原相煤矿施工图设计合同
合同编号：
太原华润煤业有限公司
原相煤矿基建工程
施工图设计合同
（草案）
由
甲方：太原华润煤业有限公司
与
乙方：太原正越工程设计公司
签订
2013年3月
目录
第一条概述 (3)
第二条合同文件及解释顺序 (3)
第三条合同文件使用的语言文字、适用法律和质量标准和规范 (3)
第四条甲方责任 (3)
第五条乙方责任 (4)
第六条设计范围及设计工期 (5)
第七条审查、确认 (6)
第八条其它服务 (7)
第九条合同价款与支付 (7)
第十条违约 (8)
第十一条设计文件交付 (9)
第十二条现场服务 (9)
第十三条争议和解决程序及方式 (10)
第十四条不可抗力 (10)
第十五条保险 (10)
第十六条合同生效、终止 (10)
第十七条其他 (10)
附件一工作服务范围 (11)
附件二设计质量条款 (18)
甲方(甲方) : 太原华润煤业有限公司
乙方 (乙方): 太原正越工程设计公司
鉴于太原华润煤业有限公司（以下称甲方）拟进行原相煤矿基建工程的建设，太原正越工程设计公司 (以下称乙方)愿意提供而甲方也愿意获得该原相煤矿基建工程的施工图设计及与之有关的服务，经双方友好协商，一致同意所有这些服务均以固定价格的承包方式进行，并达成如下协议条款：
第一条概述
1.1工程名称:太原华润煤业有限公司原相煤矿施工图设计
1.2工程地点:山西省太原市古交市原相乡白岸村原相煤矿
第二条合同文件及解释顺序
2.1本合同条款及其附件。
2.2合本同补充协议条款。
2.3甲方提供的技术资料。
2.4工程有关的技术条件书。
2.5工程设计施工图纸、设计文件的审批文件。
2.6双方商定的对本合同有修改或影响的其它书面文件。
2.7合同涉及的技术规范规程标准及有关技术资料和要求。
第三条合同文件使用的语言文字、适用法律和质量标准和规范 3.1合同使用语言:汉语。
3.2适用法律法规：《中华人民共和国合同法》，国家相关的法律，法规，及煤炭行业部门规章或工程所在地的地方法规。
3.3适用标准、规范和其他的有关技术资料、技术要求:
设计中必须使用最新版本的国家标准、规范；国家没有相应标准、规范时，可使用最新版本煤炭行业或工程所在地的省级地方标准、规范。
第四条甲方责任
4.1甲方应尊重乙方根据国家或行业有关标准规定进行施工图设计工作的权力，不
应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求；
4.2合同签订后及时向乙方提供开展施工图设计工作所需的有关基础资料，并对提供的时间、进度和资料的可靠性、正确性负责；
4.3按合同规定向乙方支付施工图设计费；
4.4 负责对外协议的联系工作，并提供与工程建设及将来煤矿运行有关的土地征用、运输、水源、城市规划、环境保护、综合利用、有关设备等（如需要）协议文件或合同；
4.5 负责协调施工图设计过程中与有关单位的配合问题；
4.6 甲方需保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件和勘测结果不得用于华润煤业系统外的项目；
4.7 甲方提供现场办公场所，办公用品费用由乙方自行承担。
第五条乙方责任
5.1按照国家及行业现行的标准、规程、规范、技术条例进行设计工作，严格掌握设计标准，优化乙方案，控制工程造价；
5.2乙方应按照合同的规定进行设计的组织和具体实施，保证设计质量，乙方提供的所有图纸、文件内容和电子版，数量和格式须满足本合同的规定。乙方正式出版的施工图文件、竣工图文件的合格品率达到100%，并保证原相煤矿工程质量认证和政府煤炭主管部门竣工验收的要求；
5.3乙方应按行业规定和合同要求做好工程设计服务工作；乙方承诺配置精干力量，选派的主设人要有较高的专业素养、较强的协调能力，应有同类及以上煤矿的设计业绩，所选主设人应经甲方认可；
5.4乙方负总牵头、总体协调责任，对工程设计的合理性和整体性负责；参加工程的设计联络会，对相关设计进行协调；并依照矿井建设实际和初步设计（变更情况）进行施工图纸的绘制。
5.5乙方不得将本工程进行分包、转包。
5.6乙方未经甲方同意不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料；
5.7乙方为本工程配置的项目经理（设总）由甲方认可，未经甲方的事先同意，乙
方不得撤换。乙方必须按本合同要求在事先征得甲方的同意下，任命和派驻参与现场服务的现场代表及其他主要工作人员，并不得在未征得甲方同意的情况下进行人员更换。如甲方认为项目经理（设总）、主设人员、现场代表或其他参与设计和服务的人员不称职，甲方有权要求进行更换相应的工作人员。乙方承诺如项目经理（设总）、主设人所兼任的其他项目与本工程项目发生工作冲突时以本工程项目工作安排优先；
5.8乙方负责编制本工程设备技术规范书、参加相关招标工作，进行评标技术咨询、参加施工技术交底以及参加现行建设规范、标准要求的单项工程验收。按照甲方要求进行设计范围内的专项方案的优化、比选和审查，这些工作不改变设计合同总价和设计工期；
第六条设计范围及设计工期
6.1 设计范围
乙方承担该原相煤矿基建工程从施工图设计到竣工图编制等全过程的设计任务，包括总体设计、全部生产及辅助生产系统、附属设施工程的设计；以及由甲方另行委托的设计项目的接口设计。设计须按《煤炭建设工程造价编制与管理办法》（最新版）中工程项目划分及内容进行，满足甲方质量认证与竣工验收、竣工审计的全面要求。具体施工图设计范围详见附件一。
6.2 工作内容
6.2.1 施工图设计
配合甲方落实设备资料、最终勘测定位等设计准备工作、施工图详图设计、工程量清单、成品审核出版、设计交底、工地现场服务、参加质量认证、试运转及竣工验收、文件归档工作。
6.2.2竣工图
依据本工程的《设计变更通知单》，施工单位、调试单位或甲方《工程联系单》等有关文件，编制一、二、三、部分四级竣工图。并满足《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》。
6.3其他单项工程设计范围
满足本项目原相煤矿单位工程质量认证和竣工验收的设计要求。
6.4除了以上工作内容外，乙方应能满足甲方以下各方面的要求：
6.4.1乙方严格按照双方确定的设计计划进行设计，并按实际设计进度进行计算机动态管理调整；
6.4.2乙方根据甲方的要求按进度和次序编制技术规范书、编制分类材料汇总表，满足工程质量认证和竣工验收需要；
6.4.3乙方除按规定提交蓝图外，还要提交不可编辑的电子版一份。
6.5 设计要求：
6.5.1乙方在采用新工艺、新布置、新方案、新材料、新结构等技术方案和突破现行标准规范的设计时，必须有充分的论证分析并经甲方同意；
6.5.2乙方应结合煤矿的地位、作用和现状以及设备的可靠性等因素，拟订合理的工艺系统及设备选型、配置，简化工艺系统、减少备用；
6.5.3布置格局应重点考虑方便生产、安全运行、缩短施工安装周期和满足检修维护；
6.5.4设计变更：乙方应建立完善的设计变更管理制度，并按照甲方管理的要求履行设计变更手续。甲方提出的合理变更意见及工程实施过程中的设计优化，乙方应及时进行设计变更或变更设计。所有的设计变更或变更设计必须经甲方或甲方代表审核批准后方可执行；
6.5.5工程的设计服务期至本工程竣工验收完成。
6.6 设计工期
6.6.1 施工图设计工期为：施工图设计工期必须满足甲方工程质量认证和竣工验收的总体要求。
6.6.2 竣工图设计工期为本工程竣工验收前60天内完成；
6.6.3 乙方除需保证上述工期总要求外，还需确保所有的设计工作不影响甲方工程质量认证和竣工验收等工期。在本合同签订后，乙方须执行甲方确认的乙方承诺的设计计划；
6.6.4当工程设计工期与工程质量认证和竣工验收预计的工期不一致时，乙方应根据工程进度合理组织，保证设计满足工程进度需求。
第七条审查、确认
7.1审查
7.1.1 乙方应按国家及煤炭行业有关规定呈交符合单位工程质量认证和竣工验收阶段内容深度和要求的图纸文件供审查之用，甲方参加有关上级审查及根据审查结论负责必要修改补充。
7.1.2乙方按照山西省煤炭管理有关部门对建筑方案及总平面设计审查的要求，提供有关规划部门要求的建筑图纸及效果图纸；
7.1.3乙方按照国家消防总局及地方消防单位规定对本工程消防审查的要求，提供有关的建筑设计图纸及说明和有关消防系统及设计图纸；
7.1.4乙方按照国家安防部门要求对本工程安防审查的要求，提供有关的建筑设计图纸及说明和有关安防设计要求图纸；
7.1.5图纸会审及上级审查不免除乙方对工程施工图设计的质量和内容深度应承担的责任。
7.2 确认
7.2.1 甲方可组织对施工用设计图纸进行确认或施工图会审工作；
7.2.2 施工图确认或会审时提出的意见，乙方应负责及时修改，不另增加费用。甲方、监理、上级政府煤炭主管部门对设计图纸、技术方案的确认并不免除乙方的责任。第八条其它服务
乙方可按照甲方的委托或要求进行本合同所规定的设计范围和深度以外的工作，可以另行签订补充协议。
第九条合同价款与支付
9.1 合同价款及调整：合同总价款为人民币壹佰捌拾万元整（小写：1800000元）。
