电气设备安装工程施工合同的范本
电气设备安装工程合同
电气设备安装工程合同合同编号：XXX甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（承包方）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟进行电气设备安装工程，乙方具备相关的技术和经验，双方经友好协商，达成以下合作协议：一、合同项目1.1 项目名称：电气设备安装工程（以下简称工程）1.2 工程内容：包括但不限于电气设备的安装、连接、调试等工作。
具体工作内容详见附件《工程说明书》。
1.3 工程地点：详见附件《工程地点及方位图》。
二、合同价款2.1 工程合同总价为人民币XXX（大写XXX）元。
2.2 甲方将按以下方式支付价款：（1）预付款：工程合同总价的30%，即人民币XXX（大写XXX）元，于双方签订本合同之日起3个工作日内支付至乙方指定账户。
（2）进度款：工程合同总价的40%按工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间节点如下：第一阶段：工程进度达到10%时支付；第二阶段：工程进度达到30%时支付；第三阶段：工程进度达到60%时支付；第四阶段：工程进度完成100%时支付。
（3）验收付款：工程竣工并验收合格后，甲方在收到乙方提交的竣工报告和验收报告后，15个工作日内支付剩余款项，即人民币XXX（大写XXX）元。
三、工期和交付3.1 工期：工程的合同工期为XXX个工作日，自双方签订本合同之日起计算，具体时间详见附件《项目进度计划》。
3.2 工程交付：乙方应在工期内按合同约定的工程进度完成各项工作，并在竣工后48小时内向甲方提交竣工报告和验收报告。
四、质量保证和维护4.1 质量保证期：自乙方向甲方交付竣工报告之日起，质量保证期为XXX个月。
4.2 质量保证内容：乙方负责在质量保证期内对工程中安装的设备进行质量保证，确保设备正常运行。
4.3 设备维护：在质量保证期结束后，乙方可提供设备的维护和保养服务，双方另行协商确定维护和保养的方式和费用。
五、责任和风险承担5.1 甲方的责任和义务：（1）提供工程所需的资料和信息，并确保其真实、准确、完整；（2）按合同约定的支付方式和时间支付价款；（3）协助乙方完成工程；（4）提供必要的安全保障措施。
2024年电气设备安装工程施工合同范文
2024年电气设备安装工程施工合同范文尊敬的xxxx公司：根据我们双方的协商，我方将承接贵公司____年的电气设备安装工程施工合同。
特此草拟本合同，详细规定双方的权利义务，为确保工程的顺利进行和双方合作的公平公正。
一、项目概况1.1 项目名称：电气设备安装工程1.2 项目地点：xxxx公司所在地1.3 工程内容：根据贵公司提供的设计图纸和要求，我方将负责电气设备的安装、调试、验收等相关工作。
1.4 工程规模：详见设计图纸。
二、合同价格和支付方式2.1 合同价格：合同总价为xxxx元（人民币）。
2.2 付款方式：（1）首付款：双方签订本合同后，贵公司需支付首付款金额的50%作为合同生效的前期费用。
（2）进度款：贵公司需按工程进度支付相应的款项，具体支付比例和时间节点将在施工过程中根据实际进度进行协商并确定。
（3）结算款：在设备安装完成并经过验收合格后，贵公司需支付剩余款项。
2.3 付款方式：贵公司需以银行转账的方式进行支付，我方提供相应的收款账户。
三、工期安排3.1 工期：根据实际施工情况，双方约定工期为xx个月。
3.2 工期计算：工期自合同生效之日起计算，以实际完工时间为准。
3.3 延期和提前完成：如因不可抗力或其他不可预见的情况导致工期延长或提前完成，双方应在第一时间进行协商解决。
四、质量标准4.1 质量要求：电气设备安装工程应符合相关的国家标准和技术规范要求，并保证工程质量。
4.2 质量检验：我方将按照合同约定的标准对安装工程进行质量检验，贵公司有权对检验结果提出异议，并在双方协商一致后进行整改。
4.3 质量保证期：自验收合格之日起，我方提供质量保证期为12个月，期间发生的设备故障由我方负责免费修理或更换。
五、工程变更和索赔5.1 双方变更：如在施工过程中遇到工程变更情况，双方应及时协商解决，并在变更前签订书面变更协议。
5.2 索赔处理：如因我方原因导致工程延误或质量问题，我方应在合理期限内进行赔偿或返工。
电气安装施工合同范文汇集(5篇)
电气安装施工合同范文聚集(5篇)优质合同：电气安装施工合同范文聚集(5篇)。
合同对我们来说，实在是太重要了，我们不能没有它，签订合同后要积极履行合同。
施工合同是保证建立单位与施工方或者承包施工方的合法权益的协议。
