人防工程设计合同协议书范本 标准版
人防工程合同范本(共3篇)
人防工程合同范本第1篇甲方：__________________乙方：__________________甲方委托乙方进行__________________工程。
为明确和维护甲、乙双方责权利，依据_ _________________及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同：一、工程名称：__________________.二、工程地点：__________________.三、承包方式：__________________.四、工程造价：__________________.五、工程内容和范围：高压线路架设；变压器安装；配电间高低压配电盘及计量安装。
拆除原已安装变压器及高压电杆；延伸高压线路的电线电杆架及安装；配电间拆除及搬迁安装。
六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。
七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收。
八、工程款项支付：工程完工交付甲方乙方正常使用后，由甲方一次性付清工程款。
九、甲方责任：甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。
按约定时间支付工程款，否则视为违约。
如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。
十、乙方责任：负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装，保证工程质量。
保证工程进度确保按期按质完工，通电正常使用。
十一、安全施工：乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方造成的安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。
十二、解决合同纠纷方式：在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。
人防工程合同范本6篇
人防工程合同范本6篇第1篇示例：人防工程合同范本甲方（委托方）：（具体公司或个人名称）乙方（承包方）：（具体公司或个人名称）鉴于甲、乙双方就人防工程项目合作进行合同约定，保证合同履行的真实性、合法性，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，经甲、乙双方平等协商，达成以下合同内容：一、项目名称：人防工程二、项目地点：（具体地点）三、项目内容：（具体工程内容描述）四、合同价款：1. 甲方应支付给乙方的合同价款为：人民币（大写）（小写）元整。
2. 合同价款支付方式：（1）首次支付：合同签订后3天内，甲方支付合同价款的50%作为首次支付。
（2）竣工后支付：合同履行完毕，乙方提交工程验收报告并经甲方确认后，甲方支付合同剩余价款。
五、工期：1. 工程开工日期：合同签订后3天内。
2. 工程竣工日期：根据实际工程进度，乙方承诺尽快完成工程。
六、工程竣工验收：1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工验收报告，甲方有权对工程进行验收。
2. 工程竣工验收不合格的部分，乙方应按要求进行整改，直至通过验收为止。
七、保修期：1. 工程竣工验收合格后，乙方承诺对工程实施一年的保修期。
2. 保修期内，如发现工程质量问题，乙方应及时进行修理或更换，保证工程质量达到合同约定标准。
八、违约责任：1. 任何一方违反合同约定而导致对方损失的，违约方应承担相应的违约责任。
2. 违约方需支付对方因此产生的一切损失，包括但不限于赔偿金、违约金、诉讼费用等。
九、其他约定：1. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以上为本合同内容，甲、乙双方在签字盖章后生效。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：【文末注】本合同自双方签字盖章之日起生效，自双方完成履约义务之日终止。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
第2篇示例：人防工程合同范本甲方（委托人）：____________（单位名称）、法定代表人：____________，注册地址：____________，联系地址：____________，联系电话：____________。
人防工程合同范本6篇
人防工程合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1人防工程合同范本甲方（委托方）：（以下简称甲方）乙方（承包方）：（以下简称乙方）鉴于甲方拟进行人防工程的施工及相关服务，经双方友好协商，达成以下合同：第一条项目名称及位置1.1 项目名称：人防工程1.2 项目位置：（详细的地址信息）第二条工程内容2.1 乙方接受甲方的委托，承担人防工程的设计、施工、监理等相关服务。
2.2 乙方应遵守相关的国家法律法规和标准，按照约定的时间节点完成工程。
第三条工程时间和费用3.1 工程时间：从双方签订本合同之日起，乙方应在约定的时间内完成工程。
3.2 工程费用：乙方应根据工程实际情况和合同约定，按照相关要求完成工程，并按时收取工程款。
第四条合同变更4.1 如需变更本合同的内容，双方应书面协商并签署相关的变更协议。
4.2 双方一致同意的合同变更内容将成为合同的一部分，具有法律效力。
第五条合同解除5.1 若因不可抗力等客观原因，导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。