9.1.1甲方认为有必要时，有权调整合同内未实施的委托工作范围，乙方应当接受并且甲方有权调整合同价款。
9.2 合同款的支付：
9.2.1 本合同生效后，甲方向乙方支付合同总价款的20%（36万元）作为设计预付款；
9.2.2 乙方向甲方交付全部工程质量认证（84项单位工程）所需图纸60%后，15日内，甲方向乙方支付本合同总价款的20%（36万元）；
9.2.3乙方完成全部工程质量认证所需图纸（84项单位工程）并交付甲方之日起15
日内，甲方向乙方支付合同总价款的20%（36万元）；
9.2.4乙方向甲方交付全部施工图并通过单位工程质量认证之日起15日内，甲方向乙方支付合同总价款的20%（36万元）；
9.2.5在本工程通过竣工验收，甲方向乙方支付合同总价款的20%（36万元）；
9.2.6所有支付和结算前,乙方必须提供与本次所付款项等额的完税发票，否则,甲方有权拒绝付款并不承担任何责任。并且甲方不受理乙方任何形式的委托付款。
第十条违约
10.1 本合同一经签署，即对本合同双方均具有约束力。
任何一方均应严格按照本合同的约定履行各自在本合同项下的义务及责任、承诺及保证。任何不履行或不完全履行本合同的行为，均属于违约，违约方应向守约方赔偿因其违约对守约方造成的经济损失。
10.2 乙方应为执行本合同安排能胜任的、具备与有关工艺和职位相称的资格、技能和经验的人员。甲方可以要求乙方调离或更换为执行本合同而安排的任何人员（包括主设人、工代），以甲方的独立判断，一旦甲方认为该人员有以下情况之一：（1）持续错误行为；（2）不胜任或疏忽；（3）未能遵守本合同的规定，则乙方应及时重新委派合适的替代人员。乙方未按照甲方的要求更换人员或者为执行本合同的任何人员（包括主设人、工代）未按照要求到位每延误一天扣1000元。
10.3 甲方、监理提出的书面设计变更，乙方应及时进行变更，不进行变更的应提出书面说明。乙方无正当理由拒不执行的，每出现一项前述情形，甲方有权从合同价款中扣除乙方设计费1000元。
10.4 因施工图设计质量原因引起返工造成损失的，由乙方继续完善施工图设计任务，并按损失的大小减收相应部分的施工图设计费。
10.5 如由于乙方设计错误或遗漏导致工程质量问题或造成经济损失的，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方偿付不超过受损失部分设计费的赔偿金，具体金额由双方协商确定。
10.6 由于乙方自身原因，延误了按本合同规定的设计文件（含竣工图设计）交付时间，每延误一天，减收该合同设计费总额的千分之一。误期赔偿金总额不超过合同总价的百分之三十。
10.7 在本合同履行期间，非乙方原因，甲方要求终止或解除本合同，乙方未开展设计工作的，不退还甲方已付的预付款；已开始工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量所发生的设计费支付。
10.8 本合同生效后，非因甲方过错，乙方单方要求终止或解除本合同的，应双倍返还已付款。
10.9 甲方应按照合同规定的金额和时间向乙方支付合同价款，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之一的逾期滞纳金，逾期超过30天乙方有权暂停履行下一阶段的工作。
10.10 甲方提交资料及文件超过规定期限15天以内，乙方交付设计文件时间顺延；规定期限超过15天以上时，双方可重新商定提交设计文件的时间。
第十一条设计文件交付
11.1 乙方应在总平面布置图及灰场布置图审定后十天内提供征地红线图。
11.2 设计文件的交付期限应按照6.6条要求进行，乙方需要提供的设计文件份数如下：
11.2.1 施工图设计：10份，光盘电子版3套（PDF格式）以及CAD格式；
11.2.2 竣工图设计：10份，光盘电子版3套（PDF格式）以及CAD格式；
11.2.3 设备材料清册：10份，光盘电子版3套（PDF格式）以及CAD格式；
11.2.4 设计报告文件：10份，光盘电子版3套（PDF格式）以及CAD格式。
11.2.5 技术规范书：18份。
11.2.6 乙方提供的所有文件和图纸均应通过计算机绘制或编制，乙方应提供清晰、可读的电子文档。
11.3 所有资料、图纸的交付地点为甲方工程施工现场办公地点。
第十二条现场服务
12.1乙方对所承担施工图设计任务的建设项目应满足甲方工程质量认证和竣工验收进度需求，根据工程情况派驻现场设计代表，参加质量认证及工程竣工验收。
12.2甲方提供现场办公场所以及通讯、生活上的方便，但费用自理。
12.3在设计人员进入现场作业或配合施工时，甲方负责提供必要的工作、交通、通讯和生活上的方便，费用自理。
第十三条争议和解决程序及方式
13.1甲乙双方因合同发生争议，应友好协商解决。
13.2如果因本协议产生的于本协议有关的任何争议在一方向另一方提交此种争议通知后30日内未能通过友好协商解决,则此等争议应提交太原仲裁委员会申请仲裁，该仲裁为终局仲裁，除在仲裁裁决中另有规定外，仲裁费用应由败诉方承担。仲裁期间，除与仲裁有关的部分外，双方应继续履行合同规定的各自的义务。
13.2 索赔
13.2.1 乙方可按以下规定向甲方索赔：
13.2.1.1 有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；
13.2.1.2 索赔事件发生后10天内，向甲方发出要求索赔的通知；
13.2.1.3 甲方应在接到索赔通知后10天内给予响应，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据；甲方在10天内未予答复，应视为该项索赔已经同意。
13.2.2 甲方可按以下规定向乙方索赔；
13.2.2.1 有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；
13.2.2.2 索赔事件发生后10天内，向乙方发出要求索赔的通知；
13.2.2.3 乙方应在接到索赔通知后10天内给予响应，或要求甲方进一步补充索赔理由或证据；乙方在10天内未予答复，应视为该项索赔已经同意。
第十四条不可抗力
不能预见、不能避免、不能克服并直接影响本合同履行的洪水、台风、地震、火灾等类似的天灾，或者爆炸、战争、恐怖主义行动、国家行为等情况。
第十五条保险
乙方应办理乙方人员的人身、财产和设备保险并支付一切费用。
第十六条合同生效、终止
本协议自协议条款约定的生效之日起生效。在原相煤矿基建工程竣工验收建成移交生产、结清合同费用后自行终止。
第十七条其他
17.1本合同正本2份，甲乙方各执1份，具有同等效力；副本6份，双方各执3份。
17.1本合同由双方法定代表人或其委托的代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。
甲方：（公章）乙方：（公章）
住所：住所：
法定代表人（或授权委托人）：法定代表人（或授权委托人）：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮政编码：邮政编码：
年月日年月日
附件一工作服务范围
1 工程项目名称：太原华润煤业有限公司原相煤矿基建工程施工图设计
2 工程地点：山西省太原市古交市原相乡白岸村原相煤矿
3 工作范围:
乙方的勘测设计工作范围和内容以本合同为准。
本合同以外增加的工作量由甲乙双方另行签订补充协议。
3.1 工作范围
乙方勘测设计中包括的内容以本合同规定的范围、内容为准，包括但不限于下列：
(1) 本期煤矿厂区（围墙外一米以内）范围内的所有生产、厂内、外辅助生产系统及附属设施的以及与本工程有关的其它改造工程施工图设计（含五通一平设计等）；
(2) 厂区外100米以内的进厂道路、厂内道路工程施工图设计；
(3) 全厂区采暖通风、空调及消防系统设计；
(4) 厂区绿化规划；
(5) 提供本项目的系统设计说明书。
3.2 具体完成以上范围的工程施工图设计及提供相关技术服务工作，主要包括但不限于：
(1) 完成施工图设计，提供施工图设计的设计报告,包括但不限于研究任务、搜集资料、现场踏勘、编写和审批设计大纲；进行厂区、辅助生产系统的地形、平面高程控制、平断面测量和配合地质、水文专业的测量；工程地质调查、勘探、试验；水文气象调查；现场技术工作；资料整理、统计、计算、制图、编写报告、出版、交付成果资料等；
(2) 完成施工图设计，参加并通过甲方组织的设计审查及单位工程质量认证和竣工验收的要求；
(3) 参加强制标准所规定的设计审批工作，协助甲方通过政府授权的审查机构的审批并协助甲方取得相关的批准证书；
(4) 根据煤矿工程相关竣工图文件编制规定完成竣工图设计（乙方负责提供竣工图设计所需的甲方、施工单位、监理等各方的相关资料）；
(5) 参加设计联络会议；
(6) 现场技术服务，提供设计技术交底，解决施工中的设计技术问题，参加试运行考核和竣工验收服务；
3.3 设计工作
乙方应负责提供合同规定范围的施工图设计、竣工图设计；
(1) 施工图设计阶段的主要工作内容包括：采购技术支持、提出勘测任务书、签订设备技术协议等设计准备工作、施工图设计、成品审核出版、负责施工图纸审查意见修改、设计交底、工地现场服务、参加试运行及竣工验收、文件归档等。详细内容深度必须满足合同要求。同时通过工程质量认证和煤矿竣工验收工作；