签订施工合同的双方当事人在法律地位上是平等的，那么，你平常有理解过施工合同的内容和种类吗？或许你正在查找类似"优质合同：电气安装施工合同范文聚集(5篇)"这样的内容，建议你本页和wtt，以便后续阅读！电气安装施工合同(篇1)甲方工程负责人：水电安装施工班负责人：为了皇甫移民工程平安、质量消费，文明施工。
特定以下责任条款，望自觉遵照执行。
一、工程地点：万荣县皇甫乡二、平安责任条款：1、本工程水电工班组施工人员必须服从甲方现场管理和平安部门的统一指挥，不能盲目施工，违章作业，凡不服从现场管理和平安部门的规章制度，所发生的一切平安事故均由乙方自行负责。
2、乙方必须每周星期一组织工人平安学习，宣传平安责任，进步工人的平安意识，保障职工的平安，质量平安重于泰山，平安就是职工的生命。
3、各班组严格按照消费、平安合同，搭设自己所负责范围的平安防护措施。
三、平安消费责任制班组平安员，在班组长的领导和专职人员的指导下，随时负责本组的平安消费，催促和帮助本组工人遵守平安操作规程和各项平安消费制度，组织好每日班前、班后的平安检查。
四、平安消费制度施工消费现场的情况是复杂的，必须亲密注意防止工伤事故的发生，杜绝不平安因素的苗子。
一般应在以下几方面加以防范：1、在施工前，操作人员必须认真检查场地、道路、工具和设备等平安状况，确认平安后，才能进展操作。
2、工作时要精力集中，不准与别人闲谈、打闹和嬉戏，不准酒后操作。
3、现场施工操作人员，不准赤脚工作，易燃、易爆品附近严禁吸烟、打火，不准在砖垛下或其它危险处休息。
4、工作中制止擅自乱挪乱拆已搭好的脚手架及风缆绳等设施，严禁互相打赌逞强、昌险作业等。
电气安装施工维修合同
电气安装施工维修合同甲方（委托方）：乙方（受托方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方电气设备安装施工及维修事项达成一致，签订本合同，具体内容如下：一、工程概况1.1 工程名称：__________电气设备安装及维修工程1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：包括但不限于电气设备安装、调试、维修、保养等服务。
二、合同金额2.1 本合同总金额为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
2.2 双方确认，以上金额为含税价格。
三、合同工期3.1 合同工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。
3.2 乙方应按照双方约定的工期要求完成工程。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。
4.2 工程验收合格后，乙方应承担不少于一年的质保期。
五、付款方式及进度5.1 本合同的付款分为三个阶段，具体付款比例和付款时间如下：（1）第一阶段：工程进度达到30%时，甲方支付合同金额的30%；（2）第二阶段：工程进度达到60%时，甲方支付合同金额的30%；（3）第三阶段：工程验收合格并办理移交手续后，甲方支付剩余的40%。
5.2 乙方开具正规发票，甲方按照扣除税金后的金额支付。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同金额×0.5%×逾期天数。
6.2 甲方未按照约定时间支付合同款项，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式同上。
七、争议解决本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________ 代表（签名）：__________签订日期：__________ 签订日期：__________请注意，以上合同范本仅供参考，具体合同内容需根据双方实际情况进行调整，并在签订前征求法律人士的意见。
电气设备XX装工程施工合同的范本6篇
电气设备XX装工程施工合同的范本6篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电气设备安装工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：电气设备XX安装工程。
2. 工程地点：________________。
3. 工程内容：包括但不限于配电系统、照明系统、安防系统等的安装与调试。
二、合同工期1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
三、合同价格及支付方式1. 工程总造价：人民币________元（大写：________________）。
