双包工地怎样写协议
工地双包合同模板
工地双包合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！工地双包合同模板甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将工地项目发包给乙方进行双包（包括施工和材料供应）的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：__________4. 工程总量：__________5. 工程预算：__________二、合同价格及支付方式1. 合同总价：双方确认，本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2. 支付方式：（1）甲方在合同签订后五个工作日内，向乙方支付合同总价的一定比例作为预付款，具体比例双方协商确定。
（2）甲方在乙方完成合同约定的工程进度后，按照双方约定的进度付款比例，向乙方支付相应款项。
（3）甲方在工程验收合格后七个工作日内，向乙方支付合同总价扣除已支付款项后的尾款。
三、工程质量及验收1. 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，保证工程质量，确保工程安全、环保。
2. 工程验收：工程完成后，乙方应按照约定时间向甲方提供完整的工程资料，甲方进行验收。
验收合格的，甲方支付尾款；验收不合格的，乙方应在甲方指定的时间内整改到位，直至验收合格。
四、工期1. 双方确认，本工程预计开工日期为：__________年__________月__________日，预计竣工日期为：__________年__________月__________日。
2. 乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。
五、保密条款1. 双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。
2. 保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。
工地双包合同范本
工地双包合同范本一、合同主体1.1 甲方：指拥有工地建设项目并委托乙方进行施工及劳务的一方。
1.2 乙方：指接受甲方委托，承担工地建设项目施工及劳务任务的一方。
二、工程概况2.1 工程名称：__________2.2 工程地点：__________2.3 工程内容：__________2.4 工程面积：__________2.5 工程预算：__________三、合同工期3.1 合同工期：自本合同生效之日起至工程验收合格之日止，共计____个月。
四、合同价款4.1 合同总价：人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
4.2 付款方式：按工程进度付款，具体付款方式详见附件。
五、工程质量及验收5.1 乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求，保证工程质量。
5.2 工程验收合格后，乙方应向甲方提交完整的工程资料，包括但不限于施工图纸、施工方案、工程量清单等。
5.3 甲方应在验收合格后____个工作日内支付乙方工程尾款。
六、双方权利义务6.1 甲方权利：6.1.1 对乙方施工过程进行监督、检查；6.1.2 对乙方施工质量、进度、安全等方面提出合理要求；6.1.3 按合同约定支付乙方工程款项。
6.2 甲方义务：6.2.1 提供乙方施工所需的场地、水电等基础设施；6.2.2 协助乙方办理相关施工手续；6.2.3 按合同约定支付乙方工程款项。
6.3 乙方权利：6.3.1 按合同约定收取工程款项；6.3.2 对甲方提供的场地、水电等基础设施进行合理使用；6.3.3 对甲方提出的合理要求进行配合。
6.4 乙方义务：6.4.1 按合同约定完成工程任务；6.4.2 确保施工安全，对施工现场进行合理管理；6.4.3 不得将工程转包给第三方。
七、违约责任7.1 任何一方违反本合同规定，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同总价的____%。
7.2 由于乙方原因导致工程延期，乙方应向甲方支付延期违约金，延期违约金为本合同总价的____%。
建筑施工双包合同范本
建筑施工双包合同范本合同编号：__________地址：____________________联系电话：________________联系人：_________________地址：____________________联系电话：________________联系人：_________________鉴于甲方为进行建筑施工项目，乙方具有相应的施工能力和经验，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，就甲方建筑施工项目双包事项达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：包括但不限于土建、装修、安装、拆除等工作。