(2) 竣工图编制阶段主要工作内容包括：依据本工程的《设计变更/设计修改通知单》，施工单位、调试单位或甲方《工程联系单》等有关文件，编制竣工图。
3.4 设备技术规范书编制
为了保证工程质量，满足技术经济指标，乙方应与甲方充分协商后，负责设备选型、重要的以及以招议标方式采购的系统/设备的技术规范书、技术协议书的编制。
3.5 接口配合
在甲方的组织下，乙方有义务处理并解决同制造厂及土建、矿建、安装工程承包商之间的有关工程乙方面的接口工作，回答甲方、土建、矿建、安装单位提出的有关设计和技术的各类问题，提供相应资料，及时解决处理(至少不应影响工程进度)发生的矛盾和问题，积极主动收集设计所需的技术资料，并负责向甲方及有关参建单位作设计交底。
3.6 设计联络和审查
乙方应有责任参加与设计有关的各类审查会、设计联络会和技术讨论会，并提供相应资料，对相关各类问题进行解答，及时根据确认的修改意见修改设计内容。
3.7 现场服务
为满足现场施工要求，乙方应及时设立设计工代组负责现场的施工指导和设计修改，参加系统调试、整套启动试运行、各项验收及性能试验全过程。
4 工作要求
乙方必须全面掌握本工程技术要点、标准和规范，从设计上保证全矿井的性能达到合同的要求。
4.1 乙方应按ISO9000：2000版标准的质量管理体系文件来规范本工程设计的一切质量活动，以便保证设计优质、经济、及时。合同生效后一个月内，乙方应编制并向甲方提供一套符合ISO9000：2000版标准的、针对本工程特点的设计质量计划供甲方审批，合格后作为甲方对设计监督检查的依据。该套设计质量计划应有：(包括但不限于此)
1) 项目名称和编号
2) 设计依据和范围
3) 质量目标
4) 设计输入
5) 主要设计原则
6) 工程特殊要求
7) 评审、验证和确认
8) 计划进度
9) 人力资源
10) 文件编制规定
11) 质量控制和管理措施
4.2施工图设计必须经甲方及有关单位审查认可，乙方应以第一责任人的身份参加设计审查会，并提供足够数量的供审查的图纸、文件和资料。
对施工图等评审确认的修改内容，乙方必须及时修改，修改版提交的时间应符合双方认可的设计进度计划。
若乙方希望对已通过审批的设计文件进行更改，则乙方应将更改后的设计文件提交给甲方审批，经审批并修改后的设计文件交付日期应满足双方认可的设计进度计划大纲。
在外部审查前，乙方均应进行内部评审，设计文件应符合相关合同、设计规范等的要求。
甲方有权随时对乙方设计文件的编制的质量和进度进行检查，并要求其整改和审阅。
甲方对设计文件、图纸的审批、审查并不解除乙方对设计文件、图纸所负有的责任。
4.3 乙方应保证其设计的文件符合：
4.3.1法律、法规及规范和标准；
4.3.2合同文件(包括：合同文本，各次会议确定的有关乙方面的文件)；
4.3.3合同规定的技术规范、规程、标准，矿建及建筑施工和环境的规章和管理办
法。如果在本合同生效日之后执行最新的国家规范、技术标准或规章含有实质性变动，乙方应向甲方提交建议。如果甲方认定此类建议构成变更，则按合同规定进行变更；
4.3.4设计文件的编制应足够详细，足以给参建单位实施工程施工，并满足甲方的要求（包括工程招投标等）。
4.4 经过审查的施工图文件总的合格品率应达到100%。
具有下列情况之一的图纸或文件为不合格品图纸：
(1) 有原则性差错；
(2) 技术性差错总数多于1个/每张；
(3) 一般性差错总数多于2个/每张；
(4) 与煤炭行业颁布的设计成品的内容和深度要求有明显不符；
（5）未通过单位工程质量认证和煤矿竣工验收。
现场设计变更通知单修改的内容均属于设计差错，由此修改的图纸同样按上述规定判定其是否为不合格品图纸。但下列情况发生的设计变更通知单修改的内容不属于设计差错：
(1) 由甲方提出的本合同规定以外的修改要求；
(2) 由施工单位提出的方便施工的修改要求；
(3) 由于设备制造厂资料变更造成的设计修改；
(4) 属于设计改进并未造成任何损失的变更。
因施工图文件不合格品造成工程质量问题或经济损失的，应按合同违约条款的相应规定执行。
4.5 竣工图按有关规范要求加盖竣工图章。
4.6 设计应由合格的设计人员进行。
乙方至少提前一个月向甲方提交拟派往现场服务人员的名单供审批。乙方现场服务必须有授权代表负责其人员的一切管理事务。如负责人员变更，需提前10天书面通知甲方现场负责人，在无甲方书面回复之前此人员变更无效。
乙方设计人员实际上不具备设计所必须的经验和能力或重大失误给甲方造成重大损失的(包括质量、工期、成本)，甲方有权要求乙方及时调换人员，造成的重大损失按合同违约条款的规定由乙方承担经济责任。
乙方派往施工现场高峰期的技术人员应是本工程的主设人或同等人员。若乙方派往施工现场的技术人员不能胜任或不能满足本工程的要求，甲方有权要求乙方及时调换人员甲方有权追索由此造成的经济损失。
本项目乙方人员一旦确定，应相对稳定。对于乙方确定并经甲方认可的本工程设计总工程师、各专业主设人及派往施工现场的技术人员，不得随意更换。如必须要更换，须事先征得甲方的同意。
乙方设计人员应积极配合甲方专业人员对设计进度、技术交底、设计变更、资料提交等方面的工作。发现有推诿、扯皮现象的，乙方应根据甲方要求，更换相关设计人员，并提出合格的人员名单供甲方选择。
4.7 乙方应根据合同进度要求和施工进度计划，制定初步设计和施工图设计计划大纲和里程碑进度计划。该大纲应包括(不仅限于此)：
(1) 施工图设计进度详细计划；
(2) 详细交图进度里程碑节点；
(3) 需由甲方提供的外部资料提交时间、详细内容和深度等。
本合同签订后，乙方完成该计划大纲并经甲方签字确认后作为本合同的一部分执行。其中交图进度计划以不影响工程进度为原则。甲方按认可的设计进度计划大纲进行检查考核，并可以按实际进度合理地要求乙方调整进度计划，但以不影响单位工程质量认证和竣工验收为原则。
4.8 为了保证工程进度，控制交图计划，经双方协商作如下规定：
(1) 由于乙方过失引起设计图纸(包括相应文件)不能按交图进度计划交付，致使施工工期延误的，视作为乙方违约，乙方应承担合同规定的违约责任；
(2) 若因甲方未按时提交设计基础资料等导致乙方计划延误，则应延长设计计划；
(3) 由于乙方合理组织，积极主动配合甲方收集设计所必需的技术资料，并充分发挥乙方的技术优势，利用积累的丰富经验。
附件二设计进度和交图计划
设计进度和交图计划可根据甲方实际情况双方另行签订补充协议。
卷册卷册名称专业要求交图日期备注第一卷施工图总说明及主要设备材料清册
……
第二卷系统及厂区布置
……
附件二设计质量条款
为保证项目的设计质量，经太原华润煤业有限公司(简称甲方)和太原正越工程设计公司(简称乙方)充分讨论，同意将《设计质量条款》作为本合同的补充文件，并与相应的合同文件同时生效。
1．乙方应严格按ISO9000标准从事本项目工程的各项质量活动，按照乙方质量管理体系文件和本合同的要求编制本项目质量计划，做好各项工作，使该项目设计质量符合合同规定，达到功能性、安全性、经济性和适应性的统一。建成一座符合国家优良工程标准的现代化煤矿企业，使其成为样板工程、精品工程。
2．乙方在签订合同后应向甲方提供下列文件或资料：
2.1提供实施本项目设计质量计划内容，除了本合同正文规定的相关内容外，还应包括下列内容：
(1) 提供该项目组织机构(包括质量负责人)，并明确职责；
(2) 提供质量控制措施；
(3) 施工图纸质量(按功能性，安全性，经济性)合格率达到甲方的质量目标要求，即100%合格，推荐设备性价比高、系统配置安全、经济、合理。
2.2 乙方根据本项目的特点和关键，制定并提交相应的质量计划和图纸设计进度计划。
2.3 提供项目主要设计人员和质量控制人员的资质情况资料，在整个设计过程中，设计人员和质量控制人员应相对稳定。
3．乙方开展优化设计。设计应安全，经济和适用。在调查研究总结国内同类型机组运行情况的基础上对设备的布置和选型提出优化建议。不能在设计中推荐使用淘汰或落后的产品，或工艺、质量不稳定的产品。在向国外招标采购的进口设备时要充分考虑国情和经济进行综合论证。
4．乙方应对煤矿中相关系统、相关设备、相关分包商之间的与设计有关的接口负责，并在技术上统一要求和标准。
5．接受甲方对乙方的初步设计、施工设计审查并认可。
6．甲方有权以设计联络会形式组织各阶段的设计评审，乙方须及时修改评审会要求修改的内容，并将修改结果交甲方核查备案。
7．甲方对乙方的各项审查不减轻或免除乙方对整个项目设计质量所负的责任。
8．乙方应按工程进展之需，及时派驻现场设计工地代表，设计工代应是参加本工程的设计人员，应及时有效解决现场出现的问题并参加甲方召开的现场协调会。乙方还应协助甲方完成对主要施工措施方案的审核工作和向施工单位进行技术交底工作。
9．乙方不能对正式确定后的初步设计和经审定批准后的施工设计的图纸和技术文件任意改动。如确需修改，除经原审批部门的签字认可外，重大的修改还须甲方认可后方可实施。所有设计修改通知单(或工程联系单)须由甲方确认后方可发放。