2. 支付方式：签订合同后支付工程总造价的XX%作为预付款；工程竣工验收合格后支付余款。
四、工程质量标准与验收1. 乙方应按照国家和地方的相关质量标准进行工程施工。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的验收资料。
3. 甲方应当在接到验收通知后的七日内组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、工程变更1. 甲方有权根据需要对工程内容进行变更，乙方应当无条件配合。
2. 工程变更涉及的工程费用，由双方另行协商确定。
六、甲乙双方的权利与义务1. 甲方的权利与义务：（1）甲方有权对乙方的工程施工过程进行监督。
（2）甲方应按时支付工程款项。
（3）甲方应向乙方提供必要的施工条件。
2. 乙方的权利与义务：（1）乙方应按照合同约定进行工程施工，保证工程质量。
（2）乙方应按时提交工程进度报告。
（3）乙方应确保施工现场安全，防止事故发生。
七、违约责任1. 甲方如未按约定支付工程款项，每逾期一天，应向乙方支付工程总造价的XX%作为违约金。
2. 乙方如未按约定完成工程施工，每逾期一天，应向甲方支付工程总造价的XX%作为违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格，并承担由此造成的一切损失。
电气安装工程施工合同5篇
电气安装工程施工合同5篇电气安装工程施工合同1发包方：承包方：根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
第一部分工程概况及承包范围1、工程名称：榆林基地二楼别墅工程2、工程地点：榆林段110国道南侧3、电气工程(强、弱电)安装工程内容及承包范围：a)照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。
b)动(电)力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。
c)弱电系统(电视、电话、宽带网、监控)：管路预留、预埋(含穿墙套管)及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。
d)防雷接地系统乙方完成但不仅限于以上工作，所有与电气工程(强、弱电)有关的工作均由乙方完成。
第二部分工期、承包及付款方式1、合同签订之日起，按甲方要求，保证不耽误总体工期。
因不可抗力及甲乙双方以外的原因，导致工程停建，施工合同不能继续履行，可解除合同。
2、工程质量等级：合格。
第三部分承包方式、合同价款及结算方式1、承包方式：包工不包料采用甲方与乙方协商的价款：养殖区为8000元，二楼别墅为10000元进行竣工结算。
2、结算方式：包工不包料，中途按进度付款到50%，余款竣工验收合格后一次性付清。
第四部分双方一般责任1、甲方驻施工现场代表姓名：黄勇华2、乙方驻施工现场代表姓名：3、甲方工作：⑴委派工作人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜，组织对工程竣工验收，如需变更图纸或变更已施工的工程，甲方应通知乙方。
派专人协助乙方工程技术人员施工，负责与其他配套施工单位协调。
⑵甲方负责提供电源，保证施工需要。
⑶甲方提供与其他工程相关资料，组织与其他施工队协商。
4、乙方工作⑴向甲方代表提供进度表计划，并及时向甲方提交所需材料的量单及附材量单。
电气安装工程施工协议书
电气安装工程施工协议书甲方（委托人）：姓名/公司名称：地址：联系电话：乙方（承包人）：姓名/公司名称：地址：联系电话：鉴于甲、乙双方就电气安装工程进行合作，为明确双方的权益和义务，特订立本协议。
一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程规模：4. 工程内容：二、合同价款1. 工程总价款：2. 付款方式：- 第一期款：合同签订后的5个工作日内支付总合同价款的30%；- 第二期款：工程完成50%后，乙方提供工程质量验收合格证明后的5个工作日内支付总合同价款的40%；- 第三期款：工程竣工后，甲方验收合格后的5个工作日内支付总合同价款的30%。
三、工期1. 工期：- 自合同签订之日起，乙方应在工期内按照进度表进行施工；- 若因甲方原因造成工期延误，则延期时间以双方协商确定；- 若因乙方原因造成工期延误，乙方需按日按百分之五千计算延期违约金。