1.4 工程工期：自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。
二、合同金额2.1 本工程合同总金额为人民币（大写）：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整（小写）：￥_____三、付款方式3.1 甲方按照工程进度分阶段支付工程款。
具体支付方式如下：（1）合同签订后五个工作日内，支付合同总金额的10%；（2）工程进度达到25%时，支付合同总金额的25%；（3）工程进度达到50%时，支付合同总金额的35%；（4）工程进度达到75%时，支付合同总金额的20%；（5）工程验收合格并办理移交手续后，支付剩余的10%。
四、施工要求4.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规、规范标准进行施工，保证工程质量、安全、进度。
4.2 乙方应严格按照设计图纸、施工方案和工程技术要求进行施工，确保工程质量。
4.3 乙方应做好施工现场的安全生产管理，确保施工现场的安全。
五、工程验收5.1 工程完成后，乙方应按照约定的时间和地点组织甲方、设计单位、监理单位等进行验收。
5.2 验收不合格的，乙方应负责返工、整改，并承担相应费用。
5.3 验收合格的，甲方应按照约定支付剩余工程款。
工地双包合同范本
工地双包合同范本甲方（发包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、工程概况1. 工程名称：[工程项目名称]2. 工程地点：[工地具体地点]3. 工程内容：[详细描述工程范围和内容，包括但不限于建筑结构、装修、设备安装等]4. 工程规模：[建筑面积、层数、高度等]二、承包方式本工程采用双包方式，即包工包料。
乙方负责按照甲方提供的设计图纸和相关要求进行施工，并承担施工过程中的全部材料采购和运输费用。
三、合同工期1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[工期总天数]1. 因甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延，乙方不承担责任。
2. 因乙方原因导致工期延误的，乙方应按照每天[约定金额]向甲方支付违约金，并承担由此给甲方造成的损失。
四、工程质量1. 工程质量标准：[明确工程质量应达到的标准，如国家现行的建筑工程施工质量验收规范等]2. 乙方应严格按照设计图纸和相关标准进行施工，确保工程质量符合要求。
如工程质量不符合标准，乙方应负责返工，直至达到合格标准，返工费用由乙方承担。
五、工程造价及付款方式1. 工程总造价：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方向乙方支付工程总造价的[百分比]作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）；（2）工程进度达到[具体节点]时，甲方向乙方支付工程总造价的[百分比]，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）；（3）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程总造价的[百分比]，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）；（4）剩余工程总造价的[百分比]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时，甲方一次性无息支付给乙方。
简单二人合伙包工地协议书（通用5篇）
简单二人合伙包工地协议书简单二人合伙包工地协议书（通用5篇）在生活中，需要使用协议书的场合越来越多，签订协议书可以保护当事人的合法权益。
我们该怎么拟定协议书呢？以下是小编为大家整理的简单二人合伙包工地协议书（通用5篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
简单二人合伙包工地协议书1甲方：________乙方：________经友好协商，根据国家相关法律规定，在平等、自愿、诚实守信的基础上，甲乙双方决定合伙承包以下工程项目的施工任务，为明确双方的权利和义务，双方达成以下协议，以资共同遵守:一、项目名称：______________________________项目工程，(以公司中标合同确认的项目内容及范围为准)甲、乙双方合伙承包的项目，对外以公司名义出现。
二、工程地点：__________________________________。
三、工程造价：暂定______________万元人民币，最后以审定价为准。
四、合伙期限:合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。
五、出资约定：1、双方确认，同意在工程开工之前由甲方出资________万元(￥________)元，乙方出资万元(￥________)元，总计________万元(￥________)整，作为______________费等，待业主拨付第一笔工程款时从工程款中按各方出资比例扣除归还，或由甲乙双方协商该笔款的用途。
