万元，企业管理费为5万元，请计算该工程的总造价。
2. 假设某工程的工程量清单中，某分项工程的工程量为1000立方米，综合单价为500元/立方米，计算该分项工程的总造价。
六、案例分析题（每题15分，共30分）1. 某建筑工程在施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，承包商要求增加工程款。
2014年度造价员继续教育(建筑工程) 考试满分答案
2014年度造价员继续教育（建筑工程）考试一、判断题 (本大题共20小题，每小题1分，共20分)1、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》措施项目中，不能计算工程量的项目清单，以“项”为计量单位。
（）参考答案：错误2、《计价规范》规定现浇混凝土柱按设计图示尺寸以体积计算，扣除构建内钢筋、预埋铁件所占体积。
（）参考答案：错误3、《计价规范》规定水泥砂浆踢脚线按设计图示长度乘以高度以面积计算。
（）参考答案：正确4、施工图预算即施工预算。
（）参考答案：错误5、挖方出现流砂、淤泥，或现浇构件中固定位置的支撑钢筋，如设计未明确，在编制工程量清单时，其工程数量可为暂估量，结算时根据实际情况由发包人与承包人双方现场签证确认工程量。
（）参考答案：正确6、材料价差不能作为计算间接费等费用的基础。
（）参考答案：正确7、建筑物底层建筑面积按建筑物外墙勒脚以上的外围水平面积计算。
（）参考答案：正确8、税金具有法定性和强制性，应全额计取，不得优惠。
（）参考答案：正确9、直接工程费简称直接费。
（）参考答案：错误10、采用工程量清单方式招标，工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由投标人负责。
（）参考答案：错误11、工程量清单漏项或设计变更引起的工程量清单项目，其相关综合单价由发包人提出，经业主或监理工程师确认后作为结算的依据（）参考答案：错误12、在建设工程工程量清单计价模式中，分部分项工程量清单项目的综合单价由投标人自主报价，并为此承担风险.（）参考答案：正确13、《计价规范》规定墙饰面按设计图示墙净长乘以净高以面积计算。
扣除门窗洞口及单个0.3平方米以上的孔洞所占的体积（）参考答案：正确14、编制工程量清单出现附录中为包括的项目，编制人应做补充。
（）参考答案：正确15、措施项目是指为完成工程项目施工,发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目。
（）参考答案：正确16、国有资金投资的建设工程招标，招标人可以编制招标控制价。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2014年造价员继续教育学习测试题2014年造价员继续教育学习测试题姓名：资格证号：一、单选题：（每题1分，共计50分）1、按照《建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是( )。
A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位2、开标应当由()主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。
A.政府招投标管理办公室负责人B.招标人C.投标人推选的代表D.公证人3、建筑物的封闭阳台（）建筑面积。
A.需要视具体情况确定B.不计算C.按其水平投影面积计算D.按其水平投影面积的一半计算4、阳台铁栏杆刷调和漆二遍的综合单价为（）元/t。
A.240.69B.317.71C.411.58D.457.315、“地基与基础工程”属于（）工程。
A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.单项工程6、建筑物的变形缝（）建筑面积。
A.需要视具体情况确定是否计算B.不计算C.分层按其缝宽的一半面积计算D.分层按其缝宽的面积计算7、自升式塔吊塔高（檐高）70m，每台次的安拆费综合单价为（）元。
A.21649.57B.23814.53C.25979.48D.28144.448、普通混凝土的养护时间不得少于（）。
A.12小时B.48小时C.7天D.14天9、踢脚线工程量计算时，门洞口侧壁的面积（）。
A.计算B.不计算C.块料面层时计算D.整体面层时计算10、招标文件与中标人投标文件不一致的地方，在签订合同和执行合同时，均应该以（）为准。
A.招标文件B.投标文件C.工程造价管理部门的解释D.双方另行协商11、填方工程中，当采用不同土壤填筑时。
下列说法正确的是（）。
A.应将透水性较大的土壤置于透水性较小的土层之下B.应将透水性较小的土壤置于透水性较大的土层之下C.应先将两种土壤进行拌合，然后再分层进行填筑D.严禁采用不同土壤进行填筑12、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的发布时间和实施时间分别是（）。