四、质量要求1. 乙方负责按照国家相关法律法规、规范和工程设计要求进行电气安装工程的施工，并保证其质量符合相关标准；2. 乙方负责施工过程中的质量检测和质量验收，以确保工程质量；3. 如发现施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方进行整改，并承担由此产生的费用。
五、保证金1. 乙方应在签订本协议之日起的5个工作日内向甲方支付保证金，金额为合同总价款的5%；2. 工程竣工验收合格后，甲方应将保证金返还给乙方。
六、违约责任1. 甲、乙双方一方违约，应承担相应的经济和法律责任；2. 如乙方未按约定工期完成工程施工，甲方有权要求乙方支付一定比例的违约金；3. 如乙方故意提供虚假材料、违反工程施工质量要求，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此产生的一切损失。
七、知识产权1. 电气安装工程设计、技术文件等知识产权归属于甲方；2. 乙方在施工过程中不得擅自复制、传播、使用甲方的知识产权，如有违反，乙方承担相应法律责任。
八、保密条款1. 甲、乙双方应对协议中涉及商业秘密和技术资料等保密内容严格保密；2. 未经甲方书面同意，乙方不得向第三方透露协议内容。
建筑电气安装劳务合同5篇
建筑电气安装劳务合同5篇篇1建筑电气安装劳务合同甲方（承包方）：____________乙方（发包方）：____________根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程质量管理条例》等相关法律法规，为明确双方权利义务，保障工程质量，特订立本合同。
第一条项目名称承包方应为发包方提供建筑电气安装服务，具体项目名称为____________，地点为____________。
第二条服务内容1. 承包方应根据工程设计要求和技术规范，完成建筑电气安装工程的施工及调试工作。
2. 承包方应配合其他相关工程的进度，按时按质完成工作。
3. 承包方应按照本合同约定的技术标准和质量要求，保证工程质量。
第三条安全管理1. 承包方应加强安全教育培训，确保施工作业人员遵守安全生产规章制度，减少事故发生。
2. 承包方应配备必要的安全设备，保证施工现场安全。
3. 每日施工结束后，承包方应对施工现场进行检查，确保安全规范。
第四条施工期限1. 本合同自双方签订之日起生效，工程应在约定的期限内完成。
2. 如因不可抗力等客观因素延长工期，双方应协商解决，延期期限不得超过______天。
第五条服务费用1. 本项目总服务费为______元人民币，具体支付方式为____________。
2. 如发包方需要增加或减少服务项目，双方应重新协商确定费用并签订书面补充协议。
第六条质量保证1. 承包方保证所提供的服务符合国家相关标准和规范，且具备合格证书。
2. 在服务使用期内，承包方承担服务质量保修责任，对出现的质量问题进行免费修复。
第七条知识产权1. 承包方提供的服务中涉及的技术、图纸等知识产权，属于发包方所有。
2. 发包方对承包方提供的技术和设计保密，未经发包方许可不得向第三方透露。
第八条违约责任1. 如因承包方原因造成工程质量问题，承包方应承担相应的违约责任，并赔偿因此造成的损失。
2. 如发包方违约，应支付相应违约金给承包方。
3. 双方均有权解除本合同，若解除本合同，违约方应承担违约责任。
电气合同范本模板
电气合同范本模板甲方（发包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：鉴于甲方拟对[工程名称]进行电气安装工程，乙方具备相关资质和能力，双方经友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 工程地点：[具体地点]。
2. 工程内容：按照甲方要求进行电气设备的安装、调试等工作（具体详见施工图纸及技术要求）。
二、工程期限1. 开工日期：[具体日期]。
2. 竣工日期：[具体日期]。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。
2. 支付方式：合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付工程总价款的[X]%作为预付款；工程进度达到[具体进度]时，甲方向乙方支付工程总价款的[X]%；工程竣工验收合格后[X]日内，甲方向乙方支付工程总价款的[X]%；剩余工程总价款的[X]%作为质保金，在质保期满后[X]日内无息退还。
四、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务：提供施工所需的场地、水、电等条件；按合同约定支付工程价款；协助乙方协调与其他工程施工单位的关系。