5.2 若乙方未按约定时间节点完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
第六条保密条款6.1 双方应对履行本合同过程中所知悉的与对方有关的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
6.2 未经对方同意，任何一方不得擅自向第三方披露保密信息。
第七条争议解决7.1 如双方就本合同内容发生争议，应友好协商解决。
7.2 若协商不成，应提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁解决。
第八条其他8.1 本合同未尽事宜，双方可协商签订相关补充协议。
8.2 本合同自双方签订之日起生效，有效期为（具体天数）天。
甲方（签字）：乙方（签字）：日期：日期：以上内容为人防工程合同范本，双方在签署合同前可根据实际情况进行修改和补充。
希望双方在合作过程中遵守合同内容，共同维护合同的权益和义务，实现合作共赢的目标。
篇2人防工程合同范本甲方（委托方）：______公司乙方（承包方）：______公司为了规范双方在人防工程方面的合作，特订立本合同，共同遵守，合作共赢。
人防工程设计合同书（精选3篇）
人防工程设计合同书（精选3篇）人防工程设计合同书篇1发包方(甲方)：____________承包方(乙方)：________________甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》以及相关的法律法规，本着互惠互利的原则，经协商双方友好协商签订本合同。
第一条本合同签订的依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国人民防空法》。
国家有关《人民防空工程施工及验收规范》、《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》人防主管部门有关《人民防空工程施工设计文件审查批准书》。
第二条承包范围：人防工程(含防护设备和战时通风防化等)制作(购买)及安装施工。
承包内容详见施工图纸设计(含设计变更)的所有内容。
本合同附《人防工程(含防护设备和战时通风防化)工程清单》一份，清单所列项目、数量如有遗漏，以施工图(含设计变更)和有关图集为准，其施工工作内容已包含并综合在总包干价中，不再另列计价项目，不再另增加数量计价。
第三条承包方式：本合同采用固定总价承包方式，即包工、包料、包机械、包工程量、总价包干、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包检测资料、包产品合格证、包本合同人防工程竣工验收。
第四条本合同一律按施工图纸设计(含设计变更)要求安装施工，即本合同人防工程的名称、型号、数量、单价、轴线(点)标高等进行安装施工。
第五条工期：根据甲方施工进度计划进行。
第六条本合同人防工程(防护设备和战时通风防化安装工程)总包干价为人民币大写 __________元整(￥_________元 )。
总包干价中含税费。
乙方在承包范围内和工程施工内容内已按以上包干总价一次性包干，不再另列计价项目，不再另增加数量计价，不再发生零星点工。
付款方式如下：6.1本合同签订之日起3天内，甲方向乙方支付合同总价款的30%及￥___________元。
6.2本合同人防工程防护设备所需的人防门框、战时封堵以及战时通风防化等预埋安装完毕3天内，甲方向乙方支付合同总价款的30%即￥___________元。
人防工程合同范本5篇
人防工程合同范本5篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，为明确双方在人防工程建设中的权利与义务，保障工程的顺利进行，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本人防工程建设事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________。
2. 工程地点：________________。
3. 工程规模：________________。
二、工程范围和内容1. 乙方承包甲方人防工程的全部施工工程，包括结构施工、设备安装、防护设施等。
2. 具体工程内容包括但不限于：主体结构施工、洞口防护、通风系统安装、电气照明系统安装等。
三、工程期限1. 工程开工日期：______年______月______日。
2. 工程竣工日期：______年______月______日。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方按工程进度支付乙方工程款，具体支付节点和比例为合同签订后支付______%，工程过半支付______，工程竣工并验收合格后支付______%。
五、工程质量和验收1. 乙方必须严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方需提交完整的工程档案和竣工图纸。
甲方组织验收，验收合格后办理工程移交手续。
六、工程安全1. 乙方应建立健全安全生产管理制度，确保施工现场安全。
2. 乙方在施工过程中发生安全事故，应立即报告甲方，并承担相应法律责任。
七、违约责任1. 甲乙双方应严格遵守合同约定，如一方违约，应承担违约责任，并赔偿对方损失。
2. 如因乙方原因造成工程延期，乙方应支付违约金，并承担因此产生的额外费用。
八、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本合同过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