A、2013年3月25日和2013年5月1日B、2013年3月25日和2013年7月1日C、2012年12月25日和2013年5月1日D、2012年12月25日和2013年7月1日13、使用国有资金投资的建设工程发承包，（）采用工程量清单计价。
A、宜B、必须C、可以D、不得26、发承包双方不论在任何场合对与工程计价有关的事项所给予的批准、证明、同意、指令、商定、确认、通知和请求，或表示同意、否定、提出要求和意见等，均应采用（）形式。
A、口头B、书面C、传真D、电子邮件27、工程量清单应采用（）计价。
A、定额工料机单价B、固定单价C、综合单价D、总价28、由于国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款调整的，应由（）承担。
A、发包人B、承包人C、发承包双方合理D、发承包双方对半29、实行工程量清单计价的工程，应采用（）合同。
A、总价B、单价C、成本加酬金D、可调价30、施工中进行工程计量，当发现招标工程量清单中出现工程量增减时，应按（）计算。
A、发包人人招标工程量清单数量B、承包人投标工程量清单数量C、承包人计量报告中所列的工程量D、承包人在履行合同义务中完成的工程量31、因承包人原因导致工期延误的，在合同工程原定竣工时间之后发生了法律法规、规章和政策的变化，且引起工程造价增减变化的，（）。
A、合同价款调增的予以调增，合同价款调减的予以调减B、合同价款调增的予以调增，合同价款调减的不予调减C、合同价款调增的不予调增，合同价款调减的予以调减D、不予调整合同价款32、招标工程承包人的报价浮动率可按下列（）公式计算。
A、承包人报价浮动率L=（招标控制价/中标价—1）×100%B、承包人报价浮动率L=（1—中标价/招标控制价）×100%C、承包人报价浮动率L=（1+中标价/招标控制价）×100%D、承包人报价浮动率L=（1—中标价/预算价）×100%33、承包人采购材料和工程设备的，应在合同中约定主要材料、工程设备价格变化的范围或幅度，当没有约定，且材料、工程设备单价变化超过（）比例时，超过部分的价格应按照清单计价规范要求调整。
A、3%B、5%C、10%D、15%34、因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，应由（）承担。
A、发包人B、承包人C、发承包双方分别D、保险公司35、承包人应在知道或应该知道索赔事件发生后（）内，向发包人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。
承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索赔的权利。
A、3天B、7天C、14天D、28天36、已签约合同价中的暂列金额应由（）掌握使用。
A、承包人B、发包人C、监理人D、设计人37、当发承包双方或一方对工程造价咨询人出具的竣工结算文件有异议时，可向（）投诉，申请对其进行执业质量鉴定。
A、总监理工程师B、建设行政主管部门C、工程造价管理机构D、人民法院38、合同工程完工后，承包人应编制完成竣工结算文件，且应在（）的同时向发包人提交竣工结算文件。
A、竣工验收B、竣工验收合格C、提交竣工验收申请D、提交竣工结算申请39、最终结清时，承包人被预留的质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，应（）的补偿责任。
A、由发包人承担不足部分B、由承包人承担不足部分C、由双方各承担不足部分50%D、由承包人双倍承担不足部分40、合同价款争议的解决方式不包括（）。
A、调解B、仲裁C、诉讼D、媒体曝光41、在建筑安装工程费中，材料运杂费是指由其来源地运到（）所发生的全部费用A．施工工地 B．施工操作地点C．施工工地仓库或指定堆放地点D．施工工地仓库后出库42、对承包单位来说，如果项目规模大、工期长，则项目的风险也大，这类项目不宜采用的合同是（）。
A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.FIDIC合同条件43、无效合同从（）之日起无法律效力。
A.被发现无效B.合同订立C.人民法院确认无效D.仲裁机构确认无效44.以下关于建设工程招标投标的说法中，正确的是( )。
A.招标是要约，投标是承诺B.投标是要约，中标通知书是承诺C.招标是要约邀请，投标是承诺D.开标是要约，中标通知书是承诺45.下列文件中，属于要约邀请文件的是( )。
A.投标书B.中标通知书C.招标公告D.现场踏勘答疑会议纪要46.合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段，关于要约和承诺的生效，是指( )时生效。
