政府采购施工合同书(50万元以上)【模板】
政府采购合同模板一5篇

政府采购合同模板一5篇第1篇示例:政府采购合同模板一合同编号:【编号】甲方(采购人):【甲方单位名称】地址:【甲方单位地址】联系人:【联系人姓名】电话:【联系人电话】鉴于甲方需要采购【商品/服务名称】,乙方愿意向甲方提供该商品/服务,双方经协商一致,达成如下合同:第一条商品/服务的基本信息1. 商品/服务名称:【商品/服务名称】2. 规格型号:【规格型号】3. 数量:【数量】4. 单价:【单价】5. 总价:【总价】第二条交货/服务期限1. 交货地点/服务地点:【交货/服务地点】2. 交货时间/服务开始时间:【交货/服务时间】3. 交货方式/服务方式:【交货/服务方式】第三条付款方式1. 付款方式:【付款方式】2. 付款期限:【付款期限】第四条合同变更1. 双方同意提前【天数】书面通知的情况下,可以变更本合同的内容和条款。
2. 双方都应在变更后签署书面的合同变更协议。
第五条违约责任1. 任何一方未能履行合同约定的义务,应向对方支付违约金,违约金的数额为合同总额的【违约金比例】。
2. 由于不可抗力导致无法履行合同的一方,可以免除责任,但应立即通知对方并提供证明文件。
第六条争议解决1. 在履行合同过程中,双方如发生争议,应友好协商解决。
2. 如协商不成,应提交至【争议解决方式】解决。
第七条合同生效1. 本合同自双方盖章之日起生效,至合同约定的交货/服务完成之日止。
2. 未尽事宜,由双方协商解决,补充的协议与本合同具有同等效力。
第八条其他1. 本合同一式【合同份数】份,甲乙双方各持【合同份数】份,具有同等法律效力。
2. 本合同的附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签署日期:签署日期:第2篇示例:政府采购合同模板一甲方:(采购人单位名称)统一社会信用代码:(或营业执照注册号)地址:(单位地址)邮政编码:(邮政编码)法定代表人:(单位法定代表人名称)电话:(联系电话)经甲、乙双方平等协商,就甲方采购乙方提供的货物(服务)事宜,达成如下合同:第一条采购货物(服务)的基本信息1. 甲方项目名称:(项目名称)2. 乙方提供的货物(服务)名称、规格、数量、单价、总价、交货地点和时间等详细信息详见附件(货物清单)。
政府采购合同书模板8篇

政府采购合同书模板8篇第1篇示例:政府采购合同书模板甲方:政府单位(全称)地址:(详细地址)联系人:(联系人姓名)电话:(联系电话)鉴于甲方需要采购相关商品或服务,乙方愿意向甲方提供相应的产品或服务,双方经友好协商,达成以下合同:第一条甲方采购商品或服务信息1. 采购商品或服务名称:2. 规格型号:3. 数量:4. 单价:5. 总价:6. 交货地点:7. 交货时间:第二条供货条件1. 乙方应按照合同约定的规格和数量,按时按质交付商品或提供服务。
2. 商品交付后,甲方有权对商品进行检验,如发现商品不符合约定质量标准,乙方应承担相应责任并按照约定进行退换货。
3. 乙方应提供合格的售后服务,对商品或服务存在质量问题时,应积极配合解决并承担相应责任。
第三条价格及支付方式1. 商品或服务总价为:(具体金额)。
2. 甲方应在商品或服务交付后一个工作日内支付货款。
3. 支付方式为:(具体支付方式)。
第四条违约责任1. 任何一方未能按照本合同的规定履行义务,应承担相应的违约责任。
2. 若因不可抗力因素导致违约,应及时通知对方并提供相关证明。
第五条保密条款1. 双方在本合同履行过程中所知悉的对方商业秘密及其他保密信息,不得向第三方披露。
2. 未经对方书面同意,不得利用保密信息谋取利益。
第六条解决争议1. 双方在履行本合同时发生争议,应友好协商解决;协商不成的,应提交有关仲裁委员会进行调解。
2. 争议解决方式为:仲裁。
第七条其他约定(此处可根据实际情况增加其他约定条款)第八条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为:(具体时间)。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:以上为政府采购合同书模板,双方需在签订前认真阅读并理解合同内容,确保双方权益,合同生效后双方应严格按照合同约定履行各项义务。
祝双方合作愉快,共同发展!第2篇示例:政府采购合同书甲方:(采购单位全称)地址:法定代表人:电话:邮编:鉴于甲方需要采购(具体商品或服务),经双方友好协商,达成以下合同,共同遵守并执行:一、合同名称:本合同的名称为《政府采购合同书》,旨在规范双方之间的供应与采购关系,确保双方权益。
合同编号(中标项目编号)

合同编号:(中标项目编号)郑州大学政府采购货物合同(50万元以上模板)甲方:乙方:本合同于年月日由甲乙双方按下述条款签署。
在甲方为获得(货物简介)货物和伴随服务实施公开招标情况下,乙方参加了公开招标。
通过公开招标,甲方接受了乙方以总金额(币种,用文字和数字表示的合同价)(以下简称“合同价”)的投标。
双方以上述事实为基础,签订本合同。
一、供货范围及分项价格表(详见附件1、附件2)1、本合同所指设备详见附件1、附件2 ,此附件是合同中不可分割的部分。
2、总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金,甲方不再另行支付任何费用。
二、质量及技术规格要求乙方须按合同要求提供全新设备(包括零部件、附件、备品备件),设备的质量标准、规格型号、具体配置、数量符合招标标书要求,其产品为原厂生产,且应达到乙方投标文件及澄清文件中明确的技术标准。
乙方应在本合同生效后7个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范;并于月日前进驻安装现场;所有设备运送到甲方指定地点后,双方在日内共同验收并签署验收意见。
如甲方无正当理由,不得拒绝接收;在安装调试过程中,甲方有权采取适当的方式对乙方产品质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。
甲方如果发现乙方所供设备不符合合同约定,甲方有权单方解除合同,由此产生的一切费用乙方承担。