2、后续用款及业主工程款步及时到位，需垫资时应由双方各出一半共同承担。
六、权利和义务：1、双方以包工包料形式共同承包本工程，在扣除各种成本(含工程中介费、建筑公司挂靠费、税金、施工队组劳务费、项目经理部管理人员工资、奖金和各类保险、材料费、施工机械租赁费、施工机具购置费、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费等及经双方认可的用于本工程的各项开支)后，所获利润甲方各占______%;乙方占____%。
工地全部双包合同范本
工地全部双包合同范本甲方（发包方）：__________________法定代表人：__________________联系地址：__________________联系方式：__________________乙方（承包方）：__________________法定代表人：__________________联系地址：__________________联系方式：__________________鉴于甲方拟对[工地名称]进行施工建设，乙方具备相应的施工能力和资质，双方经友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程内容：详细描述全部双包的具体施工范围和工作内容。
二、工程承包方式采用全部双包方式，即包工包料。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为：__________元（大写：__________________）。
2. 支付方式：双方约定具体的付款节点和金额。
四、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 如遇不可抗力等因素导致工期延误，双方应协商解决。
五、质量标准1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 验收标准：明确具体的验收程序和标准。
六、双方权利与义务1. 甲方权利义务：提供必要的施工条件。
按合同约定支付工程款。
参与工程验收。
2. 乙方权利义务：按合同要求进行施工。
确保施工安全。
承担工程质量责任。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任。
2. 若乙方未按合同要求施工或延误工期，应承担违约责任。
八、争议解决如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份。
甲方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：__________________日期：______年____月____日乙方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：__________________日期：______年____月____日。
工地双包合同范本
工地双包合同范本合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，甲、乙双方就本工程项目的施工及材料供应事宜经充分协商达成一致意见，特签订本合同，共同遵守执行。
第一条工程项目概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程范围：_______1.4 工程内容：_______1.5 工程规模：_______1.6 工程承包方式：双包（包工包料）第二条工程质量及标准2.1 工程质量必须符合国家、行业及地方的质量标准，严格按照施工图纸、设计文件及有关规范、规程和标准施工。
2.2 工程质量等级：_______2.3 工程质量保修期：_______第三条工程价款及支付3.1 工程价款总额为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
3.2 工程价款的支付方式、期限及金额如下：（1）预付款：甲方于本合同签订后_______日内向乙方支付工程预付款，金额为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
（2）进度款：乙方每月_______日前向甲方提交上月工程进度报告及相应金额的进度款申请，甲方应在收到报告后_______日内支付进度款，金额为上月已完成工程量的_______%。
（3）结算款：工程竣工验收合格后_______日内，双方根据实际完成工程量进行结算，甲方支付结算款，金额为结算总额的_______%。
（4）质保金：工程验收合格后_______日内，甲方预留质保金，金额为工程价款总额的_______%，质保期满后无息退还乙方。
第四条工程施工期限4.1 工程施工期限自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