10．由于乙方设计质量之故引起返工或未按期递交设计文件而拖延工期，以及设计原因造成工程量计算不准使工程投资增加等情况，除由乙方继续完善设计外，应承担由此而引起的责任。
11．乙方的现场服务人员应接受甲方在环境、职业健康安全管理体系文件要求下的管理。
12、乙方所做的施工图设计必须满足单位工程质量认证和煤矿主管部门竣工验收的进度和质量要求。
工程建筑施工图设计合同协议合同书方案
工程建筑施工图设计合同协议合同书方案 Jenny was compiled in January 2021
安化县马路镇澄坪村泥石流地质灾害II期治理工 程 工程施工图设计合同书 委托人：___________________________________ 设计人：湖南省地质矿产勘查开发局四〇三队 日期：年月日 依据《中国人民共和国合同法》，___________________________（以下简称委托人）与湖南省地质矿产勘查开发局四〇三队（以下简称设计人），委托人委托设计人承担_安化县马路镇澄坪村泥石流地质灾害II期治理工程施工图设计，经双方协商一致，就本项设计工作有关事项，订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：安化县马路镇澄坪村泥石流地质灾害II期治理工程_ 工程地点：安化县马路镇澄坪村 设计证书等级：乙级 发包人： 设计人：康毅、唐勇群、雷建华、袁博、梁辉、谷文昌 第二条设计依据 2．1 委托人给设计人的委托书。 2．2 设计人采用的主要技术标准是：《泥石流灾害防治工程设计规范》（DT/T0239－2004）、《滑坡防治工程设计与施工技术规范》
第三条设计人向委托人交付的设计文件、份数、地点及时间__设计人应在签订合同后1个月内交付该工程施工图设计纸质文档3份，电子文档1份。 _________________________________________ 第四条费用 经双方商定，按批准的初步设计概算核算设计费的50%和概（预）算编制费的50%，本合同的设计费为_________万元。工程建设期间如遇概算调整，则设计费不做相应调整。 第五条支付方式 5．1 本合同生效后三天内，委托人支付设计费总额的20％，计__________万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。 5．2 设计人提交__________设计文件后三天内，委托人支付设计费总额的80％，计__________万元；即施工图完成后，结清设计费，不留尾款。 第六条双方责任 6．1 委托人责任 6．1.1 委托人按本合同规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。委托人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 6．1．2 委托人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，委托人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。 6．1．3 在合同履行期间，委托人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还委托人已付的定金；已开始设计工作的，委托人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
施工图审查合同模板样本
合同编号： （由承接方编填） 施工图设计文件审查合同（房屋建筑和市政基础设施施工图设计文件审查合同） 项目名称： 项目建设地点： 委托方： 承接方：青岛市建设工程施工图设计审查中心 审查资质等级：建筑一类 项目等级： 项目规模：
委托方（甲方）： 承接方（乙方）：青岛市建设工程施工图设计审查中心甲方委托乙方承担施工图设计审查工作，经双方协商一致，签订本合同： 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1《中华人民共和国合同法》和《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》； 1.2国家和地方有关施工图设计审查管理的法规、政策； 1.3建设工程批准文件。 第二条甲方在委托审查时向乙方提交的有关资料：
甲方在要求乙方复核时，应按乙方要求提供相应复核资料。 第三条乙方在正式受理甲方委托时，应严格按照国家及省、市关于施工图设计审查的相关规定和要求，对甲方提供的施工图设计文件进行认真审查。审查完结后，乙方应向甲方交付如下资料： 乙方应在甲方提供的施工图设计文件复核审查通过并且其他政策性文件提供完整后，在审查合格的施工图文件上加盖审查合格章，同时提供相应的技术性审查合格资料。 第四条审查费用支付按照《关于印发<青岛市政府购买施工图审查服务实施办法（暂行）>的通知》执行。 第五条为确保乙方在办理政府购买施工图审查服务经费过程中的合法权益，甲方应在领取施工图设计审查合格资料前，按照相关规定向乙方提供申请审查费用的相关资料（具体资料内容
按照《关于印发<青岛市政府购买施工图审查服务实施办法（暂行）>的通知》及各区市建设行政主管部门的要求确定）。如甲方不能及时提供，乙方有权拒绝发放施工图设计审查合格资料。 第六条双方责任： 6.1甲方责任： 6.1.1甲方按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料，并对其完整性、正确性、真实性和时限负责。 甲方向乙方提交二套及以上设计文件时，应对各套设计文件的一致性负责； 6.1.2甲方负责指派一名有权做出决定和提供相关资料的人员出任其代表，全面负责与乙方的联系，及时处理本工程在施工图设计文件审查过程中涉及的有关问题； 6.1.3甲方提交上述资料超过规定时限15个工作日以内，乙方按本合同第三条规定交付有关资料的时间顺延；甲方提交上述资料超过规定时限15个工作日以上的，乙方有权要求重新确定提交有关资料的时间； 6.1.4甲方变更委托审查项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提资料作较大修改，以致造成乙方审查需返工时，双方除需另行协商签定补充合同（或另订合同）、重新明确有关条款外； 6.2乙方责任： 6.2.1乙方应在建设行政主管部门认定的资质等级和类别范围内依法进行施工图审查，由于超越施工图审查机构资质等级或
园林工程设计合同
园林工程设计合同 工程名称：福州橘园洲浦上园林绿化施工图设计工程地点：福州 合同编号：GS[200 ]SJ (由乙方编填) 设计证书编号：193364-sb 发包人：福建中维房地产开发有限公司 设计人：广东棕榈园林工程有限公司 签订日期： 2007年8月15日
发包人（甲方）：福建中维房地产开发有限公司 设计人（乙方）：广东棕榈园林工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担福州橘园洲浦上园林绿化施工图设计达成一致意见，特签订本合同，以资信守。 第一条本合同依据下列文件签订 1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 1.第二条设计要求 2.1 合同工程范围内之园林绿化深化设计(根据贝尔高林软景扩初设计)。 2.2以上图纸全部盖乙方出图章。
2.3 乙方设计应严格按国家相关标准执行，在园林工程合理成本造价内达到相应的设计效果。 1.第三条甲方应向乙方提交以下资料及文件 以上图纸均附蓝图一份及CAD电子文件一份 1.第四条乙方应向甲方交付以下设计资料及文件
1.第五条本工程经双方协商一致同意设计费单价为人民币 6 元 /㎡，分二期设计，一期园林绿化设计面积约为 46210 ㎡（不含私家花园设计面积）（软景面积计算依据双方约定的设计范围红线图，后附设计范围红线图），设计费总额约为人民币 277260元（含税）。设计费支付进度详见下表（二期设计费单价按当时鉴定的市场价计费、支付进度同一期）： 说明： 1.本合同履行后，定金抵作设计费。本设计费合同为单列合同，不与工程合同的工程款 挂钩，如果我司工程中标后再协商设计费优惠事宜。 2.乙方应发包人要求完成并提交部分区域设计成果，甲方根据乙方完成的工作量及设 计阶段按相应比例向乙方支付设计费用。最终结算按实际完成面积结算。
施工图设计制图要求