三、包装与运输设备交付使用前发生的所有与设备相关的运输、安装及安全保障事项等均由乙方负责;设备包装应符合抗震、防潮、防冻、防锈以及长途运输等要求,对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀等损失均由乙方承担;在设备交付使用前所发生的所有与设备相关的经济纠纷及法律责任均与甲方无关。
四、质保期与售后服务(详见附件3)1、所有设备免费质保期为年(自验收合格并交付给甲方之日起计算),终身维护、维修。
2、在质保期内,因产品质量造成的问题,供货方免费提供配件并现场维修,且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。
政府采购合同范本模板

政府采购合同招标编号:政府采购计划(预算)确认书号:采购人(以下称甲方):供应商(以下称乙方):采购代理机构:采购方式:公开招标根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,甲乙双方按照采购项目结果,遵循平等、自愿的原则,经友好协商,签订本合同。
一、合同组成本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分,这些文件包括但不限于:1、本合同文本;2、采购文件与采购响应文件;3、中标或成交通知书;组成本合同的所有文件必须为书面形式。
政府采购合同备案时,须提供以上项,如由社会中介机构代理,须提供代理协议,合同如有变更的,须提供变更协议。
二、合同标的本次采购明细:三、合同价款及付款方式1、本合同项下总价款为人民币(大写)(¥元),分项价款在“投标报价表”中明确。
2、本合同总价款包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、售后服务、税费等全部费用。
3、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定,按以下第_______项支付:(1)一次性付款:乙方合同履行达到(条件)时,一次性全额付款,即人民币(大写)(¥元);(2)分期付款:合同签订后7日内支付 %,即人民币(大写)(¥元);产品交付后7日内支付 %,即人民币(大写)(¥元);产品经验收合格后7日内支付 %,即人民币(大写)(¥元);附:乙方收款账户信息指定收款账号:开户行:户名:四、履约保证金按以下第项处理:1、本项目设置履约保证金,乙方应于(时间)向甲方提交履约保证金人民币(大写)(¥元)。
履约保证金在(时间)退还乙方。
2、本项目不设置履约保证金。
五、产品升级1、升级:是指乙方对其软件产品在原版本基础上做出重大改进,使其功能加强,或运行速度加快,并由乙方正式发布的软件版本。
自合同签订之日起年内,乙方向甲方提供不收费的软件升级服务,年之后,乙方按本软件升级当时乙方所在地软件市场价的15%收取升级费。
2、自合同签订之日起三年后增加新功能模块及专版程序,发布新定额、新计算规则、新清单、新图集以及其它行业政策法规规范发生变化引起的相应变化不属于软件升级范畴。
省级政府采购合同书模板

省级政府采购合同书模板甲方(采购方):[省级政府机构全称]乙方(供应商):[供应商全称]鉴于甲方因公共利益需要,需采购以下商品或服务,乙方愿意提供符合甲方要求的商品或服务,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,订立本合同。
第一条采购内容1.1 甲方采购的商品或服务名称:[具体商品或服务名称]1.2 规格型号:[具体规格型号]1.3 数量:[具体数量]1.4 单价:[具体单价]1.5 总价:[总价金额]第二条质量要求2.1 乙方应保证所提供的商品或服务符合国家相关标准和甲方的具体要求。
2.2 乙方应提供商品或服务的质量保证书或合格证明。
第三条交付时间和地点3.1 乙方应于[具体日期]前将商品或服务交付至甲方指定地点。
3.2 甲方应在乙方交付商品或服务后[具体时间]内完成验收。
第四条付款方式4.1 甲方在合同签订后[具体时间或条件]内支付合同总价的[百分比]作为预付款。
4.2 余款在商品或服务验收合格后[具体时间或条件]内支付。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按时交付商品或服务,或商品或服务不符合约定的质量要求,乙方应承担违约责任,并按合同约定向甲方支付违约金。
5.2 如甲方未能按时支付货款,甲方应承担违约责任,并按合同约定向乙方支付违约金。
第六条合同变更与解除6.1 合同一经签订,未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更或解除合同。
6.2 因不可抗力导致合同无法履行的,双方可协商变更或解除合同。
第七条争议解决7.1 双方因履行合同发生争议,应先通过协商解决;协商不成的,可提交甲方所在地人民法院通过诉讼方式解决。
第八条其他约定8.1 [双方可就其他事项进行约定,如售后服务、技术支持等]第九条本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):[甲方单位公章]授权代表(签字):[甲方授权代表签字]联系电话:[甲方联系电话]地址:[甲方地址]乙方(盖章):[乙方单位公章]授权代表(签字):[乙方授权代表签字]联系电话:[乙方联系电话]地址:[乙方地址]签订日期:[签订合同的具体日期]。
政府采购合同样板(专用条款)8篇

政府采购合同样板(专用条款)8篇第1篇示例:政府采购合同样板(专用条款)一、甲方:(政府采购单位全称)地址:(政府采购单位地址)法定代表人/负责人:(政府采购单位法定代表人/负责人姓名)联系电话:(政府采购单位联系电话)三、合同签订时间:年月日四、采购项目名称:(具体描述采购项目名称)六、规格型号:(具体描述采购产品的规格型号)七、交货时间及地点:(具体描述产品交货时间和交货地点)八、产品单价:(具体描述产品的单价)十、付款方式:(具体描述付款方式,包括付款时间、方式等)十一、质量标准:(具体描述产品的质量标准)十二、维护保养:(具体描述产品的维护保养要求)十三、违约责任:(具体描述双方违约责任及补偿方式)十四、合同变更:(具体描述合同变更的程序及方式)十六、争议解决:(具体描述争议解决的方式)十七、其他事项:(如有其他事项需约定,请在此处添加)十八、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):以上是政府采购合同的样板,希望双方严格遵守合同约定,履行合同义务,确保采购项目顺利进行。