人防工程设计合同协议书范本
人防工程设计合同协议书范本甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（设计方）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟开展人防工程项目，现委托乙方进行人防工程设计，双方经友好协商，达成如下合同：第一条任务内容1.1 甲方委托乙方负责完成人防工程的设计任务，包括但不限于：（1）人防工程的平面规划设计；（2）人防工程的结构设计；（3）人防工程的防护设施设计；（4）其他与人防工程设计相关的任务。
1.2 乙方承诺按照相关法律法规、国家标准及行业规范，制定合理、科学、可行的人防工程设计方案，并提供相应的设计图纸和技术文件。
第二条工作进度2.1 乙方应按照合同约定的时间节点，按时完成各阶段的设计任务。
2.2 如遇不可抗力或其他无法预见的情况，导致乙方无法按时完成设计任务，乙方应及时通知甲方，并提出调整后的设计进度计划。
第三条设计费用3.1 甲方向乙方支付设计费用，总金额为_______（大写）人民币。
3.2 设计费用支付方式为：（选择适用的支付方式并填写具体信息）（1）一次性付清：甲方应在本合同生效之日起______日内向乙方支付全部设计费用。
（2）分期付款：甲方应在本合同生效之日起______日内向乙方支付第一期设计费用，剩余费用按照约定的分期付款比例和时间节点支付。
第四条知识产权4.1 乙方独立享有人防工程设计的知识产权，包括但不限于著作权、专利权、商标权等。
4.2 在甲方支付全部设计费用后，乙方应按照双方约定的方式将设计图纸及相关技术文件交付给甲方，甲方获得相应的使用权。
第五条保密义务5.1 甲、乙双方在合作中可能会接触到对方的商业机密和技术资料，双方均应对所得到的对方机密信息承担保密义务。
5.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露、泄露对方的商业秘密和技术资料。
第六条违约责任6.1 如因乙方原因导致设计任务无法按时完成，乙方应承担相应的违约责任，并向甲方支付相应的违约金。
6.2 如因甲方原因导致设计任务无法按时完成，甲方应承担相应的违约责任，并向乙方支付相应的违约金。
人防工程设计合同书样本
人防工程设计合同书样本甲方（委托方）：乙方（承接方）：根据《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》以及国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章，结合本工程的实际情况，为明确双方责任，协作配合搞好人防工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程名称及设计要求：1.1、工程名称：XXXX人防工程项目1.2、设计要求：1.2.1、根据国家及地方人防工程设计规范，进行人防工程的整体设计，包括结构、给排水、通风、电气、消防等专项设计。
1.2.2、人防工程应满足战时功能需求，同时兼顾平时使用需求。
1.2.3、人防工程设计应充分考虑安全、实用、经济、美观的原则。
第二条甲方向乙方提交的有关资料及文件：2.1、人防工程可行性研究报告。
2.2、人防工程规划许可证。
2.3、人防工程设计任务书。
2.4、国家及地方有关人防工程设计的规范和标准。
第三条乙方设计任务和义务：3.1、乙方应根据甲方提供的资料及要求，按照合同约定的时间节点完成人防工程的设计工作。
3.2、乙方应保证人防工程设计的质量，确保设计文件完整、准确、清晰。
3.3、乙方在人防工程设计过程中，应充分沟通与甲方、施工方等相关方的协作，确保设计满足实际需求。
3.4、乙方应提供人防工程设计所需的全部图纸、说明书、计算书等相关文件。
第四条设计费用和支付方式：4.1、人防工程设计费用为人民币XX万元整（大写：人民币玖佰万元整），其中包括设计费、咨询费、审稿费等。
4.2、甲方应按照乙方提交的费用明细，分期支付设计费用。
具体支付方式为：4.2.1、合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方设计费的30%。
4.2.2、人防工程设计完成后，甲方支付乙方设计费的60%。
4.2.3、人防工程设计成果通过审查后，甲方支付乙方设计费的10%。
第五条设计进度和时间节点：5.1、乙方应自合同签订之日起，按照甲方要求的时间节点完成人防工程设计。
5.2、设计进度如下：5.2.1、合同签订后十个工作日内，乙方提交人防工程初步设计方案。
人防工程设计合同书范本
人防工程设计合同书范本甲方（委托方）：________________乙方（设计方）：________________鉴于甲方拟建设人防工程，现委托乙方提供专业的设计服务，经双方友好协商，特订立如下合同条款：一、设计任务及要求1. 设计范围：本次设计包括但不限于指挥所、防护单元、设备用房等部分，具体以甲方提供的项目需求为准。
2. 设计标准：设计必须符合国家和地方现行的人防工程相关法律法规、标准和规范的要求。
3. 设计内容：应包含方案设计、初步设计、施工图设计及相关技术文件编制等，满足工程建设需要。
二、设计周期设计工作自合同签订之日起计算，总设计周期不超过__个月。
具体时间安排由双方协商确定，并在设计任务书中明确。
三、设计费用设计费用总额为人民币____万元，分阶段支付，具体支付比例和时间由双方在合同中约定。
四、甲乙双方权利与义务1. 甲方应按合同约定及时提供必要的资料和条件，并按约定支付设计费用。
2. 乙方保证设计质量，按时完成设计任务，并对设计方案的安全性、可靠性负责。
3. 双方应严格遵守合同约定，任何一方违约均应承担相应的责任。