2. 乙方的权利和义务：严格按照施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量；遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作；按照合同约定的工期完成施工任务。
五、工程质量及验收1. 乙方应确保工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。
2. 工程竣工后，乙方应及时通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后[X]日内组织验收，如逾期未验收视为验收合格。
3. 如验收发现质量问题，乙方应负责无偿整改，直至验收合格。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程价款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按合同约定的工期完成施工任务，每逾期一日，应按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金。
3. 若乙方施工质量未达到合同要求，应负责无偿整改，如因此给甲方造成损失，应承担赔偿责任。
七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
井下电气设备安装工程合同
井下电气设备安装工程合同甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方井下电气设备的安装工程达成以下合同条款：一、工程概述本工程涉及甲方井下作业区域的所有电气设备的安装、调试和维护工作。
乙方应按照国家相关标准和行业规范，确保电气设备的安装质量满足安全生产的要求。
二、工程质量乙方必须保证工程质量符合国家及行业的相关标准，确保电气设备安装后的安全稳定运行。
工程质量的验收将由甲方组织，乙方应提供必要的技术支持和配合。
三、工程进度乙方应根据甲方提供的工程计划，合理安排施工进度，确保工程按期完成。
如遇不可抗力因素影响工程进度，乙方应及时与甲方沟通，协商解决。
四、费用结算工程费用的支付方式和时间应根据合同约定执行。
乙方应在合同约定的时间内完成工程任务，并按照约定向甲方开具发票，申请费用支付。
五、违约责任任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
具体违约责任的承担方式应根据合同中的相关条款执行。
六、争议解决合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项合同中未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
八、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：____年__月__日以上合同范本仅供参考，具体条款应根据实际情况和双方协商结果进行调整。
在签订合同前，建议双方详细阅读并理解合同内容，必要时可寻求法律专业人士的帮助，以确保合同的合法性和有效性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电气设备安装工程施工合同的范本甲方：乙方：按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发《建设工程施工合同》，并结合本工程具体情况，经甲、乙双方共同协商就乙方承包甲方首都国际机场口岸信息楼工程电气工程施工一事达成本协议：第一条：工程承包范围1.1工程地点：北京市顺义区南法信镇。
1.2承包范围：北京首都机场口岸行政信息楼电气设备安装施工。
第二条：工程承包方式及合同单价2.1工程承包方式：本工程采用综合单价的承包方式。
如果实施中乙方的施工质量、安全、进度等不能令甲方满意，甲方有权单方终止合同（甲方不负违约责任）。
2.2合同单价：见后附《工程量清单单价》，如果甲方发现乙方在《工程量清单单价》的报价中存在不合理单价，甲方有权将不合理单价进行整。
2.3本合同在任何条件下不会影响本合同标明的单价。
本合同单价在任何情况下不予上调。
此项目单价包含了乙方完成该项目从机具设备调遣、人员调遣、生活设施、电气设备安拆，工程修建、中小型机具使用费、生产工具使用费、甲供材料的卸车费、甲供材料的管理费、劳动保护费、生活水电费、安全文明施工、场地清理、缺陷修复、现场管理、工程赶工的各种措施费、利润、税金、国家和地方法律、法规、条例规定的及合同和施工中明示或暗示发生的所有费用。
是乙方完成本工程合格项目的全部支付。