如有任何疑问或需要进一步了解,请及时联系。
感谢合作!第2篇示例:政府采购合同是政府与供应商之间约定的文件,用于规范双方在政府采购过程中的权利和义务。
政府采购合同的样板中包含了一系列专用条款,用于明确双方在合同履行过程中的各项事宜。
下面我们就来详细了解一份政府采购合同样板中的专用条款。
一、合同目的政府采购合同的目的是确保政府采购活动的公开、透明、公平、合理,保障政府资金的使用效益和社会效益,提高政府采购质量、效率和效果。
二、合同范围该政府采购合同适用于政府采购活动中各类商品和服务的采购过程。
双方应依法按照政府采购法规定的程序履行各项义务。
三、合同的签署和生效合同签署双方应具有法律资质,并且签署时必须是符合法定程序的授权代表。
签署后,合同生效,各项义务即刻生效。
供应商应按照合同约定的内容和标准,及时高质量地完成政府采购任务。
政府采购网合同模板

政府采购网合同模板合同编号:(由双方商定)甲方:(采购方名称)地址:(采购方地址)法定代表人:(法定代表人姓名)联系电话:(联系电话)传真:(传真)电子邮箱:(电子邮箱)乙方:(供应商名称)地址:(供应商地址)法定代表人:(法定代表人姓名)联系电话:(联系电话)传真:(传真)电子邮箱:(电子邮箱)鉴于乙方具有提供(具体商品或服务)产品的能力,甲方邀请乙方为其提供以下产品或服务,并双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就采购事宜达成如下协议:第一条产品或服务内容乙方承诺向甲方提供以下产品或服务:(具体描述产品或服务)第二条价格及支付方式1. 产品或服务的价格为(具体金额),币种为人民币。
2. 甲方应按照约定的价格向乙方支付货款,支付方式为(具体支付方式),支付时间为(具体支付时间)。
第三条交付期限1. 乙方应在签订合同后(具体时间)内将产品或提供服务交付给甲方。
2. 交付地点为(具体交付地点)。
第四条质量保证1. 乙方应保证所提供产品或服务符合国家相关标准和法律法规要求。
2. 如果产品在正常使用情况下发生质量问题,乙方应负责处理,并保证在(具体时间)内解决问题。
3. 乙方应对因产品质量问题引起的损失承担赔偿责任。
第五条违约责任1. 若一方未按约定时间履行合同义务或不符合合同约定的质量要求,应承担违约责任。
2. 发生争议时,双方应协商解决,如协商不成,可向有关部门申请调解或仲裁。
第六条保密条款双方在履行合同过程中可能获取到对方的商业秘密或其他敏感信息,双方应承担保密责任,不得泄露或利用对方的机密信息。
第七条合同变更如需对合同内容进行变更,双方应书面协商一致,并签订书面合同变更协议。
第八条合同终止1. 合同期满履行完毕,合同自动终止。
2. 若双方有一方违反合同规定,对方有权解除合同。
第九条其他1. 本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自签署之日起生效,有效期至履行完毕。
3. 本合同如有争议,双方应友好协商解决,协商不成应向(具体仲裁机构)申请仲裁。
政府采购合同(完整版)

政府采购合同采购单位:____________________________________________(甲方)供应商:____________________________________________(乙方)根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定,按照招投标文件规定条款和中标投标人承诺,甲乙双方签订本合同。
第一条合同标的1、供货一览表2、合同合计金额包括货物价款,备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。
如招投标文件对其另有规定的,从其规定。
第二条质量保证1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。
乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品,且在正常安装、使用和保养条件下,其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条权力保证乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
第四条包装和运输1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装,每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2、货物的运输方式:。
3、乙方负责货物运输,货物运输合理损耗及计算方法:。
第五条交付和验收1、交货时间:、地点:。
2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物,甲方有权拒绝接受。
3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方,如有缺失应及时补齐,否则视为逾期交货。
4、甲方应当在到货(安装、调试完)后7个工作日内进行验收,逾期不验收的,乙方可视同验收合格。
验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章,甲乙双方各执一份。
5、政府采购中心组织的验收项目,其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准,验收结果以该项目验收报告结论为准。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