五、保密条款双方应对合同履行过程中获知的商业秘密和技术信息予以保密，未经对方同意不得向第三方泄露。
六、合同变更与解除因不可抗力或其他特殊情况需变更或解除合同的，双方应协商一致，并依法办理相关手续。
七、争议解决合同执行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院起诉。
八、其他1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________________ 乙方（盖章）：________________授权代表签字：_________________ 授权代表签字：_________________日期：____年____月____日日期：____年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
发包人：
设计人：
发包人委托设计人承担地块人防工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条、本合同依据下列文件签订
1.《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
2.国家及地方有关建设工程人防勘察设计管理法规和规章。
3.建设工程批准文件。
第二条、本合同设计项目的内容
项目位于，规划用地总面积平方米（亩）。
本次委托设计人对进行人防工程设计，委托设计内容包括以下部分：设计方案、设计说明、设计计算书、施工图设计。
本合同设计项目的规模、阶段、投资及设计费见下表。
第三条、本合同施工图审查的内容
为了缩短项目人防工程施工图审查的时间周期，委托人要求设计人在施工图
设计期间与人防工程施工图审查单位充分沟通和配合，边设计边审查。
发包人委托设计人负责完成项目人防工程施工图审查，并出具审查报告。
第四条、合同费用
根据国家收费标准及双方协商，本合同为单价合同。
合同单价：设计费为元/m2，设计费用总额估算为：。
费用支付进度详见下表：
第五条、发包人应向设计人提交的有关资料及文件
第六条、设计人应向发包人交付的设计资料及文件
第七条、双方责任
（一）发包人责任：
1.发包人向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
2.发包人向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
3.发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
4.发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术及著作权，在发包人支付相应的设计费后，该设计成果的著作权归发包人。
未经发包人同意，设计人对发包人享有著作权的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，设计人应负法律责任，发包人有权向设计人提出索赔。
5.发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作条件。
（二）设计人责任：
1.设计人应该国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
按照要求，设计人应提前开展
项目人防工程图纸的设计工作，需保证所设计的施工图纸与开封市人防办所下的核定书要求的位置、级别、功能等相一致，否则由此带来的损失由设计单位负责。
2.设计人采用主要技术标准是：国家现行有关规范、规程、标准、设计合理使用年限为
年。
3.设计人将协助发包人进行项目人防工程施工图设计的审批工作，设计人提交的方案、施工图设计确保一次性审批通过，否则带来的损失由设计人承担。
4.设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。
设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
5.设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。
如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
6.设计人有责任协助发包人完成人防工程核定书的批复以及人防图纸的审查工作。
7.设计单位协助发包人完成项目人防工程验收工作，待人防工程竣工验收通过后，将剩余设计费支付给设计人。
8.施工过程中如有需要设计人到场解决图纸问题时，应随时到场并免收费用。
第八条、违约责任
1.在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金；已开始工作的，发包人应根据设计人以进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
2.由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
3.发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
4.本合同在执行过程中若发生争议，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政部门调节，调解不成时，双方当事人同意由当地仲裁委员会仲裁。
双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。
5.本合同正本一式贰份，发包人和设计人各执份，副本份，发包人份和设计人份。
6.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。