对于因征地拆迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导致乙方窝工、误工、停工等现象，乙方不得以任何理由向甲方索取任何费用。
第三条：工程承包内容乙方工作内容包括但不限于以下施工工序：母线、控制设备及低压电器安装、电机检查接线及调试、电缆线防雷及接地装置、配管配线、照明器具安装、电气调整试验、建筑与建筑综合布线、自动化控制仪表等工程施工。
第四条：工期和工程进度4．1工程进度与工期和土建工程进度相适应，且不得影响其他专业的施工。
阶段工期为：2021年2月18日前地下结构完成，达到±0.000板全部封顶。
2021年5月30日前整体结构封顶完成，2021年7月20日结构验交，转入装修阶段，2021年12月20日竣工。
第五条：项目经理与技术负责人5．1乙方委派的担任驻工地履行本合同的施工队长（法人代理人）是：李发友，技术负责人：熊宗旭。
5．2乙方施工队长及技术负责人在本工程未结束前不得更换，如有特殊情况，必须更换时，应取得甲方的同意，并办理相关的委托变更手续。
5．3施工中双方往来的信件，签署的有关法律意义的文书，包括变更设计的签认单，工程计价（结算）书，现场质量及数量签认单，除盖有单位的公章并有项目经理及总工程师的签名，否则，不具有法律效力。
第六条：工程质量6．1乙方必须按设计文件，现行国家的技术规范及业主和甲方的质量要求进行施工，并受甲方管理人员的监督、管理，精心施工，工程质量必须达到优良标准，否则，甲方有权处以结算总价1～2%的经济处罚。
6．2乙方协助甲方做好本合同的施工测量和试验工作，竣工交付及文件编制由甲方负责，乙方配合。
6．3乙方应配合甲方做好贯标工作。
应按照甲方贯彻ISO9001：2000质量管理体系标准、ISO14001：1996环境管理体系标准和GB/T28001：2001职业健康安全管理体系标准的工作要求，及时准确地报送有关资料，完成与此有关的各项工作。
第七条：协作与配合7．1在协议实施过程中，临时便道由甲方负责，施工与生活用水由甲方给乙方指定水源，乙方负责用水设施；施工用电甲方负责二级配电箱以内的设施，二级配电箱以下的电线电缆及用电设施由乙方负责（每个楼层设一个二级配电箱）。
当甲方安排其他施工队伍使用便道、水源及搭接电力线路时，乙方应无条件服从，并为其他施工队伍提供方便，积极做好配合工作。
7．2为保证工程按计划顺利进行，乙方应主动或在甲方的协调下做好与甲方作业队、各配合施工队之间的联系和配合。
乙方应无条件服从并不向甲方索取任何费用。
7．3若本工程施工对已完工程造成破坏，由乙方负责无偿修复并达到质量验收标准。
7．4用电设施、电气管道的预埋件由乙方自行负责制安。
7．5为规范管理，乙方进场后必须把所有进驻现场的所属人员造表后抄送甲方，甲方对进驻现场的所有人员都视为甲方的施工人员，甲方有权对所有人员进行监管和实施奖罚。
为确保上述人员的工资和农民工的合法权益，对乙方进驻现场人员的工资，由乙方造表甲方审定后监督发放。
甲方认为有必要时可从乙方的工程款中预留出专款用于支付上述人员工资，也可为上述人员直接代发工资。
尽管甲方对上述人员进行监管或工资的审定或代发工资等的管理工作，都不能免除或减轻按本协议乙方应该承担的一切责任和费用。
第八条：月计价（结算）及拨款8．1本合同工程每月20～30日期间进行计价（结算）。
计价（结算）时甲方预扣计价（结算）款的10％作为质量保证金，工程竣工后返还5%，缺陷责任期满后返还剩余部分质量保证金的返还均不计利息。
计价（结算）工程数量由甲方项目经理部根据当月现场实际完成合格工程量，确定当月应计价数量。
计价数量在业主设计图纸和变更数量控制下，并最终以现场实际测量完成的数量经项目经理、总工程师、专业工程师联合审定后为计价数量。
工程中所发生的一切内容或工序及超出业主、设计图纸和变更的数量的部分如不符合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2021）且未得到业主支付，则所发生的所有费用都视为已包括在包干单价中，甲方不再另行支付。
8．2乙方在进行当月计价结算前，必须先办理当月材料领用、机具租赁结算手续，办理甲方现场签认手续并申请办理当月计价结算。
计价结算报表由甲方项目经理、总工程师、专业工程师依据现场实测的工程量进行编制，并复印若干份送财务、计划及乙方各一份，审核后按本协议的有关约定方可付款。
8．3本工程实行工序单价包干，数量当月认定，当月计价（结算）的方式。
8．4为了保护民工的权益，乙方为本项目所雇的.民工和其他人员的工资由甲方监督发放，乙方应把民工或其他人员的工资表送甲方项目经理部审核后由乙方发放，当甲方认为有必要时也可以直接代发；但由于各种原因，当乙方所计工程款不足以支付乙方人员工资时，乙方将承担责任并补齐其差额部分。