合同编号:政府采购施工合同书(50万元以上)工程名称:网络管理中心核心区一楼新数据中心机房基础设施建设工程项目工程地址:网络管理中心工程造价:元发包方:承包方:XXXX机房工程有限公司2019 年 9 月 1 日第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):XXXX机房工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就网络管理中心核心区一楼新数据中心机房基础设施建设工程项目施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:网络管理中心核心区一楼新数据中心机房基础设施建设工程项目。
2.工程地点:网络管理中心。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:财政资质。
5.工程内容:网络管理中心核心区一楼新数据中心机房基础设施建设工程施工。
6.工程承包范围:关于招标范围的详细说明见第七章“技术标准和要求”。
二、合同工期计划开工日期:2019年09月01日。
计划竣工日期:2019年10月10日。
工期总日历天数:40天(合同签订后)。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)贰佰陆拾万零柒仟壹佰陆拾伍元肆角陆分(¥ .46元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)壹万壹仟壹佰玖拾陆元玖角伍分(¥11196.95 元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写) / (¥ / 元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写) / (¥ / 元);(4)暂列金额:人民币(大写) / (¥ / 元)。
2.合同价格形式:总价合同。
五、项目经理承包人项目经理:梁世学。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;第二部分通用合同条款详见“建设工程施工合同(示范文本)(GF—2013—0201)”通用合同条款第三部分专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括:履行合同过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要、签证、及设计变更等相关资料。
1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人:称:;资质类别和等级:;联系电话:;1.1.2.5 设计人:称:;资质类别和等级:;联系电话:;1.3法律适用于合同的其他规范性文件:;1.4 标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括:;1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:;1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:(1)合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及其附录;(4)专用合同条款及其附件;(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价工程量清单或预算书;(9)其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:开工前;发包人向承包人提供图纸的数量:5份;发包人向承包人提供图纸的内容:全部施工图纸。
1.6.4 承包人文件承包人向发包人提供的文件,包括:实施性施工组织设计及方案;承包人提供的文件的期限为:开工前;承包人提供的文件的数量为:3份;承包人提供的文件的形式为:书面文件;1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件,供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.11 知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:属于发包人。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:除署名权以外的著作权属于发包人。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:按通用条款执行。
1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:调整价格。
允许调整合同价格的工程量偏差范围:如果有变更,变更增减金额小于等于单项工程金额5%的甲乙双方不再计取;变更金额大于5%小于15%的单项工程,承包人投标文件列明综合单价的,按承包人单价计取,没有列明单价的按《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额(HA01-31-2016)、河南省通用安装工程预算定额(HA02-31-2016)》和施工期的《郑州市建设工程材料基准价格信息》核定价格;变更金额大于等于单项工程金额15%的,无论承包人投标文件内是否列明该单价,甲乙双方都须重新核定该单项工程综合单价。
2. 发包人2.2 发包人代表发包人代表:姓名:;联系电话:;发包人对发包人代表的授权范围如下: ;2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:开工前7天。
2.4.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:施工过程中协调工作,监督工程质量和进度,审定签发工程款权,工程设计变更及现场签证审批权及与本工程建设相关的一切事宜,但涉及工程最终结算及价款支付必须经发包人代表签字并加盖印章方为有效。
3. 承包人3.1 承包人的一般义务:按通用条款执行。
承包人提交的竣工资料的内容:提供符合要求的竣工图及竣工资料。
承包人需要提交的竣工资料套数:3套。