建筑设计作图要求 （参照《房屋建筑制图统一标准GB/T50001-2010》、《建筑制图标准GB/T50104-1010》、《总图制图标准GB/T50103-2010》、《建筑工程设计之件编制深度规定2016年11月》）。 一、一个工程设计中的图纸一般不宜多于三种幅面（不含A4）。一.dwg 二、图线不得与文字、数字或符号重叠、混淆。二.dwg 三、文字的高度：（在1：100比例下）： 1.房间名称：5.0P 2.局部引出线的注明之字 3.5P 3.门窗编号，楼梯“上、下”文字分别用“天正”自带的字高──3.5P和 3.0P。 4.图号标注：7.0P 四、绘图的比例： 1.平、立、剖一般采用：1：100 ，1：150, 1：200, 1：300（最小）。先排图、设置标注的高度 2.总图： 1：500, 1：1000， 1：2000 。 3.大样图：楼梯、电梯、房间放大图──1：50 （墙身大样若细部不多，可用1：50） 复杂立面放大图、墙身大样、节点构造──1：20（局部构件可用1：10, 1：5）。 1:25不是房屋建筑中的常见比例，但是，也是符合建筑制图标准的。 五、符号： 1.剖切符号宜用阿拉伯数字，一般是剖切位置线为上下时往左看，剖切位 置线为左右时往上看。五-1.dwg 2.索引符号时的剖切索引一定要清晰“粗短线为剖切位置线，引出线所在 一侧为剖视方向。详《房屋建筑制图统一标准GB/T50001-2010》第7.2.2
条五-2.dwg 3.各引出线尽量平行，不交叉。五-3.dwg 六、轴线定位： 1.不能采用“I.0.Z”作轴号。 2.复杂的平面可以分区编号，用“分区号──该分区编号”形式。六-2.dwg 七、建筑外部边墙宜轴线平外墙外边，内部注墙中，(布置内部柱子时应注意 避免内走廊有柱时净空不够的情况,或要求梁边平墙的某一侧时要特意告知结构工种) 。六-2.dwg 八、尺寸标注： 1.方案及初步设计注两道尺寸，所有两道尺寸：端点应平齐。若突出最外 侧轴线尺寸标注，侧根据图形的标注层级，对应在相应的第几道尺寸 向上标注。八-1.dwg 2.尺寸界线不能与建筑图形接触。八-1.dwg 3.尺寸数字不能与图形重叠及互相遮挡，不够位置注写可错位。 4.总平面图室外地坪应用黑三角──“▼”, 且注室内标高时为 “151.00（±0.00）”。即室内±0.00标高相当于绝对标高151.00。详 《总图制图标准GB/T50103-2010》第13页续表3.0.1 5.建议图形外部和内部可采用不同字高的标注，以避免与内部过于密集的 图形重叠。八-5.dwg 6.建议内部标注时，一串的标注一标到底，方便查看内部各部位的尺寸关 系。八-5.dwg -----补充图层的线性宽度等所内统一要求的章节 九、约定的数据： 1.排水坡度： 1)阳台、露台、淋浴间为2%，卫生间、铁艺栏杆空调位地面为1%。( 绘 制有地面排水要求的平面图时，应画出排水箭头)。九-1（1）.dwg 2)倒置式平屋面为3%，正置式平屋面为2%。结构找坡为3%。屋面排水
燃气工程施工图设计合同标准版本
合同编号：_________________ 燃气工程施工图设计合同 项目名称：WK 项目期燃气工程施工图设计 项目地点：深圳市 委托方：深圳市WK房地产有限公司
承接方： 签订日期：年月日 WK 项目期燃气工程施工图设计合同 甲方：深圳市WK房地产有限公司 乙方： 经招标/议标（二者选一），甲方现委托乙方进行WK 项目期燃气工程施工图设计，乙方根据甲方要求和国家、地方规范的规定，完成该项目的燃气工程的施工图设计，设计成果需通过甲方最终确认。 甲乙双方在充分沟通、完全清楚与理解本合同条款基础上，按照国家有关法律及深圳市有关规定签订并共同遵守本合同。 1.合同依据 1.1.《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2.国家及地方有关燃气工程设计管理法规、规范和规章。 2.项目概况 2.1.项目名称：WK[---------] 项目[---------] 期燃气工程施工图设计 2.2.项目地点： 2.3.项目规模：总建筑面积为 m2（计容积率建筑面积）。 3.设计内容 3.1.甲方委托乙方进行WK[---------] 项目[---------] 期燃气工程施工图设计。3.2.设计内容包括：项目红线内的户内外及庭院管网设计；商业、会所及学校等公 共配套部分的燃气设计；自动抄表系统设计（是否全部或部分设计自动抄表系统，由甲方与政府主管单位协商确定，乙方按照甲方意见进行设计）；瓶组站及
3.3.乙方根据甲方提供的建筑施工图、电气施工图、给排水施工图（含室外管线综 合图，如有），以及国家和地方的现行规范规定，完成该委托项目所有燃气工程的施工图设计。施工图纸应得到甲方的最终确认，并满足施工需要。 4.设计成果 设计成果包括图纸及与图纸对应的电子版本：交付形式为经乙方签字盖章的图纸捌份，并提交与图纸相对应的电子版本。 5.设计进度 5.1.甲方于[---------] 年[---------] 月[---------] 日向乙方提交相关设计资料及 文件（详见第七条）。 5.2.乙方于[---------] 年[---------] 月[---------] 日前（一般设计工作日为15～ 25天）将满足甲方技术和深度要求的图纸提交给甲方，提交资料包括图纸和电子版本，并向甲方进行技术交底。 5.3.乙方参加监理单位组织的施工图纸会审并向施工单位进行技术交底，并完善设 计。 6.设计费及支付方式 6.1.本合同确定的燃气施工图设计费为中标/议标价（二者选一）：合计暂定人民币 （大写）[---------] 元整（小写：[---------] 元）。综合包干设计费单价为：元/户，户数以住宅部分的门牌号码为准。 6.2.综合包干设计费单价已包括：审图费、项目红线内的户内外及庭院管网设计、 商业、会所及学校等公共配套部分的燃气设计、自动抄表系统设计（是否全部或部分设计自动抄表系统，由甲方与政府主管单位协商确定，乙方按照甲方意见进行设计）、瓶组站及瓶组站与庭院管之间的管网设计、跟上述设计相关的所有燃气设计变更、（含建设局审图提出的设计修改和变更,政府和行业相关部门颁布新规范、新规定而导致的变更,甲方因建筑设计变更而对若干户型调整引起的燃气设计变更等）税金等全部费用，综合包干单价结算时不做任何调整，按住宅部分的门牌号码即住宅实际户数结算。 6.3.若乙方按时提交上述全部设计成果，并且满足本合同要求，则甲方在确认设计 成果之日即开始办理付款手续。 6.4.甲方每次付款前，乙方须向甲方提交设计费税务发票，甲方在收到发票并审核 无误后，于十个工作日内向乙方支付上述设计费的100%（如乙方分批提供设计
建设工程施工图设计文件审查合同(示范文本)
合同编号： 建设工程施工图设计文件审查合同 示范文本 （20版） 城乡建设和交通委员会 制定 工商行政管理局
使用说明 一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规制定的示范文本，供双方当事人约定采用，合同签订前请仔细阅读。 二、填写本合同时，文字符号必须规范、清晰、工整，填写内容准确齐全，力求合同条款约定具体、严密。 三、本合同签订后应报有关部门备案。 四、本合同可在工商局网站或上海建筑建材业网站下载。 五、本合同示范文本自2011年 1月 1日起使用，今后凡未制定新的版本前，本版本延续使用。
合同编号： 建设工程施工图设计文件审查合同 （20版） 甲方（建设单位）： 乙方（审查机构）： 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称: 。 二、报建编号：。 三、工程建设地点：。 四、总建筑面积：平方米。 五、建筑类型：□住宅□公建□工业□其它。 六、工程总投资：万元，其中，建安费：万元。 七、勘察单位：。 八、设计单位：。 第二条审查对象
。 第三条审查内容 一、是否符合工程建设强制性标准。 二、地基基础和主体结构的安全性。 三、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应图章和签字。 四、其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。 第四条审查依据 一、国家和本市有关法律、法规的规定以及工程建设强制性条文和标准。 二、项目相关的审批文件，征询、咨询意见。 三、有关专项审查、专项技术评审等评估报告。 第五条审查时限 一、根据甲方的建设计划，本工程按以下方式进行审查： □整体□分阶段□其他。 二、甲方应提供审查所需的全部资料。乙方在收到资料或设计文件审查通知后，应在个工作日内完成相应的审查工作。 三、审查工作期限不包括勘察设计单位的修改时间。 第六条审查结果 一、审查合格的： （一）乙方及时编制审查报告，并报有关部门备案。
园林设计合同范本简单版(一)
合同编号________ 园林设计合同范本简单版(一) 甲方：__________ 乙方：__________ 签订时间：__________ 签订地点：__________ 温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！