4.2 乙方应按照约定的施工期限完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担违约责任。
双包工程施工合同(3篇)
第1篇合同编号：_______甲方（建设单位）： _______________乙方（施工单位）： _______________签订日期：_______年_______月_______日签订地点： _______________鉴于：1. 甲方因建设需要，决定对位于_____________的工程项目进行施工；2. 乙方具备承担本工程项目的施工能力，愿意按照甲方的要求进行施工。
经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：____________________5. 工程总投资：人民币_______元整（大写：_______元整）二、合同工期1. 工期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，共计_______个月。
2. 乙方应按照甲方要求，确保工程按期完工。
三、施工质量1. 乙方应严格按照国家现行施工规范、设计文件和施工图纸进行施工。
2. 工程质量标准应达到国家质量验收规范的要求。
3. 乙方应确保工程质量，对因施工原因造成的质量问题负责整改。
四、施工安全1. 乙方应建立健全安全生产责任制，确保施工安全。
2. 乙方应定期对施工人员进行安全教育，提高安全意识。
3. 乙方应按照国家有关安全生产的规定，做好施工现场的安全防护措施。
五、合同价款1. 本工程合同价款为人民币_______元整（大写：_______元整）。
2. 甲方在签订合同后_______日内向乙方支付合同价款的_______%作为预付款。
3. 工程进度达到合同约定节点时，甲方应按照合同约定支付工程进度款。
4. 工程竣工验收合格后，甲方应在_______日内支付工程尾款。
六、合同履行1. 乙方应按照合同约定的时间、地点、质量要求进行施工。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
双包工地怎样写协议
建设工程劳务分包合同的常见纠纷及预防
一、产生纠纷原因
1.因资质问题而产生的纠纷：根据《建筑法》和建设部《建筑企业资质管理规定》等关于建筑施工企业从业资格的规定，从事建筑活动的建筑施工企业应具备相应的资质，在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。
禁止建筑施工企业超越本企业的资质等级许可的业务范围承揽工程。
禁止施工企业向无质资或不具备相应质资的企业分包工程。
2.因履约范围不清而产生的纠纷：在施工实践中，总包单位与分包商之间因履约范围不清而发生纠纷的现象屡见不鲜。
例如：一个分包合同中约定，由总包单位提供垂直运输设备，但在具体施工时，总包单位只提供汽车吊而不提供塔吊。
尤其是在基坑开挖过程中，垂直运输设备对工期的影响巨大，如果不利用塔吊，分包商很有可能无法完成工期目标，但汽车吊也属于垂直运输设备，因此，很难认定总包单位违约。
造成履约范围不清的主要原因是分包合同条款内容不规范、不具体。
分包合同订立的质量完全取决于承包人和分包商的合同水平和法律意识。
若承包人、分包商的合同水平和法律意识都比较低或差异大时，则订出的合同内容不全，权利义务不均衡。
所有这些都在以后施工过程中产生的纠纷埋下伏笔。
因此，
在订立分包合同时，应严格按照《分包合同示范文本》的条款进行订立。
3.因转包而产生的纠纷：转包是指承包单位承包建设工程，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或将其承包的全部建设工程肢解后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。
建设工程转包被法律所禁止。
《合同法》272条，《建筑法》28条，《建设工程质量管理条例》25条都规定禁止转包工程。
施工企业在转包工程中的收益如何处理？如果案件没有诉讼到法院，或者国家建设行政管理部门也没有发现违法转包问题，施工企业违法转包的收益可能留在企业，一旦产生争议起诉到法院，法院将依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件的适用法律问题的解释》4条，《民法通则》134条规定收缴当事人所取得的非法所得。
二、建设工程劳务分包合同中的纠纷及预防
（一）建设工程劳务分包企业的资质要求
建设部在《建筑业劳务分包企业资质标准》中对劳务作业分包的种类及各种类企业的资质标准作出了明确的规定。
其中劳务作业分包包括13种，即：（1）木工作业（2）砌筑作业（3）抹灰作业（4）石制作（5）油漆作业（6）钢筋作业（7）混凝土作业（8）脚主架作业（9）模板作业（10）焊接作业（11）水暖电安装作业（12）钣金作业（13）架线作业。
每种作业的承包人都分别应具备相应的资质等级标准及作业的具体范围。
例如：一级木工企业作业可承担各类工程的木工作业分包业务，但单项业
务合同不得超过企业注册资本金的5倍。