8．5根据当月实际完成的项目工序数量计量后，扣除材料款、工具款、机械租赁费、生活水电费用、民工工资、税金、借支及其他扣款等费用后为计价（结算）后的拨款数，与此同时，甲方视整个项目业主资金情况安排资金拨付。
由于业主资金不到位或工程竣工结算后业主资金不能到位，甲方不承担任何责任。
对此，乙方不得以任何理由提出仲裁或诉讼。
8．6所有工序完工后乙方凭最后一次结算支付报表及结算签认单和协议书进行最终债务清算，办理退场手续。
在业主对该工程建设资金拨付到位的前提下，甲方应及时办理结算手续，资金将根据现场的实际情况由甲方决定一次或分期支付，不计利息。
8．7根据国家的税务政策，对乙方计价款扣除民工工资及税费、规费等费用后的余款，乙方应出具税务发票给甲方财务列入成本。
8．8本工程合同内项目不发生零散用工，如发生合同内容以外的零工，劳力工按40元/天计，技工按45元/天计。
第九条：材料供应9．1为保证工程质量和进度，工程所用的小型机具设备由乙方自备，当乙方部分设备不能满足施工要求时，甲方有权代购代买后转入乙方使用，其购买及运输过程中发生的费用均由乙方无条件承担。
9．2用于本合同的主要材料（见附录《安装工程主要材料目录》）由甲方供应，卸车由乙方负责，卸车费用已包含在相应的工序单价中。
其他零星材料由乙方自行采购且质量必须满足规范要求。
9．3主要材料进入现场后属甲方所有，任何单位和个人未经允许无权调出施工现场，如发现上述情况将实施重罚，其处罚金额为10000～50000元并追究责任。
9．4乙方须严格控制主要材料的用量，杜绝浪费。
材料用量必须控制在设计量内。
超过设计用量的材料费用由乙方按市场价的1.3倍承担。
9．5乙方必须24小时轮班作业并负责看管工地所有材料与设备（含甲方材料与设备），此类费用已含在乙方单价内，乙方不得因此向甲方索取任何费用。
9．6因工程需要需采购材料时，先由乙方根据工程进度情况提供材料采购计划交技术部审核，再交物资部根据工地存料情况进一步核实，然后交项目技术负责人审核，最后交项目经理审批后方给予购买。
第十条：甲方责任10．1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程总工期和质量向发包人负责。
10．2负责办理征地拆迁工作，并按业主的规定承担费用。
10．3指导工程的施工，对进度、质量、安全实施全方位监督和控制，保证工程的圆满完成。
10．4负责工程质量监督、检查、评定，定期对其工程质量进行验收评定（由甲乙双方负责人及质量负责人会同相关部门共同评定）。
10．5提供主要工程材料及大型机械设备（塔吊、外用电梯、汽车起重机、卷扬机）。
保证物资的供应。
10．6负责项目的技术指导及管理工作，包括实施性的施工组织设计的编制，重大施工方案的制订，控制测量等。
10．7负责现场对内对外的协调和现场的综合治理工作。
第十一条：乙方责任11．1保证向甲方提供有关证件与批文的合法、真实和有效。
11．2乙方进场施工的劳务人员，乙方必须与之签订劳动合同，建立起劳动合同关系，否则不得进入工地从事施工。
11．3根据本工程工期、所有工序工作量及各项协议条款，在协议签订后，按甲方通知要求五日内组织足够的劳务人员和机具设备进场，保证开工后立即形成均衡生产能力。
11．4严格按设计文件、计划要求组织施工，服从甲方监督、检查、指导，确保工程质量，不合格项目必须返工，直至达到优良后才予以计价（结算），返工费用乙方自行承担。
11．5乙方应精心组织、合理安排，根据施工现场具体情况制定切实可行的措施。
对因乙方施工给当地居民造成了损害，乙方应承担其产生的一切损失和费用。
11．6乙方应组织管理好施工队伍，服从甲方现场管理，遵守甲方各项规章制度11．7为完成本工程所布设的临时住房、便道、给排水管道、电力线路等由甲方投入的一切设施乙方应进行维修养护，未经甲方同意不得拆除。
11．8按国家的规定，除营业税及附加由甲方交纳外，其它税费、地方或国家的规定费用由乙方自行缴纳，相应的费用已包含在工序单价中。
11．9负责甲供材料的卸车，费用已含在相应的单价中。
11．10无论什么原因乙方不得向甲方提出任何索赔追加费用要求。
11．11不论什么原因乙方不得擅自停工，否则给予10万元一次的罚款。
11．12因各种原因，乙方需在结构上开洞、开槽等，其开洞（槽）及修补工作和相应费用由乙方负责。
第十二条：安全及文明施工12．1乙方在施工中要认真执行“安全第一、预防为主”的方针，经常对所属人员进行安全交底，安全教育和宣传，并按本协议及有关建筑施工安全的各项规章制度及本工程特点，制定并采取必要的安全防护措施，遵守安全规程，杜绝违章作业，确保安全生产，避免伤亡事故。