甲方:__________________ 乙方:__________________ 甲方委托乙方对__________________进行园林景观设计。为明确甲乙双方责、权、利关系，根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》，并结合本项目园林景观设计的实际情况，经双方本着平等、互利、合作的原则，友好协商，签订本合同，供双方遵照执行。 一、项目名称及地址 1、项目名称:___________________________ 2、项目地址:___________________________ 二、设计工作内容 甲方提供的__________________用地红线范围内的环境景观设计(内容为整体规划及景观设计，不包括展览馆建筑设计及配套智能化设计); 三、设计阶段、设计深度、设计周期 1、整体规划阶段 (1)甲方配合内容 a.用地红线范围及1:200测量图纸; b.展览馆建筑平面及效果图; c.组织乙方现场踏勘; d.向乙方提供正式工作任务书(包括具体工作任务和甲方要求)。 (2)乙方完成内容及标准 a.提供景观总体规划图;
b.局部效果图及意向图; c.方案设计汇报PPT;包括: ①选址; ②规划理念; ③总体规划平面图; ④功能分区图; ⑤展示内容介绍(室外景观部分和展览馆平面布置，其中展览馆相关图纸由甲方提供) ⑥智能化意向(包括太阳能、污水处理系统、新风系统、地暖系统、声控系统、感应系统、智能监控系统及其他生态环保、人性化系统各一张) d.设计师负责向甲方解说一次。 (3)设计周期:_________个工作日(从收到甲方支付预付款起算) 2、施工图设计阶段 (1)甲方配合内容 a.确认方案阶段设计之内容，并给乙方正式工作任务书; b.建议植物选配及物料采用; c.提供建筑相关图纸及室外管线布置图。 (2)乙方完成内容及标准 a.总平面分布图(1:100); b.放线定位图(1:100); c.各细部标高图(1:100); d.各区域灌溉及给排水图(1:100); e.园林灯具照明及电路系统图(1:100); f.各区域物料图及样板材质和色彩;
暖通施工图设计深度要求
暖通施工图设计深度要求 标签:空调系统风路转换采暖热负荷空调制冷系统 在施工图设计阶段，采暖通风与空气调节专业设计文件应包括图纸目录、设计与施工说明、设备表、设计图纸、计算书。图纸目录应先列新绘图纸，后列选用的标准图或重复利用图。 ⒈设计说明应介绍设计概况和暖通空调室内外设计参数、热源、冷源情况；热媒、冷媒参数；采暖热负荷、耗热量指标及系统总阻力；空调冷热负荷、冷热量指标，系统形式和控制方法，必要时，需说明系统的使用操作要点，例如空调系统季节转换，防排烟系统的风路转换等。 ⒉施工说明应说明设计中所要求使用的材料和附件；系统工作压力和试压技术要求；施工安装要求及施工注意事项。采暖系统还应说明散热器型号。 ⒊图例一般使用通用图例，并将图例放置在设计说明页或首页中，也可单独成图。 ⒋设备表施工图阶段，型号、规格栏应注明详细的技术数据。 当设计单位只设计部分工程内容，或由多家设计单位共同承担设计任务时，应明确交待配合的设计分工范围。 设备平面图建筑平面图应绘出建筑轮廓、主要轴线号、轴线尺寸、室内外地面标高、房间名称。在底层平面图上绘出指北针。通风、空调平面图，一般采用双线绘风管，单线绘空调冷热水、凝结水管道的画法。标注风管尺寸、标高以及末端设备或风口尺寸时(圆形风管注管径、矩形风管注宽×高)，应标注水管管径及标高、管道坡度和坡向，以及各种设备及风口安装的定位尺寸和编号。还应标出消声器、调节阀、防火阀等各种部件位置及风管、风口的气流方向。当建筑装修方案未最终确定时，风管和水管可先画出单线走向示意图，并注明房间送、回风量及以风机盘管数量、规格。在建筑装修确定后，一般按规定要求绘制平面图。 剖面图当风管或管道与设备连接交叉复杂，光靠平面图表示不清时，应绘制剖面图或局部剖面。在剖面图中绘出的风管、水管、风口等设备，应表示清楚管道与设备、管道与建筑梁、板、柱、墙以及地面的尺寸关系。还应表示清楚风管、风口、水管等尺寸和标高，气流方向及详图索引编号等。 通风、空调、制冷机房平面图机房图应根据需要增大比例，绘出通风、空调、制冷设备(如冷水机组、新风机组、空调器、冷热水泵、冷却水泵、通风机、消声器、水箱等)的轮廓位置及编号，注明设备和基础距离墙或轴线的尺寸。绘出连接设备的风管、水管位置及走向；注明尺寸、管径、标高。标注机房内所有设备、管道附件(各种仪表、阀门、柔性短管、过
工程图纸设计合同
工程图纸设计合同 篇一：施工图设计合同 GF-20XX-0209 建设工程设计合同 (一) （民用建设工程设计合同） 工程名称：工程地点：辽宁省庄河市合同编号：（由设计人编填） 设计证书等级：发包：设计人：大连新大地建筑设计研究有限公司签订日期： 中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制 发包人：设计人：大连新大地建筑设计研究有限公司发包人委托设计人承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： １．１《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 １．２国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。１．３建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：
第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件： 第五条本合同设计收费估算为元人民币。设计费支付进度详见下表。 说明： １．提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。 2．实际设计费按初步设计概算核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。3．本合同履行后，定金抵作设计费。第六条双方责任６．１发包人责任： ６．１．１发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过规定期限１５天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限１５天以上时，设计人员有权重新确定设计文件的时间。 ６．１．２发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
项目施工图设计规范标准
前言 在室设计工作的过程中，施工图的绘制是表达设计者设计意图的重要手段之一，是设计者与各相关专业之间交流的标准化语言，是控制施工现场能否充分正确理解消化并实施设计理念的一个重要环节，是衡量一个设计团队的设计管理水平是否专业的一个重要标准。专业化、标准化的施工图操作流程规不但可以帮助设计者深化设计容，完善构思想法，同时面对大型公共设计项目及大量的设计定单行之有效的施工图规与管理亦可帮助设计团队在保持设计品质及提高工作效率方面起到积极有效的作用。 本书是以制图标准为基础，结合具体工程实例书写而成。书中容更贴近于实际工程，对于图样画法的基础与理论读者可参见相关专业书籍。书中除涉及施工图构成的一些基本元素外，还对施工图的前期规划，绘制过程中的深化设计，以及施工图纸如何与施工现场衔接，和后期竣工图文件归档均作了一定的描述。此外书中还针对计算机绘图方式与制图标准的结合作了具体的描述，特别是模型空间与布局空间相互转换的绘图方法不但方便平面图的修改，提高工作效率，还可以在保证图纸的一致性以及图层管理，比例输出等方面起到重要作用。书中所附光盘图纸均含标准图层。符号在布局空间按1：1比例绘制，所制成的标准图按图幅规格在布局空间可直接调用。图例也分别在模型空间与布局空间按比例绘制，均可直接调用。写此书的目的一方面的对于以往学习工作过程中积累的关于室设计施工图方面的知识经验作一次较详尽的梳理，另一方面希望起到抛砖引玉的作用，把自己一些浅薄的认知以书面的形式与同道做一个交流，希望大家批评指正，以期引起专家同道对室设计专业制图更深层次的关注。
目录 一、图纸幅面规格 二、符号的设置 三、材质图例的设置 四、尺寸标注与文字标注的设置 五、线型与笔宽的设置 六、电脑图层的设置 七、比例的设置 八、图面构图的设置 九、施工图编制的顺序 十、图表 十一、平、立、剖面图及节点大样图的绘制及相关标准十二、施工图在各设计阶段应注意的事项 十三、施工图与现场深化设计 十四、施工图的归档与分类 十五、关于布局空间与模型空间在实际绘图中的应用十六、施工图工程实例 宾馆类：天骄宾馆 办公空间：商务部会议室 文化空间：哈工程大学大学生活动中心 住宅样板间：某住宅项目
项目施工图设计合同范本
建设工程设计合同 （扩初及施工图阶段） 工程名称：三期一、二、三区工程 工程地点： 合同编号： 签订日期：
目录 第一条合同依据 第二条项目设计阶段及容 第三条甲方基本职责 第四条乙方基本职责 第五条各设计阶段设计时限 第六条各设计阶段乙方工作职责及工作围第七条各阶段设计费用及设计费付款方式第八条惩罚与奖励 第九条保险与赔偿 第十条合约中止及违约处理 第十一条其它约定 第十二条其它条款