根据以上规定，建筑企业项目负责人在授权对外签定劳务分包合同时，一定要严格审查：劳务分包企业的工商登记、注册资本、、经营范围、及企业劳务作业的资质等情况，以免签定无效的劳务分包合同，产生不必要的劳务分包纠纷。
（二）建设工程劳务分包合同因资质问题而无效产生的风险
如果建筑企业项目部没严格审查或疏忽审查或明知劳务分包企业无相应的资质或超过其相应资质应当承担的劳务作业的工程量而签定劳务作
业合同，都将被判定为无效的劳务分包合同。
如果劳务分包企业完成的劳务工程量质量合格，自然不会有风险。
当由于劳务分包企业的资质原因，造成完成的工程量不合格的，项目部所在的企业将独立的向工程发包人承担责任。
如果在企业项目部和劳务分包企业签定劳务分包合同时，由于双方在签定劳务分包合同时，对资质问题或超资质范围问题都是明知的，那么根据《合同法》58条规定“双方都有过错的，应当各自承担相应的责任”的规定，项目部所在企业和劳务分包企业要承担损失。
承担损失的多少法院要根据双方的过错程度、主客观原因判定。
（三）建设工程劳务分包合同的主要内容
劳务分包合同虽然较建设工程施工合同而言较为简单，但其自身有一些特殊性。
需要特别注意的是，根据建设部和国家工商行政管理总局于2 003年8月发布的《建设工程施工劳务分包合同标准》范本的内容，结合承包人与业主签定的施工合同的具体合同，劳务分包合同主要内容有：（1）劳务分包人资质情况。
（2）劳务分包工作对象及提供劳务内容。
（3）
分包工作期限。
（4）质量标准。
（5）合同文件及解释顺序。
（6）标准规范。
（7）总（分）包合同。
总分包合同应供劳务分包人查阅，但有关承包工程的价格细节除外。
劳务分包人要求可得到复印件。
（8）图纸，工程承包人应按合同约定向劳务分包人提供图纸。
（9）项目经理。
要求工程承包人及劳务分包人都要委派驻工地现场履行合同的项目经理。
（10）工程承包人义务。
（11）劳务分包人义务。
（这两项义务是合同的重心。
）（12）安全施工与检查。
本范本约定的安全责任是过错责任。
（13）安全防护。
这款指特定施工条件下，如：易燃、易爆地段、放射毒性环境中工作，所采取的防护措施及费用，该费用应由工程承包人承担，安全保护用品由工程承包人负责提供。
（14）事故处理。
规定发生重大事项的处理程序及责任认定。
（15）保险。
指双方约定，施工现场内的工程承包人方的人员，设备、材料等由项目承包人自费办理投保工作。
劳务分包方的人员及自带设备（少量的、辅助的）由其自己投保。
（16）材料、设备供应，本条款体现着劳务分包合同的主要特征。
工程承包人应按照工程劳务分包人根据图纸的要求提供，分包人要妥善保管。
（17）劳务报酬：有三种计价方法：A、固定劳务报酬；B、约定不同工程劳务的计时单价，根据确认的工程量计算；C、约定不同工作成果的计件单价，按确认的工程量计算，在订合同时任选其一。
还可以约定固定劳务报酬或单价调整的条件。
（18）工时及工程量的确认：采取固定劳务报酬的，不计算工时和工程量，根据工时或工作成果计算单价的，工程承包人应定时对劳务分包人的工时及工作成果及时进行确认。
（19）劳务报酬的中间支付。
（20）施工机具周转材料供应。
（21）施工变更。
（22）施工验收。
（23）施工配合。
（24）
劳务报酬最终支付。
（25）违约责任。
（四）建设工程劳务分包合同中常见的纠纷和预防
1.总承包企业或专业施工企业与不具备相应资质的企业签定的劳务分包合同。
这样的合同，根据《最高人民法院若干审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第1条和《合同法》等规定被认定为无效合同。
合同无效后的处理：如果劳务分包企业提供劳务的工程合格，劳务分包企业依据《解《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件的适用法律问题的解释》第2条的规定，请求劳务费的应当得到法律支持。
如果仅仅因劳务分包企业提供的劳务质量不合格引起的工程不合格，劳务分包企业请求劳务分包合同约定的劳务价款的，将得不到法律支持，并且，还应承担相应的损失。
2.总承包企业或专业承包企业与劳务分包企业以劳务分包合同的名义签订的实质上的工程分包合同。
这种合同将依据合同的实际内容及建设施工中的客观事实，及双方结算的具体情况，来认定双方合同关系的本质。
其中有的可能会被认定为工程分包合同，那么就要按照工程分包合同的权利义务，来重新确认双方的权利义务。
3.工程分包企业以劳务分包合同的名义与劳务分包企业签订的实质上的工程再分包合同。
这种合同将被认定为无效。
工程分包企业因此种行为取得的利润将被法院依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件的适用法律问题的解释》第4条的规定收缴，或者由建筑行政管理机关作出同样的收缴处罚。
综上所述，在工程建设中，工程分包合同和劳务分包合同中的纠纷是难免
的，只要准确把握二者的本质及特点，签订符合法律要求的书面合同，才能有效的预防纠纷的发生，促进我国建筑事业健康有序的发展。
欢迎您下载我们的文档，后面内容直接删除就行
资料可以编辑修改使用
资料可以编辑修改使用
致力于合同简历、论文写作、PPT设计、计划书、策划案、学习课
件、各类模板等方方面面，
打造全网一站式需求。