A.要约到达受要约人、承诺通知发出B.要约通知发出、承诺通知发出C.要约通知发出、承诺通知到达要约人D.要约到达受要约人、承诺通知到达要约人47.承包商根据合同通用条款的约定要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过()小时。
A.4B.8C.12D.2448.在工程索赔的实践中，以下()费用允许索赔。
A.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用B.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用C.承包商进行索赔工作的准备费用D.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时49.当地基开挖需要处理时，承包商应该按照设计院出具的设计变更单进行地基处理。
承包商按照设计变更单()。
A.只能进行费用索赔B.只能进行工期索赔C.可以进行费用和工期索赔D.不能进行任何索赔50.因工程量增加造成的工期延长，承包商可以根据合同约定要求进行工期索赔。
工期确认时间根据合同约定为()天。
A.7B.14C.21D.28二、判断题：（每题1分，共计20分）1、工程量清单应采用综合单价计价。
（）2、建设规模较小、技术难度较低、工期较短，且施工图设计已审查批准的建设工程可采用总价合同。
（）3、由于市场物价波动影响合同价款的风险，应由承包人承担。
（）4、承包人对安全文明施工费应专款专用，并在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用。
（）5、由于承包人使用机械设备、施工技术以及组织管理水平等自身原因造成施工费用增加的，应由发包人全部承担。
（）6、招标文件与中标人投标文件不一致的地方，应以招标文件为准。
（）7、发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备不属于依法必须招标的，应由承包人按照合同约定采购，经发包人确认单价后取代暂估价，调整合同价款。
（）8、招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价，未填写单价和合价的项目，可视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。
当竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
（）9、措施项目中的所有费用必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。
（）10、出现合同价款调增事项后的7天内，承包人应向发包人提交合同价款调增报告并附相关资料。
（）11、已标价工程量清单中没有适用的也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。
（）12、清单计价规范规定工程量偏差超过15%时可进行调整，当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予提高，当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分工程量的综合单价应予降低。
（）13、经发承包双方确认调整的合同价款，作为追加（减）合同价款，应与工程进度款或结算款同期支付。
（）14、因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量。
（）15、合同工程发生现场签证事项，未经发包人书面签证确认同意，承包人擅自施工的，发生的费用应由承包人承担。
（）16、当承包人费用索赔与工期索赔要求相关联时，发包人可以只作出费用赔偿决定，而不需作工期延期决定。
（）17、发承包双方在合同工期实施过程中已经确认的工程计量结果和合同价款，在竣工结算办理时应直接进入结算。
（）18、工程完工后，发承包双方必须在发包方确定的时间内办理工程竣工结算。
（）19、不可抗力解除后复工的，若不能按期交工，发包人可以要求赶工，承包人应采取必要的赶工措施并承担相应费用。
（）20、在保修期内的工程缺陷都应由承包人负责修复且承担查验和修复的费用。
（）三、多选题：（每题2分，共计60分）1、《中华人民共和国建筑法》中关于工程发包与承包的相关规定，以下说法中正确的有()。
A.承包单位应在其资质等级许可的业务范围内承揽工程B.实行联合共同承包的，可按联合体中资质等级较高单位的业务许可范围承揽工程C.承包单位可将其承包的全部建筑工程转包给有相应资质等级的其他单位D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任E.各类建筑工程必须依法实行招标发包2、下列费用属于措施费的是( )。
A.环境保护费B.工程排污费C.二次搬运费D.社会保障费E.临时设施费3、施工机械台班单价组成的内容包括()。