承包人提交的竣工资料的费用承担:承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间:本工程验收前7日内。
承包人提交的竣工资料形式要求:书面及电子文档。
承包人应履行的其他义务:3.2 项目经理3.2.1 项目经理:姓名:梁世学;身份证号:;建造师注册证书号:鄂 5 ;安全生产考核合格证书号:鄂建安B(2016) ;联系电话: / ;承包人对项目经理的授权范围如下:全权处理本项目的一切事务。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求:开工之日起到竣工结束,项目经理每周至少5日,每天必须不少于8小时在现场组织施工。
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。
项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:发包人有权要求承包人承担 500 元/天的违约金。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任:承包人在投标书中承诺的项目经理必须到位,无论任何原因,不得擅自更换项目经理,承包人提出更换时,须经发包人和监理工程师书面同意,且每更换一次需先提交1万元的违约金后予以更换。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:在施工过程中未经发包人同意不得在其他项目工地兼职、更换。
对不称职的施工管理人员,发包人有权要求承包人更换,承包人必须在3日内更换。
承包人如未按时更换,须向发包人交纳1万元/人(天)的惩罚性赔偿金。
3.3 承包人人员3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:开工前2天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:发包人有权要求承包人承担3000元的违约金。
并有权解除合同并责令承包人退场,由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:由总监理工程师批准,发包人认可方可离开。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:发包人有权要求承包人承担3000元的违约金。
并有权解除合同并责令承包人退场,由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:承包人承担1000元的违约金。
3.5 分包3.5.1 分包的一般约定禁止分包的工程包括:本工程不允许分包。
3.6 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:按通用条款执行。
3.7 履约担保乙方向甲方以现金或转帐的方式提供合同总额5%的履约保证金。
履约担保金在签订合同前交学校财务处,工程验收合格,正式交付使用后予以退还。
4. 监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容:见监理合同。
关于监理人的监理权限:见监理合同。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:由承包人承担。
4.2 监理人员根据约定,由甲方派出人员。
5. 工程质量5.1 质量要求5.1.1 特殊质量标准和要求:合格,因承包人原因所承包工程未能达到其所投报质量标准等级视为违约:扣罚质量履约保证金的50%;并由承包人负责采取返工、返修或其他弥补措施,由此引起的工期延误及费用由承包人承担,如果经采取措施加以弥补后仍不能达到质量标准时,扣罚全部质量履约保证金,并承担修复所发生的全部费用。
5.3 隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:共同检查前48小时书面通知监理人。
监理人不能按时进行检查时,应提前12小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过:24小时。
未尽事宜按通用条款执行。
6. 安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按现行安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
其安全施工防护费用已经含在合同价款内。
承包方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生人员伤亡或火灾事故,承包方应承担由此引发的一切损失和责任。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定:按通用条款执行。
关于编制施工场地治安管理计划的约定:开工前提供。
6.1.5 文明施工合同当事人对文明施工的要求:按通用条款执行。
7. 工期和进度7.1 施工组织设计7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:按通用条款执行。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:开工前7天。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:收到后7天内。
7.2 施工进度计划7.2.2 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:收到后7天内。
7.3 开工7.3.1 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限:开工前。
7.3.2开工通知因发包人原因未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。
7.4 测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:开工前7天。