项目名称：三期一、二、三区（暂定名） 委托单位：（以下简称甲方） 设计单位：设计顾问（以下简称乙方） 第一条合同依据 1.1 《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及 其它有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.2 规划局2007规总022号《总平面设计方案审定通知书》及其它建设工程批准文件。 1.3甲方提供的《三期一、二、三区（暂定名）施工图设计任务书》； 1.4 合同附件为本合同不可分割组成部分。 第二条项目设计阶段及容 2.1乙方应积极协调配合其他设计单位共同完成本项目的设计工作。 2.2初步设计阶段，乙方完成的初步设计成果应提交甲方确认后开始施工图设计工作。乙方并负责完成方案报批之后的所有向政府部门报批报建图纸工作及报建配合工作。最终提交的设计文件应达到设计任务书及各阶段报审政府主管部门要求的深度。 2.3环境设计由景观设计公司负责；乙方应主动与景观公司协调配合，及时向景观公司提供图纸，并对景观设计图纸进行审核与反馈，以书面形式提出修改建议。同时，乙方负责景观设计总协调管理。 ?乙方负责提供包括建筑定位（建筑为底层平面）、室外标高、道 路、停车等总图给景观公司作为景观设计的条件图。 ?总图装置定位由乙方负责，并落实在最终总图施工图及提供给景 观公司的条件图。总图装置包括人行系统、车行系统、过街装置、 行道树、停车平面、组团出入口设计。为确保品质及与景观的衔 接，乙方参加甲方安排的与景观公司沟通协调会。 ?景观设计与建筑相矛盾的地方，以乙方为总协调，通过甲方组织 的沟通会议，最终双方图纸一致。 ?与景观公司的协调会根据需要不限次数，由甲方负责组织。 2.4其它政府规定必须由专业公司设计的容，且乙方不具备资质或甲乙双方均同意由其它单位完成的项目，可能包括燃气设计、电力设计等，视报建情况而定。根据专业需要由乙方完成土建配合设计；
建设工程施工图审查合同范本-完整版本
:图 审 项目名称: 工程地点: 甲方（委托 方） 审查中心 乙方（审查 方） 甲方合同编号: （由委托方编 填） 乙方合同编号: 市政施审合字号（由审查方编 填） 审查资质等级类审查机构，编号:
甲方（委托方）： 乙方（审查方）：广州审查中心 甲方委托乙方承担项目施工图审查工作，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订: 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工图设计文件审查 暂行办法》。 1.2穗建技[2002]号文件《广州市建设工程施工图设计文件审查实施办法》。 1.3 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.4建设工程批准文件。 第二条本合同审查项目的基本情况：名称、规模及审查费等见 下表。
第三条 甲方应向乙方提交的有关资料及文件: 第四条 乙方向甲方交付的施工图审查成果文件: 第五条费用支付方式: 备注：付款方和收款方的单位名称必须对应合同甲乙方单位名称，收 款方需提供专票。 第六条 双方责任 审查费 费用支 付方式
6.1 甲方责任 6.1.1 甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。 甲方提交上述资料及文件超过规定期限，乙方按合同第四条规定交付审查报告时间顺延。 6.1.2 甲方应保护经乙方审查的施工图设计文件、资料、图纸。未经乙方同意，甲方对乙方交付的施工图设计文件审查报告、资料、图纸不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。 6.2 乙方责任 6.2.1 乙方应按广东省建设厅发布的《广东省建筑工程施工图设计审查暂行办法》和广州市建设委员会印发的《广州市建设工程施工图设计文件审查实施办法》及国家技术规范、标准、规程以及甲方提供的有关部门的审批文件、资料、图纸进行审查。按合同规定的进度要求提交质量合格的审查报告，并对审查的图纸质量负相应的责任。 6.2.2 乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付审查报告，审查报告的时间应满足甲方要求。 6.2.3 乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三方泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。审查工作完成后，乙方应将甲方提供的资料及成果一并交回甲方，不得遗失或扣留。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。 第七条违约责任 7.1 甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付审查费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之五的逾期违约金。 7.2 由于乙方原因，延误了按本合同第四条规定的审查资料文件交付时间，每延误一天，应减收本项目应收审查费的千分之五。 7.3 由乙方责任造成的直接损失由乙方承担责任。 第八条其他
2020施工图设计合同范本
2020施工图设计合同范本 甲方： 乙方： 本协议作为《施工图设计合同》的补充，与《施工图设计合同》 具有同等法律效力，如以下条款与《施工图设计合同》中的相应条款有不符之处，均以本协议条款为准。 一、施工图设计的程序 1、签订设计合同及补充协议 2、甲方提供设计所需的各项资料(见本协议第三条第二款) 3、乙方完成建筑单体方案的设计，并提交甲方书面认可 4、乙方根据甲方认可的单体方案完成建筑立面设计和各种管线 的平面及系统的方案设计，并提交甲方书面认可 5、乙方依据甲方认可的单体平面和管线布置方案完成人防、消防、规划的报批图，并提交甲方，甲方在上报主管部门后将有关批 准文件和修改意见复印件转乙方备存。 6、乙方在收到甲方出图通知后完成施工图设计，并提交甲方审核。甲方审核施工图后，如需乙方修改设计则由甲方提出书面意见。 7、由甲方组织设计交底，乙方配合参加并签字可交底记录 8、在工程施工、销售过程中，如需修改设计则由甲方提出书面 意见。 9、乙方进行现场配合 二、施工图设计的组织
1、施工图设计过程中，双方应明确各自的项目负责人，形成一 对一的工作关系。乙方应组织项目组，并提交一份各专业负责人名单。 2、施工图设计过程中，如其中一方的项目负责人或专业负责人 更换、休假、出差或调离，应口头通知对方，并应有相应的人员顶 替 3、施工图设计过程中，如乙方项目负责人或专业负责人出现设 计错误或配合不力，甲方有权要求乙方更换相应人员，并书面通知 甲方。 4、双方同意本项目甲方项目负责人为：; 乙方项目负责人为：0 三、施工图设计的依据 1、甲方对其认可的文件、方案、图纸等应尽可参保持前后一致，并加盖公章;如无特别说明，皆应作为施工图设计的依据;如有不一致，应有书面说明并以最后一次为准。 2、甲方应向乙方提供的资料 (1)设计范围内准确、完整的地形图、地界坐标和地质资料 (2)本项目的审定总体方案及相关政府部门的批准文件 (3)本项目的施工图设计要求 (4)本项目的竖向规划 (5)本项目的市政管网综合图 (6)如甲方对建筑的材料、设备有特别要求，应做出说明，并提 供相关资料。 3、施工图设计过程中，应由甲方确认并作乙方设计的依据 (1)建筑单体方案
住宅小区外网施工图设计要求
住宅小区 室外综合管线专业设计任务指导书 1 目标 为统一我公司室外综合管线的设计，加强设计质量控制，在满足国家设计规范和济南地方相关设计规程、标准的前提下，规范设计任务书中的技术要求，在提高工作效率的同时逐步实行工程管理标准化。 2 设计总则 2.1 应按最新版国家设计规范、施工规范及济南地方相关设计规程及标准执行。 2.1 对于设计规范中以黑体字标注的强制性条文，必须严格执行，不得有任何违反。 2.3 应执行建设部《建筑工程设计文件编制深度的规定》（2003版）。 2.4 设计应符合山东省工程建设标准图集。 3 相关设计规范、规程及标准 3.1 给排水专业 《建筑给排水设计规范》50015-2003（2009年版） 《建筑中水设计规范》50336-2002 《室外给水设计规范》50013-2006 《室外排水设计规范》50014-2006 《给排水制图标准》50106-2001 《城市居民生活用水量标准》50331-2002 《建筑设计防火规范》50016-2006
《高层民用建筑设计防火规范》50054-95（2005年版）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》50067-97 《自动喷水灭火系统设计规范》50084-2001 《建筑灭火器配置设计规范》50140-2005 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》50242-2002 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》50261-2005 3.2 暖通专业 《采暖通风与空气调节设计规范》50019-2003 《民用建筑热工设计规范》50176-93 《民用建筑节能设计标准》（采暖居住建筑部分）26-95 《暖通空调制图标准》50114-2001 《建筑设计防火规范》50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》50054-95（2005年版）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》50067-97 《供热计量技术规程》173-2009 《地面辐射供暖技术规程》142-2004 《直埋式预制保温管道工程设计技术规程》9-94 《城镇燃气设计规范》50028-2006 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》50242-2002 《直埋式预制保温管道工程施工及验收规范》11-94 《山东省居住建筑节能设计标准》14-037-2012 《低温热水地板辐射供热技术规程》1414-2002 3.3 电气专业 《民用建筑电气设计规范》16-2008
方案设计施工图设计合同
编号：建设工程设计合同 工程名称： 工程地点： 合同编号：JY （由设计人编填） 设计证书等级： 委托方： 设计方： 签订日期：二○一年月日
XXXXXX 项目设计合同 发包人（委托方）： (以下简称甲方) 承包人（设计方）：（以下简称乙方） 甲方委托乙方承担[XXXXXX]项目工程设计工作。双方本着自愿、平等、互利的原则，经过充分友好协商，一致同意签订本合同，并共同履行。 第一条本合同依据下列法律法规文件签订： 1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市 场管理规定》； 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章； 1.3规划项目批准文件； 1.4其他： 第二条设计依据 2.1《XXXXXX项目规划设计任务书》 2.2甲方提交的基础资料 2.3乙方采用的主要技术标准是：国家有关建筑工程设计技术标准、规范、规定。 第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序进行使用和解释： 3.1合同书及补充协议 3.2甲方要求及《XXXXXX项目规划设计任务书》 3.3合同规定的其它有效附件。 第四条本项目规模及设计内容：
4.1工程规模 总占地面积约万㎡，容积率约，总建筑面积约万㎡（其中地上建筑面积万㎡，地下建筑面积暂计万㎡）。 建筑类型：排屋、高层住宅及配套设施。 4.2设计内容： 4.2.1方案设计； 4.2.2施工图设计。 注：如需进行弱电、智能化设计、煤气设计、管线综合设计、景观设计、室内装修设计及装修设计配合等非常规设计，另行签订专项设计合同。 第五条设计时间要求： 5.1 年月日前完成现场踏勘，双方就设计理念、产品定位、市场定位、开发要求等与设计有关问题进行探讨与沟通； 5.2合同签订且乙方收到甲方定金后个工作日完成方案初步构思； 5.3方案初步构思经甲方书面确认后个工作日完成报批用方案设计； 5.4设计方案审批通过并接到委托方书面通知（下一期工作任务书）后个工作日完成施工图； 5.5为了提高工作效率，双方共同就上述时间的每个阶段可商定编制更具体的工作计划进度表，经双方确认后形成书面文书，该具体的书面工作计划进度表可作为合同的补充条款，与本合同具有同等的法律效力；以上工作时间不包括甲方确认阶段设计成果的时间。 5.6审批过程中的修改时间另行商定。 5.7在以上设计过程中乙方承诺来甲方公司所在地与甲方进行汇报研讨次数原则上不超过十二次。确因工作需要，应甲方要求，乙方超过十二次的差旅费用由甲方承担。每次工作会议由甲方于会议前五日内书面通知乙方会议时间、地点和内容，乙方据该通知作会议准备。
建设工程施工图审查合同范本
建设工程施工图审查合同 项目名称： 工程地点： 甲方（委托方）： 乙方（审查方）：审查中心 甲方合同编号：（由委托方编填）乙方合同编号：市政施审合字号（由审查方编填）审查资质等级：一类审查机构，编号：
甲方（委托方）： 乙方（审查方）：广州审查中心 甲方委托乙方承担项目施工图审查工作，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工图设计文件审查暂行办法》。 穗建技［2002］号文件《广州市建设工程施工图设计文件审查实施办法》。 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 建设工程批准文件。 第二条本合同审查项目的基本情况：名称、规模及审查费等见下表。
第三条甲方应向乙方提交的有关资料及文件： 第四条乙方向甲方交付的施工图审查成果文件： 第五条费用支付方式： 款方需提供专票。
第六条双方责任 甲方责任 甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。 甲方提交上述资料及文件超过规定期限，乙方按合同第四条规定交付审查报告时间顺延。 甲方应保护经乙方审查的施工图设计文件、资料、图纸。未经乙方同意，甲方对乙方交付的施工图设计文件审查报告、资料、图纸不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。 乙方责任 乙方应按广东省建设厅发布的《广东省建筑工程施工图设计审查暂行办法》和广州市建设委员会印发的《广州市建设工程施工图设计文件审查实施办法》及国家技术规范、标准、规程以及甲方提供的有关部门的审批文件、资料、图纸进行审查。按合同规定的进度要求提交质量合格的审查报告，并对审查的图纸质量负相应的责任。 乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付审查报告，审查报告的时间应满足甲方要求。 乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三方泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。审查工作完成后，乙方应将甲方提供的资料及成果一并交回甲方，不得遗失或扣留。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。 第七条违约责任 甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付审查费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之五的逾期违约金。 由于乙方原因，延误了按本合同第四条规定的审查资料文件交付时间，每延误一天，应减收本项目应收审查费的千分之五。
2019年园林景观设计合同(规范版本)
北斗星花园小区 园林景观设计合同 工程名称：北斗星花园小区 工程地点：银河大道16号 建设方：大地房地产开发有限公司 设计方：银河园林工程规划设计院 签订日期： 2012 年 3月16日 建设方：大地房地产开发有限公司（甲方）设计方：银河园林工程规划设计院（乙方）
建设方委托设计方对北斗星花园小区园林景观环境设计，为明确双方权利、义务和责任，保证工程设计质量，按期交付设计图纸，经双方充分协商，同意签订本合同，并共同遵守。 本合同签订依据： 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管 理规定》。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察、设计管理法规和规章及现行设计规范。 1.3 建设工程批准文件。 合同设计项目的内容： 设计范围面积、阶段及设计费一览表： 序号 分项目名称 景观设计面积（m 2 ） 设计费（万元） 1 2 3 4 景观设计按面积计算设计费： 元/ m 2 。 5 备 注： 建设方应向设计方提交的有关资料见下表： 方 提供 1、1：500现状地形图及电子文件
2、经报批通过的规划总图及电子文件 3、建筑底层平面图及电子文件 4、架空车库平面图及电子文件 5、建筑单体平、立、剖施工图及电子文件 6、地下架空车库平、剖面施工图及电子文件 7、小区内综合管网图及电子文件 8、景观给水水源、电源位置及市政管网图 9、场地建设周期及计划 设计费用及支付进度见下表： 付费方式设计阶段设计费(万 比例付费时间 元) 1 预付款20％本合同签定后三个工作日内 2 方案设计40％设计成果提交后三个工作日内 3 施工图35％施工图设计完成后七个工作日内 4 施工指导5％现场服务截止后七个工作日内 设计流程 5.1方案阶段：双方签订合同，收到建设、订金之日起个工作日内完成。 5.2施工图设计阶段：收到建设方意见函之日起个工作日内完成。 从第5.1阶段开始，凡因建设方原因导致建设方确认的上一流程设计成果发生变化的，根据发生变化的内容及范围，建设方应向设计方另行支付设计费用，支付标准同本合同第二条。本合同项目设计深度及交付内容： 6.1设计方按照本合同的设计流程应达到的设计深度要求： 6.1.1方案设计深度 6.1.1.1总平面布置图。